施工班组合同概要
施工班组合同范本
施工班组合同范本甲方（施工单位）：乙方（施工班组）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分工程项目的施工任务委托给乙方，乙方愿意接受并表示承诺，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：________工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程内容：________1.4 工程工期：自____年__月__日至____年__月__日。
二、工程承包范围及承包方式2.1 承包范围：本工程的施工图纸、设计说明及工程量清单所包含的全部内容。
2.2 承包方式：乙方采用包工、包料、包工期、包质量的方式承接本工程。
三、工程质量标准3.1 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、设计说明、技术规范和标准进行施工，确保工程质量达到约定的标准。
3.2 工程质量标准：_______。
四、工程造价及支付方式4.1 本工程造价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
4.2 甲方按实际完成的工程量支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）乙方完成工程量的__%后，甲方支付工程款的__%；（2）乙方完成工程量的__%后，甲方支付工程款的__%；（3）乙方完成全部工程后，甲方支付剩余的工程款。
五、工期及违约责任5.1 乙方必须按照约定的工期完成本工程，如乙方原因导致工程延期，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期天数×日违约金金额（元/天）。
5.2 甲方如因特殊情况需要延长工期的，应与乙方协商，并签订补充协议。
六、安全文明施工6.1 乙方必须遵守国家和地方有关安全文明施工的法律法规，严格按照甲方提供的安全生产规章制度进行施工。
6.2 乙方应做好施工现场的卫生、绿化、安全防护等工作，确保施工现场的安全、整洁。
七、争议解决本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
施工班组合同标准范本
施工班组合同标准范本施工班组合同标准范本一、合同目的本合同旨在明确施工班组与委托方之间的合作关系，确保施工过程中各方权益得到保护，促进工程顺利进行。
二、合同双方委托方：[委托方名称]组长：[组长姓名]班组成员：[成员姓名]等三、合同内容1. 施工1.1 委托方将详细说明施工班组的具体范围和工作要求。
1.2 施工班组负责按照委托方的要求和工期进行施工，并保证施工质量和安全。
2. 人员配备2.1 施工班组需按照委托方要求的人员数量和岗位进行配备。
2.2 施工班组负责组织、管理和培训班组成员，确保其具备相应的专业技能和安全意识。
3. 材料和设备3.1 施工班组负责采购和使用符合质量标准的材料和设备。
3.2 施工班组需对所使用的材料和设备进行登记和保管，确保其安全和有效使用。
4. 施工进度和质量4.1 施工班组需按照合同约定的施工进度进行施工，并及时向委托方报告工作发展。
4.2 施工班组负责保证施工质量，确保符合委托方的要求和相关法律法规标准。
5. 安全措施5.1 施工班组需制定并执行安全生产管理制度，确保施工过程安全。
5.2 施工班组必须配备必要的安全防护设施和安全人员，保障工人的人身安全。
6. 费用支付6.1 委托方按照约定的标准和期限支付施工班组的劳务费用。
6.2 如因施工班组工作不符合质量要求或者延迟工期，委托方有权扣除相应费用。
7. 违约责任7.1 若施工班组未按照合同约定的要求履行义务，委托方有权要求其进行整改，并承担相应的违约责任。
7.2 若委托方未按照合同约定支付费用，施工班组有权要求其支付相应款项或者解除合同。
8. 保密条款8.1 双方承诺在合作期间和合作结束后对涉及到的商业秘密和保密信息进行保护。
8.2 未经双方一致允许，任何一方不得向第三方透露或者使用相关保密信息。
9. 合同变更和解除9.1 任何一方在合同履行过程中需变更合同内容的，应提前书面通知对方并征得允许。
9.2 双方经商议一致可以解除合同，解除合同应提前以书面形式通知对方。
施工合同班组施工合同(施工队)5篇
施工合同班组施工合同(施工队)5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方施工项目的班组施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 承包范围：_________________________4. 承包方式：乙方以包工包料的方式承包施工。
二、工期要求1. 开工日期：_______年______月______日。
2. 竣工日期：_______年______月______日。
3. 乙方应严格按照甲方要求的工期进行施工，如因乙方原因造成工期延误，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
三、质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织自检并通知甲方进行验收。
甲方应当在接到验收通知后的合理时间内组织验收。
3. 如因乙方施工质量问题导致验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
四、工程价款与支付1. 工程总价：人民币______元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付工程款，具体支付节点为：（1）工程开工后______天内，支付工程款的______%；（2）工程完成______%后，支付工程款的______%；（3）工程竣工验收合格后______天内，支付剩余工程款。
3. 乙方应提供完整的结算资料，甲方在收到资料后______天内完成审核和结算。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，做好施工现场的安全防护工作。
2. 乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高员工安全意识。
工程施工合同土建班组(3篇)
第1篇一、合同概述根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就土建工程项目的施工事宜，达成如下协议：1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程工期：____________________二、土建班组职责2.1 土建班组作为工程施工的主力军，负责完成甲方提供的施工图纸、技术规范及施工组织设计要求的土建工程。
