(建筑工程管理]工程结算书

简单工程结算书范本

简单工程结算书范本一、工程基本信息项目名称：XXX工程工程编号：XXX施工单位：XXX公司施工人员：XXX设计单位：XXX设计院设计人员：XXX工程地点：XXX地区工程起止日期：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日二、工程概述本工程位于XXX地区，工程起止日期为xxxx年xx月xx日至xxxx 年xx月xx日，由XXX公司承建，XXX设计院进行了详细的设计方案。

本工程主要包括XXX，工程总面积为XXX平方米。

施工过程中，XXX公司按照设计方案进行施工，按照施工计划完成各项工作。

三、工程量计算1. 建筑工程量（1）土方工程量：本工程开挖土方面积为XXX平方米，土方总量为XXX立方米。

（2）混凝土工程量：本工程使用混凝土总量为XXX立方米。

（3）钢筋工程量：本工程使用钢筋总量为XXX吨。

（4）砌筑工程量：本工程砌筑砖墙面积为XXX平方米。

（5）绿化工程量：本工程绿化面积为XXX平方米。

2. 安装工程量（1）电气安装工程量：本工程电气安装总量为XXX米。

（2）给排水安装工程量：本工程给排水安装总量为XXX米。

3. 其他工程量（1）道路工程量：本工程道路面积为XXX平方米。

（2）花园工程量：本工程花园面积为XXX平方米。

四、工程费用计算1. 劳务费用（1）工人工资：本工程共使用工人XXX人，工人工资共计XXX元。

（2）管理人员工资：本工程共使用管理人员XXX人，管理人员工资共计XXX元。

2. 材料费用（1）混凝土材料费用：本工程使用混凝土XXX立方米，混凝土材料费用共计XXX元。

（2）钢筋材料费用：本工程使用钢筋XXX吨，钢筋材料费用共计XXX元。

3. 设备使用费用（1）施工机械使用费：本工程共使用施工机械XXX台，施工机械使用费共计XXX元。

4. 其他费用（1）水电费用：本工程共计消耗水电费XXX元。

（2）工程管理费：本工程工程管理费共计XXX元。

（3）其他杂费：本工程其他杂费共计XXX元。

工程结算合同书

工程结算合同书甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方负责甲方指定工程的施工任务，现根据工程进展情况和实际完成的工程量，甲乙双方同意进行工程结算，特此签订本工程结算合同书。

一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程内容：_________________4. 合同约定的工程范围、标准及要求详见原合同。

二、结算依据1. 原合同文件；2. 工程设计图纸及变更设计；3. 工程施工过程中的变更、签证单；4. 国家及行业的相关标准和规定；5. 双方确认的实际完成的工程量清单。

三、结算条款1. 工程量的确认：甲乙双方应根据实际完成的工程量进行确认，并由双方签字盖章确认后的工程量清单作为结算的依据。

2. 结算价格：按照原合同约定的价格或双方协商一致的价格进行结算。

3. 结算时间：自工程竣工验收合格之日起____天内完成初步结算，____天内完成最终结算。

4. 结算方式：结算金额通过银行转账的方式支付给乙方。

5. 质保金：按照原合同约定的比例预留质保金，质保期满后无质量问题的，甲方应无条件退还质保金。

四、违约责任1. 如甲方未按约定时间完成结算，应按逾期天数向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：逾期金额×逾期天数×千分之五。

2. 如乙方提供的结算资料不实，导致结算金额增加，乙方应承担由此产生的所有费用，并向甲方支付相应的违约金。

五、争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。

六、其他事项1. 本结算合同书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本结算合同书自双方签字盖章之日起生效。

2024年工程款完工结算协议书范本(通用)

工程款完工结算协议书范本(通用)甲方(承包方):名称:地质:法定代表人:乙方(业主方):名称:地质:法定代表人:鉴于甲方按照合同约定完成了工程项目的施工,并已通过乙方或其委托的监理单位的验收,甲乙双方根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,经友好协商,就工程款的完工结算事宜达成如下协议:第一条工程项目1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:第二条工程款的结算2.1 甲方按照合同约定完成工程项目的施工,并已通过乙方或其委托的监理单位的验收,乙方应按照合同约定的方式和时间向甲方支付工程款。

