履约保证金合同协议书范本 通用版
履约保证金通用合同范本6篇
履约保证金通用合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据双方签订的合同条款，为确保乙方严格履行合同约定，保障甲乙双方的合法权益，经双方友好协商，达成以下履约保证金合同条款：一、履约保证金的目的和原则本履约保证金是为了确保乙方按照合同约定全面履行其义务和责任，遵循诚实信用原则，保障工程质量和进度而设定的。
二、履约保证金的金额和支付方式1. 乙方应按照合同约定的金额向甲方缴纳履约保证金。
具体金额以甲乙双方商定为准。
2. 乙方应在合同签订后XX日内将履约保证金支付至甲方指定账户。
三、履约保证金的管理和使用1. 甲方应对收到的履约保证金进行专项管理，不得擅自挪用。
2. 乙方未按合同约定履行其义务和责任时，甲方有权从履约保证金中扣除相应的违约金或损失赔偿。
3. 乙方按照合同约定履行其义务和责任后，甲方应及时返还履约保证金（扣除违约金或损失赔偿后的余额）。
四、乙方的义务和责任1. 乙方应严格遵守合同约定，按照约定的时间、质量和进度完成工程。
2. 乙方应保证工程施工的安全，遵守相关安全规定，并承担由此产生的责任。
3. 乙方应履行合同中约定的其他义务和责任。
五、违约情形及违约责任1. 乙方未按合同约定履行其义务和责任时，应按照合同约定的违约金比例支付违约金。
2. 乙方在工程施工过程中存在违法行为或造成重大安全事故时，应承担相应的法律责任。
3. 乙方存在其他违约行为时，应按照合同约定承担相应的违约责任。
六、履约保证金的返还1. 工程竣工验收合格且乙方履行完合同约定的义务和责任后，甲方应在XX日内返还履约保证金（扣除违约金或损失赔偿后的余额）。
2. 若乙方存在违约情形，甲方有权在履约保证金中扣除相应的违约金或损失赔偿，并通知乙方。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
履约保证金合同(最新11篇)
履约保证金合同（最新11篇）履约保证金合同篇一__________政府采购中心：_________________我公司是贵中心组织的_____________项目(项目编号：_________________勉政采MZC[20__________]_____号)的中标公司，领取中标通知书时按招标文件约定向贵中心交纳了履约保证金，金额为人民币(大写)_________________，现已经履约完毕，无违约和质量问题，特向中心申请退还履约保证金。
申请单位(盖章)：_________________采购单位意见(盖章)：_________________采购中心意见：_________________附：_________________户名：_________________银行账号：_________________开户银行：_________________ 联系人：______________联系电话：_______________年_____月_____日履约保证金合同篇二甲方：乙方：_______________ (身份证号：__________________)经乙方申请，甲方决定派遣乙方赴日本某公司(以下简称日本公司)进行劳务输出，双方在平等自愿协商基础上，签订本协议：第一条：到日本工作期限1.1 乙方到日本公司工作的期限为从年月日到年月日，期限届满乙方应立即回国并回甲方工作；甲方有权自行决定缩短、调整或结束工作期限的权利。
第二条：出国费用承担及出国履约保证金2.1 乙方应在出国前向甲方支付以下费用：(1)办理护照等出国手续费用人民币13500元；(2)单程去日本机票约人民币3500元(按实结算);(3)出国前三个月在国内的培训费用人民币1000元。
2.2 除上述约定外，乙方还应在出国前向甲方支付出国履约保证金人民币壹万元，若出现下列情况之一，乙方除要赔偿甲方因此造成的损失外，该出国履约保证金还应作为违约金赔偿给甲方：(1)乙方不愿出国；(2)因乙方的原因而无法出国、不能出国；(3)因乙方的原因，乙方被日本公司退工等而导致乙方无法完成三年工作时间。
履约保证金协议书范本
履约保证金协议书范本合同编号：__________履约保证金协议书范本甲方：__________乙方：__________第一条保证金的金额1.1 甲方同意向乙方缴纳履约保证金，保证金金额为人民币__________元整（大写：__________________________元整）。
1.2 甲方应按照乙方要求的时间和方式将保证金支付给乙方。
第二条保证金的用途2.1 保证金主要用于确保甲方履行主合同项下的义务。
2.2 除非甲方未能履行主合同项下的义务，乙方不得随意动用保证金。
第三条保证金的退还3.1 在甲方履行完毕主合同项下的义务后，乙方应在__________日内将保证金无息退还给甲方。
3.2 若甲方未能履行主合同项下的义务，乙方有权扣除保证金作为违约赔偿。
第四条保证金的监管4.1 乙方应设立专户管理保证金，保证金的存放、使用、退还等事项应严格按照本协议约定执行。
4.2 乙方应保证保证金的独立性，不得与乙方其他资金混合使用。
第五条合同的解除和终止5.1 在主合同履行完毕后，本保证金协议自动终止。
5.2 若主合同提前解除或终止，本保证金协议亦相应解除或终止。
第六条争议解决本保证金协议履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本保证金协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本保证金协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________附件：1. 主合同2. 履约保证金支付凭证3. 履约保证金退还凭证一、附件列表：1. 主合同2. 履约保证金支付凭证3. 履约保证金退还凭证二、违约行为及认定：1. 甲方未能按照主合同约定履行义务，视为违约行为。