2.2 土建班组应严格按照施工图纸、技术规范及施工组织设计进行施工，确保工程质量、安全、进度满足合同要求。
2.3 土建班组应按照甲方要求，配备充足的技术人员、施工人员和施工设备，确保施工进度。
2.4 土建班组应建立健全施工现场管理制度，加强对施工现场的管理，确保施工环境整洁、安全。
2.5 土建班组应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。
三、工程质量要求3.1 土建班组应确保工程质量符合国家现行有关质量标准、规范和设计要求。
3.2 土建班组应按照甲方要求，对施工过程中的隐蔽工程进行验收，确保工程质量。
3.3 土建班组应加强对施工现场的巡查，发现问题及时整改，确保工程质量。
3.4 土建班组应严格按照施工图纸、技术规范及施工组织设计进行施工，确保工程质量。
四、施工进度要求4.1 土建班组应按照合同约定的工期完成施工任务，确保工程进度。
4.2 土建班组应制定详细的施工计划，合理调配人力、物力，确保施工进度。
4.3 土建班组应加强与甲方、监理单位的沟通协调，及时解决施工过程中遇到的问题，确保施工进度。
4.4 土建班组应严格按照施工进度计划执行，如遇特殊情况，应及时向甲方、监理单位报告，并采取相应措施确保工程进度。
五、安全文明施工要求5.1 土建班组应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全。
班组施工合同与班组施工合同范本6篇
班组施工合同与班组施工合同范本6篇篇1班组施工合同甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为确保工程质量、安全和进度，明确双方的权利和义务，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、班组施工要求1. 乙方必须按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合相关标准和要求。
2. 乙方应严格按照施工规范和安全操作规程进行作业，确保施工过程的安全性和可行性。
3. 乙方应合理安排施工工序，确保施工进度符合甲方要求。
4. 乙方应做好施工记录，对施工过程中的重要环节和关键数据进行记录，以便甲方进行质量追溯。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：_________元（大写：_________元整）。
2. 支付方式：甲方按照施工进度和合同约定向乙方支付款项。
具体支付节点和金额根据合同约定执行。
四、质量保证及验收1. 乙方应确保施工质量符合相关标准和要求，如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。
2. 甲方有权对施工质量进行监督，发现质量问题应及时向乙方提出，乙方应及时进行整改。
3. 工程竣工验收时，乙方应提供完整的施工记录和相关资料，确保验收顺利进行。
五、安全施工及违约责任1. 乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工过程的安全性。
如因乙方违反安全规定导致事故发生，乙方应承担相应的法律责任。
2. 甲方有权对乙方的安全施工进行监督，发现安全隐患应及时向乙方提出，乙方应及时进行整改。
3. 如因乙方违约导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决及合同生效1. 如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
施工班组合同
施工班组合同一、合同背景及目的施工班组合同是指由施工班组与建设项目承包商签订的一个法律文书，旨在明确双方的权利和义务，规范施工班组参与建设项目的合作关系。
本合同旨在确保施工班组的合法权益，提高工作效率，保障项目的顺利进行。
二、合同主要内容1. 合同双方本合同由施工班组（以下简称“班组”）和建设项目承包商（以下简称“承包商”）签署。
2. 合同期限本合同的有效期为从签署之日起至合同工作完成之日止。
具体工期可根据项目需要进行协商确定。
3. 项目介绍与工作任务班组应清楚了解项目的具体情况，包括工程范围、工作内容、施工标准和质量要求等，并按照项目计划和承包商要求完成相应的工作任务。
4. 合同报酬承包商应按照合同约定及时支付班组的报酬，并保证报酬的合理性和公正性。
5. 工作职责和义务（1）班组的职责：- 遵守国家法律法规和相关施工标准；- 配合承包商完成施工任务；- 保证施工作业的安全性和质量；- 组织好班组人员的工作和生活，并确保工作场所的卫生和安全；- 班组负责解决因施工过程中产生的问题，并承担相应的责任；（2）承包商的职责：- 向班组提供项目施工设计、施工材料和设备；- 指导班组进行施工作业，并提供必要的技术支持；- 对班组进行合理的工作安排和资源调配；- 对合同约定的报酬进行及时支付。
6. 其他条款（1）保密条款：双方应对项目的相关信息和技术资料进行保密，未经双方协商一致，不得向第三方透露。
（2）违约责任：合同一方未按时履行合同义务或违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
（3）合同解除：在以下情况下，合同可以被解除：- 经双方协商一致；- 因不可抗力导致无法履行合同；- 一方严重违约。
三、合同签署与生效1. 合同签署双方代表应在合同正本上签署并加盖公章，以示合同的真实有效。
2. 合同生效本合同自签署之日起生效，并对双方具有法律约束力。
四、其他事项1. 本合同未尽事宜由双方协商解决，并可以签署相关补充协议。
班组施工合同模板通用版(两篇)
班组施工合同模板通用版（二）班组施工合同模板通用版（二）一、合同概述本合同是由甲方（施工单位）与乙方（班组）就施工项目的具体事项达成的合作协议。
本合同旨在明确双方的权益和责任，确保施工项目的顺利进行。
二、合同内容1. 项目概述乙方承担的施工项目：具体施工地址：工程规模及技术要求：工程时间安排：2. 乙方责任（1）乙方应按照合同约定的工程质量标准和时间要求完成施工任务。
（2）乙方应按照甲方的布置，采取相应的安全措施，确保施工过程中的安全。
（3）乙方应配备符合工程要求的专业施工人员和必要的施工设备。
3. 甲方责任（1）甲方应提供合适的施工材料，并按时支付乙方约定的报酬。
（2）甲方应指派专人负责与乙方沟通协调工作，并对施工过程进行指导和监督。
（3）甲方应根据合同约定的工程交付时间，及时提供工程现场。
4. 工程款及支付方式（1）甲方应按照施工进度支付工程款。