2.2 工程款的支付方式和时间按照合同约定执行,如果合同没有约定或者约定不明确,甲乙双方可以协商确定。

2.3 工程款的支付必须符合国家有关财务、税收等法律法规的规定,乙方不得以任何理由拖延或拒绝支付工程款。

第三条工程变更和索赔3.1 如果乙方要求对工程项目进行变更,甲方应按照乙方的要求进行变更,并根据变更后的工程量重新计算工程款。

3.2 如果甲方要求对工程项目进行变更,乙方应按照甲方的要求进行变更,并根据变更后的工程量重新计算工程款。

3.3 如果甲乙双方发生争议,应通过友好协商解决。

如果协商不成,可以向有关部门申请调解或者依法向人民法院提起诉讼。

第四条违约责任4.1 如果乙方未按照合同约定的方式和时间向甲方支付工程款,乙方应按照中国人民银行同期贷款利率向甲方支付逾期付款违约金。

4.2 如果甲方未按照合同约定的质量、安全、进度等要求完成工程项目的施工,甲方应按照合同约定向乙方支付违约金。

第五条争议解决5.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。

5.2 对于本协议项下的任何争议,首先应通过双方友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向本协议签订地人民法院提起诉讼。

第六条其他6.1 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。

6.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):签订日期: 年月日附件:1. 工程项目验收报告2. 工程项目结算单3. 工程项目变更单========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1. 特殊应用场合：政府投资项目增加条款：政府审批要求：明确工程项目需符合政府相关审批要求和标准。

工程结算协议书

工程结算协议书工程结算协议书(15篇)工程结算协议书1分包合同编号：甲方：乙方：1、甲、乙双方于20xx年xx月xx日签订了2、根据现场工作量结算，实际增补费用0元（见增补协议或附件结算清单）。

工程已通过质量验收。

3、扣除项：4、人民币：元5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；6、本协议一式两份，双方各执一份。

甲方：乙方：法定（委托）代表人：法定（委托）代表人：项目经理：项目经理：日期：日期：工程结算协议书2本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于______年______月______日在中国______市签署：甲方：_________公司住所：__________________法定代表人：_________(法定代表人的代理人：_________)乙方：_________公司住所：__________________法定代表人：_________(法定代表人的代理人：_________)鉴于：______年______月______日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：_________)，建设工程总价款为：__________________万元整人民币。

该项目已于______年______月______日竣工，已经甲方、乙方及______方验收，并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《_________工程结算协议书》。

按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整，尚未支付的建设工程款__________________万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

工程合同结算协议书范本

工程合同结算协议书范本开始甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲乙双方就工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成了合作意向，并已签订了相应的工程合同（合同编号：_________），现基于本工程已顺利完工，双方同意根据以下条款和条件进行工程结算：一、结算依据1. 原工程合同约定的各项内容。

2. 实际完成的工程量及质量情况。

3. 双方确认的变更、追加或减少的工程内容及其造价。

4. 国家有关建筑工程结算的规定和标准。

二、结算范围1. 本结算涵盖自工程开工至完工期间的所有施工内容。

2. 包括基础工程、主体结构、装饰装修以及配套设施建设等。

3. 如有设计变更或工程量调整，以双方书面确认的记录为准。

三、结算方式1. 采取单位工程造价乘以实际完成工程量的方式进行结算。

2. 对于材料价格波动较大的部分，按照合同约定的价格调整机制执行。

3. 双方应共同核实最终结算金额，并在结算协议书上签字盖章。

四、质量保证期1. 本工程的质量保修期为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。

2. 在质量保证期内，如出现质量问题，乙方应负责无偿修复。

五、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款项，应承担逾期付款的违约责任。

2. 若乙方未能保证工程质量，应按照合同约定承担相应的违约责任。

六、其他事项1. 本结算协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

2. 对于本协议未尽事宜，双方可另行协商解决，并以书面形式补充。

七、争议解决因本结算协议引起的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

本结算协议由甲乙双方在充分理解其内容的基础上自愿签订。

双方确认上述内容真实、准确无误，并承诺遵守协议各项规定。

甲方（签字盖章）：_____________ 日期：____年__月__日乙方（签字盖章）：_____________ 日期：____年__月__日/结束。

工程施工结算书封

工程施工结算书封尊敬的委托方：根据双方签订的《建筑工程施工合同》，现工程项目已全部竣工，经双方工程项目验收并经测量计量，结算如下：一、工程概况合同编号：XXXXXX施工单位：XXXXXXXX（以下简称甲方）监理单位：XXXXXXX（以下简称乙方）建设单位：XXXXXXX（以下简称丙方）工程地点：XXXXXX施工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日二、工程范围本项目是按照合同要求进行的建筑工程，工程内容包括但不限于土方工程、基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等，工程规模为XXXX平方米。