2. 甲方未按时缴纳履约保证金，视为违约行为。
履约保证金通用合同范本3篇
履约保证金通用合同范本3篇篇1甲方（出让人）：_________（以下简称“甲方”）乙方（受让人）：_________（以下简称“乙方”）鉴于甲乙双方就_______项目签订了编号为_______的《______合同》（以下简称“主合同”），为保证该合同的履行，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，现甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议：第一条保证金金额及支付方式1.1 乙方同意向甲方支付人民币________元（大写：________元整）作为履约保证金。
1.2 支付方式：自本合同签订之日起____日内，乙方应将上述保证金汇入甲方指定账户。
第二条保证金的性质2.1 双方确认，本合同项下的保证金系为保障主合同中乙方义务的履行而设立。
2.2 在任何情况下，该保证金均不计息。
第三条保证金的使用与退还3.1 若乙方违反主合同中的任一条款，甲方有权扣除相应金额以弥补因此造成的损失或支付违约金。
3.2 在乙方完全履行了主合同规定的义务后，甲方应在____日内将剩余保证金无息退还给乙方。
3.3 如因乙方原因导致主合同提前终止，甲方有权按照主合同约定处理保证金。
第四条违约责任4.1 任何一方未按本合同规定履行其义务的，视为违约。
4.2 违约方应当承担守约方因此遭受的所有损失，并赔偿相应的违约金。
4.3 违约金的具体数额由双方在主合同中另行约定。
第五条争议解决5.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.3 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
第七条附件7.1 本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
7.2 附件包括但不限于：_________、_________等。
履约保证金合同范本3篇
履约保证金合同范本3篇篇一履约保证金合同范本甲方（付款方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（收款方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、保证金金额乙方应向甲方缴纳人民币（大写）______元整（小写：￥______元）作为履约保证金。
二、保证金缴纳时间乙方应在本合同签订之日起______个工作日内，将履约保证金足额缴纳至甲方指定的账户。
三、保证金的用途履约保证金用于保证乙方在履行合同过程中遵守合同约定，如乙方违反合同约定，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金。
四、保证金的退还1. 在乙方完全履行合同约定的义务后，甲方应在______个工作日内将履约保证金无息退还给乙方。
2. 如乙方在履行合同过程中违反合同约定，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金，剩余部分无息退还给乙方。
五、违约责任1. 如乙方未按照本合同约定的时间缴纳履约保证金，每逾期一天，应按照未缴纳金额的______%向甲方支付违约金。
2. 如乙方违反合同约定，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
六、争议解决本合同的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________________法定代表人或授权代表（签字）：_______________________签订日期：______年______月______日乙方（盖章）：_______________________法定代表人或授权代表（签字）：_______________________签订日期：______年______月______日篇二履约保证金合同甲方（采购方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（供应方/中标方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、履约保证金的金额乙方应向甲方提交人民币（大写）_______________________元（小写：￥_______________________元）的履约保证金。
履约保证金通用合同范本6篇
履约保证金通用合同范本6篇第1篇示例：履约保证金通用合同范本合同编号：__________甲方（保证人）：__________（以下简称甲方）鉴于甲方同意为保障乙方履行合同项下的义务，特订立本履约保证金通用合同（以下简称“本合同”），具体约定如下：第一条履约保证金的数额和形式1. 甲方应在签订本合同后_____个工作日内向乙方提供履约保证金，保证金金额为人民币__________元整。
履约保证金应以现金/银行汇票/保证保险/其他形式提供，并由乙方妥善保管。
2. 乙方应在收到履约保证金后提供相应的收据，甲方应对此保留至本合同终止之日。
1. 本合同项下，如乙方因甲方逾期履行合同约定的义务，或未按合同约定提供质量标准齐全的商品和服务，造成乙方损失时，乙方有权直接使用履约保证金进行赔偿。
