工程项目招投标与合同管理试卷

合集下载

工程招投标与合同管理试卷

(单选题) 本题共35小题，每小题2分，共70分，在每小题给出的几个选项中，只有一项是符合题目要求的。

选项A:工程规模的决定权B:总设计人的决定权C:总承包人的决定权D:施工分包单位决定权学生答案：D √参考答案：D得分:2选项A:生存型策略B:竞争型策略C:盈利型策略D:保本型策略学生答案：C √参考答案：C得分:2C:合同转让D:合同终止学生答案：C √参考答案：C得分:2选项A:投标函B:投标保证金C:拟订合同的主要条款D:施工组织设计学生答案：C √参考答案：C得分:2选项A:2家B:3家C:4家D:7家学生答案：B √参考答案：B得分:2选项A:代理人B:被代理人C:招投标代理机构D:政府主管部门学生答案：B √参考答案：B得分:2C:指定代理D:转委托学生答案：B √参考答案：B得分:2选项A:接受投标文件阶段B:初步评审阶段C:详细评审阶段D:评标结束后学生答案：B √参考答案：B得分:2选项A:向仲裁机构申请强制执行B:向人民法院申请强制执行C:向政府主管部门申请强制执行D:向调解机构申请强制执行学生答案：B √参考答案：B得分:2选项A:要约B:要约邀请C:承诺D:协议书学生答案：C √参考答案：C得分:2得分:2选项A:开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B:开标地点由招标人在开标前电话通知C:开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加D:开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加学生答案：A √参考答案：A得分:2C:免除债务D:债务混同学生答案：A √参考答案：A得分:2选项A:5％B:10％C:15％D:20％学生答案：B √参考答案：B得分:2选项A:预期价格B:决算价格C:合同价格D:结算价格学生答案：A √参考答案：A得分:2选项A:预期价格B:决算价格C:合同价格D:结算价格学生答案：A √参考答案：A得分:2得分:2A:可自行运出工地B:应经业主批准后才能运出工地C:经监理工程师批准后才能运出工地D:不能运出工地学生答案：C √参考答案：C得分:2选项A:2006年4月9日B:2007年4月9日C:2007年5月9日D:2008年9月9日学生答案：B √参考答案：B得分:2选项A:债权人与债务人B:债权人与保证人C:债务人与保证人D:保证人与被保证人学生答案：B √参考答案：B得分:2得分:2(多选题) 本题共10小题，每小题3分，共30分，多选、少选、错选、不选均不得分。

工程招投标和合同管理试题

工程招投标和合同管理试题一、选择题1. 以下哪项不是公开招标的特点？A. 公开透明. 广泛参与C. 竞争公平D. 直接指定承包商2. 在评标过程中，通常不作为评分标准的是：A. 报价合理性. 企业信誉C. 施工方案D. 投标单位负责人的亲属关系3. 合同变更应当遵循的原则是：A. 双方自愿原则. 书面形式原则C. 成本最低原则D. 时间优先原则4. 在合同履行过程中，若发现设计图纸与实际不符，应首先采取的措施是：A. 立即停工. 自行修改设计C. 通知设计单位D. 与甲方协商解决二、判断题1. 在招投标过程中，所有投标人的报价必须是密封的。

（对/错）2. 合同一旦签订，任何一方都无权更改合同内容。

（对/错）3. 在合同执行过程中，如果遇到不可抗力因素，可以免除违约责任。

（对/错）4. 工程量的增减必须经过双方协商一致后才能实施。

（对/错）三、简答题1. 请简述工程招投标的基本流程。

2. 如何理解合同管理中的“变更管理”？3. 描述在合同履行过程中处理索赔的一般程序。

4. 为什么说风险管理在合同管理中占有重要地位？四、案例分析题1. 某工程项目在施工过程中，由于地质条件复杂导致原设计方案无法实施。

甲方提出变更设计，乙方认为这将导致成本大幅增加。

请问在这种情况下，乙方应该如何应对？2. 工程项目在实施过程中遇到了不可预见的恶劣天气，导致工期延误。

甲方要求赔偿违约金，乙方则认为属于不可抗力。

请问乙方应该如何处理这一情况？五、论述题1. 论述工程招投标过程中公平竞争的重要性及其对社会经济发展的影响。

2. 分析合同管理在工程建设中的作用及其对项目成功的贡献。

工程招投标及合同管理试题库与答案

工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。

A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。

(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。

A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。

(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。

(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。

(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。

A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。

A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。

A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。

A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。

工程招标及合同管理试题

工程招标及合同管理试题一、选择题1. 以下哪项不是工程招标的基本程序？A. 发布招标公告. 组织现场踏勘C. 签订合同D. 开展投标工作答案：D。

解析：开展投标工作属于投标人的活动，而非招标程序的一部分。

2. 在工程合同管理中，下列哪一项是错误的？A. 合同一经签订，任何一方均不得擅自更改. 双方可根据实际情况协商变更合同内容C. 合同变更必须经过书面形式确认D. 所有合同变更无需经过审批即可生效答案：D。

解析：合同变更通常需要按照合同约定的程序进行审批后方可生效。

二、填空题1. 工程招标过程中，________是确定中标人的重要依据。

答案：评标结果。

解析：评标结果是根据投标文件的评审得出的，它是决定中标候选人的直接依据。

2. 合同管理的核心目的是保障项目的________和________。

答案：质量、进度。

解析：通过有效的合同管理可以确保工程项目按质按量完成。

三、简答题1. 请简述工程招标文件通常包括哪些主要内容？答案：（参考）工程招标文件通常包括招标公告、投标邀请书、投标指南、工程量清单、技术规范、合同条款以及设计图纸等。

这些内容共同构成了招标文件的主体，为投标人提供了投标所需的全部信息和要求。

2. 描述工程合同管理中的风险管理流程？答案：（参考）工程合同管理中的风险管理流程包括风险识别、风险评估、风险响应计划制定和风险监控四个主要步骤。

项目团队需要识别可能影响项目的各种风险；然后对这些风险进行评估，确定其可能性和影响程度；接着制定相应的风险响应计划，包括预防措施和应对策略；在项目执行过程中持续监控风险的变化，并根据实际情况调整风险管理计划。

四、案例分析题某建筑公司在参与一项工程项目的招标时，提交了低于成本价的报价以获得中标。

在项目实施过程中出现了严重的财务问题，导致工程无法按时完成。

请问该公司的行为存在哪些问题？应如何避免类似情况的发生？答案：（参考）该公司的行为存在恶意低价竞标的问题，这种做法不仅违反了公平竞争的原则，还可能导致项目质量无法保证和合同纠纷的发生。