三、工程费用构成1. 设计费用：XXXXX元2. 施工费用：XXXXX元3. 材料费用：XXXXX元4. 设备费用：XXXXX元5. 劳务费用：XXXXX元6. 其他费用：XXXXX元四、结算金额根据施工单位提供的竣工验收资料及相关凭证，经过双方的确认，本次工程结算金额为XXXXX元整。

五、结算时间及方式1. 甲方应在接到本结算书后X个工作日内将结算金额支付至施工单位账户。

2. 甲方应将本结算书及相关支付凭证发送至监理单位和建设单位，并在X个工作日内办理结算手续。

3. 结算的相关手续应完成后，施工单位将于X个工作日内办理完工手续，项目正式移交给建设单位。

六、结算依据本结算书依据《建筑工程施工合同》约定的工程内容、验收标准以及规定的计量方法进行结算。

七、其他事项1. 本结算书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

2. 本结算书的解释权归双方共同所有，若发生争议，应通过友好协商解决。

3. 本结算书自双方签字盖章之日起生效。

特此结算。

施工单位：___________________监理单位：___________________建设单位：___________________日期：XXXX年XX月XX日以上为工程施工结算书，甲、乙、丙三方经核对无误后签字生效。

工程施工结算书

工程施工结算书建设单位：XX公司承建单位：XX施工公司施工单位：XX施工队工程概况：本项目是一座地标性建筑工程，位于市中心繁华商业区，总建筑面积达到10000平方米。

项目包括地下室停车场、商业综合体和办公楼等多功能空间，设计采用现代化建筑风格，具有较高的装修要求。

施工单位自承接该工程以来，严格按照建设单位要求，精心组织施工作业，确保项目按时、按质完成。

经过长达一年的施工，终于于XX年XX月顺利竣工。

施工结算内容：1. 工程量清单按照合同约定，施工单位根据工程量清单核算各项工程量，包括土石方工程、混凝土工程、钢结构工程、装饰装修工程等，详细列明每项工程的数量、单价和金额。

2. 材料费施工单位及时采购施工所需材料，按照实际使用量核算各项材料费用，包括水泥、砂石、钢筋、玻璃等，确保施工过程中材料供应充足。

3. 人工费施工单位合理安排施工人员，确保施工进度，按照劳务合同约定支付工人工资，严格按照劳动法规定支付加班费与社会保险费用，保障员工权益。

4. 设备费施工单位租赁各项施工设备，包括起重机、混凝土搅拌机、升降机等，按照实际使用时间核算设备租赁费用，保障施工正常进行。

5. 合同约定外工作量在施工过程中，根据实际情况发生合同约定外工作量，施工单位与建设单位协商一致后进行施工，并按照约定方式核算费用，确保对外工作量进行合理结算。

结算过程：施工单位在项目竣工后，按照约定时间将结算资料提交给建设单位，建设单位依据合同约定进行审核，双方进行结算协商，最终达成一致。

结算结果：根据核算，本工程总造价为XX万元，经双方协商，最终结算金额为XX万元。

建设单位于XX年XX月XX日向施工单位支付结算款项，标志着本项目工程结算工作的顺利完成。

结语：在本项目的施工结算过程中，施工单位严格按照法规要求，认真履行合同责任，全力保障工程质量，最大程度满足建设单位需求，双方合作融洽，达成了双赢局面。

感谢建设单位的信任与支持，希望双方有机会再次合作，共同创造更多优质工程。

工程合同结算书

工程合同结算书【工程名称】：XX项目【合同编号】：XX-2023-001【甲方（业主）】：XX有限公司【乙方（承包商）】：YY建筑有限公司【工程地点】：ZZ市AA区街道【合同金额】：人民币（大写）XXX万元整一、前言鉴于甲乙双方于[合同签订日期]签订了编号为[合同编号]的《建设工程施工合同》，经过友好协商，本着平等自愿、诚信互利的原则，现根据合同约定及实际完成的工程量，进行如下结算。

二、工程概况本工程自[开工日期]正式开工，至[竣工日期]顺利竣工。

工程内容包括[具体施工内容概述]。

乙方按照甲方的要求和国家相关标准完成了全部施工任务，并通过了质量验收。

三、结算依据1. 《中华人民共和国民法典》；2. 《建设工程价款管理条例》；3. 双方签订的《建设工程施工合同》；4. 工程量清单及实际完成的工作量；5. 经双方确认的变更、追加工程量及其价款；6. 其他相关的法律法规及行业标准。