具体支付方式如下：a. 工程开工前甲方支付工程总款的20%作为预付款；b. 工程完成30%时乙方申请支付工程款的30%；c. 工程竣工验收合格后，甲方支付工程款的50%；（2）如工程延期，延期期间的费用由延期造成的一方承担。
5. 合同变更任何一方需变更合同内容，应提前书面通知对方并取得对方的同意。
未经双方达成书面一致意见，不得单方面变更。
6. 违约责任（1）如乙方未按期完成施工任务，除甲方同意延期外，应按日支付违约金，同时承担因此给甲方造成的损失。
（2）如甲方未按时支付工程款，除乙方同意延期外，应按日支付滞纳金，并承担由此给乙方造成的损失。
7. 保密条款双方在履行本合同过程中所涉及的商业和技术信息，应予以保密。
未经对方同意，任何一方不得泄露、披露相关信息。
8. 条款解释和争议解决本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
如有争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同生效与终止1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并在双方完成合同约定的义务后终止。
施工班组合同范本3篇
施工班组合同范本3篇篇一施工班组合同范本一、工程概况1. 工程名称：__________（工程名称）2. 工程地点：__________（工程地点）3. 工程性质：__________（工程性质）4. 工程规模：__________（工程规模）5. 工程内容：__________（工程内容）二、合同工期1. 本合同工期为____天，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付相应的误工费。
三、合同价款1. 本工程合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
2. 乙方应按照合同约定完成工程，甲方按照进度付款。
3. 合同价款支付方式为____期付款，具体付款时间为____。
四、工程质量1. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量符合规定。
2. 乙方在施工过程中，应采取必要的安全措施，确保施工安全。
五、乙方义务1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和施工计划进行施工。
2. 乙方应确保施工人员具备相应的资质和技能，并对施工人员进行培训和管理。
3. 乙方应按时完成工程，并确保工程质量。
4. 乙方在施工过程中，应遵守施工现场管理制度，确保施工现场的整洁和安全。
六、甲方义务1. 甲方应按照合同约定提供施工图纸、施工方案和施工计划。
2. 甲方应按照合同约定支付合同价款。
3. 甲方应对乙方施工过程中遇到的问题给予协调和解决。
4. 甲方应按照国家相关法律法规，为乙方提供必要的施工条件。
七、违约责任1. 乙方未能按照合同约定完成工程，应承担违约责任，支付甲方违约金，违约金为合同价款的__%。
2. 甲方未能按照合同约定支付合同价款，应承担违约责任，支付乙方违约金，违约金为未付款项的__%。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
班组的施工合同3篇
班组的施工合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1班组的施工合同一、合同双方甲方：（委托方）地址：________法定代表人：________联系人：________联系电话：________乙方：（施工班组）地址：________负责人：________联系人：________联系电话：________二、项目基本情况甲方委托乙方进行_____________项目的施工工作，项目地点位于__________。
三、施工内容1. 乙方应按照甲方的要求，完成项目的施工工作，包括但不限于__________。
2. 乙方应保证施工质量，按照工程进度表按时完工。
3. 乙方负责提供施工过程中所需的材料、设备等。
四、合同期限本合同自双方签署之日起生效，至项目完工验收合格之日止。
五、施工期限项目的施工期限为_________，具体时间由双方商定。
六、价款及支付方式1. 根据本合同约定的施工内容，乙方应获得的合同价款为_________。
2. 甲方应在工程进度完成的相应阶段支付相应的款项给乙方，支付方式为_______。
3. 工程完工后，甲方应在______个工作日内将尾款支付给乙方。
七、安全保障1. 乙方在施工过程中要严格遵守相关安全规定，保障工人和现场安全。
2. 甲方应提供必要的安全保护设施和条件，确保施工安全。
八、违约责任1. 任何一方未能按照本合同的约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 任何一方因故无法履行合同义务的，应立即通知对方，并在第一时间采取补救措施，尽力避免损失的扩大。
九、其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 日期：_________乙方（盖章）：__________ 日期：_________以上为班组的施工合同内容，希望双方能够严格按照合同约定履行各自的责任，共同完成项目使其顺利进行并取得成功。
施工班组合同书6篇
施工班组合同书6篇篇1甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[班组名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方承包给乙方的施工班组任务达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程造价：[工程造价]二、承包方式1. 乙方采用包工不包料的方式承包甲方发包的施工班组任务。
2. 乙方需自行承担施工所需的工具、设备、辅材等费用。
3. 乙方需按照甲方的施工进度要求，按时完成施工任务。
三、工期要求1. 乙方需在签订合同后尽快组织人员进场施工，确保施工进度。
2. 乙方需按照甲方的施工进度要求，制定详细的施工计划，并按时完成施工任务。
3. 如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。
四、质量标准1. 乙方需确保施工质量符合《建设工程质量管理条例》等相关法规的要求。
2. 乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术要求施工，确保施工质量符合甲方要求。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方需承担相应的费用和责任。
五、安全文明施工1. 乙方需加强施工现场的安全管理，制定安全文明施工制度，并落实到位。