工程招投标与合同管理试卷

工程招投标与合同管理试卷一、选择题（每题2分，共40分）1. 下列哪项不属于公开招标的特点？A. 信息公开透明. 竞争性强C. 耗时较短D. 成本较高2. 在评标过程中，下列哪项不是评审专家应遵循的原则？A. 公平公正. 诚实守信C. 专业能力D. 个人喜好3. 关于履约保证金的说法，正确的是：A. 金额通常不超过合同总额的5%. 可以在合同履行完毕后退还C. 可以用于抵扣违约金D. 所有上述说法都正确4. 合同争议解决的方式不包括：A. 协商. 调解C. 仲裁D. 诉讼5. 在民法典中，以下哪个原则是基础？A. 平等互利. 诚实信用C. 公平交易D. 合法合规二、判断题（每题2分，共20分）6. 邀请招标通常适用于紧急工程项目。

（对/错）7. 中标通知书发出后，投标人有权拒绝签订合同。

（对/错）8. 合同变更必须经过双方当事人书面同意。

（对/错）9. 如果合同中有不明确的条款，应当按照法律规定进行解释。

（对/错）10. 逾期交付工程的违约金计算应以合同约定为准。

（对/错）三、简答题（每题10分，共40分）11. 请简述工程招投标的基本流程及其重要性。

12. 描述合同管理中的风险管理措施有哪些。

13. 阐述在合同履行过程中，如何处理变更和索赔。

14. 解释为什么说“合同是双方当事人权利义务的证明”。

四、案例分析题（每题20分，共60分）15. A公司参与了项目的招标，并成功中标。

但在签订合同时发现招标文件中的部分技术要求与实际不符。

请问A公司应如何应对？16. C建筑公司与D开发商签订了施工合同。

在执行过程中，由于设计变更导致工程量增加，C公司提出索赔。

请问C公司应提供哪些证据来支持其索赔请求？17. E工程项目因不可抗力因素导致延期，承包商F因此遭受损失。

请问F公司应如何通过合同条款来减少损失？。

工程招投标和合同管理考卷

工程招投标和合同管理考卷一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程项目招标方式通常不包括以下哪项？A. 公开招标 . 邀请招标 C. 竞争性谈判 D. 单一来源采购2. 下列哪项不是投标文件的必要组成部分？A. 商务标 . 技术标 C. 价格标 D. 法律意见书3. 在合同管理中，变更指令通常由谁发起？A. 项目经理 . 业主代表 C. 设计单位 D. 监理工程师4. 若承包商违约，合同中通常会规定哪些后果？A. 罚款 . 赔偿 C. 终止合同 D. 所有选项二、填空题（每题5分，共20分）5. 在开标过程中，_________是对投标文件进行初步审查的重要环节。

6. 合同中的“履约保函”是指_________出具的保证履行合同义务的金融保证。

7. 当发生不可抗力事件时，合同通常规定双方应遵循________原则处理损失分配。

8. 在工程量清单计价模式下，________是调整合同价款的依据之一。

三、案例分析题（每题15分，共30分）9. 假设你是某项目的评标委员会成员，现有三家公司的投标书摆在你面前，请描述你将如何评审这些投标书，并说明评审的标准。

10. 作为项目经理，你负责的项目遇到了设计变更请求，简述你会如何处理这一变更请求，包括变更流程及应注意的法律风险。

四、论述题（每题15分，共30分）11. 讨论工程招投标过程中可能存在的风险及其防范措施。

12. 阐述合同管理在工程项目中的重要性，并举例说明如何有效实施合同管理。

以上考卷内容涵盖了工程招投标和合同管理的基础知识、操作流程以及案例分析，旨在全面评估考生的专业水平。

通过此份考卷，不仅可以检验考生的理论知识，还能考察其分析问题和解决问题的实际能力。

招投标与合同管理试题库+答案

招投标与合同管理试题库+答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。

按照设计范本的规定，设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案：D2、( )不属于合同文件。

A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案：C3、合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。

A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案：B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案：C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案：A6、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指( )。

A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案：A7、公开招标邀请的投标人是( )。

A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案：B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案：B9、某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。

承包后王某精心管理，当年净收益多达3000元。

村委会主任即要求修改合同，增加承包费，王某不允。

村委会主任便废除原合同，以1200元年承包费的条件承包给他人。

在下述各种意见中，正确的意见应该是( )。

工程招投标与合同管理卷子

工程招投标与合同管理卷子第一部分：选择题（每题2分，共40分）1. 下列哪项不是工程招标过程中必须遵循的原则？A. 公开透明. 公平竞争C. 公正评标D. 最低价中标2. 在工程投标中，投标人应当在规定的时间内提交的文件不包括以下哪项？A. 投标书. 商务报价C. 施工方案D. 企业财务报表3. 合同管理中，变更合同内容通常需要经过的程序是？A. 单方面声明. 双方协商一致C. 上级批准D. 法院裁定第二部分：判断题（每题2分，共20分）4. 工程招标时，所有的技术细节都应在招标文件中明确。

（错/对）5. 合同一经签订，任何一方都不能提出变更或解除的要求。

（错/对）第三部分：简答题（每题10分，共40分）6. 请简述工程招投标的基本流程包括哪些主要步骤。

7. 描述在合同管理中，如何处理合同争议的一般程序。

第四部分：案例分析题（每题20分，共40分）8. 某建筑公司参与了一个工程项目的投标，并在投标文件中承诺了比竞争对手更低的价格和更短的工期。

在合同执行过程中，由于原材料价格上涨和设计变更，该公司无法按原计划完成工程。

请问这种情况下，应如何妥善处理？9. 一家承包商在执行合同过程中发现，原定的工程量明显大于合同约定的范围。

他们应该如何与业主沟通，以确保双方权益不受损害？通过以上题目的设计，我们可以看到，工程招投标与合同管理的试卷需要涵盖理论知识、实际操作能力以及解决实际问题的能力。

这样的试卷不仅能够考察考生的基础知识，还能够培养其应对实际工作中可能遇到的复杂情况的能力。

在实际工作中，工程招投标和合同管理是密切相关的两个环节。

一个规范的招投标过程可以为合同管理打下良好的基础，而有效的合同管理又能确保项目的顺利实施。

因此，对于从业人员来说，不仅要熟悉相关的法律法规，还要具备良好的沟通能力和协调能力，以应对各种可能出现的问题。

工程招投标与合同管理考试

工程招投标与合同管理考试一、选择题（每题2分，共40分）1. 以下哪项不是招标的基本方式？A. 公开招标. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 单一来源采购2. 在投标过程中，下列哪项行为是不被允许的？A. 提交密封的投标文件. 在截止时间前修改投标报价C. 与其他投标人串通D. 按照招标文件要求准备资料3. 合同管理中，变更订单通常由谁发起？A. 业主. 承包商C. 监理工程师D. 设计单位二、判断题（每题2分，共20分）4. 所有工程项目都必须通过公开招标的方式进行。

