合同条款(通用+专用)
通用范文(正式版)合同的条款格式
合同的条款格式一、引言合同是当事方之间达成一致并具有法律效力的文件,它详细规定了各方的权利和义务,以及合同的履行方式和期限。
合同的条款格式对于合同的清晰性和明确性至关重要。
本文将介绍一种常用的合同条款格式,以帮助写作合同时提供一定的指导。
二、合同条款格式的基本要求合同条款格式应具备基本要求:1.清晰明确:合同条款应简洁明了,避免使用复杂和含糊的措辞,以确保各方对合同内容的理解一致。
2.完整细致:合同条款应覆盖所有相关事项,并详细概述各方的权利和义务,确保各方在履行合同时不会出现争议。
3.合理合法:合同条款应符合国家法律法规的规定,不得侵犯他人合法权益,遵守行业规范和道德规范。
三、合同条款格式的结构1.合同标题:合同标题应简明扼要地概括合同内容,方便对合同进行识别和分类。
2.合同正文:合同正文包含多个条款,每个条款应独立列出,便于阅读和理解。
每个条款可以进一步分为小项或款项。
3.约定条款:约定条款用以规定合同的基本事项,如合同的缔约方、合同的目的和范围、合同的有效期限等。
4.权利和义务条款:权利和义务条款详细规定了各方在合同中的权利和义务,并阐明了各方的责任和义务分配。
5.违约和解除条款:违约和解除条款阐明了各方在合同履行过程中的违约责任和解除合同的条件。
6.争议解决条款:争议解决条款应明确规定各方在发生争议时的解决方式,如协商、仲裁或诉讼等。
7.附则:附则通常包括合同的附加条款、附件和补充说明,以及双方共同确认的事项。
四、具体合同条款格式示例是一个示例合同条款格式,供参考:合同标题:X合同合同正文:第一条约定条款 1.1 缔约方:甲方(简称。
通用合同条款(简约版)
通用合同条款1、合同价格和费用1.1 签约合同价格:指发包人和承包人在合同协议书中确定的工程承包交易价格。
采用招标发包的工程,其合同价应为投标人的中标价1. 2 合同价格:指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1. 3 费用:指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。
1. 4 暂列金额:招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价格中的一笔款项,用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,包括以计日工方式支付的金额。
1. 5 暂估价:招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料设备的单价以及专业工程的金额。
1..6 计日工:是指对零星工作采取的一种计价方式,按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1. 7 质量保证金:是指发包人与承包人在合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
2、承包人在收到发包人提供的图纸后,发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的,应及时通知监理人。
监理人接到该通知后,应立即就此做出决定,并通知承包人和发包人。
3、在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。
一旦发现上述文物,承包人应采取有效合理的保护措施,防止任何人员移动或损坏上述物品,并立即报告当地文物行政部门,同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施,由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。
4、承包人在投标文件中采用专利技术的,专利技术的使用费包含在投标报价内。
5、发包人应当向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,并对该资料的真实性、准确性、完整性负责。
合同通用条款范本(doc 64页)
第二部分通用条款一、总则1定义定义下列词语或措辞,除特别说明外,在本合同中具有以下赋予的含义:1.1合同:指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。
1.2通用条款:指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.3专用条款:指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修订。
招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。
1.4协议书:指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。
招标工程应自中标通知书发出之曰起30天内签订。
1.5中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.6承包人投标文件:指根据招标文件编制完成并被中标通知书接受的,承包人为实施、完成并保修合同:工程向发包人提交的技术、经济文件。