四、结算事项1. 工程量与价款：根据实际完成的工程量和合同约定的单价，计算出总工程价款为人民币（大写）XXX万元整。

2. 预付款与进度款：甲方已支付预付款[具体金额]及进度款[具体金额]，合计人民币（大写）XXX万元整。

3. 材料费用：乙方采购的材料费用共计人民币（大写）XXX万元整，甲方已核实并认可。

4. 人工费用：乙方支付的人工费用共计人民币（大写）XXX万元整，符合当地行业工资标准。

5. 设备使用费用：乙方使用的机械设备费用共计人民币（大写）XXX万元整，甲方已核实并认可。

五、结算结果甲方应向乙方支付的剩余工程款项为人民币（大写）XXX万元整。

扣除已支付的预付款和进度款后，甲方还需支付余额人民币（大写）XXX万元整。

六、其他约定1. 双方应严格遵守合同约定，如有争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[指定的仲裁机构]进行仲裁。

2. 本结算书一经双方签字盖章，即具有法律效力，任何一方不得擅自更改。

3. 本结算书未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

建筑工程分包工程结算书范本

建筑工程分包工程结算书范本[公司名称][地址][联系方式][日期][总包工程名称][项目名称][合同编号][建设单位][工程地点]尊敬的[建设单位名称]：根据我公司与贵单位签订的总包工程合同以及相关补充协议，现我公司完成了分包工程[分包工程项目名称]的施工工作，并根据实际完成情况编制了如下结算书，供贵单位核对：一、工程信息：1. 工程名称：[分包工程项目名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 合同编号：[合同编号]4. 总包单位：[总包单位名称]5. 分包单位：[分包单位名称]6. 建设单位：[建设单位名称]7. 结算周期：[起始日期]至[结束日期]二、工程变更情况：1. 原合同工程量：[原合同工程量]2. 变更工程量：[变更工程量]3. 增加工程量：[增加工程量]4. 减少工程量：[减少工程量]5. 变更后工程量：[变更后工程量]三、工程计量与结算清单：1. 施工量清单及计量表请见附件1。

2. 结算单价表请见附件2。

四、工程款项计算：1. 合同工程量收款金额：[合同工程量收款金额]2. 变更工程量收款金额：[变更工程量收款金额]3. 增加工程量收款金额：[增加工程量收款金额]4. 减少工程量扣款金额：[减少工程量扣款金额]5. 工程总金额：[工程总金额]五、结算情况说明：1. 本次结算金额：[本次结算金额]2. 已付款金额：[已付款金额]3. 应付款金额：[应付款金额]4. 其他扣款事项说明：[其他扣款事项说明]5. 结算说明及备注：[结算说明及备注]六、结算声明：1. 本分包工程结算金额以合同约定为准，未尽事宜参照相关法律法规和合同约定执行。

2. 结算书一式[数字]份，双方各持[数字]份，具有法律效力。

请贵单位在[指定日期]内验收该结算书，并在验收无误后签字确认。

如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我公司联系。

再次感谢贵单位对于我公司的信任与支持！[总包单位名称]签字：__________________日期：__________________[分包单位名称]签字：__________________日期：__________________[建设单位名称]签字：__________________日期：__________________。

工程项目结算协议书（精选19篇）

工程项目结算协议书工程项目结算协议书工程项目结算协议书（精选19篇）结算在生活中越来越多,你知道结算协议书怎么写吗?以下是在小编为大家整理的工程项目结算协议书（精选19篇）,感谢您的阅读。

工程项目结算协议书 1甲方：_____________乙方：_____________经甲乙双方友好协商并共同努力，于____年____月____日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达成协议如下：1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定，并不解除乙方与甲方签署的(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。

2、双方同意，除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方提出增减工程费用要求。

保修期间乙方负责人姓名：_____________联系电话：_____________合同编号：_____________合同价：_____________结算总价：_____________3、本协议自签订之日起生效，为合同书不可或缺的一部分，若与合同书有不一致之处，以本协议相关规定为准。

4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

5、本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)：_____________代表人：_____________代表人：_____________日期：_____________日期：_____________工程项目结算协议书 2甲方：乙方：甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业___公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