（错）5. 合同条款中应明确工程的质量标准和验收标准。

（对）6. 合同争议解决的方式只能通过法院诉讼。

（错）三、简答题（每题10分，共20分）7. 请简述工程招投标的基本流程。

8. 描述合同管理中风险分配的一般原则。

四、案例分析题（每题20分，共40分）9. 某工程项目在施工过程中遇到了不可预见的地质条件，导致工程延期。

请分析在此情况下，承包商应该如何处理，并说明理由。

10. 某建筑公司在中标后发现原投标报价低于成本价，现请求调整合同价格。

作为业主方的你，会如何处理这一情况？请结合相关法律法规给出建议。

五、论述题（每题10分，共20分）11. 论述在工程招投标过程中，如何保证公平竞争和公正评标。

12. 分析合同管理在工程项目中的重要性，并提出提高合同管理效率的策略。

答案参考：一、选择题1. C2. C3. A二、判断题4. ×5. √6. ×三、简答题7. 工程招投标的基本流程包括：发布招标公告、编制并发放招标文件、投标预备会、投标、开标、评标、定标、签订合同等步骤。

8. 合同管理中风险分配的一般原则是：风险应由能够最好地预测和控制该风险的一方承担；风险的分配应公平合理，确保双方权益平衡；特殊风险应由能够获得相应收益的一方承担。

四、案例分析题9. 承包商首先应该及时通知业主，并提供相应的证明材料。

根据合同条款中关于不可抗力的规定，申请工期顺延和可能的成本补偿。

工程招投标与合同管理试卷

工程招投标与合同管理试卷一、选择题1.在工程招标中，应该按照以下哪个原则进行评标？• A. 不得评估标价• B. 标书提交时间先后顺序评标• C. 技术实力为先决条件评标• D. 综合评价择优选标答案：D2.工程招标中，招标人应与哪些单位进行联络？• A. 施工单位• B. 监理单位• C. 设计单位• D. 以上都是答案：D3.在工程合同管理中，应该进行哪些方面的控制？• A. 合同签署• B. 合同备案• C. 合同履约• D. 以上都是答案：D二、简答题1.请简要介绍工程招标的流程。

工程招标的流程一般包括以下几个环节：- 发布招标公告：招标人发布公告，邀请潜在投标人参与投标。

- 投标准备：投标人准备投标文件，包括技术方案、施工图纸、投标报价等。

- 投标提交：投标人按照要求提交投标文件，包括密封标和非密封标。

- 开标评标：招标人组织开标会议，公开投标人的资格、技术方案和报价等内容，并进行评标。

- 中标确定：招标人根据评标结果确定中标人。

- 中标通知：招标人向中标人发出中标通知书，确认合同签署事宜。

- 合同签署：中标人与招标人签署施工合同，并缴纳履约保证金。

- 合同履约：中标人按照合同约定进行施工，并履行合同义务。

- 合同验收：招标人组织对工程进行验收，确认合格后支付工程款。

2.工程合同管理中的风险是什么？如何进行管理？工程合同管理中的风险包括但不限于以下几种： - 合同履约风险：中标人未能按时完工或达到质量要求，导致招标人的损失。

- 合同变更风险：合同变更引起的成本增加、工期延误等问题。

- 合同纠纷风险：合同中存在的争议或纠纷导致双方无法达成共识，需要解决。

- 合同解除风险：合同解除可能涉及违约责任和损失赔偿等问题。

为了进行合同风险管理，可以采取以下措施： - 风险识别与分析：对合同可能存在的风险进行识别和分析，制定相应的应对措施。

- 合同管理规范：建立合同管理规范，明确各方责任和义务，确保合同按照约定履行。

工程招投标及合同书管理试题库(最新版)

工程招投标及合同书管理试题库(最新版)合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称名称）乙方：（全称名称）一、招投标范围及内容：1.1 甲方委托乙方负责的招投标项目为：（项目名称及内容）。

1.2 乙方应根据甲方的要求，组织编制招投标文件，包括但不限于：招标公告、招标文件、投标文件、合同条款、技术规格书等。

1.3 乙方应按照甲方的要求，组织招投标活动，包括但不限于：发布招标公告、接收投标文件、组织开标、评标、定标等工作。

二、合同书管理：2.1 乙方在招投标过程中，应对投标单位的资质、业绩、信誉等进行全面审查，并向甲方提供审查报告。

2.2 乙方在招投标过程中，应严格按照甲方的要求，确保招投标过程的公开、公平、公正。

2.3 乙方在招投标结束后，应向甲方提交中标通知书、合同草案等文件，并协助甲方与中标单位签订合同。

2.4 乙方在合同签订后，应负责合同的履行监督，确保合同条款的履行。

三、时间安排：3.1 乙方应在甲方要求的时间内完成招投标文件的编制。

3.2 乙方应在甲方要求的时间内完成招投标活动。

3.3 乙方应在合同签订后，按照甲方要求的时间节点，提交合同履行情况的报告。

四、费用及支付：4.1 甲方应支付乙方的服务费用为：（金额）。

4.2 甲方支付乙方服务费用的时间为：（时间）。

4.3 乙方提供服务后，应向甲方提供正式发票。

五、违约责任：5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

5.2 乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决：6.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应协商解决。

6.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他：7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1 甲方要求：乙方在招投标过程中，应严格按照甲方的要求进行，包括但不限于招标文件的编制、投标文件的接收、开标、评标、定标等工作。

工程项目招标投标与合同管理考试

工程项目招标投标与合同管理考试（答案见尾页）一、选择题1. 什么是招标投标法？其目的是什么？A. 保护国家利益和社会公共利益B. 保护招标投标活动当事人的合法权益C. 保证项目质量D. 提高经济效益2. 招标投标活动应当遵循的原则是什么？A. 公开、公平、公正和诚实信用B. 平等、自愿、公平和诚实信用C. 公平、公正、透明和诚实信用D. 公开、公平、公正和透明3. 在招标投标过程中，以下哪个选项是正确的？A. 投标人可以自行决定是否需要委托代理机构B. 投标人可以委托代理人进行投标活动C. 投标人必须委托具有相应资质的代理机构进行投标D. 投标人可以选择委托或不委托代理机构4. 当投标人对投标文件中的实质性内容作适当妥协时，应该考虑哪些因素？A. 投标报价B. 工期延误C. 质量标准D. 市场价格波动5. 以下关于履约保证金的说法，哪个是正确的？A. 履约保证金不得超过中标合同金额的10%B. 履约保证金应当在签订合同前提交C. 履约保证金可以采用银行保函或现金两种形式D. 履约保证金退还应当在竣工后28天内完成6. 在工程项目竣工验收合格后，发包人应当按照约定支付工程款。