1.7标准与规范:指本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范,以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。
1.8图纸:指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.9发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1O承包人:指在协议书中约定,被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.11分包人:指被发包人接受且具有相应资格,并与承包人签订了分包合同,分包一部分合同工程的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
41.12程造价管理机构:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.13第三方:除发包人、承包人双方(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何其他人或组织。
1.14发包人代表:指发包人指定的履行本合同的代表。
发包人代表由发包人依据第17.1款规定任命并书面通知承包人。
工程合同范本通用条款
工程合同范本通用条款一、一般约定1. 词语定义在本合同中,除非上下文另有明确说明,下列词语具有如下含义:“工程”:指承包人按照合同约定实施的永久性工程和临时性工程。
“合同价格”:指承包人完成合同约定的全部工作内容,发包人应支付的金额。
“工期”:指合同约定的承包人完成工程所需的时间,包括按照合同约定所作的期限变更。
“开工日期”:指发包人发出的开工通知中载明的开工日期。
“竣工日期”:指工程按照合同约定通过竣工验收的日期。
“图纸”:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
“技术标准和要求”:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
“变更”:指在合同履行过程中,经发包人批准的对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量所做的改变。
“索赔”:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
2. 语言文字本合同使用的语言文字为中文。
3. 法律本合同适用中华人民共和国法律、行政法规及工程所在地的地方性法规。
4. 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。
除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:合同协议书;中标通知书(如果有);投标函及其附录(如果有);专用合同条款及其附件;通用合同条款;技术标准和要求;图纸;已标价工程量清单或预算书;其他合同文件。
5. 合同的生效与终止本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
除法律另有规定或合同另有约定外,合同双方履行完合同约定的全部义务,工程竣工验收合格,质保期满且无争议后,本合同即告终止。
二、发包人义务1. 遵守法律发包人应遵守法律,并在履行合同过程中遵守任何适用的法律规定。
2. 发出开工通知发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可,并在计划开工日期前[具体天数]天向承包人发出开工通知。
施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)
施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)引言施工合同是建设工程中不可或缺的法律文件,规定了承包商和业主之间的权利和义务,保护了双方的合法权益。
本文将介绍施工合同的通用条款和专用条款,以及施工合同的法律特征。
一、施工合同通用条款施工合同的通用条款通常包括内容:1. 合同的目的和范围合同应明确规定承包商将要承担的工程范围、工作内容和工期等。
此条款的目的是确保双方对合同的理解一致,能够明确地识别出工程的范围和所需工作。
2. 建设工期和交付时间工期条款规定了建设工程的时间框架和完成日期。
交付时间条款则规定了承包商需要在何时完成施工并将工程交付给业主。
这些条款对于合同履行的时间要求具有重要意义。
3. 确定支付方式和费用本条款应明确双方关于支付合同价款的义务和方式。
通常情况下,合同价款将根据工程的进展和完成程度来支付。
此外,还需要规定变更工程的处理方式及费用的支付规定,以确保合同款项的公平支付。
4. 保证和担保责任施工合同通常要求承包商提供一定的保证和担保,以确保工程的质量和安全。
合同条款应规定承包商对工程质量的保证期限,并明确由于质量问题而造成的维修和修复责任。
5. 弃权和争议解决本条款规定了当发生争议时,双方同意通过谈判、调解或仲裁来解决争议。
双方应明确规定解决争议的程序和方式,以保证争议能够公平、及时地解决。