工程结算书的编写流程和要求

工程结算书的编写流程和要求一、引言工程结算书是一种重要的工程管理文件，用于对工程项目进行结算，确保工程款项的准确计算和支付，同时也是评估工程项目成本的重要依据。

本文将介绍工程结算书的编写流程和要求，以帮助读者了解这一过程，并提供一些实用的建议。

二、编写流程1. 收集必要的资料：在编写工程结算书之前，必须收集相关的资料，包括工程项目的合同文件、施工图纸、工作量清单、变更单等。

这些文件将提供编写结算书所需的基本信息。

2. 核对工程进度：在编写结算书之前，应核对工程项目的进度，确保所有工作都已完成或达到约定的阶段。

3. 分析工程成本：根据收集的资料和工作量清单，对工程项目的成本进行详细分析。

这包括对工程材料、设备、人工和间接费用等的计算和核对，确保成本的准确性。

4. 编写结算清单：根据资料和成本分析的结果，编写结算清单。

结算清单应清晰明了，列出每一项工程工作的名称、数量、单价和金额。

5. 编写结算说明：在结算清单的基础上，编写结算说明。

结算说明应对每一项工程工作的成本进行解释和说明，阐明计算依据和计算方法。

6. 编写结算计算表：根据结算清单和结算说明，编写结算计算表。

结算计算表是结算书的核心部分，对工程项目的成本进行详细计算和汇总。

7. 检查和审核：在编写完成后，对结算书进行检查和审核，确保计算的准确性和完整性。

可以请专业人士或审核团队对结算书进行审查，发现并修正可能存在的错误。

8. 最终编辑和排版：在完成检查和审核后，进行最终编辑和排版。

结算书应具备整洁美观的外观，格式规范，信息清晰。

三、编写要求1.准确性：工程结算书应准确反映实际工程项目的成本，对工程工作进行全面、详细的计算和核对。

通过严格的计算和审核流程，确保结算结果的准确性。

2.清晰明了：结算清单和结算说明应清晰明了，工程项目的每一项工作名称、数量、单价和金额应清晰列示，避免造成歧义。

3.详细说明：结算说明应对每一项工程工作的成本进行详细解释和说明，包括计算依据、计算方法、材料品牌和规格等，使读者能够理解结算结果的依据。

建筑工程结算书

建筑工程结算书
尊敬的委托方：
根据我们与您签订的建筑工程合同（编号：XXXX），经过双方多次的协商和沟通，我方已经完成了合同约定的建筑工程，并按照合同规定的工期提前完成了全部工程内容。

现将建筑工程结算情况告知如下：
1. 工程概况：
本次建筑工程包括了以下项目：基础工程、结构工程、装饰工程、给排水工程和电气工程等。

工程总面积为XXXX平方米，工程总造价为XXXX万元。

2. 结算情况：
根据合同规定，我方在工程开工前进行了预付款，预付款金额为XXXX万元。

经过工程竣工验收，我方已完成工程验收并交付使用，现需要向委托方进行最终结算。

（1）工程实际量清单及计量单位：见附表1。

（2）工程实际执行单位价格：见附表2。

（3）工程实际执行金额：根据附表1和附表2的数据，计算总金额为XXXX万元。

3. 结算说明：
工程结算金额为XXXX万元，与合同约定的总造价XXXX 万元一致。

根据合同条款，我方需要将前期预付款XXXX万元减去结算金额，并退还给委托方。

委托方需要支付给我方的
尾款为XXXX万元。

4. 结算支付方式：
根据合同约定，我方将提供给委托方一份正式的结算书，委托方需按照合同约定的支付方式，将尾款支付给我方。

支付时间限定为收到结算书后的15个工作日内。

尊敬的委托方，请您核对上述结算情况，并及时回复我方是否存在任何异议，如无异议，请签署并盖章后返还我方一份正式的结算书。

谢谢您对我方的支持与信任，期待与您在以后的合作中取得更多的共赢。

此致，
敬礼
建筑公司名称
日期。

工程结算书-概述说明以及解释

工程结算书-概述说明以及解释1.引言1.1 概述工程结算书是在工程项目结束后，对工程项目的工程量、费用、质量等进行总结和统计的文书，也是工程项目结算的重要依据之一。