在使用履约保证金后，甲方应在收到乙方通知后_____个工作日内补足履约保证金，否则乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
2. 若合同期满，甲方履行合同义务无误，乙方应将履约保证金及时返还给甲方，不得拖延。
第三条履约保证金的变更与退还1. 在本合同履行期间，如双方甲乙另有约定需变更履约保证金数额的，需经双方协商一致，签订书面变更协议并及时履行。
2. 在本合同终止之日，如双方无争议，乙方应当及时将剩余的履约保证金退还给甲方，并在_____个工作日内办理相关手续确认履约保证金的退还。
1. 本合同对于甲乙双方均具有约束力，任何一方不得擅自更改本合同内容，否则应当承担相应法律责任。
2. 本合同未尽事宜，按照中华人民共和国法律法规进行解释。
第五条合同的生效与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同规定的期限履行完毕之日终止。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具体内容如有变动，需经双方共同协商后签署书面协议。
本合同未尽事宜，依照中华人民共和国相关法律法规处理。
甲方（盖章/签名）：__________ 日期：__________以上为履约保证金通用合同范本，双方应严格遵守合同约定，确保合同顺利履行。
履约保证金合同6篇
履约保证金合同6篇篇1甲方（业主/开发商）：XXXXXX公司乙方（承包商）：XXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为确保甲乙双方在合同履行过程中的权益，经双方友好协商，达成如下履约保证金合同：一、定义与释义1. 履约保证金：指乙方为保证履行合同义务而向甲方提供的一定金额的保证金。
2. 合同有效期：指自本合同签订之日起至合同履行完毕之日止。
3. 违约责任：指乙方在合同履行过程中违反合同约定所应承担的法律责任。
二、履约保证金的缴纳与退还1. 乙方应在合同签订之日起XX个工作日内，向甲方指定账户缴纳履约保证金，金额为合同总金额的XX%。
2. 履约保证金应采用转账方式缴纳，并注明乙方公司名称和合同编号。
3. 甲方在收到履约保证金后，应出具收据并加盖公章。
4. 在合同履行完毕后，甲方应在XX个工作日内将履约保证金退还给乙方（扣除违约金后，如有违约金则需提前扣除）。
三、履约保证金的用途1. 履约保证金主要用于保证乙方在合同履行过程中的诚信履约，确保工程质量、进度和安全。
2. 乙方违反合同约定时，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金。
四、违约责任1. 乙方在合同履行过程中，如因自身原因导致工程质量、进度和安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。
2. 乙方违反合同约定，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。
3. 如乙方存在严重违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担全部违约责任。
五、争议解决1. 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商无果，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同履行完毕之日止。
2. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（业主/开发商）：XXXXXX公司法定代表人：XXXXXX签字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包商）：XXXXXX公司法定代表人：XXXXXX签字日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为确保甲乙双方在履行合同过程中的权益，经双方协商一致，订立本履约保证金合同。
履约保证金合同范本7篇
履约保证金合同范本7篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，为了确保甲乙双方履行相应的义务和责任，本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，甲乙双方经过友好协商，达成如下履约保证金合同：一、合同背景鉴于甲方需要建设工程项目，乙方具备相应的施工能力和资质，甲方决定委托乙方进行工程施工。
为了保障甲乙双方的权益，乙方需按照本合同约定向甲方交纳履约保证金。
二、合同目的通过本合同的签订，明确甲乙双方的权利和义务，确保乙方在施工过程中履行约定的义务，保障甲方的合法权益。
三、合同条款1. 履约保证金金额乙方同意向甲方交纳履约保证金人民币_________元（大写：_________元整）。
该保证金用于确保乙方在施工过程中履行约定的义务和责任。
2. 履约保证金交纳方式乙方应在合同签订后7个工作日内，通过银行转账方式将履约保证金交纳至甲方指定账户。
甲方账户信息如下：开户银行：_________账户名称：_________账号：_________3. 履约保证金管理履约保证金由甲方负责保管。
在工程施工过程中，如乙方未履行约定的义务和责任，甲方有权根据合同约定扣除相应的金额。
工程竣工验收合格后，甲方应将履约保证金及利息（如有）退还给乙方。
4. 乙方义务和责任（1）乙方应按时交纳履约保证金，并确保资金按时到账；（2）在施工过程中，乙方应严格遵守合同约定和相关法律法规的规定，确保施工质量、安全和进度；（3）乙方应积极配合甲方的管理和监督，及时提交施工资料和结算资料；（4）如因乙方原因导致工程无法按时交付或存在质量问题，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。