2. 乙方需确保施工人员佩戴个人防护用品，并严格遵守安全操作规程。
3. 如因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方需承担相应的责任和处罚。
六、付款方式1. 甲方需在签订合同后向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
2. 乙方需按照施工进度向甲方提交进度款申请，甲方在审核无误后向乙方支付进度款。
具体支付节点和比例如下：（1）完成XX%工程量时，支付合同总金额的XX%；（2）完成XX%工程量时，支付合同总金额的XX%；（3）完成XX%工程量时，支付合同总金额的XX%；（4）工程竣工验收合格后，支付合同总金额的XX%。
3. 甲方在支付款项时，需扣除相应的预付款。
如因乙方原因造成工期延误或施工质量问题，甲方有权暂停支付款项，直至问题解决。
班组施工合同书5篇
班组施工合同书5篇篇1班组施工合同书甲方：（委托方名称）地址：电话：法定代表人：联系人：乙方：（承包方名称）地址：电话：法定代表人：联系人：为明确双方权利义务，经履行合法程序，甲乙双方自愿达成如下协议，共同遵守。
一、项目概况1.1 项目名称：（项目名称）1.2 建设地点：（建设地点）1.3 工程范围：（工程范围）1.4 工程总价：（工程总价）1.5 工程工期：（工程工期）1.6 工程质量标准：（工程质量标准）二、付款方式2.1 甲方应按照工程进度支付款项，支付比例为（支付比例），共计（金额）。
2.2 工程结项时，乙方应提交工程质量验收报告，并支付最后一笔款项。
三、施工条款3.1 乙方应按照约定工程质量标准完成工程，并承担相应的质量责任。
3.2 乙方应按照工程计划和工期要求进行施工，如遇不可抗力因素导致工期延误，需提前通知甲方并经过协商达成一致解决方案。
3.3 乙方应负责施工现场的安全管理，并保证施工人员的安全。
3.4 乙方应按照约定的价格和数量提供施工材料和设备，并保证材料和设备的质量符合要求。
四、不履行协议的后果4.1 若乙方未按照约定时间完成工程或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。
4.2 若因乙方原因导致工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，并赔偿由此产生的损失。
五、其他约定5.1 本合同一式两份，双方各持一份，自签订之日起生效。
5.2 本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，由双方协商选择具有相应资质的仲裁机构进行仲裁。
5.3 本合同经签字盖章后生效。
甲方：（盖章）法定代表人/授权代表：（签字）日期：年月日乙方：（盖章）法定代表人/授权代表：（签字）日期：年月日以上文档为班组施工合同书范本，具体协议内容可根据实际情况进行调整。
愿本合同对双方合作有所裨益，共同为工程建设贡献力量。
篇2班组施工合同书甲方：合同签订人（以下简称甲方）乙方：班组施工队伍（以下简称乙方）鉴于，甲方拥有一项施工工程项目，需要乙方进行施工，并双方经过友好协商达成以下合同：一、工程概况1. 项目名称：______________2. 项目地点：______________3. 工程内容：______________4. 工程周期：______________二、乙方责任1. 乙方需按照甲方的要求进行施工，保证施工进度和质量。
班组施工合同(施工队)6篇
班组施工合同(施工队)6篇第1篇示例：班组施工合同是指由一群专业施工队组成的团队，为业主提供施工服务的合同。
在签订合同之前，业主与施工队需要就施工内容、工期、费用、质量要求等方面进行充分沟通，并最终以书面形式达成一致意见。
以下是关于班组施工合同的一些重要内容。
一、合同签订1. 参与方：施工队和业主是合同的双方参与方，双方需要在合同中明确身份和联系方式。
2. 项目信息：合同中需要明确施工项目的名称、地址、施工范围及要求。
3. 合同期限：合同期限是合同的有效期限，需要明确开始日期和截止日期。
4. 合同约定：合同约定是双方就施工内容、质量、工期、费用等方面的具体约定。
二、施工内容和质量1. 施工内容：合同中需要详细描述施工队的施工内容和服务范围，包括施工工艺、材料、设备等。
2. 施工质量：合同中需要明确施工队对施工质量的要求，包括工程验收标准、质量保证期等。
三、工期和费用1. 工期：合同中需要约定施工队的工作时间、工期计算方式和工程竣工日期。
2. 费用结算：合同中需要明确工程费用的结算方式、付款方式、税费和违约责任等。
四、安全和保险1. 安全责任：合同中需要约定施工队对工程安全负有的责任和义务。
2. 保险责任：合同中需要明确施工队应购买的施工责任险和工程质量保险等保险责任。
五、争议解决1. 争议处理：合同中需要约定双方发生争议时的解决方式，可以选择诉讼、仲裁或调解等方式。
2. 突发事件：合同中需要约定双方在不可抗力情况下的应对措施。
六、其他条款1. 法律适用：合同中需要明确约定合同生效的法律适用及争议解决的法院。
2. 补充约定：合同中可以根据实际情况增加其他约定，以确保合同的完整性和可执行性。
班组施工合同是保障业主权益和施工队权益的法律文件，双方应遵守合同约定，共同维护工程的顺利进行和质量安全。
【施工队名称】所负责的施工项目，双方应携手合作，共同完成施工任务，保证工程质量和工期。
”第2篇示例：班组施工合同是指由一支独立的施工队伍承接工程项目，在一定期限内完成特定施工任务的合同。
班组施工合同(施工队)5篇
班组施工合同(施工队)5篇篇1班组施工合同(施工队)一、合同双方甲方：（委托方）单位名称：法定代表人：联系电话：地址：乙方：（承包方）单位名称：法定代表人：联系电话：地址：二、合同范围1. 甲方委托乙方承揽本次施工任务，具体任务包括但不限于：（列明具体的施工内容，如砌墙、涂料施工、水电安装等）2. 施工地点：（详细描述施工地点的具体位置）3. 施工期限：本次施工任务的开始日期为年月日，结束日期为年月日。
4. 施工标准：按照国家相关标准进行施工，保证施工质量。
5. 施工费用：本次施工任务双方约定的总费用为人民币（大写）元整，具体付款方式为：（一次性付清/分期付款）6. 其他约定事项：（可根据实际情况增加其他约定事项）三、合同履行1. 乙方应按照约定的施工期限和标准，按时完成施工任务。
2. 在施工过程中，如有发现施工质量问题或者其他异常情况，应及时通知甲方，并配合甲方解决。
3. 施工过程中如需要变更施工内容或施工期限，应双方协商一致，并签订书面变更协议。
四、违约责任1. 乙方未按约定时间完成施工任务的，每延迟一天将按合同总费用的（具体比例）扣除违约金。
2. 甲方未按时支付合同约定的费用的，应支付延迟支付费用。
3. 若因不可抗力无法完成施工任务的，应当及时通知对方，并提供合理证明，延期履行该合同义务，延期时间不计算违约金。