工程结算书是工程项目管理的重要环节，能够清晰地记录工程项目的各项费用和工程量，帮助项目管理人员对工程项目的经济情况进行评估，并为后续的工程项目提供经验和参考。

工程结算书不仅是对工程项目的一种总结和归档，更是对工程项目的透明化和监督的重要手段。

正确编制工程结算书可以避免工程项目中出现的费用浪费和纠纷，确保工程项目按照合同规定和质量标准完成。

因此，工程结算书在工程项目管理中具有非常重要的作用，值得项目管理人员高度重视和认真对待。

1.2文章结构1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分，将简要说明工程结算书的概念和作用，介绍文章结构以及明确文章的目的。

在正文部分，将详细探讨工程结算书的定义和作用，分析编制工程结算书的基本要点，以及阐述工程结算书的重要性。

在结论部分，将总结工程结算书的重要性，强调正确编制工程结算书的必要性，同时展望未来工程结算书的发展方向。

整个文章结构严谨有序，旨在全面解析工程结算书在工程管理中的重要性和作用。

1.3 目的工程结算书作为工程项目的重要文件之一，其编制的目的主要有以下几点：- 确保工程费用的合理性和准确性，避免因费用计算错误导致的额外支出或争议；- 提供清晰的费用构成和工程进度信息，帮助项目负责人进行项目管理和监控；- 为项目各方提供明确的费用依据，保障各方的权益和利益不受损害；- 作为项目结束时的重要文件，用于总结项目经验、总结成果，并为今后的项目提供借鉴和参考；- 满足相关法规和合同要求，确保工程结算的合法合规性。

因此，准确编制工程结算书对于工程项目的成功实施和顺利结束具有重要意义，是保障工程质量和项目利益的重要环节之一。

2.正文2.1 工程结算书的定义和作用工程结算书是指在工程项目完工或者一定阶段完成后，根据工程合同和相关法律规定编制的反映工程实际成本和索赔情况的文件。

[建筑工程施工管理]工程结算资料要求

（建筑工程管理）工程结算资料要求工程结算资料送审要求工程结算资料收集、编审原则及要求1、所有工程竣工结算，必须在承包人完成合同约定的全部工程承包内容，发包人依法组织竣工验收，且验收合格后办理，对于未完工程或质量不合格工程不予办理竣工结算，发包人（基地X公司）不予接收承包方移交的竣工结算报告及结算资料。

2、承包人责任2.1承包人在工程实施的过程中应及时办理各种资料签认手续，收集整理有关结算资料，制作已完工程竣工图。

2.2工程竣工结算由承包人编制且移交发包人；2.3工程通过验收合格后，承包人首先应按本要求整理结算所需的必备资料，其次再根据资料组织结算编制工作，且做好送审前的自审。

2.4承包人自审完毕后，编制移交清单，将真实、完整、规范的竣工结算资料报送基地X公司项目部，双方签字、盖章后方可交接。

2.5承包人报送的结算报告及结算资料壹式四份（竣工图二份），其中基础资料应至少保证俩份原件。

2.6承包人应实事求是编制竣工结算，保证竣工结算资料的真实性、完整性、规范性。

2.7承包人应在竣工验收合格后（同时提交的竣工资料审核合格后方能验收合格），在合同要求的期限内完成项目竣工结算编制、自审、送审工作，未在期限内完成且且提不出正当理由延期的，责任应由承包人承担。

3、发包人（基地X公司）责任3.1、基地X公司项目部负责及时收集、整理工程实施过程中所发生的有关和工程结算相关的各种资料原件壹份，和工程监理、质量监督人员核实校对资料，特别是工程增、减变更资料，同时保留进度计量及工程付款支付凭证原件壹份（附依据资料），以此复核承包人移交的结算资料。

3.2基地X公司项目部收到结算报告及结算资料后负责审核竣工结算资料的真实性、完整性、规范性，合格后移交运营部或造价咨询单位审核，同时办理移交手续。

3.3承包人送审的结算资料具体由基地X公司预算室负责验收和移交或送审。

3.4承包人延期不提交结算报告及结算资料的，发包人可根据搜集到的现有结算资料编制结算。

建筑工程结算协议书

建筑工程结算协议书
甲方：建筑公司A
乙方：施工队伍B
签订日期：2021年10月1日
背景和目的：甲方与乙方就建筑工程结算事宜达成一致，为明确双方权利义务，特订立本协议。