支付工程款应当满足以下条件：A. 竣工验收合格证书已交付B. 工程款项支付申请已批准C. 支付工程款的资金来源已落实D. 签订了工程款支付担保7. 以下关于索赔的说法，哪个是正确的？A. 索赔是指在合同履行过程中，因一方未能履行合同义务而给另一方造成的损失，要求对方赔偿的行为B. 索赔必须在合同约定的期限内提出C. 索赔可以通过诉讼或仲裁等方式进行D. 索赔金额应当与实际损失相符8. 以下关于工程保修期的说法，哪个是正确的？A. 工程保修期通常为自竣工验收合格之日起计算B. 工程保修期可以根据合同约定进行调整C. 工程保修期内，承包人应当对所有缺陷进行维修D. 工程保修期满后，发包人无需承担任何责任9. 什么是工程项目招标投标？A. 招标投标是市场竞争的一种方式B. 招标投标是一种法律行为C. 招标投标涉及项目评估和资金节约D. 招标投标是提高项目质量的关键环节10. 在工程项目招标投标中，以下哪个因素通常不是决定中标的关键因素？A. 投标人的资质和经验B. 投标报价的高低C. 招标人的利益诉求D. 招标项目的复杂程度11. 什么是工程项目的合同管理？A. 合同管理是项目管理的一个分支B. 合同管理涉及合同的制定、执行和争议解决C. 合同管理的主要目的是确保项目按时完成D. 合同管理对业主和承包商都有相同的影响12. 在工程项目合同管理中，以下哪个选项是错误的？A. 合同可以有不同的类型和形式B. 合同双方需要遵守合同条款C. 合同变更通常不需要经过双方同意D. 合同管理有助于减少合同纠纷13. 什么是工程项目招标投标的公正性？A. 招标投标过程应该是公开透明的B. 招标投标过程应该保护所有参与者的隐私C. 招标投标过程应该确保公平竞争D. 招标投标过程应该考虑项目的具体情况14. 在工程项目招标投标中，如何预防和处理围标、串标等违法行为？A. 加强对投标人的资格审查B. 设立严格的投标保证金制度C. 提高投标文件的审核标准D. 采用电子招投标系统进行监督15. 什么是工程项目合同的有效性？A. 合同符合法律法规的要求B. 合同双方具有完全民事行为能力C. 合同内容明确，无歧义D. 合同已经得到双方的履行16. 在工程项目合同管理中，如何进行合同履行的监督和管理？A. 建立完善的合同管理制度B. 设立专门的合同管理部门C. 定期对合同履行情况进行检查D. 及时解决合同履行过程中的问题17. 什么是工程项目招标投标的风险管理？A. 风险管理是指识别、评估和控制风险的过程B. 风险管理是招标投标过程中的一个重要环节C. 风险管理有助于降低招标投标的成本D. 风险管理可以提高项目的成功率18. 什么是工程项目招标投标？A. 招标投标是工程项目建设过程中，采购单位公开邀请承包商进行工程报价的一种方式B. 招标投标是建设单位作为工程建设项目的投资者和业主，通过向承包商发出招标邀请书，邀请其参加工程建设的投标活动C. 招标投标是施工单位作为工程建设项目的承包商，按照建设单位的要求，提出工程报价并争取中标的过程D. 招标投标是政府部门作为工程建设项目的监管机构，对工程建设的招标投标活动进行监督管理的行为19. 工程项目招标投标的基本原则是什么？A. 公开、公平、公正B. 诚实信用、质量优先C. 预算管理、价格控制D. 技术创新、环境保护20. 在工程项目招标投标中，评标委员会由哪些人员组成？A. 法定代表人B. 技术负责人C. 行政负责人D. 投标人代表21. 什么是工程项目的合同管理？A. 合同管理是指在工程建设过程中，对合同的签订、履行、变更、终止等环节进行管理和监督的活动B. 合同管理是指在工程建设过程中，对合同的签订、履行、变更、终止等环节进行协商和谈判的活动C. 合同管理是指在工程建设过程中，对合同的签订、履行、变更、终止等环节进行计划和组织活动D. 合同管理是指在工程建设过程中，对合同的签订、履行、变更、终止等环节进行评估和检查的活动22. 工程项目的合同类型有哪些？A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 分包合同23. 在工程项目合同管理中，工程师的角色是什么？A. 代表建设单位进行项目管理B. 代表施工单位进行项目管理C. 作为合同管理者，负责合同的签订、履行、变更、终止等环节的管理和监督D. 作为合同双方的技术咨询顾问，提供技术支持和建议24. 工程项目合同管理的主要内容有哪些？A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同终止25. 什么是工程项目的履约保证金？A. 履约保证金是中标人在签订合同时，按照合同约定向建设单位支付的一定金额的款项B. 履约保证金是中标人在签订合同时，按照合同约定向施工单位支付的一定金额的款项C. 履约保证金是中标人在签订合同时，按照合同约定向监理单位支付的一定金额的款项D. 履约保证金是中标人在签订合同时，按照合同约定向设计单位支付的一定金额的款项26. 工程项目合同争议的处理方式有哪些？A. 协商解决B. 调解C. 仲裁D. 诉讼27. 什么是工程项目的风险管理？A. 风险管理是指在工程建设过程中，通过对风险的识别、评估、控制和监督，以减少风险发生的可能性和影响B. 风险管理是指在工程建设过程中，通过对风险的识别、评估、控制和监督，以减少风险发生的可能性和影响C. 风险管理是指在工程建设过程中，通过对风险的识别、评估、控制和监督，以减少风险发生的可能性和影响D. 风险管理是指在工程建设过程中，通过对风险的识别、评估、控制和监督，以减少风险发生的可能性和影响28. 什么是招标投标？A. 招标投标是一种市场竞争行为B. 招标投标是一种行政管理行为C. 招标投标是一种合同签订过程D. 招标投标是一种法律法规行为29. 招标投标的基本原则是什么？A. 公平、公正、公开B. 等价有偿、诚实信用C. 遵守法律法规、规范操作D. 保护国家利益、社会公共利益30. 招标投标过程中，以下哪个环节不属于业主方的工作内容？A. 发布招标公告B. 编制招标文件C. 组建评标委员会D. 确定中标人31. 在招标投标过程中，以下哪个环节不属于投标人方的工作内容？A. 编制投标文件B. 参加现场踏勘C. 提交投标保证金D. 确认中标结果32. 招标投标过程中，评标委员会由哪些人员组成？A. 法律专家B. 行业专家C. 技术专家D. 经济专家33. 什么是投标报价？A. 投标人根据工程条件报出的价格B. 投标人根据市场行情报出的价格C. 投标人根据企业成本报出的价格D. 投标人根据竞争对手报价报出的价格34. 什么是合同法在工程项目招标投标与合同管理中的作用？A. 规范招标投标程序B. 明确合同双方权利和义务C. 保障工程质量和安全D. 调解合同纠纷35. 在工程项目合同管理中，什么是合同的变更和解除？A. 合同双方在履行过程中对原合同的修改和补充B. 合同双方在履行过程中对原合同的终止和解除C. 合同双方在履行过程中对原合同的转让和出借D. 合同双方在履行过程中对原合同的担保和保证36. 什么是工程项目的结算？A. 工程项目完成后，根据合同约定对费用进行的核算和支付B. 工程项目完成后，根据实际工作量和市场价格对费用进行的核算和支付C. 工程项目完成后，根据预算和计划对费用进行的核算和支付D. 工程项目完成后，根据评估和审计对费用进行的核算和支付37. 什么是工程项目风险的分散和转移？A. 通过合同条款将风险转移给承包商B. 通过保险方式将风险转移给保险公司C. 通过合同条款将风险转移给业主方D. 通过合同条款将风险转移给监理方38. 什么是招标投标法？它的主要目的是什么？A. 规范工程建设项目的招标投标活动B. 保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益C. 促进社会主义市场经济健康发展D. 以上都是39. 招标投标过程中，以下哪个环节是评标委员会的责任？A. 确定投标报价的合理性和可靠性B. 编制标底C. 推荐中标候选人D. 以上都是40. 在签订合同前，中标人需要履行的义务有哪些？A. 按照招标文件和中标人的投标文件的约定来签订合同B. 按照规定提交履约保证金C. 按照合同约定完成中标项目D. 以上都是41. 以下哪个选项不是招标人在招标过程中应履行的义务？A. 拟定招标文件B. 组建评标委员会C. 公开招标信息D. 确定中标人42. 在签订合同后，分包人需要履行的义务有哪些？A. 对分包工程进行竣工验收B. 转移分包工程的施工技术和管理资料C. 对分包工程的质量负责D. 以上都是43. 什么是招标代理机构？它在招标过程中的作用是什么？A. 代表招标人进行招标活动B. 为招标人提供招标咨询和代理服务C. 为投标人提供招标信息和咨询服务D. 以上都是44. 什么是索赔？在工程项目中，索赔的主要原因有哪些？A. 业主方的原因导致的工程延期B. 施工过程中遇到不可抗力事件C. 业主方未按照合同支付工程款D. 以上都是45. 在工程建设过程中，如何预防和解决合同纠纷？A. 双方协商解决B. 申请仲裁或诉讼C. 通过调解或第三方协助解决D. 以上都是二、问答题1. 什么是工程项目招标投标？2. 工程项目招标投标的基本原则是什么？3. 工程项目招标投标过程中，如何确定中标者？4. 什么是工程项目的合同管理？5. 工程项目合同管理的主要内容有哪些？6. 如何在工程项目中预防和处理合同纠纷？7. 工程项目招标投标与合同管理的关系是什么？8. 如何提高工程项目招标投标与合同管理的效率？参考答案选择题：1. ABCD2. A3. B4. AC5. C6. ABCD7. ABCD8. AB9. ABCD 10. C11. ABD 12. C 13. AC 14. ABCD 15. ABCD 16. ABCD 17. ABD 18. A 19. A 20. ABD 21. A 22. ABC 23. C 24. ABCD 25. A 26. ABCD 27. A 28. ACD 29. ABCD 30. C31. D 32. ABCD 33. A 34. ABD 35. AB 36. B 37. A 38. D 39. D 40. D41. D 42. D 43. B 44. D 45. D问答题：1. 什么是工程项目招标投标？工程项目招标投标是指在市场经济条件下，建设单位（业主）为筹集资金以工程建设为目的，按照一定的程序和规定，邀请承包商进行竞争性报价，最终择优选定中标者的过程。