二、施工合同专用条款施工合同的专用条款是根据工程的特殊性而制定的,以确保合同能够更好地适应特定工程的需求。
是一些常见的施工合同专用条款:1. 施工规范和标准本条款规定了施工必须符合的规范和标准。
这些规范和标准可能来自法律法规、行业标准或业主的特定要求。
通过明确规定施工规范和标准,可以确保工程的质量和安全。
2. 变更和解除合同施工合同的变更和解除条款规定了双方可以根据实际情况对合同进行修改或解除的条件和程序。
变更和解除条款应明确双方的权利和义务,以便在需要时有条不紊地进行变更或解除。
3. 安全措施和责任本条款要求承包商采取必要的安全措施,确保工地的安全和施工人员的安全。
合同协议书专用通用条款
一、总则1.1 本合同协议书专用通用条款(以下简称“通用条款”)适用于所有与本合同协议书相关的合同条款,具有普遍约束力。
1.2 除非本合同协议书另有约定,本通用条款的条款内容均构成合同协议书的组成部分,与合同协议书正文具有同等法律效力。
二、定义与解释2.1 定义:本通用条款中的下列词语,除非上下文另有要求,具有以下含义:(1)“合同”指本合同协议书及所有附件、补充协议等。
(2)“当事人”指合同双方,包括但不限于甲方、乙方、丙方等。
(3)“标的物”指合同中所涉及的货物、服务、技术等。
(4)“违约”指当事人未履行合同约定的义务或违反合同约定。
(5)“争议”指当事人之间因合同履行而产生的分歧。
2.2 解释:本通用条款的条款内容如有歧义,由合同双方协商解决;协商不成的,按国家有关法律法规解释。
三、合同签订与生效3.1 合同签订:合同双方应在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下,签订本合同。
3.2 合同生效:合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
四、合同履行4.1 履行方式:合同双方应按照合同约定的内容和方式履行合同义务。
4.2 履行期限:合同双方应按照合同约定的期限履行合同义务。
4.3 履行地点:合同双方应按照合同约定的地点履行合同义务。
4.4 履行标准:合同双方应按照合同约定的标准履行合同义务。
五、违约责任5.1 违约责任:当事人一方违约,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 违约金:当事人一方违约,应向对方支付违约金。
违约金数额由合同双方协商确定。
5.3 损害赔偿:当事人一方违约,给对方造成损失的,应承担损害赔偿责任。
六、争议解决6.1 争议解决方式:合同双方发生争议,应首先通过友好协商解决。
6.2 仲裁:协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地的人民调解委员会申请调解。
6.3 诉讼:合同双方应按照我国《民事诉讼法》的规定,向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、合同解除7.1 合同解除条件:在以下情况下,任何一方均可解除合同:(1)合同双方协商一致解除合同;(2)一方当事人违约,另一方当事人要求解除合同;(3)不可抗力致使合同无法履行;(4)法律、法规规定的其他情形。
合同范本的专用条款有哪些
合同范本的专用条款有哪些合同范本的专用条款包括但不限于以下内容:
1. 合同的当事人信息,包括双方当事人的名称、地址、联系方式等基本信息。
2. 合同的目的和内容,明确描述合同的目的和双方的主要义务和权利。
3. 合同的有效期限,规定合同的有效期限,包括开始日期和结束日期。
4. 合同的解决争议方式,约定合同争议的解决方式,可以选择仲裁、诉讼等方式。
5. 合同的违约责任,规定一方违约时的责任和补救措施,包括违约金、损害赔偿等。
6. 合同的变更和解除,约定合同的变更和解除条件,以及变更和解除的程序和方式。
7. 合同的保密条款,规定合同内容的保密义务,保护双方的商业秘密和机密信息。
8. 合同的法律适用和管辖法院,约定合同适用的法律和管辖法院,明确法律适用和争议解决的地域。
以上是合同范本的专用条款的一些常见内容,具体的条款内容还需根据具体合同类型和双方需求进行定制。
希望以上内容对您有所帮助。
标准合同格式条款参考范本正规范本(通用版)
标准合同格式条款参考范本1. 引言合同是指双方或多方之间达成的一种法律约束力的协议,明确双方权利和义务的文件。
在商业活动中,合同起着保障权益和规范行为的作用。
为了使合同具有合法性和有效性,合同格式条款是不可或缺的组成部分。
本文将提供一份标准合同格式条款参考范本,供参考使用。
2. 合同基本信息合同编号: [合同编号]合同签订日期: [签订日期]甲方: [甲方名称]乙方: [乙方名称]3. 合同条款3.1. 合同目的本合同的目的是明确合同双方之间的权利和义务,确保双方在商业活动中的合作顺利进行。
3.2. 合同期限本合同有效期为[合同期限],自合同签订之日起计算。
3.3. 合同履行地点本合同的履行地点为[合同履行地点]。
双方同意在履行合同义务时按照本约定进行操作。
3.4. 合同成立方式本合同的成立方式为以书面形式签署,并经过双方合法代表人或授权代理人签字盖章确认,具有法律约束力。
3.5. 合同内容和范围本合同的内容包括但不限于条款:•合同目的及双方义务;•付款方式和时间;•产品/服务的规格、数量和质量要求;•合同变更和解除条款;•违约责任和争议解决方式;•合同附件和补充条款等。