五、其他约定1. 合同解释权归双方所有，未尽事宜由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：日期：年月日日期：年月日以上内容经双方充分协商一致，履行合同生效。
篇2班组施工合同是指由一个独立的班组承接施工项目的合同，班组施工合同在建筑行业中是非常常见的合同形式。
班组施工合同一般由业主或总包方与班组签订，约定了双方在施工过程中各自的权利和义务，并确定了工程的施工范围、工期、工程质量标准、报酬和支付方式等内容。
有关班组施工合同范本3篇
有关班组施工合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1班组施工合同范本一、合同双方：委托方（甲方）：_______________（单位名称）施工单位（乙方）：_______________（单位名称）二、合同签订地点：_______________（地点）三、合同签订日期：_______________（日期）四、项目名称：_______________（项目名称）五、项目地点：_______________（项目地点）六、项目概况：1. 项目内容：_______________（项目内容）2. 项目范围：_______________（项目范围）3. 工期要求：_______________（工期要求）4. 施工方式：_______________（施工方式）5. 付款方式：_______________（付款方式）七、合同内容：1. 乙方接受甲方的委托，负责完成上述项目的施工工作，并按照合同约定的要求和标准完成。
2. 乙方应按时、优质地完成施工任务，确保项目质量，保证项目安全。
3. 甲方应按照合同约定及时支付工程款项，不得延迟支付。
4. 乙方在施工过程中应遵守相关法律法规，保证施工安全，不得违法违规。
5. 如果发生合同纠纷，双方应友好协商解决，如无法协商解决，可向有关部门申请调解或仲裁。
八、违约责任：1. 若乙方未按照合同要求和标准完成项目，造成项目质量问题或安全事故，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按时支付工程款项，延迟工期，应承担相应的违约责任。
九、合同生效：本合同经双方签字盖章后生效，自签订之日起有效。
甲方（委托方）：（盖章）签字：日期：乙方（施工单位）：（盖章）签字：日期：以上为班组施工合同范本，双方签字盖章后即为有效合同。
希望双方能够遵守合同约定，共同完成项目，保证施工质量和安全。
如有任何疑问或争议，可及时协商解决，维护双方合法权益。
祝合作愉快！篇2班组施工合同范本甲方：法定代表人（或授权代表）：单位名称：联系地址：联系人：联系电话：乙方：法定代表人（或授权代表）：单位名称：联系地址：联系人：联系电话：鉴于甲方是一家具有施工资质的建筑公司，乙方是一家具有相应专业技术的班组，双方就合作进行建筑施工事宜达成如下协议：一、施工内容1.1 乙方应按照甲方的要求，承担本合同规定的建筑施工任务。
施工班组合同范本3篇
施工班组合同范本3篇篇一施工班组合同范本一、工程概况1.1 工程名称：________________（工程名称）1.2 工程地点：________________（工程地点）1.3 工程规模：________________（工程规模）1.4 工程内容：________________（工程内容）1.5 工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、双方权利与义务2.1 发包方权利与义务2.1.1 提供工程所需的施工图纸、技术资料等相关文件。
2.1.2 按照合同约定支付乙方工程款。
2.1.3 对乙方施工过程中出现的质量问题、安全隐患等有权要求乙方整改。
2.1.4 对乙方施工进度、质量、安全等方面进行监督、检查。
2.1.5 在工程竣工验收合格后，按照合同约定支付乙方工程尾款。
2.2 施工班组权利与义务2.2.1 按照甲方提供的施工图纸、技术资料等相关文件进行施工。
2.2.2 确保施工质量符合国家相关标准，对施工过程中出现的质量问题负责整改。
2.2.3 按照合同约定，按时完成工程进度。
2.2.4 保障施工安全，对施工现场进行有效管理，确保施工人员的人身安全。
2.2.5 配合甲方进行工程验收，确保工程竣工验收合格。
三、工程款支付3.1 工程款支付方式：按照工程进度分阶段支付。
3.2 工程款支付期限：甲方应在乙方完成相应工程进度后5个工作日内支付相应款项。
3.3 工程尾款支付：工程竣工验收合格后，甲方应在15个工作日内支付乙方工程尾款。
四、违约责任4.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
4.2 乙方未能按照合同约定完成工程进度或施工质量不符合国家相关标准，甲方有权要求乙方整改，整改期间甲方有权暂停支付工程款。
整改合格后，甲方再支付相应款项。
4.3 乙方在施工过程中出现安全事故，导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担相应责任。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
班组施工合同3篇
班组施工合同 (2)班组施工合同 (2)精选3篇（一）【合同编号】【甲方】：（以下简称甲方）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：【乙方】：（以下简称乙方）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方拥有施工项目的建设权和使用权，并有意将该项目委托乙方进行施工，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下合同：一、项目名称：（以下简称项目）项目名称：项目地点：二、工程范围：（以下简称工程）工程范围：三、工期与交付标准：1. 工期：甲方要求乙方按照约定工期完成工程，并在规定时间内交付使用。
2. 交付标准：乙方在进行施工过程中应严格按照相关法律法规及建设标准进行施工，并达到甲方的要求。
四、工程款项及支付：1. 工程价款：工程价款为【填写具体金额（人民币）】。
2. 付款方式：甲方按照以下方式支付工程款项：（1）首期款：【填写具体金额（人民币）】，应在合同签订后【填写具体时间】（日期）内支付；（2）中期款：【填写具体金额（人民币）】，应在【填写具体时间】（日期）内支付；（3）尾款：【填写具体金额（人民币）】，应在工程竣工并验收合格后【填写具体时间】（日期）内支付。
五、违约责任：1. 甲方未按时支付工程款项的，应按《中华人民共和国合同法》的相关规定支付违约金，每延迟一天，甲方应支付乙方合同金额的【填写具体百分比】的违约金。
2. 乙方未按时完成工程的，应按《中华人民共和国合同法》的相关规定支付违约金，每延迟一天，乙方应支付合同金额的【填写具体百分比】的违约金。
