光缆工程设计施工合同
光纤工程施工协议(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方拟在项目内进行光纤工程施工，乙方愿意承接该工程，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：光纤线路铺设、设备安装、调试及验收等。
二、工程工期1. 乙方应在接到甲方通知后，按照合同约定的时间节点完成工程。
2. 工程总工期为____个月，自合同签订之日起计算。
三、工程费用1. 工程总价为人民币____元整。
2. 甲方应按照以下方式支付工程费用：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付工程总价的____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时，甲方支付工程总价的____%；（3）工程验收合格后____个工作日内，甲方支付工程总价的____%；（4）质保期满后____个工作日内，甲方支付质保金。
四、工程质量要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程质量标准应符合《建筑安装工程质量验收统一标准》等相关规定。
3. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
五、施工安全1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 乙方应制定施工安全措施，对施工人员进行安全教育培训。
3. 发生安全事故时，乙方应立即采取应急措施，并报告甲方。
六、保密1. 双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
2. 本协议解除后，保密义务仍继续有效。
七、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
光缆线路施工安全合同
光缆线路施工安全合同甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行光缆线路施工安全事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________光缆线路施工项目1.2 工程地点：________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求，完成光缆线路的施工工作。
二、安全责任2.1 乙方应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准及甲方要求，做好施工过程中的安全防护工作，确保施工安全。
2.2 乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员、施工人员的安全职责，确保安全生产制度的落实。
2.3 乙方应加强安全生产培训，提高施工人员的安全意识和安全技能，确保施工人员掌握必要的安全知识和操作技能。
2.4 乙方应做好施工现场的安全防护措施，包括但不限于设置安全警示标志、搭建安全防护设施、配备消防器材等。
2.5 乙方应制定应急预案，针对施工现场可能发生的突发事件，如火灾、电击、物体打击等，做好应急准备，确保在发生突发事件时能够迅速有效地进行处置。
2.6 乙方应按照甲方要求，对施工现场进行定期安全检查，发现问题及时整改，确保施工现场的安全。
2.7 乙方应做好施工过程中的环境保护工作，防止污染环境，确保施工过程中的废弃物得到妥善处理。
三、安全保证金3.1 乙方应在合同签订后向甲方支付安全保证金，保证金金额为人民币____元。
3.2 乙方在施工过程中未发生安全事故，甲方应在工程验收合格后无息退还乙方安全保证金。
3.3 乙方在施工过程中发生安全事故，甲方有权从安全保证金中扣除相应金额，作为对甲方的赔偿。
四、违约责任4.1 乙方未按照约定履行安全责任，导致安全事故发生的，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方的损失。
4.2 甲方未按照约定退还安全保证金的，甲方应支付乙方同期银行存款利息。
光缆施工合同范本（二篇）
光缆施工合同范本甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系电话：鉴于甲方拟进行光缆施工项目，为明确双方权益和义务，经甲、乙双方友好协商，达成如下合同：第一条合同目的本合同的目的是确定甲方委托乙方进行光缆施工项目，并规定双方的权利和义务。
第二条合同内容1. 甲方委托乙方进行光缆施工项目，具体内容包括但不限于光缆铺设、埋地、固定等工作。
2. 具体施工项目详见附件一（施工项目清单）。
第三条施工期限1. 施工期限为自本合同生效之日起，至施工完成并通过验收合格之日止。
2. 如因不可抗力等原因导致施工期限延长或中止，甲、乙方应友好协商解决，同时根据实际情况进行合理的费用调整。
第四条施工标准1. 施工应符合国家、行业和地方相关标准的要求，以确保施工质量和安全。
2. 施工过程中，乙方应按照甲方的要求进行工作，保障施工期间周边环境的安全和清洁。
第五条施工费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付施工费用，具体金额为（具体金额）。
2. 施工费用支付方式为（具体支付方式）。
第六条保证金1. 甲方应向乙方支付保证金，具体金额为（具体金额）。
2. 保证金将在施工合格验收后的（具体天数）内予以退还。
第七条保密义务1. 甲、乙双方应对双方在合同履行过程中所获取的商业、技术和合同内容等保密信息承担保密义务，除非得到另一方书面同意，不得向任何第三方透露。
2. 违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。
第八条违约责任1. 如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应向对方承担相应的赔偿责任。
2. 如乙方未按合同约定的工期完成工程，并且没有正当理由，甲方有权要求乙方支付延期违约金，具体金额为（具体金额）。
第九条授权委托1. 甲方有权委托第三方进行本合同项下部分或全部工作。
2. 在委托第三方进行工作时，甲方应向乙方支付相应的费用，并通知乙方工作完成情况。
第十条合同解除1. 在下列情况下，甲方有权解除本合同：（1）乙方严重违反合同约定，且经甲方书面通知后未改正；（2）发生除不可抗力以外的情况，致使无法继续履行合同。