具体条款和条件：
1. 工程结算金额：乙方应于工程竣工后15个工作日内，向甲方提交工程结算
报告，甲方应在收到结算报告后10个工作日内支付结算款项。

2. 结算方式：工程结算采用阶段结算方式，每完成一个工程节点，乙方应提交
相应结算报告。

3. 结算标准：工程结算金额应符合双方签订的合同约定，如有争议应协商解决。

保密事项：双方应对本协议内容及相关商务资料保密，未经对方同意不得向第
三方透露。

不可抗力因素的处理：如因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应及时通
知对方，并协商处理方式。

协议终止条件：本协议自双方完成全部工程结算后终止。

违约和争议解决方式：如一方违约，应承担相应法律责任；如发生争议，双方
应先协商解决，协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。

其他附加条款：本协议未尽事宜，双方可另行协商约定。

甲方（盖章）：建筑公司A
乙方（盖章）：施工队伍B
以上为建筑工程结算协议书，甲乙双方均应遵守协议内容，确保工程结算顺利进行。

工程竣工结算书模板

工程竣工结算书模板一、工程基本情况。

1. 项目名称，XXX工程。

2. 建设单位，XXX公司。

3. 施工单位，XXX施工公司。

4. 工程地点，XXX地区。

5. 工程规模，XXX平方米。

6. 工程周期，XXX年月日至XXX年月日。

二、工程结算内容。

根据合同约定，XXX工程已经竣工，现进行工程结算。

结算内容包括但不限于以下几个方面：1. 工程量清单结算。

2. 材料设备结算。

3. 劳务费用结算。

4. 工程变更费用结算。

5. 其他相关费用结算。

三、工程量清单结算。

1. 根据施工图纸和技术规范，对工程量进行逐项计算，并按照合同约定的单价进行结算。

2. 经过核对，工程量清单结算总额为XXX元。

四、材料设备结算。

1. 对工程中所使用的材料和设备进行清点和核对，按照合同约定的单价进行结算。

2. 经过核对，材料设备结算总额为XXX元。

五、劳务费用结算。

1. 对工程中所发生的人工、管理人员工资等劳务费用进行核算，并按照合同约定进行结算。

2. 经过核对，劳务费用结算总额为XXX元。

六、工程变更费用结算。

1. 工程施工过程中，因设计变更或其他原因导致的工程变更费用，按照合同约定进行结算。

2. 经过核对，工程变更费用结算总额为XXX元。

七、其他相关费用结算。

1. 对工程竣工过程中发生的其他相关费用进行核算，并按照合同约定进行结算。

2. 经过核对，其他相关费用结算总额为XXX元。

八、总结。

经过以上各项内容的结算，XXX工程的总结算金额为XXX元。

建设单位和施工单位应在XXX日内完成结算款的支付和领取手续，并办理相关结算手续。

以上为XXX工程竣工结算书，特此确认。

签发单位，XXX公司。

日期，XXX年月日。

工程结算书完整

工程结算书(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载)编号：项目名称: 合同编号：施工单位 _______________________________装饰公司序号结算项目名称金额(元) 备注1 合同造价￥44000.00 元2 施工单位报送结算造价￥44000.00 元3 双方确认最终审定结算造价￥44000.00 元4 其中应扣款项：￥0 元4.1 已付工程款￥0 元4.2 代付款4.3 工程水电费4.4 代购材料、设备费4.5 代购物业所投入的费用4.6 零星返修工程费4.7 代交劳动保险统筹基金4.8 代交定额编制管理测定费4.9 代交税金5 质量奖罚5.1 工期奖罚5.2 安全文明奖罚5.3 其他费用6 保修款5% ￥0 元7 对付余款(3-4-5-6) ￥44000.00 元甲方：(盖章)乙方：(盖章)代表：(签字)代表：(签字)日期：年月日日期：年月日工程竣工结算申请表我司承担的已于年月日办理完工程竣工验收，现按合同约定向贵司提交工程竣工结算报告。