5. 甲方权利和责任（1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保施工质量、安全和进度；（2）甲方应及时向乙方支付工程进度款和结算款；（3）在工程施工过程中，如发生争议或纠纷，甲乙双方应友好协商解决。
履约保证金通用合同范本3篇
履约保证金通用合同范本3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方同意签订合同并遵守合同条款，为保证合同的履行，乙方向甲方提供履约保证金，并特别达成如下协议：第一条合同目的和履约保证金的目的本合同旨在明确甲乙双方的权利和义务，确保双方按照合同规定履行各自的职责。
履约保证金是为了保证乙方按照合同约定履行义务，保证工程质量、进度和安全等方面符合甲方要求而设立的。
第二条履约保证金的金额和支付方式乙方应按照合同约定的金额向甲方支付履约保证金。
具体金额和支付方式如下：____________________。
第三条履约保证金的期限和退还1. 履约保证金的期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成约定的保修期为止。
2. 在合同期内，如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权扣除部分或全部履约保证金作为违约金或赔偿金。
3. 在合同履行完毕后，甲方应在约定时间内将履约保证金本金退还乙方，扣除相关费用后，如有剩余应予以退还。
第四条履约要求和承诺乙方承诺按照合同约定履行以下义务：1. 保证施工质量符合相关标准和规范；2. 保证施工进度符合合同约定的工期要求；3. 保证施工安全和环境保护符合相关规定；4. 保证完成工程竣工验收并交付使用；5. 遵守合同约定的其他相关事项。
第五条违约责任和赔偿标准如乙方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。
具体违约责任和赔偿标准如下：1. 如乙方施工质量不符合相关标准和规范，甲方有权要求乙方整改或返工，费用由乙方承担；2. 如乙方施工进度延误，应按照合同约定的标准支付逾期违约金；3. 如因乙方原因导致工程安全事故或环保事故，乙方应承担全部责任和损失赔偿；4. 乙方未能履行合同约定的其他义务，应按照合同约定承担违约责任。
第六条合同变更和解除条件本合同一经签订，双方应共同遵守。
如需变更或解除合同，应经双方协商一致并书面确认。
履约保证金合同书精选3篇
履约保证金合同书(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：********乙方：********本履约保证金合同由双方于***年***月***日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《XX民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经公平协商全都，订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的状况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，情愿按本合同商定向甲方供应履约保证金。
其次条保证范围为乙方未按建设工程施工合同商定履行义务，包括但不限于因乙方缘由不能按商定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当根据中标合同总金额的***%，金额：***人民币作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方托付甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不行撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。
第六条乙方向甲方供应履约保证金后，甲方也应向乙方供应有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用XX有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。
甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。
甲方(盖章)：*******乙方(盖章)：*******法定代表人或授权代理人(签字)：*******法定代表人或授权代理人(签字)：*******时间：**********履约保证金合同书(第二篇)履约保证金合同书摘要：根据双方甲方（以下简称“出借方”）与乙方（以下简称“借款方”）之间的协商，就借款方履行相关合同约定的义务，保证金的提供与管理等事项达成以下合约：合同编号：【编号】签订日期：【日期】签订地点：【地点】一、借款方信息1. 借款方名称：【名称】2. 注册地址：【地址】3. 法定代表人（负责人）：【姓名】4. 联系电话：【电话】二、出借方信息1. 出借方名称：【名称】2. 注册地址：【地址】3. 法定代表人（负责人）：【姓名】4. 联系电话：【电话】三、履约保证金1. 为确保借款方履行合同约定的义务，借款方同意向出借方提供履约保证金，总额为【金额】人民币（￥【金额】）。
履约保证金通用合同范本8篇