光缆施工包工合同范本
光缆施工包工合同范本1. 背景本合同是由甲方（业主）与乙方（承包商）共同签署的光缆施工包工合同，旨在明确双方的权益和责任，确保施工工作的顺利进行。
2. 合同主要条款2.1 任务描述乙方应按照甲方的要求，完成光缆施工任务，并保证工程质量符合相关规范标准。
具体的任务描述如下： - 按照甲方提供的规划，完成光缆的敷设和连接； - 安装必要的光缆附件，如接头盒、配线箱等； - 测试光缆的传输性能，并确保各项指标满足要求； - 提供完整的施工记录和相关文档。
2.2 工程进度和质量要求•乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，并保证按时完成任务；•施工过程中，乙方应遵守相关的安全操作规程，确保施工安全；•施工质量应符合相关标准和规范，必要时需要提供相应的检测报告。
2.3 材料和设备提供甲方将提供以下材料和设备： - 光缆及其配套附件； - 光缆敷设和连接所需的工具及设备； - 光缆施工过程中需要的场地、电力等基础设施。
2.4 工程款项与结算方式•工程款项将根据实际完成的工程量进行结算，以乙方的工程量清单为准；•甲方将按照每个工程阶段的完成情况，及时支付对应的工程款项；•工程最终结算的余款将在验收合格后支付。
2.5 担保•乙方应对所提供的材料和设备提供合理的担保期限，确保质量符合要求；•乙方对施工所提供的服务应提供一定的质量保证期限，对因乙方原因导致的质量问题负责修复和维护。
2.6 违约责任•若乙方未按照工程进度计划完成施工任务，甲方有权要求乙方加快施工速度，并根据实际逾期天数进行相应的罚款；•若乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担由此产生的额外费用；•若因乙方原因导致工程无法如期完工，乙方应承担由此产生的一切费用和损失。
2.7 合同解除•若甲方或乙方违反合同的约定，且经过催告后仍未改正，对方有权解除本合同；•解除合同后，违约方应承担由此产生的一切费用和损失。
3. 合同附则3.1 知识产权在光缆施工过程中产生的各种技术文件、图纸和资料等知识产权归甲方所有，乙方不得非法使用和传播。
架空光缆的施工合同6篇
架空光缆的施工合同6篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行架空光缆施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________二、施工范围和要求1. 乙方负责按照甲方提供的架空光缆线路图纸进行光缆的敷设、连接、测试等工作。
2. 乙方应确保施工质量符合相关标准和规范，确保光缆线路的畅通和安全运行。
3. 乙方应在施工过程中采取必要的安全措施，确保施工人员的安全。
三、工期和进度1. 乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保按时完成施工任务。
2. 甲方有权对施工进度进行监督，乙方应积极配合，确保施工进度符合甲方要求。
3. 如因不可抗力等因素导致施工延误，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决。
四、质量保证1. 乙方应确保施工质量符合相关标准和规范，确保光缆线路的畅通和安全运行。
2. 乙方应在施工过程中加强质量控制，确保施工质量符合要求。
3. 甲方有权对施工成果进行验收，乙方应积极配合，确保验收符合要求。
五、合同价款及支付方式1. 本工程的合同价款为人民币_________元整（¥_________）。
具体金额以甲方实际支付为准。
2. 甲方应在合同签订后向乙方支付合同价款的50%作为预付款，即人民币_________元整（¥_________）。
剩余50%的款项将在验收合格后支付。
3. 乙方应在收到预付款后尽快组织施工，确保按时完成施工任务。
如因乙方原因导致的施工延误，预付款将不予退还。
六、违约责任1. 甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。
如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致的施工延误或合同无法履行，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。
光纤施工合同模板
光纤施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方光纤施工工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________光纤施工工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责光纤线路的规划、设计、施工、调试及验收等工作。
1.4 工程预算：双方确认的工程预算金额为人民币____元（大写：____________________元整），最终结算金额以实际发生为准。
二、合同工期2.1 工程计划工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
2.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。
3.2 工程验收合格标准：工程完成后，经甲方、乙方及相关部门验收，符合国家及行业相关标准、规范要求，甲方满意并签署验收合格意见。
3.3 质量保修：乙方应承担工程质量保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限内出现的质量问题，乙方应在接到通知后____小时内予以解决。
四、工程价款及支付4.1 双方确认的工程预算金额为人民币____元（大写：____________________元整），最终结算金额以实际发生为准。
4.2 甲方应按照约定的付款方式及时支付工程进度款和尾款。
4.3 付款方式：（1）工程进度款：按照工程实际完成进度，甲方应按照约定的比例支付工程进度款。
（2）尾款：工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起____日内支付尾款。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程预算金额×0.1%×逾期天数。
光缆施工合同范本