六、保证金：1. 甲方应在合同签订后【填写具体时间】（日期）内向乙方支付保证金，金额为【填写具体金额（人民币）】。
2. 乙方在工程竣工并验收合格后，甲方应退还全部保证金。
七、争议解决：本合同发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交至甲方所在地有管辖权的人民法院解决。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并验收合格后终止。
甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：日期：日期：班组施工合同 (2)精选3篇（二）班组施工合同本合同是由乙方（施工队）与甲方（业主）就施工队参与甲方工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合作意向并签订本合同。
班组施工合同书7篇
班组施工合同书7篇第1篇示例：班组施工合同书甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系人：电话：鉴于甲方有一项建筑工程项目（以下简称“工程项目”），因此甲方和乙方经协商一致，特订立本合同。
第一条项目概况甲方委托乙方完成工程项目，工程项目的具体内容包括：（详细说明工程项目的内容）第二条服务要求1. 乙方必须按照甲方要求提供合格的施工队伍和技术人员，并保证施工质量和进度。
2. 乙方负责提供所有施工所需的设备、材料和配件，并保证材料的质量和来源的合法性。
3. 乙方在施工过程中必须严格遵守相关法律法规和安全生产规定，保障施工安全，防止事故发生。
4. 乙方必须及时向甲方汇报工程进度，及时处理工程中出现的问题。
第三条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程项目的款项，支付方式包括：一次性结算、分期支付等。
（具体说明支付方式和时间节点）2. 如果工程项目中有变更或增减项目的情况，双方应重新协商确定金额，并在变更后的合同金额基础上进行支付。
第四条违约责任1. 如果乙方未按照合同约定的要求完成工程项目，甲方有权要求乙方按照约定的时间和质量完成，如乙方拒不履行，甲方有权解除合同，并追究其违约责任。
2. 如因不可抗力因素影响工程项目的完成，双方可协商解决，但需提供相关证明文件。
第五条合同终止1. 本合同在工程项目完成且甲方确认合格后自行终止。
2. 本合同如需提前终止，需提前30天书面通知对方，并协商解决。
3. 本合同任何一方如因严重违反合同而被裁定违约，对方有权解除本合同。
第六条保密条款双方应保守工程项目的相关信息，不得擅自向第三方透露，如有违反，需承担相应的法律责任。
第七条争议解决本合同履行过程中如有任何争议，应友好协商解决，如协商不成，可向工程所在地的人民法院提起诉讼解决。
第八条其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同附件与正文具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目竣工之日止。
工程班组合同范本
工程班组合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担工程班组施工事项，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程规模：____________________二、合同工期2.1 合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、工程质量3.1 工程质量标准：____________________3.2 乙方应严格按照国家现行施工及验收规范进行施工，确保工程质量达到约定标准。
四、合同价款4.1 合同价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
4.2 付款方式：____________________五、甲方的权利和义务5.1 提供施工图纸、施工方案及有关技术资料；5.2 协调现场施工条件，保证乙方顺利施工；5.3 对乙方施工过程进行监督、检查，发现问题及时提出整改要求；5.4 按约定支付合同价款。
六、乙方的权利和义务6.1 严格按照施工图纸、施工方案及有关技术规范进行施工；6.2 自觉接受甲方的监督、检查，对存在的问题及时整改；6.3 确保施工安全，严格按照安全操作规程施工；6.4 不得转包、分包本工程；6.5 按约定完成工程，并提交相关资料。
七、违约责任7.1 甲方未按约定支付合同价款的，应支付逾期付款违约金；7.2 乙方未按约定完成工程的，应支付逾期竣工违约金；7.3 乙方违反施工规范，导致工程不合格的，应承担返工、修复等费用。
工地班组承包合同5篇
工地班组承包合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚实信用的原则，就乙方承包甲方工地班组事宜，经友好协商，达成如下协议：一、承包事项及工程概况1. 承包事项：乙方承包甲方工地上的施工班组工作，具体包括但不限于以下内容：混凝土浇筑、模板安装、钢筋加工与安装、脚手架搭建等。
2. 工程名称：______________________。
3. 工程地点：______________________。
二、合同期限1. 承包期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
2. 工作时间：乙方应按照甲方的施工进度安排，按时完成工作任务。
三、承包金额及支付方式1. 承包金额：根据工程实际情况，经双方商定，承包总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方承包费用。
具体支付时间和金额按照双方另行签订的项目进度结算协议执行。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：工程完工后，由甲方组织相关部门进行验收，验收标准按照国家标准及地方规范执行。
五、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，加强安全生产管理，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁、有序。
六、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方负责提供施工所需的材料、设备和技术支持。
（2）甲方负责监督施工进度，确保工程质量。
（3）甲方应按约定支付承包费用。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应组织足够的施工人员，确保施工进度。