履约保证金通用合同范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据双方签订的合同条款，为确保乙方履行本合同约定的各项义务，甲乙双方就履约保证金事项达成如下协议：一、履约保证金的目的本履约保证金是为了确保乙方按照本合同约定履行各项义务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工、维修保养等。
在乙方完全履行本合同约定的各项义务前，本履约保证金将被有效保留。
二、履约保证金的金额根据工程规模、技术难度和潜在风险等因素，经甲乙双方商定，乙方需向甲方提交人民币______元的履约保证金。
该金额作为乙方履行本合同义务的保证。
三、履约保证金的提交与返还1. 乙方应在合同签订后______日内将履约保证金支付至甲方指定账户。
2. 甲方在收到乙方支付的履约保证金后，应当向乙方出具收据。
3. 当乙方完全履行本合同约定的各项义务后，甲方应当在工程竣工验收合格并签署竣工验收证书后的______日内将履约保证金返还给乙方。
4. 若乙方未完全履行本合同约定的各项义务，甲方有权根据本合同约定扣除相应金额的履约保证金作为违约金或赔偿金。
四、履约保证金的担保方式本履约保证金可以采用银行汇票、转账、电汇等方式提交。
若采用第三方担保方式，担保人须具备相应资质和信誉，并出具书面担保函。
五、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定提交履约保证金，甲方有权解除本合同，并追究乙方的违约责任。
2. 若乙方未完全履行本合同约定的各项义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金或赔偿金。
3. 若甲方未按本合同约定返还履约保证金，乙方有权要求甲方返还，并追究甲方的违约责任。
六、保密条款甲乙双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向任何第三方透露。
七、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
履约保证金通用合同范本
履约保证金通用合同范本全文共3篇示例，供读者参考篇1履约保证金通用合同范本甲方（甲方名称）：法定代表人：地址：电话：邮编：乙方（乙方名称）：法定代表人：地址：电话：邮编：鉴于，甲方与乙方因（合同名称）签订了《合同名称》（以下简称“本合同”），为保证甲方与乙方按照本合同约定的履约义务，双方特订立本履约保证金通用合同（以下简称“本保证金合同”）。
一、保证金的性质及数额1.1 乙方应在本保证金合同签订之日起向甲方支付履约保证金（以下简称“保证金”），保证金的数额为人民币（大写）（￥小写）元整。
1.2 保证金系乙方履行本合同约定义务的保证，甲方有权依据本合同规定申请支取、扣缴或抵扣保证金。
1.3 保证金应在本合同签订之日支付至甲方指定账户，逾期未支付的，乙方应根据本合同约定向甲方支付违约金，违约金金额为保证金数额的%。
1.4 本保证金合同经甲方审核、签署后生效。
二、保证金的使用2.1 在乙方发生如下情形之一时，甲方有权按照本合同规定支取、扣缴或抵扣保证金：（1）乙方违反了本合同约定的履约义务；（2）乙方未按照约定期限履行付款义务；（3）乙方因不可抗力等原因提前终止合同。
2.2 乙方因上述情形被要求支付保证金的，甲方有权向乙方发出书面通知，乙方应在接到通知之日起3日内支付保证金，如逾期未支付的，甲方有权依法处理。
2.3 保证金的使用和支付均应在法律规定的时限内进行。
三、保证金的返还3.1 乙方未发生履约义务违约行为的，甲方应在本合同履约完毕、结算完毕后将保证金全额返还给乙方，返还时向乙方支付利息。
3.2 乙方发生履约义务违约行为的，甲方有权向乙方扣除相应金额后剩余部分返还给乙方。
3.3 保证金的扣除应在法律规定的时限内进行。
四、其他约定4.1 本保证金合同的签署、履行、变更或解除，均须经双方书面约定，并经双方签署确认后方为生效。
4.2 本保证金合同适用中华人民共和国法律，并在发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
履约保证金通用合同范本7篇
履约保证金通用合同范本7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（供应商）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（采购方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲、乙双方就[项目名称]的履约事宜达成如下协议，为明确双方权益，确保合同履行，经友好协商，双方共同约定如下条款：一、履约保证金的目的和含义本履约保证金是为了保证乙方在合同履行过程中遵守约定，履行相关义务，并承担相应违约责任而设立的。
乙方按照本合同约定向甲方提供履约保证金，作为乙方履行本合同义务的保证。
二、履约保证金的金额及支付方式1. 乙方应按照本合同约定向甲方缴纳履约保证金，金额为合同总金额的XX%（具体比例根据项目情况而定）。
2. 乙方在合同签订后XX个工作日内将履约保证金支付至甲方指定账户。
3. 甲方收到乙方支付的履约保证金后，应向乙方出具收据。
三、履约保证金的返还1. 在本合同履行完毕，且乙方完全履行本合同义务后，甲方应在合同结束后的XX个工作日内将履约保证金全额返还给乙方。
2. 若乙方未完全履行本合同义务，甲方有权在履约保证金中进行扣除相应的违约金或损失赔偿。
四、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定支付履约保证金，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此产生的一切损失。