光缆施工合同范本合同编号：_____________甲方（委托方）：_____________乙方（施工方）：_____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行光缆施工工程的相关事宜，经协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________1.2 工程地点：_____________1.3 工程内容：乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成光缆的铺设、连接及相关配套设施的安装工作。
第二条工程期限2.1 工程开工日期：_____________2.2 工程竣工日期：_____________2.3 乙方应确保在规定的工程期限内完成施工任务，如遇不可抗力因素影响，双方应协商解决延期事宜。
第三条工程质量3.1 乙方应保证施工质量符合国家及行业标准，满足甲方的使用要求。
3.2 甲方有权对施工过程中的工程质量进行检查，如发现问题，乙方应及时整改。
第四条工程价款及支付方式4.1 本工程总价款为人民币（大写）：__________元整（￥__________元）。
4.2 支付方式：甲方在合同签订后______天内支付工程总价款的______%作为预付款，工程竣工验收合格后______天内支付剩余款项。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：a. 甲方应提供施工所需的图纸、技术资料及相关文件。
b. 甲方应按合同约定支付工程价款。
c. 甲方有权对工程进度和质量进行监督。
5.2 乙方权利与义务：a. 乙方应按照合同约定完成工程施工任务。
b. 乙方应保证施工安全，遵守甲方及相关部门的管理规定。
c. 乙方应承担因施工质量问题导致的返工费用。
第六条工程验收6.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后______天内组织验收。
6.2 验收合格后，双方应签署工程验收报告，作为工程竣工的依据。
光缆施工合同协议书免费
光缆施工合同协议书免费甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需要进行光纤通信线路的建设与维护，乙方具有相关的资质和能力进行光缆施工，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容与范围本合同所涉及的光缆施工项目包括但不限于：光缆铺设、光缆接续、测试与调试、以及后期的维护服务。
具体工程内容、施工范围和标准要求详见附件《工程任务书》。
二、工程质量乙方必须按照国家相关标准和行业规范执行施工，确保工程质量满足甲方的要求。
施工过程中，乙方应接受甲方或甲方委托的第三方的质量监督和检验。
三、施工周期乙方应于____年____月____日前开始施工，并确保于____年____月____日前完成全部施工任务。
如遇不可抗力因素影响施工进度，双方应及时协商解决。
四、合同价款与支付方式本合同总价款为人民币____元。
甲方应按照以下方式向乙方支付合同价款：预付款为合同总价款的30%，在乙方开工前支付；余款在工程竣工验收合格后一次性付清。
五、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任及赔偿标准按照《中华人民共和国民法典》及相关法律规定执行。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、合同的修改与终止本合同一经双方签字盖章，任何修改和补充均需以书面形式进行，并须经双方同意后方可生效。
合同期满或工程竣工验收合格后，本合同自动终止。
九、法律适用本合同的订立、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
十、合同文本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
光缆铺设合同范本
光缆铺设合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[光缆铺设工程具体名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：按照甲方要求，进行光缆的铺设、接续、测试等工作，确保光缆线路的畅通和正常运行。
二、工程期限1. 本工程的工期为______天，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认。
三、工程质量和标准1. 乙方应按照国家和行业相关标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 光缆铺设完成后，乙方应进行测试和验收，确保光缆的性能指标符合设计要求。
3. 工程质量保修期为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期内，如发现工程质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
四、工程造价及付款方式1. 本工程的总造价为人民币______元（大写______元整），此价格为含税价，包含工程所需的材料、设备、人工、运输等费用。
2. 付款方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款，即人民币______元（大写______元整）；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总造价的______%，即人民币______元（大写______元整）；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%，即人民币______元（大写______元整）；剩余工程总造价的______%作为质量保证金，在保修期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
光缆施工合同协议书
光缆施工合同协议书光缆施工合同协议书甲方：（施工单位名称）地址：法定代表人：电话：负责人：电话：乙方：（用户单位名称）地址：法定代表人：电话：负责人：电话：鉴于甲、乙双方为在乙方的通信网络项目中，就光缆施工及有关问题达成协议，特签订本合同。
第一条工程名称：光缆施工项目名称：第二条工程地点：光缆施工项目地点：第三条工程内容：1、光缆工程质量标准及验收标准应符合有关规定的规范和标准。