3.6. 付款方式和时间甲方应按合同约定的价格和时间向乙方支付货款。
付款方式可以采用现金、电汇、支票等方式,具体约定如下:•付款金额:[付款金额]•付款时间:[付款时间]•付款方式:[付款方式]3.7. 产品/服务的规格、数量和质量要求乙方将按照甲方的要求提供相应的产品/服务,并保证产品/服务的规格、数量和质量符合合同约定的要求。
如出现产品/服务质量问题,双方应协商解决,并根据约定的违约责任条款进行赔偿。
3.8. 合同变更和解除条款在合同履行期间,如需对合同内容进行任何改变,双方应在书面形式中达成一致意见,并经过双方合法代表人或授权代理人签字盖章确认。
如出现无法履行合同的特殊情况,双方可通过友好协商解除合同。
3.9. 违约责任和争议解决方式在合同履行过程中,如有一方违反了合同约定的条款,应承担相应的违约责任。
合同专用条款与通用条款(必备3篇)
合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。
第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下:1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。
依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。
第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
合同协议书专用条款通用条款
合同协议书专用条款通用条款
合同协议书的专用条款和通用条款是相互补充和关联的。
通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
它考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程施工的基础性合同条款。
专用条款则是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
它更注重考虑具体工程的实际需求和特殊情况,对通用条款进行细化和补充,具有更强的针对性和适用性。
在合同协议书中,专用条款和通用条款的地位和作用是不同的。
通用条款是基础性条款,适用于所有工程建设项目,其内容具有普遍性和通用性;而专用条款则是针对具体工程的特殊情况和需求进行细化和补充的条款,具有更强的针对性和适用性。
因此,在签订合同时,需要仔细审查通用条款和专用条款的内容,确保其符合自身利益和工程实际需求。
总之,合同协议书的专用条款和通用条款都是必不可少的部分。
它们相互补充和关联,共同构成了合同协议书的重要内容,为保障工程建设项目的顺利实施提供了重要的法律支持。
建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)
建设工程施工合同专用条款1. 质量要求1.1 施工质量标准1.1.1 施工方应根据相关法律法规以及合同约定,保证施工质量符合国家和地方标准或规范的要求。
1.1.2 施工方在施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工,不能进行任何未经业主或监理单位同意的变更。
1.1.3 施工方应确保建筑物结构安全可靠、功能正常,并保证工程质量符合国家规定的验收标准。
1.1.4 如在验收过程中发现施工质量存在问题,施工方应承担相应的责任并进行整改。
1.2 施工资质要求1.2.1 施工方应具备相应的建筑工程施工资质,并保证承建工程的施工符合相关法律法规的规定。
1.2.2 施工方应提供建筑工程施工许可证明以及其他相关的资质证书,在合同签订后及时向业主或监理单位提供。
1.2.3 如施工方无法满足相关施工资质要求,业主有权解除合同并要求施工方承担违约责任。
2. 工期要求2.1 合理安排施工进度2.1.1 施工方应合理安排施工进度,确保工程能够按照合同约定的时间节点完成。
2.1.2 施工方应在合同签订后,根据工程规模和施工条件,制定详细的施工进度计划,并及时向业主或监理单位提供。
2.1.3 如施工方因自身原因导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。
2.2 合理安排施工班次2.2.1 施工方应根据合同约定的工期,在施工过程中合理安排施工班次,确保施工工期不受影响。
2.2.2 施工方在安排施工班次时应考虑到施工人员的合理休息时间,以确保施工安全和施工质量。
2.2.3 如因施工方未能按时完成施工导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。
3. 风险控制3.1 施工安全措施3.1.1 施工方应根据相关法律法规和工程特点,制定安全施工方案,并向业主或监理单位提供。
3.1.2 施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志,保证施工场所的安全。
3.1.3 施工方应配备足够数量和合格的安全施工人员,确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
合同通用条款(一)