2. 若乙方在合同履行过程中存在违约行为，甲方有权从履约保证金中扣除相应违约金，并保留追究乙方法律责任的权利。
3. 若甲方未按照本合同约定返还履约保证金，乙方有权要求甲方返还履约保证金并支付逾期利息。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容以及保密信息。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
履约保证金通用合同范本5篇
履约保证金通用合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1履约保证金通用合同范本履约保证金通用合同为了保障甲乙双方合同的履行，维护合同的有效性和权益，根据国家法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就履约保证金的事宜达成如下协议：第一条保证金的数额、支付方式和用途1.甲方应在本合同生效后_____日内向乙方支付履约保证金，金额为(大写)______元整(￥____)。
2.甲方应以____________方式支付保证金，支付给乙方指定的账户。
3.保证金将用于履行合同义务或支付违约金等用途。
4.甲方在合同履行完毕并经乙方确认后，保证金应及时返还给甲方。
第二条保证金的返还1.若甲方在合同履行过程中未违约，合同到期后，乙方应及时将全额保证金返还给甲方。
2.若甲方违约，致使合同无法履行，乙方有权扣除违约金后将剩余保证金返还给甲方。
3.乙方有权在合同履行期间根据实际情况暂时扣留或冻结保证金，并在扣除违约金后将剩余保证金返还给甲方。
第三条违约责任1.一方违约，应向对方支付违约金，违约金数额为合同金额的____%。
2.若一方严重违约，使得合同无法继续履行，违约方应承担一切法律责任，并向对方支付相应的赔偿金。
第四条争议解决本合同中任何一方提出与履约保证金相关的争议，双方应友好协商解决；如果无法协商解决，应提交____地区____仲裁委员会进行仲裁，仲裁结果为终局裁决。
第五条附则1.本合同一式两份，双方各执一份，合同自双方签字盖章后生效。
2.本合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：__________ 生效日期：__________本合同经双方共同商议并书面确认后生效，自签订之日起正式执行。
希望双方能够真诚合作，共同遵守合同，保障各自的权益。
感谢阁下的合作，祝好！履约保证金通用合同签署地点：______________履约保证金通用合同签署日期：______________以上就是我为您提供的关于【履约保证金通用合同范本】的文档，希望对您有所帮助。
履约保证金合同模板6篇
履约保证金合同模板6篇篇1合同编号：_________甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，一致同意签订本合同。
1. 乙方在签订合同时向甲方交纳人民币_________元的履约保证金。
该笔款项用于担保乙方在履行合同过程中的诚信、履约能力和责任心。
二、合同履约保证金的管理和使用1. 甲方负责合同履约保证金的管理和使用。
在合同履行过程中，如乙方存在违约行为，甲方有权根据合同约定扣除相应的履约保证金作为违约金。
2. 合同履约保证金的使用应遵循公平、公正的原则，并应符合法律法规的规定。
甲方应建立健全的合同履约保证金管理制度，确保履约保证金的安全和合规使用。
三、乙方的权利和义务1. 乙方应按时向甲方交纳合同履约保证金，并应按照合同约定履行相应的义务。
如乙方未能按时交纳或未能按合同约定履行义务，甲方有权扣除相应的履约保证金作为违约金。
2. 乙方在合同履行过程中，应积极配合甲方的工作，确保合同的顺利实施。
如因乙方原因导致合同无法按时履行或无法履行，乙方应承担相应的违约责任。
四、甲方的权利和义务1. 甲方应按时返还乙方的合同履约保证金。
在乙方完全履行合同义务后，甲方应及时返还乙方的履约保证金，并应按照合同约定支付相应的利息。
2. 甲方在合同履行过程中，应遵守法律法规的规定，确保合同的合法性和有效性。
如因甲方原因导致合同无法按时履行或无法履行，甲方应承担相应的违约责任。
五、违约责任1. 乙方未能按时交纳合同履约保证金或未能按合同约定履行义务，导致甲方扣除履约保证金作为违约金的，乙方应承担相应的违约责任。
2. 甲方未能按时返还乙方的合同履约保证金或未能按合同约定支付相应的利息，应承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 如双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
履约保证金通用合同范本6篇
履约保证金通用合同范本6篇第1篇示例：履约保证金通用合同范本甲方（出借方）：____________（单位名称）（法定代表人：____________，身份证号：____________）地址：____________电话：____________乙方（借款方）：____________（单位名称）（法定代表人：____________，身份证号：____________）地址：____________电话：____________经双方友好协商，甲方同意出借一定数额的款项给乙方，并且为保障借款的履约，双方特就以下事项达成一致，订立本履约保证金通用合同。
第一条履约保证金的数额及币种1.1 乙方将向甲方支付履约保证金人民币___________元整（大写：________________）。
1.2 履约保证金支付方式：一次性支付/分期支付，具体支付时间及方式详见附件。