2、光缆施工应按照技术方案要求、对光缆进行复测，防止光缆折损、拉伸超限等不良现象。
3、施工期间应注意保护周边环境，并保持工程作业现场的卫生、秩序。
4、光缆敷设应符合甲方技术规范，并需按乙方设计要求实施。
5、光缆施工结束后，应做好工程验收工作，并进行养护维护。
第四条施工期限1、本合同签字并生效后，光缆施工开始，工期为（）天。
2、若因乙方原因造成工期的延期，则甲方有权要求乙方支付违约金，每天违约金为合同金额的 0.2%。
3、如因甲方原因造成工期的延迟，则甲方应主动沟通并努力争取工期的缩短。
第五条付款方式：1、工程质量验收结束后，甲方应出具《光缆施工质量合格证明》。
乙方收到质量合格证明后应在 7 日内支付尾款。
2、合同总价款为（）元，其中首款金额为合同总价款的 30%，工程验收后甲方出具《光缆施工里程碑验收报告书》，乙方支付首款。
第六条保证书1、甲方应在合同签订之前向乙方展示相应的资质证书和工程施工相关人员的资质证明，保证其拥有合法的施工资质和工程施工人员。
2、甲方保证按照技术方案进行施工，施工质量符合行业规范，并对光缆敷设工程质量承担相应的保证责任。
第七条违约责任1、如甲方不按照合同约定完成光缆施工或违约，应承担违约责任；如因甲方原因合同终止，甲方应返还乙方已支付的全部合同款项，并承担违约金。
2、如乙方在光缆施工过程中因故意或者重大过失违反合同约定，拒绝支付工程款项或责任，将承担违约责任。
第八条争议解决1、双方因本合同履行所发生的争议应友好协商解决。
光缆线施工合同范本
光缆线施工合同范本甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拟进行光缆线施工工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程内容：按照甲方要求进行光缆线的铺设、熔接等相关施工工作。
二、工程期限1. 开工日期：[具体开工日期]2. 竣工日期：[具体竣工日期]3. 如因不可抗力等特殊原因导致工期延误，双方应协商确定新的工期。
三、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，甲方应及时组织验收，如发现质量问题，乙方应负责无偿整改。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：[具体支付节点及金额][具体支付节点及金额]五、双方权利与义务1. 甲方权利义务：提供施工所需的相关资料和条件。
按合同约定支付工程价款。
对工程施工进行监督和检查。
2. 乙方权利义务：按照合同约定进行施工，确保工程进度和质量。
遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
负责施工现场的清理和整洁。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定的工期、质量完成施工，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金[具体金额]元，并负责无偿整改。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日。
通信光缆施工合同模板(完整版)
通信光缆施工合同模板随着我国科学技术的发展,我国的通信行业的进步与发展中占据着重要的位置。
通信光缆施工合同怎么写呢?以下是在为大家整理的通信光缆施工合同范文，感谢您的阅读。
通信光缆施工合同范文篇一甲方：乙方：为加快工程进度，甲方委托乙方进行邵阳地区固网工程进行施工，经双方共同协商将工程施工的有关事项达成如下协议。
一、工程内容1、工程地点：邵阳地区九县三区固网接入工程。
2、本工程20xx年2月22号开工至20xx年元月31日完工，并移交建设方验收。
3、本工程采用包工的方式进行，乙方负责线路的施工和工程进行查勘，上报材料，除此，本工程的施工困难大小和安全事故所产生的一切费用概由乙方自行负责，乙方在施工中应尽量避免在公路用地和控制区架设线路，乙方必须全部完成所承建的县乡和指定的全部固网接入工作，否则甲方将不予对工程进行结算。
第二条甲方负责对工程进行全面管理，要求乙方按期如质完成所负责的工程，乙方工程完工后，必须做好所有草图，好便于甲方对工程进行验收。
第三条乙方在工程没有甲方代表验收、移交之前，本工程所有改道的一切费用由乙方负责。
图纸误差比例不得超过1%，保留好原始资料。
做好随工、监理的隐蔽工程签证，如果由此造成的审计核减，将相应的乙方工程款中扣除。
第四条工程质量1、工程施工要求按照信息产业部颁发的技术规范与联通建设方所制定的规范要求进行，保质期内工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。
2、特殊地段处理由乙方自行负责，所需费用由乙方承担。
3、工程施工必须严格按下发的技术资料文件施工，如遇到特殊情况需更改时，必须征得甲方和现场监理的同意，并附有工程更改签证方能有效，工程施工质量，光缆需采用波纹管保护，需做到余线绑扎整洁，摆放位置合理(最好是屋顶和阳台)固定、直埋深度不底于70公分。
并做好子管保护工作。
第五条安全责任1、在施工期间和正常维护期间，乙方应做好安全保卫工作，完善防水、防火、防盗、防事故、保质量等安全保障措施。
光缆敷设工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方在（地点）进行的（项目名称）光缆敷设工程施工事宜，经双方充分协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：（项目名称）2. 工程地点：（地点）3. 工程内容：光缆敷设、测试、调试等。
4. 工程规模：（具体工程量及要求）5. 工程期限：自合同签订之日起（具体天数）内完成。
二、工程承包1. 乙方同意按照甲方要求，在规定期限内完成光缆敷设工程施工，确保工程质量达到国家及行业相关标准。
2. 乙方应具备相应的施工资质和施工经验，并承担施工过程中的安全责任。
三、工程款项1. 工程总造价为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。
2. 甲方分阶段支付工程款项，具体支付比例及时间如下：（1）合同签订后5个工作日内，支付合同总价的20%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；（3）工程进度达到80%时，支付合同总价的30%；（4）工程验收合格后10个工作日内，支付合同总价的20%作为尾款。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程资料，包括施工图纸、施工记录、验收报告等。