（2）乙方应严格按照施工规范和要求进行施工，确保工程质量。
（3）乙方应加强安全生产管理，确保施工过程中的安全。
（4）乙方应保护施工现场的环境，遵守文明施工要求。
七、违约责任及赔偿损失约定条款篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，就甲方的工地班组承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、承包事项乙方承包甲方工地班组工作，具体承包内容、范围、工程量等详见附件清单。
班组施工合同「精选3篇」
班组施工合同「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
发包方：xx项目部(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，经甲、乙双方协商全都，订立本合同。
第一条：工程概况：工程名称：XX桥梁工程工程地点：苏州市浒关镇工程工期：50天其次条：承包范围永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要协作的帮助工作。
主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、帮助梁板安装、帮助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、平安防护等。
第三条：承包方式本合同采纳包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包平安、包质量、包工期、包文明施工的方式。
第四条：双方责任和义务一、甲方责任和义务1、负责供应图纸并进行技术交底，质量交底，平安文明施工交底，负责供应水准测量掌握点。
2、供应施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实平安措施。
在乙方人员进场后，甲方将进行平安文明施工及法制教育，搞好平安生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、平安、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。
对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度，对乙方限额领料状况进行考核和奖惩。
二、乙方责任和义务1、乙方一切食宿问题自行解决。
2、乙方必需听从甲方监督，根据甲方的统一部署进行施工，听从甲方项目经理部的全面管理、协调支配，对于不听从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人。
次罚款，在工程款中扣除。
3、乙方工人必需满意施工进度、工程质量、材料管理及平安文明施工的要求。
对特别工种操作人员，必需持证上岗并向甲方供应有效复印件。
否则甲方有权另聘工人担当该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程劳务分包合同总包方：成都市黄河建设（集团）有限公司（以下亦简称“甲方”）劳务分包方：_______________________ （以下亦简称“乙方”）甲方为完成由其总承包的位于贝森大道的【大陆•紫云金沙】工程（以下简称“本工程”）施工，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规要求以及甲方具体的需求，经友好协商，就乙方分包甲方本工程部分施工工作，达成一致并签订如下合同：一、工程概况大陆•紫云金沙高层住宅楼（以下称本工程），由四川大陆房地产开发有限公司开发，成都市黄河建设集团有限公司承建，工程位于贝森大道及成温路交汇处。
本工程建筑面积约79000平方米，建筑总高92.15米，电梯间檐口高度为94.95米；其中，地下室2层，地下室每层建筑面积约为8950平方米，负二层层高为3.6米，负一层层高为4.8米，基础采用筏形基础，主体结构形式为框肢剪力墙结构形式；地上31层，标准层建筑面积约2000平方米；结构形式为钢筋砼框肢剪力墙结构；楼层层高均为2.9米；分包工程承包方式本分包工程采用成建制劳务分包方式。
甲方向乙方提供工程图纸套数1套, 乙方要求额外图纸时，需向甲方提出申请，由甲方安排复制，费用由乙方承担。
三、合同工期本分包工程土0.000以下即按甲方所约定的地下室全部工作内容的工期为70天，主体工程全部工作内容的工期为202天。
甲方将根据现场进度计划和业主阶段工期的要求调整本分包工程全部或部分的工期，具体要求按照甲方正式下发的书面通知执行。
如果主合同工期调整时，本分包合同工期相应进行调整，以保证甲方承担之主合同内义务正常履行。
四、合同价格一、合同价格本合同为固定单价合同，合同单价在本合同期间内为固定价格，不随任何外界因素变化而调整。
模板分项工程合同单价为： _______ 元/m2（图示中模板接触面积）；钢筋分项工程合同单价为： _______ 元/T （实际用量）；钢筋机械连接另行约定。
砼分项工程合同单价为： _________ 元/m3（实际用量）；现场搅拌之类的零星砼浇筑合同单价为：________ 元/m3（实际用量）。
本工程防护脚手架综合合同单价为：元/m2。
（提升脚手架之外的内容按建筑面积计算）；二、价格内容1模板分项工程：模板分项项工程指图纸上所有模板、甲方需用之临建模板的全部工序（也包含计划、放样、放线、模板支承架以及需要之防护架的搭拆、卸料平台搭拆等模板工程。
模板分项工程承包单价应包括但不仅限于:1）、完成模板分项工程所有工序所需的全部人工费；2）、小型机械及低易耗材料：甲方只提供塔机、龙门吊或施工电梯。
其它的所有工具、机具、劳保用品由乙方自行负责。
如圆盘锯、电动机、灯泡灯管、扫帚、铁钉、元丝、抬杠、抬绳、锯子、锯片、斗车、电锤、密封胶、透明胶带、千斤顶、扳手、大锤、手锤、手套、安全帽、安全带、水鞋、线锤、墨水、墨斗、粉笔、木工笔、红蓝笔、50米以内的钢尺卷尺、铁铲、每层楼配电箱之外的电线电缆及灯具、灯泡等等。
3）、周转材料损耗及上下车费用：工程所需之木材、胶合板、覆模板、架板由乙方负责上下车及其费用。
乙方应密切配合甲方对周转材料的管理，乙方有现场做到收拣干净之责任。
周转材料的场内二次及多次转运、堆放、收拣以及工序中的各种配合用工、迎接检查用工等费用。
其它天棚质量要求：不抹灰，如发生抹灰，所发生的材料、人工、机械费用由乙方全面负责；无论任何原因造成的可能出现的停窝工费；由于模板成型超出验收标准及设计图纸要求，由乙方负责剔除，并且承担相关费用。
甲方也可根据本工程之需要，将此项工序交由第三方来完成，乙方应承担 1.0元/m2 （注指建筑面积）的费用（从结算中扣出）。