第二条履约保证金的用途2.1 乙方在本合同有效期内履行借款合同所约定的义务，无违约行为，甲方应在借款合同到期或解除之日起______个工作日内返还履约保证金，不计利息。
2.2 乙方因借款合同违约行为导致甲方受到损失的，甲方有权直接从履约保证金中扣除相关损失金额。
第四条履约保证金的托管4.1 履约保证金由甲方专门开立的用于托管履约保证金的账户进行托管。
4.2 甲方应妥善保管履约保证金账户的相关证件和密码，不得将履约保证金挪用作他用。
4.3 乙方应在借款合同到期或解除之日起______个工作日内提供甲方指定的账户用于接收返还的履约保证金。
第五条履约保证金的返还5.1 借款合同到期或解除之日起______个工作日内，甲方应返还履约保证金给乙方，不计利息。
5.2 乙方提供的返还账户不正确或无法操作的，甲方有权中止返还行为，直至乙方提供正确的账户为止。
5.3 乙方未提供正确返还账户且逾期______个月以上的，甲方有权取得乙方返还账户对应的履约保证金的支配权。
履约保证金合同范本
履约保证金合同范本（一）合同编号：____________甲方（以下简称“委托人”）：____________乙方（以下简称“受托人”）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方履行合同事宜，乙方为确保合同履行向甲方提供履约保证金，双方达成如下协议：第一条合同背景1.1 甲方因____________（项目名称）的需要，委托乙方承担____________（工作任务）的相关事宜。
1.2 乙方同意接受甲方的委托，并按照甲方的要求履行合同义务。
第二条履约保证金金额及支付2.1 乙方为确保合同的履行，向甲方支付履约保证金，保证金金额为人民币____________元整（大写：____________________元整）。
2.2 乙方应按照甲方的要求，将履约保证金支付至甲方指定的银行账户。
第三条履约保证金的扣除及退还3.1 乙方按照合同约定履行完毕合同义务后，甲方应在扣除乙方应得的报酬后，将剩余的履约保证金无息退还给乙方。
3.2 如乙方在合同履行过程中出现违约行为，甲方有权按照违约程度相应扣除履约保证金作为违约金。
3.3 履约保证金扣除违约金后，如有剩余，甲方应在扣除相关费用后，将剩余金额无息退还给乙方。
第四条履约保证金的管理4.1 履约保证金应专项管理，不得挪作他用。
4.2 甲方应保证履约保证金的安全，不得随意动用。
4.3 履约保证金的退还和扣除，应严格按照本合同约定执行。
第五条合同的解除和终止5.1 在合同履行期限内，如双方协商一致解除或终止合同，甲方应按照本合同约定退还履约保证金。
5.2 在合同履行期限内，如乙方出现违约行为，甲方有权按照本合同约定扣除履约保证金。
5.3 合同解除或终止后，履约保证金的管理和使用按照本合同约定执行。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
履约保证金通用合同范本7篇
履约保证金通用合同范本7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据双方签订的合同条款，为确保乙方履行本合同项下的义务，保障甲方权益，经双方协商一致，签订本履约保证金合同。
一、合同背景及目的鉴于甲乙双方签订了相关合同，乙方作为承包方承担了一定的义务和责任。
为保证乙方按照合同约定履行相关义务，确保甲方利益得到充分保障，特设立本履约保证金合同。
二、履约保证金金额乙方应按照合同约定的金额向甲方缴纳履约保证金，具体金额以双方约定为准。
该保证金作为乙方履行本合同项下义务的担保。
三、履约保证金缴纳方式及时间1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内将履约保证金全额汇入甲方指定的账户。
2. 缴纳方式：以银行转账、电汇或其他双方认可的方式支付。
3. 乙方逾期缴纳或未足额缴纳履约保证金的，视为违约，应承担相应的违约责任。
四、履约保证金管理1. 甲方收到乙方缴纳的履约保证金后，应向乙方出具收据。
2. 甲方在本合同履行期间，有权对乙方履行合同义务的情况进行检查和监督。
如发现乙方存在违约行为，甲方有权扣除部分或全部履约保证金作为违约金。
3. 若乙方按照合同约定履行了全部义务，甲方应在合同终止后XX 个工作日内将履约保证金全额退还给乙方。
五、违约责任1. 乙方未按约定时间足额缴纳履约保证金的，视为违约，应承担违约责任，并支付违约金。
2. 乙方在合同履行过程中存在违约行为的，甲方有权扣除部分或全部履约保证金作为违约金，并有权要求乙方承担由此产生的其他损失。
3. 甲方未按约定退还履约保证金的，应承担相应的违约责任。
六、其他事项1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
4. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如发生纠纷，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
履约保证金通用合同范本6篇
履约保证金通用合同范本6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（担保人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（受益方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方同意向乙方提供履约保证金，为确保双方权益，明确双方责任，遵循诚实信用原则，经双方友好协商，特签订本合同。
第一条合同目的及履约保证金定义本合同旨在明确甲方向乙方提供履约保证金的具体事宜。