五、安全责任1. 乙方在施工过程中应严格遵守国家及行业相关安全规定，确保施工安全。
2. 乙方应对施工过程中发生的安全事故负责，并承担相应的法律责任。
六、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担相应的法律责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
光缆施工合同协议书
光缆施工合同协议书甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行光缆施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程内容：___________二、施工费用2.1 乙方向甲方提供的施工服务费为人民币____元整（大写：_______________________元整）。
2.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务。
如因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、施工期限3.1 乙方应于____年__月__日前完成施工。
四、质量保证4.1 乙方应保证施工质量，确保光缆线路的安全稳定运行。
如因乙方施工原因导致光缆线路出现问题，乙方应负责及时修复，并承担相应责任。
五、保密条款5.1 乙方应对在施工过程中获得的甲方相关信息和资料予以保密，未经甲方许可不得向第三方泄露。
六、争议解决6.1 对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________代表（签名）：___________ 代表（签名）：___________日期：____年__月__日日期：____年__月__日（注：以上合同仅供参考，具体内容请根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士的意见。
）。
光缆施工服务合同范本
光缆施工服务合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行光缆施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：包括但不限于光缆敷设、接续、测试、设备安装调试等。
二、工程期限2.1 本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.2 乙方应按照甲方的要求和工程进度安排，确保工程按时完成。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家有关标准和行业标准进行施工，确保工程质量符合规定。
3.2 乙方应保证光缆敷设平整、美观，接续牢固，测试合格，设备安装调试到位。
3.3 工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料和验收报告。
甲方有权对工程质量进行验收，如验收不合格，乙方应无条件返工直至合格。
四、工程费用4.1 本工程费用为人民币_______元（大写：_______元整），包括材料费、人工费、设备费、管理费、利润等。
（1）合同签订后_______日内，支付工程总价的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，支付工程总价的_______%；（3）工程竣工并验收合格后_______日内，支付工程总价的剩余_______%。
五、甲方的权利和义务5.1 提供施工所需的场地、电源、水源等条件，并保证乙方顺利施工。
5.2 协调相关部门和单位，为乙方施工提供便利。
5.3 对乙方施工过程进行监督，确保工程质量。
5.4 按照约定支付工程费用。
六、乙方的权利和义务6.1 严格按照合同约定和甲方要求进行施工，确保工程质量和进度。
6.2 服从甲方的监督和管理，接受甲方的检查和验收。
光缆线路施工合同
光缆线路施工合同篇一：光缆施工合同范本合同编号：光缆施放合同发包方：承包方:XX年签订地：日月光缆施放合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目概况（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程承包范围和内容1．承包范围：（1）架设泾谓变电站至绿豆包变电站ADSS光缆：;（2）架设绿豆包变电站至西开关站ADSS光缆：;（3）敷设非金属普通光缆：西开关站至东开关站2km；（4）电缆沟清理：西开关站至东开关站部分区域电缆沟清理，约500米。
（5）光缆熔接。
2．工作内容：（1）承包范围内的查勘、施放的停电计划、放牵引绳、展放、接续成端的配合、旧线的回收等全部工作；（2）提供施工所需所有施工机具、人力及其它施工资源；（3）负责对发包方供应的材料进行质量交接验收及现场保管；（4）发包方供应的材料以外的其它材料的采购、运输、保管；（5）为保证施工安全、质量、进度所要采取的各种措施，以及为保证正常施工进行的各种协调工作；（6）青苗赔偿、开挖、树木砍伐、线路通道清理、各级通讯干扰处理、施工临时占地等，以及为了正常施工所需办理的一切手续。
向发包方转交拆迁赔偿等必要的原始资料和凭证；（7）承包方进场后应对线路走廊和工程本体进行看护和移交前的维护，并确保其在启动验收前满足设计规程要求；（8）配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、线路参数测试、系统调试、启动验收、保证线路畅通；（9）工程资料的归档、组卷与移交；保修期内的保修工作。
（10）合同价款：施工费：每公里元。
（工程竣工验收后，施工费以最终办理结算为准）第二条施工准备（一）发包方：1．免费提供有关工程施工的技术文件和图纸1套，承包方需要更多数量时，则增加的费用由承包方自理。
2．组织施工图设计交底。
3．提前完成工程所需所有材料，并运送到指定库房，保证施工过程中材料不欠缺。
光缆施工合同范本
光缆施工合同范本光缆施工合同范本篇一1、甲方：2、乙方：二、协议内容：经甲乙双方共同商定，甲方将喻家坪站至冶炼厂调度楼货运信息通道光缆敷设工程交由乙方施工，具体内容如下：1、工程数量：敷设喻家坪站至冶炼厂调度楼货运室直埋8芯光缆一条，总长约1400米。