资料清单如下：□ 合同及招标文件；□ 工程竣工验收资料；□ 工程竣工图纸(保证进行过全面审查，并确认图实相符)；□ 工程结算书；□ 设计变更单、现场签证单；□结算明细表和汇总表；□ 限价材料、甲指材料明细表及确认单；□施工组织方案、图纸会审记录；□ 其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等；□合同违约执行情况说明书(工期、质量等是否违约如何处理)；□ 施工用水用电；□承诺书□ 其他1.2.3.年月日年月日年月日年月日编号：项目名称：工程状态：分项：施工单位：结算造价名称合同造价小写： 44000.00 元施工单位报送结算造价大写：肆万肆仟元整小写：监理公司审核造价大写：小写： 44000.00 元成本部审核造价大写：肆万肆仟元整小写： 44000.00 元甲乙双方最终确认大写：肆万肆仟元整小写： 0 元已付工程款大写：工程管理部审核意见：施工单位(盖章)：代表人：日期：博罗代表、财务部审核意见：日期：日期:工程管理部总监审批：年月日项目总经理审批：年月日总经理审批：年月日合同名称：工程类别：主体主材： XXXX合同编号：金额(人民币元) 备注小写： 44000.00 元大写：肆万肆仟元整成本管理部审核意见施工单位审核意见：日期：_____________________本部经办的以下工程项目，已竣工验收，彻底符合办理结算的条件，请安排办理工程竣工结算。

工程结算书

滁州三巽香颂名郡防火门工程结算书施工单位：步阳集团有限公司日期：2016年1月18日工程结算书工程名称：滁州三巽香颂名郡防火门工程建设单位：滁州嘉瑞投资发展有限公司施工单位：步阳集团有限公司工程地址：滁州市香颂名郡合同编号：结算编号：建筑面积：平方造价：工程造价：895000元其中甲供设备、材料：无结算总造价：895000元人民币大写：捌拾玖万伍仟圆整施工单位：建设单位：签名：签名：日期：日期：（盖章）（盖章）工程结算编制说明一、本工程结算编制依据：1、根据滁州三巽香颂名郡防火门工程及补充协议，工程签证单及其它有关资料进行计算。

二、工程结算价为895000元，包括以下工程内容: （按实发生）1、合同内工程：895000元；2、签证工程：0元。

三、本工程无关于质量、进度、资料等的扣款及扣款金额。

编制日期:2016年1月18日公司资料步阳集团有限公司由步阳门业、步阳置业、步阳汽车零部件、步阳物流和步阳进出口六大事业领域组成，是专业设计生产和销售安全门、钢质进户门、防火门、装甲门、不锈钢门、室内门、全自动车库门、汽车零部件、房地产开发的大型集团公司，固定资产22亿元，集团占地面积45万平，6000多名员工，拥有11条国际先进的现代化门业生产线，5条汽车零配件生产线，5条汽车零配件生产线，已形成年产300万樘安全门、230万只轮毂的生产能力。

2000年6月通过ISO9001:2000国际质量体系认证；2001年获自营进出口权；2002年步阳防火门通过国家消防安全认证；2003年国家建设部指定步阳集团为"防盗防火安全门定点生产企业。

"。

步阳安全门前后被评为中国名牌、国家免检产品、中国驰名商标、中国大企业集团竞争力500强、中国最具成长力民营企业100强，集团总产值超50亿，集团纳税总额超过2亿元，连续多年实现跨越发展。

在未来五年规划中，以永康为总部中心，将在山东临沂、武汉、成都、沈阳新建四大门生产基地，形成年产500万樘到800万樘的大型企业。

工程建设合同结算

工程建设合同结算工程建设合同结算是指依据合同约定，对完成的建筑安装工程量进行核算，并据此支付相应工程款项的过程。

它包括了对工程质量、进度以及成本的控制，是工程管理的重要组成部分。

以下是一个典型的工程建设合同结算范本：h2工程建设合同结算书/h2甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，甲乙双方就__________工程达成如下结算条款：一、工程内容及范围本工程包括但不限于以下内容：__________。

二、工程造价1. 本工程总造价为人民币（大写）____________元整（￥______）。

2. 如遇设计变更或工程量增减，双方应及时协商调整总造价。

三、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付工程预付款，金额为工程总造价的____%。

2. 进度款：根据实际完成工程量，按月支付。

具体标准按照以下比例执行：- 施工初期：不超过总造价的____%；- 主体结构完工：累计不超过总造价的____%；- 装修阶段：累计不超过总造价的____%；- 竣工验收合格后：支付剩余工程款项。

四、结算方式1. 工程量清单结算：依据工程量清单中的项目和数量进行结算。

2. 固定单价结算：按照合同约定的固定单价乘以实际完成的工程量进行结算。

3. 综合单价结算：综合考虑人工、材料、机械等因素，以综合单价乘以实际完成的工程量进行结算。

五、质量保证期本工程质量保证期为____年，自竣工验收合格之日起计算。

在此期间内，因施工质量问题造成的损害，乙方应负责无偿修复。

六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项1. 本结算书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本结算书中未尽事宜，双方可另行签订补充协议。