工程项目招标与合同管理自考试题(含答案)

工程项目招标与合同管理自考试题（含答案）一、单项选择题（本大题共10小题，每小题5分，共50分）1. 下列不属于工程招标投标活动应当遵循的原则的是（）。

A. 公开B. 公平C. 公正D. 诚实信用2. 工程项目招标投标活动中，投标须知是指（）。

A. 招标文件B. 投标文件C. 合同条款D. 投标须知3. 在工程招标投标活动中，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前发出。

A. 7B. 15C. 30D. 604. 工程项目的合同管理主要包括（）。

A. 合同的订立、履行、变更和解除B. 合同的订立、履行、转让和终止C. 合同的订立、履行、变更和终止D. 合同的订立、履行、变更和解除5. 下列不属于工程招标投标活动中招标人的义务的是（）。

A. 编制招标文件B. 公开招标信息C. 组织招标投标活动D. 确定中标人6. 下列不属于工程招标投标活动中投标人的义务的是（）。

A. 编制投标文件B. 参加招标投标活动C. 提交投标保证金D. 自行安排项目施工7. 下列不属于工程合同履行过程中合同变更的情形的是（）。

A. 工程项目的规模、建设内容、建设标准发生变更B. 合同价款、工程量、工程质量等发生变更C. 合同履行期限、地点、方式等发生变更D. 合同当事人协商一致的其他情形8. 下列不属于工程合同履行过程中合同解除的情形的是（）。

A. 因不可抗力导致合同无法履行B. 当事人协商一致解除合同C. 合同当事人一方违约导致合同解除D. 工程项目竣工验收合格9. 下列不属于工程合同违约责任承担方式的是（）。

A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D.支付违约金10. 下列不属于工程合同争议解决方式的是（）。

A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 强制解决二、多项选择题（本大题共10小题，每小题5分，共50分）11. 工程招标投标活动中，招标文件的组成内容包括（）。

工程招投标和合同管理考卷

工程招投标和合同管理考卷一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程招投标过程中，下列哪项不是投标邀请书应包含的内容？A. 投标截止日期. 工程概况C. 投标人资格要求D. 中标通知书模板2. 在评标过程中，下列哪个原则是必须遵守的？A. 公开透明. 公平竞争C. 公正无私D. 所有上述3. 合同管理中，变更指令通常由谁发出？A. 项目经理. 设计单位C. 业主代表D. 监理工程师4. 在施工合同中，索赔通常是指：A. 追加投资. 工期延长C. 成本增加D. 和C5. 合同争议解决的途径不包括以下哪项？A. 协商. 调解C. 仲裁D. 诉讼二、判断题（每题1分，共10分）1. 招标文件中的技术规范部分应由具有相应资质的设计单位编写。