合同通用条款(一)1. 引言本合同(下称“合同”)由以下各方(下称“各方”)于合同签署日期(下称“生效日期”)订立,旨在明确各方之间的权利、义务及责任。
各方在签署本合同之前应该认真阅读并理解合同的所有内容。
对合同内容进行任何修改或补充,应该经过各方的书面协商并签署补充协议。
2. 合同目的本合同的目的是规定各方之间关于XXX项目(下称“项目”)的合作与协调事项,以确保各方按照约定的方式履行各自的责任,实现项目的顺利推进和达到预期目标。
本合同适用于项目的所有阶段,包括但不限于规划、执行、监控和结束等。
3. 条款定义本合同中的以下术语定义如下:3.1 甲方:指XXX公司,注册地为XXX,法定代表人为XXX。
3.2 乙方:指XXX公司,注册地为XXX,法定代表人为XXX。
3.3 项目经理:指由甲方指定的负责协调、管理项目的人员。
3.4 项目成员:指参与项目执行的甲方和乙方指定的人员。
4. 合同履行4.1 协作精神各方应本着诚实守信、平等互利的原则,保持积极的协作精神,共同推动项目的顺利进行。
4.2 信息共享与保密各方应及时、准确地分享与项目有关的信息,包括但不限于计划、进展、风险等。
同时,各方对于收到的有关项目的信息应保密,除非得到其他方的书面许可,否则不得向任何第三方披露。
4.3 风险管理各方应共同识别、评估和管理项目中可能遇到的风险,并采取适当的措施予以应对。
如遇到无法解决的争议或风险,各方应积极寻求和解,并协商解决方案。
5. 付款条款5.1 项目费用项目费用根据双方协商一致的付款计划进行支付,乙方应在规定的付款截止日期前按时足额支付项目费用。
5.2 发票与结算乙方应及时向甲方提交符合法律法规要求的发票,并按照约定的结算方式进行结算。
6. 违约责任6.1 如一方违反本合同的任何条款或约定,给其他方造成损失的,应承担相应的违约责任,并按法律法规的规定进行赔偿。
6.2 如一方无法履行本合同的任何条款或约定,应立即书面通知其他方,并提供详细的原因和证明文件。
合同专用条款与通用条款
合同专用条款与通用条款
甲乙双方在签订合同时,为明确各自的权利和义务,特制定以下专用条款和通用条款。
专用条款
1. 项目名称:__________
2. 项目地点:__________
3. 合同金额:人民币____元
4. 付款方式:一次性支付或分期支付
5. 特殊要求:__________
通用条款
1. 合同有效期:自____年__月__日至____年__月__日
2. 双方权利义务:
- 甲方提供必要支持
- 乙方按时完成任务
3. 违约责任:
- 违约方需赔偿对方损失
- 严重违约,守约方有权解除合同
4. 争议解决:
- 双方协商解决
- 协商不成,提交甲方所在地法院
5. 其他:
- 合同一式两份,双方各持一份
- 未尽事宜,另行协商确定
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签字):_______________ 日期:____年__月__日乙方(签字):_______________ 日期:____年__月__日。
合同的一般条款和必备条款正规范本(通用版)
合同的一般条款和必备条款引言合同是一种法律文件,用于确保各方之间的权益和责任得到明确规定。
为了保护合同的有效性和可执行性,合同中通常包含一般条款和必备条款。
本文将介绍合同的一般条款和必备条款的定义和作用,以及常见的一些条款示例。
一般条款一般条款是指适用于大多数合同的通用规定,旨在确保合同的有效性和合理性。
是一些常见的一般条款:1. 合同双方的身份和联系信息在合同中,应明确列出合同双方的全名、地质和联系方式。
这些信息有助于确保双方能够及时沟通和解决任何可能的争议或问题。
2. 合同目的合同目的部分应明确双方进行交易的目的和意图。
这有助于澄清双方预期的交易结果,避免误解和争议。
3. 条款的编号和标题为了方便引用和阅读,合同中的不同条款应进行编号,并且每个条款应有简明的标题。
这有助于双方更好地理解合同的各个部分。
4. 法律适用和争议解决一般条款中通常需要明确适用的法律和法院管辖区域。
在合同中明确规定争议解决的方式和管辖法院可以减少潜在的法律纠纷。
5. 合同的生效日期和期限合同应明确规定生效日期以及合同的期限。
这有助于双方清楚合同何时开始生效以及合同有效期限。
特别是对于长期合同,明确期限可以避免不必要的争议。
必备条款必备条款是指合同中必不可少的条款,用于确保合同的有效性和执行。
是一些常见的必备条款:1. 付款条款付款条款包括支付金额、支付方式和支付时间的规定。
这是确保交易双方的付款责任得到明确的重要条款。
2. 交付条款交付条款规定了双方对产品或服务的交付时间、方式和地点。
这有助于确保交付的及时性和准确性。
3. 违约和解除合同该条款规定了当一方违反合同条款时的后果,以及解除合同的条件和程序。
这有助于双方在违约情况下保护自己的权益。
4. 保密条款保密条款确保双方在合同期间和合同结束后保守双方之间的商业机密和敏感信息。
这有助于保护双方的商业利益和知识产权。
5. 不可抗力条款不可抗力条款规定在不可预见或无法避免的情况下,一方因不可抗力事件而无法履行合同的责任。
通用合同条款9篇
通用合同条款9篇通用合同条款 1一、医院应订有各该医院住院须知,提供住院病人参阅。
二、各该医院的住院通知,至少应包括下列事项:(一)住院手续。
(二)病房守则。
(三)供应事项。
(四)收费原则。
(五)文件申请。