履约保证金是指甲方为保证其履行合同义务而向乙方提供的一笔款项或担保，用于保证甲方履行合同的诚意和能力。
第二条履约保证金的金额与支付方式1. 履约保证金的金额为人民币[金额大写]元整。
2. 甲方应在合同签订后[支付时间]内将履约保证金支付至乙方指定账户。
3. 甲方支付履约保证金后，乙方应向甲方出具收款证明。
第三条履约保证金的担保期限本履约保证金的担保期限为自合同签订之日起至项目竣工验收合格并完成合同全部义务后[担保期限]止。
第四条甲方的权利与义务1. 甲方应按照合同约定支付履约保证金。
2. 甲方应确保所提供的履约保证金来源合法，不存在任何权利瑕疵。
3. 甲方应按时履行合同义务，确保项目顺利进行。
4. 甲方在担保期限内不得擅自挪用履约保证金。
第五条乙方的权利与义务1. 乙方有权按照合同约定收取履约保证金。
2. 乙方应对收到的履约保证金妥善保管，并承担保密义务。
3. 乙方应在项目竣工验收合格后及时返还甲方支付的履约保证金。
4. 乙方有权监督甲方履行合同义务，若甲方违约，乙方有权在履约保证金中扣除相应款项作为违约金。
第六条违约责任与赔偿1. 若甲方未按期支付履约保证金，视为违约，乙方有权要求甲方支付违约金并承担相应损失。
2. 若甲方在担保期限内擅自挪用履约保证金，乙方有权要求甲方立即纠正并赔偿相应损失。
3. 若乙方未按照合同约定返还履约保证金，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。
履行合同保证金协议书(3篇)
第1篇甲方（以下简称为“甲方”）：乙方（以下简称为“乙方”）：鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《____合同》（以下简称“主合同”），为保障双方合法权益，确保合同履行，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、保证金金额1. 甲方同意向乙方支付履行主合同的保证金，保证金金额为人民币____元整（￥____元）。
2. 保证金支付方式：甲方应在本协议签订之日起____日内，将保证金一次性支付至乙方指定的账户。
二、保证金用途1. 保证金用于保证甲方按照主合同约定履行合同义务。
2. 如甲方未按照主合同约定履行合同义务，乙方有权从保证金中扣除相应款项作为违约金。
三、保证金退还1. 在主合同履行完毕，且甲方已履行完毕合同约定的所有义务后，乙方应在本协议签订之日起____日内，将保证金全额无息退还给甲方。
2. 如甲方在履行主合同过程中出现违约行为，乙方有权从保证金中扣除相应款项作为违约金。
扣除违约金后，剩余保证金应在本协议签订之日起____日内退还给甲方。
四、违约责任1. 甲方如未按照主合同约定履行合同义务，乙方有权从保证金中扣除相应款项作为违约金。
违约金数额按以下方式计算：（1）甲方逾期交付货物或服务，每逾期一日，应支付合同总价款的____%作为违约金；（2）甲方逾期付款，每逾期一日，应支付合同总价款的____%作为违约金；（3）甲方擅自变更合同内容，每变更一次，应支付合同总价款的____%作为违约金。
2. 乙方如未按照主合同约定履行合同义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：（1）继续履行主合同；（2）支付违约金；（3）赔偿损失。
五、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 甲方与乙方因本协议发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本协议一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲方（全称）：
乙方（全称）：
甲乙双方本着公平自愿的原则签署本协议。
经双方协商达成以下几条协议。
第一条鉴于甲方与乙方签署了__________________施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证金缴纳时间
乙方应当在施工合同签订后7日内（日历天）向甲方账户交纳履约保证金。
未能按期缴纳履约保证金的，视为放弃中标。
第三条保证金额
乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币_________元（￥_________元）作为履约保证金交付给甲方。
第四条保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌_________日内。
保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金（无息）划回乙方账户：第一次为隧洞主体工程开工（洞脸形成），返还履约保证金的30%，及人民币_________元；第二次为隧洞掘进贯通，返还履约保证金的40%，及人民币_________元；第三次为隧洞混凝土衬砌完成，返还履约保证金的30%，及人民币_________元。
第五条生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第 3 页共 3 页
第六条其他
本协议一式_________份，具有相同法律效力。
甲方执_________份，乙方执_________份。
甲方：（公章）乙方：（公章）
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人法定代表人
或授权代理人（签字）：或授权代理人（签字）：
经办人：经办人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
第 3 页共 3 页。