（）2. 合同履行过程中，任何一方提出变更都必须得到双方一致同意。

（）3. 索赔通知应当在索赔事件发生后尽快发出，以便及时处理。

（）4. 合同争议的解决应优先考虑法律途径以显示权威。

（）5. 合同终止时，承包商应提交最终结算报告，经审核后方可进行最终支付。

（）三、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述工程招投标的主要流程及其目的。

2. 描述合同管理中的风险控制措施有哪些。

3. 阐述在合同执行过程中如何处理索赔事件。

四、案例分析题（共20分）某工程项目在施工过程中，由于地质条件复杂导致基础施工难度加大，承包商因此提出了额外的成本和时间索赔。

业主认为承包商应在投标阶段就预见到这种情况，不应接受索赔。

作为监理工程师，你将如何处理这一情况？请结合招投标和合同管理的相关知识给出你的分析和建议。

工程投招标与合同管理试卷

工程投招标与合同管理试卷一、选择题（每题2分，共10题，满分20分）1. 在工程项目招标过程中，下列哪项不是招标文件必须包含的内容？A. 工程概况. 投标邀请书C. 投标保证金金额D. 中标通知书样本2. 如果投标人在提交投标文件后发现有错误，应当在什么时间之前进行更正？A. 投标截止日期. 开标日期C. 评标结束日期D. 合同签订日期3. 根据《中华人民共和国民法典》，合同生效的条件不包括以下哪一项？A. 当事人具有相应的民事行为能力. 意思表示真实C. 合法的目的D. 合同文本需加盖公章4. 在施工合同履行过程中，若一方违约，对方通常可以采取的措施是：A. 直接解除合同. 要求继续履行并索赔C. 请求法院判决合同无效D. 忽视违约行为，继续执行合同5. 合同争议解决的方式中，不包含的是：A. 协商解决. 仲裁C. 诉讼D. 强制调解二、简答题（每题10分，共3题，满分30分）6. 请简要描述工程招投标的基本程序包括哪些主要环节？7. 解释什么是“履约保证”，并说明其在工程合同管理中的作用。

8. 在工程施工中，如果遇到不可抗力因素导致工程无法按期完成，应如何处理？三、案例分析题（每题20分，共2题，满分40分）9. A公司参与了某工程项目的招标，并在规定时间内递交了投标文件。

在开标会议上，A公司发现自己的报价被错误地记录在了另一家公司名下。

请问，A公司应该如何应对这种情况？10. 建筑公司与C房地产开发商签订了一份工程施工合同。

在施工过程中，由于材料价格上涨，公司提出增加合同价款的要求。

请问，根据民法典的相关规定，公司的要求是否合理？为什么？四、论述题（每题30分，共2题，满分60分）11. 论述在工程招标过程中，公开、公平、公正原则的重要性，并举例说明如何在实际工作中贯彻这些原则。

12. 分析合同管理在工程项目中的关键作用，并提出你认为可以优化合同管理流程的建议。

工程招投标及合同管理练习考试题及答案

1. 下列不属于建设工程招标方式的是：A. 公开招标B. 邀请招标C. 询价招标D. 竞争性谈判答案：D2. 以下哪项不是建设工程投标文件的基本内容：A. 投标函B. 投标报价单C. 施工组织设计D. 施工进度计划答案：D3. 合同签订后，下列哪项不属于合同管理的内容：A. 合同履行B. 合同变更C. 合同解除D. 合同终止答案：D4. 以下哪项不是合同履行的原则：A. 诚信原则B. 公平原则C. 保密原则D. 及时原则答案：C5. 下列关于工程预付款的说法，正确的是：A. 预付款是施工过程中，承包人支付给业主的费用B. 预付款是业主支付给承包人的费用C. 预付款是承包人支付给监理单位的费用D. 预付款是监理单位支付给承包人的费用答案：B6. 以下哪项不属于合同变更的程序：A. 提出变更申请B. 审核变更申请C. 签订变更协议D. 支付变更费用答案：D7. 以下关于合同解除的说法，正确的是：A. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系B. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系C. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任D. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任，同时退还已付款项答案：A8. 以下关于合同终止的说法，正确的是：A. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系B. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系C. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任D. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任，同时退还已付款项答案：A9. 以下关于工程索赔的说法，正确的是：A. 工程索赔是指承包人在合同履行过程中，因非自身原因造成损失，要求业主赔偿的行为B. 工程索赔是指业主在合同履行过程中，因非自身原因造成损失，要求承包人赔偿的行为C. 工程索赔是指承包人在合同履行过程中，因自身原因造成损失，要求业主赔偿的行为D. 工程索赔是指业主在合同履行过程中，因自身原因造成损失，要求承包人赔偿的行为答案：A10. 以下关于工程保险的说法，正确的是：A. 工程保险是指承包人为防范工程风险，向保险公司投保的行为B. 工程保险是指业主为防范工程风险，向保险公司投保的行为C. 工程保险是指监理单位为防范工程风险，向保险公司投保的行为D. 工程保险是指设计单位为防范工程风险，向保险公司投保的行为答案：A二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 工程招投标应遵循的原则有：A. 公平、公正、公开原则B. 诚实信用原则C. 竞争原则D. 法定程序原则答案：ABCD2. 合同履行的原则包括：A. 诚信原则B. 公平原则C. 及时原则D. 保密原则答案：ABC3. 合同变更的程序包括：A. 提出变更申请B. 审核变更申请C. 签订变更协议D. 支付变更费用答案：ABCD4. 合同解除的情形包括：A. 当事人一方违约B. 当事人一方违反法律规定C. 当事人一方提出解除合同D. 当事人双方协商一致解除合同答案：ABCD5. 工程索赔的原因包括：A. 设计变更B. 不可抗力C. 业主违约D. 承包人违约答案：ABCD三、判断题（每题2分，共10分）1. 工程招投标过程中，投标人可以采用不正当手段谋取中标。

工程招标及合同管理试卷

工程招标及合同管理试卷一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程招标的主要目的是什么？A. 降低工程造价 . 提高工程质量 C. 加快工程进度 D. 所有以上答案2. 下列哪一项不是招标文件中通常包含的内容？A. 投标邀请书 . 设计图纸 C. 施工方案 D. 中标通知书3. 关于合同管理的说法，正确的是：A. 合同一经签订，任何情况下都不得变更 . 合同变更应当遵循合同约定的程序C. 合同变更可以随意进行，不需要通知对方D. 只有甲方有权提出合同变更二、判断题（每题2分，共20分）1. 工程量清单是招标过程中不可或缺的一部分。

（）2. 合同条款中通常会包含违约责任的约定。

（）3. 在合同履行过程中，任何一方均有权单方面终止合同。

（）三、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述工程招标的基本程序。

2. 描述合同管理中的风险管理策略。

3. 解释什么是变更订单，并说明其重要性。

4. 讨论如何确保合同双方权益的保护措施。

四、案例分析题（每题20分，共60分）1. 某工程项目在招标过程中，由于预算限制，甲方提出了一系列技术要求。

请分析在这种情况下，作为投标方应如何准备投标文件以满足甲方需求，同时保证自身的利益不受损害。

2. 假设你是合同管理顾问，现有一个工程项目因材料价格上涨导致成本增加。

请提供你对于调整合同价格和工期的建议，并说明理由。

3. 某工程项目在执行过程中遇到了不可预见的地质问题，导致工程无法按原计划进行。

作为项目经理，你会如何处理这种情况，并保证项目能够继续顺利进行？。

工程招标与合同管理试卷

工程招标与合同管理试卷一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程项目招标的基本程序包括以下哪些步骤？A. 编制招标文件. 发布招标公告C. 投标预备会D. 开标、评标和中标2. 下列哪项不是合同管理的核心要素？A. 合同的订立. 合同的履行C. 合同的变更D. 项目的可行性研究3. 在工程招标过程中，为了保证公平公正，通常采用哪种方式确定中标单位？A. 直接指定. 竞争性谈判C. 公开招标D. 邀请招标二、判断题（每题2分，共20分）4. 招标文件中应当包含详细的技术规格和性能要求。