(六)出院手续。
三、住院手续的说明,至少应包括下列事项:(一)办理住院手续的地点。
(二)办理住院手续应携带或持凭的文件。
(三)办理住院手续应填具的文件。
(四)其他相关事项。
四、病房守则说明,至少应包括下列事项:(一)访客及/夜间陪病的规范。
(二)病人住院期间应配合遵守的义务。
(三)禁止吸烟的规范。
(四)财务安全的提醒。
(五)其他相关事项。
五、供应事项的说明,至少应包括下列事项:(一)膳食供应或供膳时间。
(二)病患服的供应。
(三)自备盥洗用物或其他应自备用物。
(四)其他相关事项。
六、收费原则的说明,至少应包括下列事项:(一)住院基本费用的计算原则。
(二)非保险病房的差额负担及额度。
(三)医疗保险住院费用应自付之部分负担比率原则。
(四)其他相关事项。
七、文件申请的说明,至少应包括下列事项:(一)诊断、出生、死亡证明书的申请与交付。
(二)出院、转诊、自动出院病历摘要的申请与交付。
(三)检查报告资料及检查造影片拷贝的申请与交付。
(四)其他相关事项。
八、出院手续说明,至少应包括下列事项:(一)出院应办理的事项。
(二)自动出院的许可程序与填写自动出院书的义务。
(三)符合出院或转诊条件,病人应立即办理出院或转诊的义务:(四)其他相关事项。
九、其他事项。
通用合同条款 2合同编号:________委托方(甲方):________受托方(乙方):________按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着互惠互利的原则和相互合作与支持的宗旨,就甲方委托乙方为货物运输代理等事宜,经友好协商达成如下协议。
第一条甲方责任和义务1.甲方最少在货物抵达前________(船到港前三天、航班到港前24小时)通知乙方货物到达情况和提供有关文件,有关文件包括:海洋提单、空运提单、货物资料、报关和报检报验文件等,以便乙方安排换单和提前审核有关文件。
合同范本格式通用-(带特殊条款)
合同范本格式通用第一条定义1.1本合同中所称的“产品”是指乙方生产的、甲方订购的产品。
1.2本合同中所称的“合同金额”是指本合同项下的产品总价。
1.3本合同中所称的“交货期”是指乙方按照本合同约定的时间将产品交付给甲方的期限。
第二条产品订购2.1甲方同意向乙方订购产品,具体产品名称、规格、数量等详见附件一。
2.2乙方同意按照本合同约定的产品名称、规格、数量向甲方提供产品。
第三条合同金额及支付方式3.1本合同金额为人民币【】元整(大写:【】元整)。
3.2甲方应在本合同签订后【】个工作日内,向乙方支付合同金额的【】%作为预付款,剩余款项在产品交付并验收合格后【】个工作日内支付。
第四条交货期及交货方式4.1乙方应在本合同签订后【】个工作日内,按照本合同约定的产品名称、规格、数量将产品交付给甲方。
4.2乙方应按照甲方的要求,将产品交付至甲方指定的地点。
第五条产品质量及验收5.1乙方保证所提供的产品符合国家相关质量标准,且不存在任何质量问题。
5.2甲方应在产品交付后【】个工作日内进行验收,并将验收结果通知乙方。
如甲方对产品质量有异议,应在验收结果通知乙方后【】个工作日内提出,并提供相关证明材料。
第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定,导致本合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方的损失。
6.2乙方逾期交付产品的,每逾期一天,应向甲方支付合同金额的【】%作为违约金。
逾期超过【】天的,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付合同金额的【】%作为违约金。
6.3甲方逾期支付合同款项的,每逾期一天,应向乙方支付合同金额的【】%作为违约金。
逾期超过【】天的,乙方有权解除本合同,并要求甲方支付合同金额的【】%作为违约金。
第七条争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
7.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,首先应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交【】仲裁委员会,按照提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁。
(完整版)合同文本通用示范条款
合同文本通用示范条款一、鉴于条款鉴于1. 甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,现就工作及其它相关的服务工作,拟委托具有前述相关工作资质及经验的乙方,承担并完成该项工作。
2. 乙方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,具备承担甲方的工作及其它相关服务工作的各项资质及经验,愿意并有能力接受甲方委托按照甲方要求承担该项服务工作。
3.甲方签订本合同的目的在于。
二、对方保证具备履约资格及能力条款1. 乙方保证其具有承接本合同项目的法定资质,因乙方缺乏相应资质而给甲方造成损失的,乙方承担相关责任。