2、施工要求：①光缆径路基本沿铁路专用线布放，埋深要求一般0.6米，困难地段0.5米，做水泥砖沙防护。
②主材光缆、终端盒、辅材由乙方自行采购。
③光缆过轨、过涵洞等应采用φ50镀锌钢管防护并用水泥包封，不得外露。
④光缆熔接成端由乙方负责完成。
⑤直埋线路部分按每100米设立光缆标桩一个。
⑥施工中与喻家坪、冶炼厂协调工作由甲方负责。
3、工期要求：本工程工期要求自协议签字并待甲方与相关部门签定配合协议后开工，20天内完工交付。
如遇不可抗拒原因由双方协商解决。
4、工程费用及付款方式：①经双方共同核定，本工程总施工费用按叁万捌仟元（￥：38000.00）包干完成。
②双方协议签定后，甲方支付贰万元整预付款，余款待全部工程完工、验收合格后二周内付清。
三、安全保证：1、乙方在施工过程中应加强对同径路地下管线的保护，按规定及时与相关部门联系，采取防护措施，如因施工不当造成损失，由乙方负责承担赔偿责任。
2、加强对施工人员人身安全的防护，如遇人身意外事故，其责任由乙方自行承担。
四、质量保证：本工程质量保质期一年，一年内出现质量问题由乙方负责解决。
五、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。
六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字生效。
甲方：乙方：光缆施工合同范本篇二发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）工程名称: 电气照明安装及通信工程工程地点:一、总则：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着双方友好合作的原则、为明确双方的责任，确保工程顺利完成。
经甲、乙双方协商后制定本协议,甲乙双方必须共同遵守执行。
二、承包方式及范围:1、承包方式: 包工、包料、包安全、包质量、包进度、包文明施工。
光缆施工劳务合同
光缆施工劳务合同甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、公正的原则基础上，就甲方委托乙方进行光缆施工劳务事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____光缆施工项目1.2 工程地点：____（详细地址）1.3 工程内容：根据雇主的要求，承包商负责完成光缆的铺设、连接、测试和验收等施工任务。
二、劳务范围及要求2.1 劳务范围：包括但不限于光缆的选购、铺设、连接、测试、验收等施工过程。
2.2 劳务要求：（1）光缆施工应严格按照相关技术规范和标准进行，确保工程质量。
（2）施工过程中，承包商应保证工程安全，防止安全事故的发生。
（3）施工完成后，承包商应负责对工程进行测试和验收，确保光缆系统正常运行。
三、劳务价格及支付方式3.1 劳务价格：双方根据市场行情和工程实际情况，协商确定光缆施工的劳务价格为人民币____元（大写：____________________元整）。
3.2 支付方式：（1）雇主应在合同签订后的____个工作日内，向承包商支付预付款人民币____元（大写：____________________元整）。
（2）工程完成后，经双方验收合格，雇主应在验收报告出具后的____个工作日内，向承包商支付剩余劳务费用。
四、工期及进度4.1 工期：光缆施工项目的工期为____天（自甲方支付预付款之日起计算）。
4.2 进度：承包商应按照甲方的要求，确保工程按期完成。
五、甲方的权利和义务5.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付劳务费用。
5.2 甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、电源、水源等。
5.3 甲方应对乙方施工过程中出现的问题给予及时解决，确保工程顺利进行。
六、乙方的权利和义务6.1 乙方应按照合同约定，完成光缆施工任务。
6.2 乙方应保证施工质量，确保光缆系统正常运行。
光缆施工工程框架合同协议书范本
光缆施工工程框架合同协议书发包方（甲方）：承包方（乙方）：经甲乙双方协商一致，乙方承包甲方本合同项下的工程施工，依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确甲乙双方的权利、义务，达成以下合同条款。
一、工程概况（一）工程名称：年接入网光缆新建工程（二）工程地点：（三）承包工程的范围及内容：敷设通信光缆。
（四）承包方式：包工包辅料包二次运输，不包通信光缆。
二、工期（一）开工日期：本合同签订之日。
（二）竣工日期：本工程应在本合同签订之日起天内竣工并经甲方验收合格。
（三）如遇下列情况，经本合同约定的甲方代表签字认可后，工期相应顺延，经双方协商后书面确定顺延时限：1．甲方在合同约定的开工日期未能提供施工场地、施工用水电、交付工程施工图纸资料给乙方，影响乙方进场施工；2．工程设计发生变更影响工程进度；3．因甲方原因延误办理检验手续，影响下一工序施工；4．其它因甲方原因造成的工期延误；5．因不可抗力事件造成的工期延误。
三、合同价款及结算方式（一）取费约定：1．光缆施工费：备注：以上报价包含光缆施工费、管道协调费、施工协调费、两年光缆维护费、光缆配线架、光缆终端盒、光缆接头盒等辅材，不包含24芯通信光缆、48芯通信光缆。
2．光缆维护费备注：上述报价包含24芯和48芯光缆材料费、光缆施工费、光缆接续费、光缆接头盒材料等费用。
3．进楼费用： 元/栋(第二次入楼不再重复收取即对于一个项目中涉及同一座楼入多条光缆的，按一座楼宇计)。
（二）合同价款：1．施工费用结算为分批次结算。
2．因乙方原因导致光缆施工费增加的费用，由乙方承担。
3．每段光缆结算长度以公里为单位、按实际长度计算。
4．合同中包含的所有光缆质保期为24个月，质保期满后乙方应继续按照合同规定为甲方提供光缆维护服务，甲方按照光缆维护费标准向乙方支付光缆维护费，维护期限自动延长至甲方提出退出服务申请或乙方提出停止服务申请为止。
（三）结算方式：1．本合同签订之日起十日内，甲方通知乙方共勘光缆路由，勘测完毕后，甲乙双方以书面方式确认工程竣工日期；同时，甲方依据双方代表签章的新建工程预算单向乙方支付本批次路由预算总价的30%，乙方向甲方提供建筑安装发票。
光缆工程施工合同(3篇)
第1篇甲方：（建设单位名称）乙方：（施工单位名称）鉴于：甲方需在指定地点进行光缆施工，以改善通信设施，乙方愿意承担该光缆施工项目。