（）5. 合同争议的解决方式可以是双方协商、调解或者诉讼。

（）三、简答题（每题10分，共40分）6. 请简述工程招标的基本流程及其重要性。

7. 描述合同管理中的风险管理策略，并举例说明如何在工程合同中应用。

四、案例分析题（每题20分，共60分）8. 某工程项目由于设计变更导致原合同无法继续执行，作为项目经理，你将如何处理合同变更，并确保项目顺利实施？9. 某公司在进行工程招标时，收到了多份投标文件，其中一家公司的报价明显低于其他竞争对手。

作为招标方，你会如何评估这家低价投标单位的投标文件，并决定是否接受其投标？10. 描述一次你参与的工程项目中遇到的具体合同争议案例，包括争议的起因、处理过程和最终解决方案。

答案参考一、选择题1. A, , C, D2. D3. C二、判断题4. 正确5. 正确三、简答题6. 工程招标的基本流程包括编制招标文件、发布招标公告、投标预备会、接收投标文件、开标、评标、确定中标单位和签订合同等。

这一流程的重要性在于通过公平竞争的方式选择最合适的承包商，确保工程质量和投资效益，同时避免腐败和不正当行为。

7. 合同管理中的风险管理策略包括风险识别、风险评估、风险分配和风险控制。

在工程合同中应用时，可以通过明确合同条款、设置风险分担机制、采用适当的保险措施等方式来降低潜在风险的影响。

四、案例分析题8. 作为项目经理，首先应组织相关方进行设计变更的影响评估，然后根据评估结果与承包商协商合同变更内容，包括工期、费用等调整。

工程合同管理与招投标试题

工程合同管理与招投标试题一、选择题1. 工程合同管理的主要目的是什么？A. 确保工程质量. 控制工程成本C. 保障双方合法权益D. 加快工程进度2. 在招投标过程中，下列哪项不是评标委员会的职责？A. 审查投标文件. 确定中标候选人C. 签订合同D. 组织开标3. 以下哪种情况会导致投标文件无效？A. 投标文件未密封. 投标保证金未按时缴纳C. 投标文件内容不完整D. 所有上述情况二、判断题1. 工程合同一经签订，任何一方都不得擅自变更合同内容。

（错/对）2. 公开招标是指对所有潜在投标人开放的招标方式。

（对）3. 在评标过程中，价格最低的投标书一定会被选为中标。

（错）三、简答题1. 请简述工程合同管理的基本流程。

2. 描述招投标过程中的“邀请招标”与“公开招标”的区别。

3. 解释什么是投标保证金，并说明其作用。

四、案例分析题某建筑工程项目采用公开招标方式进行采购。

在评标过程中，发现一份投标书的报价远低于其他投标者。

请分析：1. 作为评标委员会，应该如何处理这种情况？2. 如果该投标书最终被确定为中标，可能会面临哪些风险？3. 如果不选择这份投标书为中标，应该基于哪些标准来选择其他候选人？五、论述题1. 论述工程合同管理在工程项目中的重要性。

2. 分析当前招投标过程中存在的问题及其改进措施。

答案要点1. 选择题：1-C, 2-C, 3-D2. 判断题：1-错， 2-对， 3-错3. 简答题：- 工程合同管理基本流程包括合同的签订、履行、变更、解除以及违约责任的处理等。

- “邀请招标”通常是针对特定的几个潜在投标人发出邀请，而“公开招标”则是对所有潜在的投标人开放。

- 投标保证金是为了确保投标者的诚意和履约能力，通常在投标结束后退还给未中标的投标者，或在中标后抵扣为合同履约保证金。

4. 案例分析题：- 应仔细审查该投标书的合规性和投标者的资质，确保其报价的真实性和可行性。

- 可能面临的风险包括质量风险、延期风险和财务风险等。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

工程项目招投标与合同管理试卷A.中标通知书属于要约B.中标通知书属于要约邀请C.中标通知书对招标人不具有法律效力D.中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，应当承担缔约过失责任6.根据《招投标法》规定，下列选项中不属于必须进行施工招标的工程建设项目范围的是（）。

A.某城市的地铁工程B.国家博物馆的修缮工程C.某省的体育馆建设项目D.抢修的堤坝工程7.下述人员中可以作为评标委员会成员的是（）。

A.由投标人从省政府有关部门提供的专家名册中确定的人员。

B.某投标人的近亲属C.该市建设行政主管部门的工作人员D.从事招标工作满9年并具有高级职称的招标人代表8.招投标这种交易方式除具有平等性、竞争性外还具有（）特征。

A.诚实信用B.开放性C.公正D.地方保护9.下列法律中，属于民商法的是（）。

A.《劳动法》B.《劳动合同法》C.《合同法》D.《审计法》10. 下列法律中，属于经济法的是（）。

A.《标准化法》B.《招标投标法》C.《物权法》D.《合同法》11.关于法的效力等级，下列表述中错误的是（）。

A.宪法至上B.新法优于旧法C.特别法优于一般法D.一般法优于特别法12.关于代理的法律特征，下列表述中正确的是（）。

A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为13.下列属于委托代理终止的是（）。

A.被代理人取得民事行为能力B.被代理人恢复民事行为能力C.代理期间届满或者代理事务完成D.指定代理人的人民法院取消指定14.某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于（）。

A.法定代理B.委托代理C.表见代理D.指定代理15.乙公司明知甲公司经营部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由（）。

A.甲公司自行承担责任B.乙公司自行承担责任C.甲乙公司承担连带责任D.乙公司和甲公司经营部长承担连带责任16.下列权利中，不属于物权的是（）。

A.抵押权B.房屋产权C.房主的租金D.建设用地使用权17.动产物权的设立和转让，自（）时发生效力，但法律另有规定的除外。

A.占有B.交付C.登记D.合同成立18.下列选项中，属于担保物权的是（）。

A.抵押权B.地役权C.处分权D.用益物权19.物权和债权的性质分别可以表述为（）。

A.相对权，绝对权B.相对权，相对权C.绝对权，相对权D.绝对权，绝对权20.建设工程债发生的最主要的依据是（）。

A.侵权B.合同C.不当得利D.无因管理21.我国对工程总承包不设立专门的资质，但承接施工总承包业务的企业，必须取得（）总承包资格。

A.勘察B.设计C.施工D.项目管理22.工程建设中，总承包单位和分包单位就分包工程承担的连带责任属于（）连带责任。

A.法定B.约定C.义务D.赔偿23.甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（）。

A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲赔偿C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙要求赔偿，乙有权拒绝24.为了保证分包合同的履行，分包工程的发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程的承包人提供分包工程的（）。