2. 乙方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规及地方法规的有关规定,并承担因违反上述规定而产生的法律责任。
如项目需要审批的,应由乙方完成相关审批手续。
三、结算、支付条款1. 合同金额为人民币元,包括但不限于:。
双方确认,出本合同总金额外,甲方无须就本协议项下乙方服务向乙方支付任何额外费用。
2. 甲方采用第种方式,并按一下约定安排付款:(1)现金;(2)支票;(3)转账。
(1)在本合同签署后个工作日内支付合同总金额的%,即人民币元。
(2)在乙方交付并经甲方验收合格后个工作日内支付剩余的合同金额,即人民币元。
3. 乙方应分别在收到上述(1)和(2)款所规定金额后日内想甲方出具前述各款金额的正规税务发票。
4. 双方的账户如下:甲方:开户行:账户名称:账号:乙方:开户行:账户名称:账号:任何一方如需改变上述,应提前十日以书面通知另一方,如果乙方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的,应予赔偿。
四、知识产权条款1. 成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方保证向甲方提供的成果不侵犯他人的知识产权。
与成果有关或因甲方适用成果而发生或引起的任何索赔或纠纷,由乙方负责处理并承担责任;因此造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。
五、保密条款1. 本合同拥有信息的一方(“提供方”)根据本合同向另一方(“接受方”)提供的信息,包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息,本合同的条款和玉本合同有关的其他商业信息和技术信息(以下统称“保密信息”),只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。
什么是通用合同条款和专用条款,二者关系和适用方式如何确定
什么是通用合同条款和专用条款,二者关系和适用方式如何确定为指导工程承、发包双方正确签订施工合同,住建部和国家工商总局制定了多个版本的《建设工程施工合同(示范文本),最新的是(GF-2017-0201)版。
该版示范文本中,合同由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分构成。
(1) 合同协议书。
2017版施工合同示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(2)通用合同条款。
通用合同条款是合同当事人根据《建筑法》《合同法》(已失效)等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
部分通用合同条款,可以认定为建筑行业的交易习惯。
交易习惯在合同交易领域的作用不言而喻,《合同法》规定交易习惯的法条共有9条。
第22条和第26条规定了承诺的方式和承诺的生效可以适用交易习惯进行判断;第60条和第92条规定了合同履行中的附随义务和合同权利义务终止后的后合同义务可以适用交易习惯进行判断;第61条和第125条规定了补充协议的确定和合同解释适用交易习惯进行判断;第163条、第293条和第368条分别规定了买卖合同、客运合同和保管合同中的一些附随义务适用交易习惯进行判断。
部分通用合同条款,被认定为建筑行业的交易习惯,在最高人民法院(2015)民提字第30号判决中已有所体现,也被各地法院所接受。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同主要条款
合同编号:20160907。
签订地点:成都市郫都区红光镇港通北路。
签订时间:2020年4月20日。
采购人(甲方):华瑞包装有限公司
供应商(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规,以及XXXX项目(项目编号:XXXX)的《招标文件》,乙方的《投标文件》及《中标通知书》,甲、乙双方同意签订本合同。
详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明,合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。
第一条项目基本情况
华瑞包装有限公司是四川省成都市郫都区一家专业的包装采购,生产,流通,研发的全流程供应链公司。
公司雇员550人,资本规模1.2亿。
由于扩大产品规模的需要,创建了华瑞包装密封采购项目。
项目共采购纸箱1000箱,诚邀符合要求的供应商提供报价
第二条合同期限
2020/4/20---2020/5/20
第三条内容与质量标准
GB/T6543运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
GB/T6544瓦楞纸板
GB/T642纸和纸板水分的测定
GB/T6546瓦楞纸板边压强度的测定法
GB/T4857.4运输包装件基本试验压力试验方法
GB/T6547瓦楞纸板厚度测定方法
1.面表纸材质、颜色
面表纸的材质、颜色以合同要求为准,合同中没明确的以此前批次产品为准,新品以同类型产品为准。
2.成形尺寸
瓦楞纸箱外尺寸规格根据供需双方制定的协议或合同要求,尺寸公差单瓦楞纸箱土2mm,双瓦楞纸箱土3mmm.