双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______光缆施工工程2. 工程地点：_______3. 工程内容：包括但不限于光缆敷设、光缆接续、光缆线路测试、光缆保护等。
4. 工程规模：_______5. 工程预算：人民币_______元整（大写：_______元整）。
二、施工期限1. 开工日期：_______2. 竣工日期：_______3. 工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付_______元整的违约金。
三、工程质量要求1. 乙方应严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
2. 乙方应定期对施工过程进行质量检查，并向甲方提供质量检查报告。
四、施工材料及设备1. 乙方应按照甲方要求提供合格的施工材料及设备，并保证其质量。
2. 乙方应负责材料的运输、保管和施工现场的设备使用。
五、施工安全1. 乙方应严格执行国家有关安全生产的规定，确保施工现场的安全。
2. 乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高安全意识。
六、工程款支付1. 甲方应在工程验收合格后支付工程款，支付比例和方式如下：- 验收合格后支付_______%；- 验收合格并交付使用后支付_______%；- 结算后支付_______%。
2. 乙方应在工程验收合格后提供相应的工程结算报告。
七、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任。
八、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载光缆工程设计施工合同甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________光缆工程设计施工合同篇一：工程设计施工合同光缆工程设计施工合同日期：合同编号：年月甲方：乙方日甲方：（以下称甲方）乙方：（以下称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方经过协商，就乙方承包甲方光缆工程事宜达成如下条款，共同遵守。
第一条项目描述一、项目名称：北京电信通电信工程有限公司光缆敷设工程。
二、项目内容：从甲方指定起点至甲方指定终点，按双方约定的质虽标准，和甲方设计要求进行光缆施工。
具体工程以甲方的《单项工程合同》为准。
第二条施工描述一、施工准备：1.甲方负责向乙方书面提供光缆敷设的起止点和联系人；2.乙方负责在接到甲方通知之日起四日内提供光缆铺设方案（包括红线内外的路由）、绘制施工设计草图至甲方审核；3.乙方负责组织管理施工人员、施工机械进场，并负责保证施工人员和设备的安全；二、材料管理：1、甲方负责提供中心库房，负责组织、准备足够的施工主材即光缆；2、乙方负责按照甲方通知，在指定时间和地点提取施工材料，并进行材料保护和使用记录；3、施工剩余材料应保证除正常损耗外质虽完好；并在本次施工报竣前向甲方书面通报剩余光缆的品牌、型号、长度；然后等待甲方通知送回甲方中心仓库.4、由乙方提供光缆施工辅料，包括：钢皎线、抱箍、护套、支架、十字支架、双十字支架等；并负责组织、准备足够的上述辅材。
5、甲乙双方供应的材料，必须附有产品合格证并保证符合有关国家规定才能用于本项目，任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。
经复验符合质虽要求的，方可用于本项目，其复验费由要求复验方承担；不符合质虽要求的，应立即更换全部不合格产品，其复验费由提供材料、设备方承担。
6、乙方所领取用于工程的材料，在甲方交付材料之日起至项目竣工验收完成之日期间的保全责任由乙方承担，造成丢失或损坏均由乙方承担赔偿责任。
项目有剩余材料的，保全责任直至材料退还到甲方指定库房之日起免除。
三. 光缆敷设：1、乙方应在接到甲方《光缆领用单》之日起七日内按照甲方审核后的路由完成光缆敷设。
2、光缆敷设分为如下几个部分，1）机房内敷设；2）红线内敷设；3）杆路敷设；4）管道敷设；5）破路施工；6）引上施工；7）立杆。
3、乙方应按照本合同第三部分的有关规定及国家和行业标准完成以上各部分施工。
备注：因自然灾害（例如：水灾.火灾、地震、异常天气情况）等人类不可抗拒力和甲方认可的特殊原因导致的施工工期延长，甲乙双方对工期再做另行商定。
四、单项目报竣1、项目施工以乙方提供设计路由图纸和甲方最终确定的施工方案进行；2、乙方原则上在保证项目质虽和不降低设计标准的前提下提出最优施工方案设计，施工中如发现原设计有因客观原因导致需要修改的地方时，乙方应及时以书面形式通知甲方，由双方协商研究并经甲方确定的变更设计方案，乙方按修改或变更的设计方案进行施工；3、乙方应在项目施工完成后14个工作日内向甲方提供参份竣工资料（含竣工图）书面文件及电子文件。
4、竣工资料要求：a）乙方的电子资料有gps定位图，包括各种资源定位：杆子、管井、盘余、过街和线路走向；b）乙方文字资料有路由描述，包括杆路、管井、盘余、过街、破路、杆距、杆号、线路和整条路由的描述，入楼段可以绘制竣工示意图，但一定要有详尽的路由描述；c）竣工资料必须准确、明晰、统一；d）乙方的竣工资料应在单项工程完工后两周内上报，每延迟一周结帐日期则自动延迟一个月。
出现错误每处乙方支付甲方违约金200元，重大错误每处乙方支付甲方违约金1000元。
文档与实际差4%Z上，乙方按1: 10比例赔偿甲方工料费；五、验收竣工项目的验收包括如下部分，1、光缆施工质虽符合甲方的验收标准及国家和行业相关规定，并通过测试；2、按照甲方要求提供完整的竣工图纸及技术文件；第三条施工质虽与管理一、施工准备：1、乙方在接到甲方书面通知之日起七日内，根据甲方提供的起止点完成光缆敷设路由的勘察、设计和路由图。
2、乙方在现场勘查后提出光缆敷设路由设计方案和设计草图，此设计草图中路由长度与本次施工项目报竣文档的误差小于5%。
3、杆路采用自承光缆敷设，管井采用管道光缆敷设，电力井采用非金属光缆敷设。
不可混用，非金属光缆出管道后应通过吊线敷设和自承缆相接，不可搭借其它公司吊线。
二、杆路架空光缆施工1、光缆架设高度应为杆上最高光缆高度之一。
未按要求敷设，无条件整改，一周内完成，并且此单结帐日期延期一个月。
2、所有新布放光缆必须全部加抱箍。
未按要求，无条件整改，一周完成，并且此单结帐日期延期一个月。
3、过变压器等危险地方，加护套保护或支架绕行。
未按要求施工的，处罚金200元。
无条件整改，一周完成。