乙方的所有进场施工人员必须有政府规定的证件，如婚检证明、暂住证。
费用均由乙方自行承担，如由甲方代付时，在结算中扣除。
标化工地管理需要的统一服装、床上用品均由乙方承担，如由甲方代付，在结算中扣除。
工序内所有配合用工、迎接检查用工、场地内二次转运用工、材料堆放用工、标化工程管理需要用工等用工均在承包工价中包干。
2、钢筋分项工程钢筋分项工程指图纸上所有钢筋、甲方需用之临建钢筋等全部工序（也包含计划、放样、放线、复线、钢筋调直、制作、绑扎、维护固定，竖焊、闪光对焊、需要之的其它焊接以及质量检查等）的钢筋工程。
钢筋分项工程承包单价应包括但不仅限于：1）、完成钢筋分项工程所有工序所需的全部人工费；2）、小型机械及低易耗材料：甲方只提供塔机、龙门吊或施工电梯。
其它的所有工具、机具、劳保用品由乙方自行负责。
如电锤、（调钢筋）电动机、切割机、砂轮片、弯钢？、切断？、?工?筋钳子？闪光对儊机？竖儊机？交?直?流唵焊机、焊条、灯泡灯管、扳手、扫帚、元丝、绑扎丝、斗车、千斤顶、大锤、手锤、（钢）锯子、锯片、铁钉、手套、安全帽、红蓝笔、安全带、线锤、墨水、墨斗、粉笔、50米以内的钢尺卷尺、铁铲、每层楼配电箱之外的电线电缆及灯具、灯泡等等。
3）、材料损耗费用：钢筋损耗控制在1.5%,损耗超出1.5%的钢筋时由乙方按购置价进行赔偿；其它钢筋分项工程必须达到红外线扫描合格要求，甲方在施工中将采取红外线扫描抽测，如达不到承担全部责任。
对于已完工程将根据已完工程量的合同单价的70%吉算，甲方将保留终止本分包合同并追究乙方违约责任的权利，乙方不得以此为理由向甲方提出索赔或利润损失补偿等。
对于业主要求的对主控项目、一般项目的检测，如未达到开发商的要求而进行处罚的，由乙方承担全部责任。
钢筋垫块或垫铁的的制安等；无论任何原因造成的可能出现的停窝工费；乙方的所有进场施工人员必须有政府规定的证件，如婚检证明、暂住证。
费用均由乙方自行承担，如由甲方代付时，在结算中扣除。
标化工地管理需要的统一服装、床上用品均由乙方承担，如由甲方代付，在结算中扣除。
工序内所有配合用工、迎接检查用工、场地内二次转运用工、材料堆放用工、标化工程管理需要用工等用工均在承包工价中包干。
3、砼、砖、地坪及抹灰等泥工分项工程砼分项工程指图纸上所有砼、甲方需用之临建砼等全部工序（也包含放线、找平、养护、楼层卫生清理、泵管及泵管架的安拆以及质量检查）的砼工程。
砼承包单价应包括但不仅限于：1）、完成砼分项工程所有工序所需的全部人工费；（也包括楼层放线等技术工作）2）、小型机械及低易耗材料：甲方只提供塔机、搅拌机、龙门吊或施工电梯。
其它的所有工具、机具、劳保用品由承包班组自行负责。
如电锤、（砼振动）电动机、振动棒、平板振动器、斗车、扳手、软或硬水管子、靠尺、线条、灰盆、灰桶、泥盘（板）、水靴子、胶鞋、灯泡灯管、扫帚、元丝、千斤顶、大锤、手锤、（钢）锯子、锯片、铁钉、手套、安全帽、安全带、线锤、墨水、墨斗、粉笔、施工用红蓝笔、50米以内的钢（卷）尺、铁铲、每层楼配电箱之外的电线电缆及灯具、灯泡等等。
3）、其它费用：严禁出现重大质量事故，预防质量通病的出现，对于砼结构中产生蜂窝、麻面、狗洞等等质量事故，乙方应及时通知甲方以及监理工程师，并负责处理及承担全部之责任；对于结构尽寸不符合设计要求，特别是现浇板的厚度过小或过大，超出验收规范而造成验收不合格，乙方承担全部责任。
对于已完工程将根据已完工程量合同单价的70%吉算，甲方将保留终止本分包合同并追究乙方违约责任的权利，乙方不得以此为理由向甲方提出索赔或利润损失补偿等。
无论任何原因造成的可能出现的停窝工费；乙方的所有进场施工人员必须有政府规定的证件，如婚检证明、暂住证。
费用均由乙方自行承担，如由甲方代付时，在结算中扣除。
标化工地管理需要的统一服装、床上用品均由乙方承担，如由甲方代付，在结算中扣除。
工序内所有配合用工、迎接检查用工、场地内二次转运用工、材料堆放用工、标化工程管理需要用工等用工均在承包工价中包干。
4、防护脚手架分项工程：防护脚手架分项工程指提升脚手架之外的“四口五临边”、地下室处墙防护、钢筋支撑架及其它各类水平防护架、垂直防护架、装饰阶段卸料平台、、砼泵管上下楼层主架、砼浇筑所需梭槽、施工用临时楼梯及安全通道等的搭拆、安全网的铺设、钢板网的挂设、日常维护、工序配合以及质量检查等等防护脚手架分项工程承包单价应包括但不仅限于：1）、完成脚手架分项工程所有工序所需的全部人工费；2）、小型机械及低易耗材料：甲方只提供塔机、龙门吊或施工电梯。
其它的所有工具、机具、劳保用品由乙方自行负责。
如圆盘锯、电动机、灯泡灯管、扫帚、铁钉、元丝、抬杠、抬绳、锯子、锯片、斗车、电锤、密封胶、透明胶带、千斤顶、扳手、大锤、手锤、手套、安全帽、安全带、水鞋、线锤、墨水、墨斗、粉笔、木工笔、红蓝笔、50米以内的钢尺卷尺、铁铲、每层楼配电箱之外的电线电缆及灯具、灯泡等等。
3）、周转材料损耗及上下车费用：工程所需之木材、胶合板、覆模板、架板由乙方负责上下车及其费用。
防护脚手架质量要求：必须符合质量验收标准要求，如验收不上所发生的一切费用均由乙方承担；如因防护脚手架原因造成安全事故，一切责任由乙方承担。
无论任何原因造成的可能出现的停窝工费;乙方的所有进场施工人员必须有政府规定的证件，如婚检证明、暂住证。
费用均由乙方自行承担，如由甲方代付时，在结算中扣除。
标化工地管理需要的统一服装、床上用品均由乙方承担，如由甲方代付，在结算中扣除。
工序内所有配合用工、迎接检查用工、场地内二次转运用工、材料堆放用工、标化工程管理需要用工等用工均在承包工价中包干。
三、零星用工乙方应服从甲方现场工作安排和统一调动，对非本合同规定范围内的工作按照零星用工做现场签证，零星用工的人工单价为35元/工日。
每月25日对现场签证用工统计审批，其程序为：现场工长（指当事人）出具现场签证单一现场主管工长确认一项目经理批准一进入财务结算程序。
五、履约保证金一、履约保证金履约保证金金额为5万元（约为合同暂定总价的5%。
乙方在与甲方正式签订劳务分包合同前的七天内，向甲方缴纳履约保证金。
如果出现下述乙方违反本合同的约定，则甲方将没收其履约保证金；同时，甲方有权要求乙方对所造成的全部损失进行赔偿，并将根据本合同第十四条的相关规定对乙方和相应劳务人员进行一定金额的处罚。
1）因乙方原因导致甲方在本工程质量、工期、安全、文明等方面损失的；2）违反甲方工作纪律，以及甲方施工现场管理规章制度的；3）其他违反本合同约定或不能如期履约的行为的；在本分项工程验收后并且所有工作内容完成的一个月内退还，不计息。
保留金甲方扣除乙方本分包工程结算价额的5%乍为保留金。
在本工程竣工验收后的一月内支付给乙方，不计息六、工程质量、安全一、质量管理体系作为有经验的劳务分包商，乙方确认已充分理解了该分包合同有关的全部文件、工程环境情况，以及工程现行适用的法律、法规、标准的要求及建筑行业惯例，严格执行甲方质量管理体系文件及甲方分支机构的有关规定，接受项目职业安全健康培训教育，并服从甲方专业管理人员的管理。