3.提手位置及尺寸要求
位置:必须放在无搭接舌的侧面中心线。
尺寸:开孔的间距要和设计相符,要求尺寸误差在土3mm以内。
4.原纸裱合
粘合各层原纸板所用粘合剂要无毒、无害,无明显的刺激性气味,复合瓦楞纸板粘合牢固,不允许有开胶现象。
箱面纸不许拼接,不允许缺损、折皱和粘有污迹。
精制箱的箱面平整透愣现象。
普通箱箱面平整度也要与材质和结构相适应。
5.粘合剂、粘合
瓦楞纸箱必须使用符合食品包装要求的粘合剂,粘合接缝的粘合剂涂布应均均充分,以致面纸分离时接缝依然粘合不分,同时,也不应有多余的粘合剂溢出接缝,纸箱接头粘合搭接舌宽度不小于30mm。
6.箱形、切口
箱体方正,剪裁口干净,无纸屑,无明显毛刺,切断口表面裂损宽度不超过8mm。
成箱后叠角漏洞直径不超过5mm。
摇盖合拢良好,离缝
或重叠不超过3mm。
7.印刷效果
图字清晰,套印位置精确,着墨均匀、深浅过渡自然,标签图案、文字内容和颜色以签样版本为准。
文字边缘整齐,无毛齿,不得存在显的色差。
商品条码印刷精确,能被读码器迅速读取。
8.压痕线
单瓦采用单压痕线,双瓦采用双压痕线。
瓦楞纸箱压痕线宽度单瓦不得大于12mm,双瓦不得大于17mm,折线居中,不得有破裂或断线,箱壁不得有多余的压痕线。
9.摇盖耐折性
摇盖开合180°,往返5次,面纸不允许有裂缝现象,里纸允许有轻微的裂缝现象,但不允许露楞。
10.彩印、上光箱防水性
纸箱面纸滴水≥3分钟不出现渗漏的现象。
11.包装、运输要求
每捆大小适宜,有利于装卸,必要时捆扎处加防护垫片,瓦楞纸箱不得有勒痕。
运输过程中不直接受雨、雪、暴晒污染的影响。
12.含水率
预包装食品的包装和运输包装用的单瓦愣和双瓦楞纸箱的含水应控制在10%以下。
第四条费用及支付方式
(一)本项目费用由以下组成:
1、20万元纸箱材料费用
2、2万元供应商保证金
3、5万元后续服务费
(二)支付方式:货到验收合格,当月货款在次月底前凭全额13%增值税
发票支付,付款方式为银行电汇
第五条知识产权
乙方应保证所提供的或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
第六条无产权瑕疵条款
乙方保证所提供的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
如有产权瑕疵的,视为乙方违约。
乙方应负担由此而产生的一切损失。
第七条履约保证金
1、乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。
2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。
第八条甲方的权利和义务
1、甲方有权对合同规定范围内乙方的行为进行监督和检查,拥有监管权。
有权定期核对乙方提供所配备的人员数量。
对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书,并要求乙方限期整改。
2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的进行定期考评。
当考评结果未达到标准时,有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。
3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
4、根据本合同规定,按时向乙方支付应付费用。
5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。
第九条乙方的权利和义务
1、对本合同规定的委托范围内的项目享有管理权及义务。
2、根据本合同的规定向甲方收取相关费用,并有权在本项目管理范围内管
理及合理使用。
3、及时向甲方通告本项目范围内有关的重大事项,及时配合处理投诉。
4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,接受甲方的监督。
5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。
第十条违约责任
1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定,保证本合同的正常履行。
2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害,包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等,乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
第十一条不可抗力事件处理
1、在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续XX天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。
第十二条解决合同纠纷的方式
1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端,双方应通过友好协商解决,经协商在20天内不能达成协议时,应提交成都仲裁委员会仲裁。
2、仲裁裁决应为最终决定,并对双方具有约束力。
3、除另有裁决外,仲裁费应由败诉方负担。
4、在仲裁期间,除正在进行仲裁部分外,合同其他部分继续执行。
第十三条合同生效及其他
1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经政府采购监管部门审批,并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同一式4份,自双方签章之日起起效。
甲方1份,乙方1份,政府采
购代理机构1份,同级财政部门备案1份,具有同等法律效力。
第十四条附件
1、项目招标文件
2、项目修改澄清文件
3、项目投标文件
4、中标通知书
5、其他
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人(授权代表):法定代表人(授权代表):地址:地址:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
电话:电话:
传真:传真:
签约日期:XX年XX月XX日签约日期:XX年XX月XX日。