4、新杆埋设深度应大于 1.2米，受力处加拉线。
5、光缆敷设完毕后两端加标签，标签标识工单号及缆的芯数。
三、管道内光缆敷设1.管井使用必须经过审批后方可施工。
2.路灯井内盘余为3米。
通讯井内盘余为7米，盘余位于四通井内。
3.通讯井盘余提供十字井拖，熔接提供双十字井拖。
井拖未加乙方支付甲方违约金200元/处。
四、破路施工1.经过审批后才可以施工，审批资料需提供施工方案、材料选型。
2.破路引上钢管高度大于2米，直径70cm,出口处加护套。
3.破路施工未按要求施工的应及时补救，不可补救的免费做等值路段一处。
五、光缆盘余1、放缆熔接处盘余：杆路15米，管井出井口7米。
2、架空光缆不允许将放缆余长全部放置于熔接处，熔接处的杆子上不能超过两个熔接包。
余长处提供金属十字支架，熔接处提供双十字支架。
支架子未加乙方支付甲方违约金200元/处。
3、架空光缆盘余长度介于15-40米，盘余位置为有分道线大路的路口，并且单边放置。
盘余未做乙方支付甲方违约金1000元/处，长度错误乙方支付甲方违约金200元/处。
4、机房盘余为到达机柜后7米。
六、本项目施工质虽经双方研究要求达到：优质。
七、乙方必须严格按照国家标准和北京电信通电信工程有限公司颁发的相关规范和标准进行施工，并接受甲方项目负责人的监督。
八、双方在施工过程中同意遵守下列规定：1、由甲方提供的主要原材料必须质虽合格，方可用于本项目。
2、项目竣工后，乙方按规定对本施工项目实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起，保修期为12个月。
3、乙方应遵守光缆网络施工行业管理制度和安全要求，施工中所有责任均由乙方承担，乙方的工作人员或雇佣人员由乙方自行管理，与甲方无任何雇佣或劳动关系。
4、如施工中因乙方原因造成其他单位或个人的损失，一切赔偿责任由乙方承担，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿金额可从双方其他项目工程款中扣除，不足部分，甲方有权向乙方主张。
5、乙方为甲方提供的资源租用协议（包括但不限于管道租赁、杆路租用、光缆租用等）必须为合法有效，如因租赁资源无法使用或产生纠纷，因此造成的损失由乙方承担责任。
第四条工程造价与工程结算一、乙方光缆施工工程，施工费用单价为元/公里，大写元/公里。
甲乙双方以设计方案为依据，按照光缆的施工长度以及现场测虽车实际测虽后确定的路由相结合来确定施工长度，并结合本条前述部份确认工程总造价。
二、光缆项目中引起的破路管道铺设涉及的费用，甲方按照实际发生情况另行支付，乙方负责开挖和恢复原貌。
其中，绿地情况时管道铺设费用为30元/米，各种方砖路面情况时管道铺设费用为50元/米，混凝土路面情况时管道铺设费用为60元/米，引上费用为200元/处。
由乙方提供材料的，材料费用另计。
八米通讯自立杆包工包料费用为1200元/杆。
注：镀锌管价格C 100价格61元/米；C 80价格43元/米；pVc管价格电100价格13元/米；电40--33价格6元/米；史35-28价格3元/米；辅料质H与型号要符合电信行业标准。
否则按照工程违约情况乙方需支付甲方相同金额的违约金，严重不合格的将不予工程款结算，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方赔偿。
三、甲乙双方的结算周期为六个月，即第七个月开始结算六个月前报竣的工程款。
付款依据以第二条第四款规定的条目为准。
四、乙方项目按照第二条第四款和第五款的规定竣工后，向甲方申请报验，甲方30篇二：光纤布线施工合同篇一：综合布线工程合同书中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程合同书甲方：乙方：为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：一、工程概况1、工程名称：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。
2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司3、工程性质：结构化布线系统。
4、工程范围：从办公室拉网到硅铁炉房二、工程进度及验收1、工程范围1）屏蔽网线和光纤敷设。
2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。
3）计算机到主机房电缆的连接。
4）各信息点的安装和连接。
5） utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。
三、工期：乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。
四、合同报价：合同总金额（不含税）：人民币¥ 大写：（详细清单附后）。
五、结算方式：1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的作为订金，即人民币¥ 大写：______________________ ；2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙大写:方支付剩余工程款项，即人民币¥。
六、质吊保证及保修：1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保彳t 1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用；2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费；3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
七、违约条款：1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款；2、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收；3、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方）；4、合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止；5、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。
本合同一式贰份，双方各执壹份，自签署之日起生效。