A.投标保函B.履约保函C.预付款保函D.维修保函25.按照《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（）。

A.收回国有资金B.重新审批该项目C.暂停项目执行或资金拨付D.撤销承包单位的资质证书26.工程勘察、设计、施工单位组成联合体以EPC方式共同承包工程时，其承包工程范围以（）资质等级划定。

A.勘察单位B.设计单位C.施工单位D.三者中资质等级低的单位27.合同内容中，可作为发生纠纷后确定法院地域管辖依据的是（）。

A.合同标的B.履行期限C.解决争议的方法D.履行地点28.无效合同从（）之日起就不具备法律效力。

A.确认B.订立C.履行D.谈判29.甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。

合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求（）。

A.甲双倍返还定金8万元B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元C.甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4完全D.甲支付违约金6万元30.《合同法》所称的不可抗力是指（）。

A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.不能预见但能够避免的客观情况C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D.能够预见，可以避免但不能克服的客观情况二、多项选择题（共15题，每题2分。

每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）1.依据《工程建设项目施工招投标办法》的规定，下列情形中将被作为废标处理的有（）。

A.无单位盖章并无法定代表人或其授权代理人签字或盖章的B.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的C.未按招标文件要求提交投标保证金的D.联合体投标未附联合投标各方共同投标协议的E.投标人按招标文件的要求在一份投标文件中递交了包括备选方案在的两个报价的2.某市一港口项目进行招标，在下列（）情形下，招标人有权没收投标人的投标保证金。

A.投标人在投标有效期内撤回其投标文件B.投标人在投标日期截止前要求修改投标文件的内容C.中标后未能在规定的期限内提交履约保证金或签署合同协议D.投标人的投标报价不符合招标文件要求E.投标文件中施工组织设计过于简单3.投标文件有下列（）情形的，招标人不予受理。

A.未按要求密封递送的标书B.无单位盖章或法人代表签字C.逾期送达或未送达指定地点的D.未按招标文件要求提交了保证金E.联合体投标未附有联合体各方共同投标协议4.下列选项中，属于招标人违法行为而应承担法律责任的有（）。

A.与投标人就报价，招标方案等实质性内容进行谈判的B.向个别投标人透露可能会影响公平竞争的有关招投标情况的C.在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的D.自招标文件或资格预审文件出售之日起至停止出售之日止至少15个工作日的E.提交投标文件的投标人少于5个而不重新招标的5.我国现行的建设行政法规主要有（）。

A.《建设工程质量管理条例》B.《建设工程安全生产管理条例》C.《建设工程勘察设计管理条例》D.《城市房地产开发经营管理条例》E.《市政公用设施抗灾设防管理规定》6.下列立法成果中属于地方性法规、自治条例或单行条例的有（）。

A.《北京市招标投标条例》B.《建筑安装工程招标投标试行办法》C.《重庆市建设工程造价管理规定》D.《宁波市建设工程造价管理办法》E.《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》7.在代理关系中涉及的主体包括（）。

A.代理人B.权利人C.被代理人D.义务人E.第三人8.根据《民法通则》的规定，代理的种类包括（）。

A.委托代理B.复代理C.指定代理D.法定代理E.特别代理9．所有权的内容包括（）。

A.占有权B.处分权C.使用权D.抵押权E.收益权10.下列权利中，属于用益物权的有（）。

A.地役权B.留置权C.土地承包经营权D.宅基地使用权E.建设用地使用权11.建设工程债产生的根据有（）。

A.合同B.侵权C.公证D.不当得利E.无因管理12.根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。

有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。

A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位E.质量监督站13.按照原建设部《关于培育发展工程总承包项目管理企业的指导意见》，工程总承包方式有（）总承包。

A.设计采购施工（EPC）/交钥匙B.设计施工（D-B）C.设计采购（E-P）D.采购施工（P-C）E.项目管理（PM）14.按照《建筑法》及相关法规的规定，下列选项中，工程勘察、设计、施工、监理等单位在工程承包中被法律禁止的行为有（）。

A.合伙以非法人共同体承包B.无资质或超越自身资质等级承包C.允许他人以自己名义承包D.转包或违法分包工程E.行贿、索贿15.按照《招标投标法》及相关法规的规定，中标人按照合同约定或经招标人同意，可以将中标项目中的施工任务进行分包的有（）。

A.部分非主体、非关键工程B.专业工程C.需要专有技术的分项工程D.劳务作业任务E.自身缺乏施工经验的分部工程16.关于《合同法》平等原则的解释，下列表述正确的是（）。

A.合同当事人的法律地位都是平等的B.平等指合同内容的平等C.合同当事人就合同条款充分协商一致D.平等指合同中的权利义务对等E.合同当事人的风险要合理分配17.根据不同的分类标准，定金合同属于（）。

A.双务合同B.单务合同C.诺成合同D.实践合同E.从合同18.依据合同不同的分类标准，建筑工程合同属于（）。

A.有名合同B.双务合同C.单务合同D.无偿合同E.有偿合同19.根据《合同法》的规定，下列合同中免责条款无效的有（）。

A.造成对方人身伤害的B.因故意造成对方财产损失的C.意思表示不真实的D.因过失造成对方财产损失的E.因重大过失造成对方财产损失的20.合同当事人承担违约责任的形式有（）。

A.合同继续履行B.采取补救措施C.支付赔偿款D.返还财产恢复原状E.支付违约金三、问答题，每题6分，共5个小题，共计30分。

1.简述FIDIC《施工合同条件》（银皮书）的适用范围及主要特点。

2.什么是邀请招标？有何优缺点？3.常见的投标策略有哪些？4.简述委托代理权的终止情况。

5.什么是工程试车？工程试车有哪几种形式？。

工程项目招投标与合同管理试卷

工程招投标与合同管理试卷

工程招投标和合同管理试题

工程招投标及合同管理试题库与答案

工程招标及合同管理试题

工程招投标与合同管理试卷

最新版工程招投标与合同管理试题A卷

工程招投标和合同管理考卷

招投标与合同管理试题库+答案

工程招投标与合同管理卷子

工程招投标与合同管理考试

工程招投标与合同管理试卷

工程招投标及合同书管理试题库(最新版)

工程项目招标投标与合同管理考试

工程项目招标与合同管理自考试题(含答案)

工程招投标和合同管理考卷

工程投招标与合同管理试卷

工程招投标及合同管理练习考试题及答案

工程招标及合同管理试卷

工程招标与合同管理试卷

工程合同管理与招投标试题