交通设施工程施工合同
道路工程通用合同模板
道路工程通用合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！道路工程通用合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方为实施道路工程，需要乙方提供相应的施工服务，双方经充分协商，达成如下合同条款：一、工程范围与内容1.1 本工程包括但不限于道路施工、排水设施、交通设施、照明设施等内容。
具体工程范围以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。
二、工程质量标准1.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、规范及技术要求进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。
三、工程进度1.3 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程，如有特殊情况需提前或延后完成，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可调整。
四、工程造价1.4 工程总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），其中包括工程款、材料款、人工费、管理费、利润等。
五、支付方式2.1 甲方在收到乙方提交的工程进度报告及相应发票后，按照合同约定的付款比例进行支付。
六、违约责任3.1 乙方如未按照约定的时间、质量完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。
3.2 甲方如未按照约定的时间支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的【】%。
七、争议解决4.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定5.1 乙方应遵守国家法律法规，不得违法经营，如有违法行为导致甲方损失的，乙方应承担相应责任。
5.2 合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________代表（签名）：____________ 代表（签名）：____________签订日期：【年】年【月】月【日】日请您根据自己的需求，在上述合同模板基础上进行修改和完善，以确保合同的合法性和实用性。
交通设施施工合同范本
交通设施施工合同范本甲方：XXX建筑工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人：XXX注册资金：XXX万元乙方：XXX交通设施有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人：XXX注册资金：XXX万元签订日期：XXXX年XX月XX日一、协议或合同的目的和背景为了规范双方的合作关系，保障双方的权益，特制定本交通设施施工合同。
二、具体的条款和条件1. 甲方承担本合同项下的交通设施施工工程，包括但不限于XXX项目的施工。
2. 乙方提供施工所需的人力、材料和设备，并按照合同约定的时间节点完成施工任务。
3. 双方应当遵守国家相关法律法规，确保施工过程安全、质量合格。
三、保密事项双方在履行本合同过程中涉及的商业秘密、技术资料等应当保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
五、协议终止的条件1. 双方经协商一致可以提前终止合同。
2. 若一方违约，对方有权提前终止合同。
六、违约和争议解决方式若一方违约，应承担相应的法律责任。
如发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自签订之日起生效，至XXX年XX月XX日终止。
甲方（盖章）：XXX建筑工程有限公司乙方（盖章）：XXX交通设施有限公司以上为交通设施施工合同范本，双方应严格履行合同约定，共同维护合同的有效性和稳定性。
地下室交通设施环氧地坪漆施工合同
地下室交通设施环氧地坪漆施工合同地下室交通设施和环氧地坪漆工程施工合同甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方委托乙方进行****三期、四期地下室交通设施和环氧地坪漆工程以及配电房防静电地坪漆工程施工。
双方本着“平等、自愿、公正”的原则，经友好协商达成以下协议：一、工程概况：1.工程名称：****三期、四期地下室交通设施和环氧地坪漆工程以及配电房防静电地坪漆工程。
2.工程地点：*******二、承包范围：本合同包括****三期、四期地下室交通设施和环氧地坪漆以及配电房防静电地坪漆工程的采购和施工。
施工内容包括：1.交通设施：指示牌、箭头、护角等。
2.地坪漆：坡道、踢脚线、墙漆等。
3.配电房地坪漆：防静电地坪漆等（即甲方提供的施工图纸中包含的所有内容及合同报价清单明细表中的所有项目）。
三、承包方式：包工包料。
四、施工工期：1.合同日期：配电房地坪漆工期为5个日历天，地下室地坪漆工期为50个日历天。
2.开工日期：配电房为2019年8月20日前，地下室地坪漆甲方另行通知。
具体时间以甲方通知为准。
3.竣工日期：以工程验收合格之日为准。
4.工程承包单价计价依据：以XXX三期、四期地下室交通设施和环氧地坪报价明细表的基础上再优惠7%。
5.合同造价：暂估******元（人民币大写）******万元整，以实际施工的工程结算款为准。
按清单标注的单价及施工内容，按现场实际施工数量进行结算，计算结果再优惠7%作为最终合同结算价（即实际施工的面积乘以对应清单的单价乘以0.93等于最终的合同结算价），最终合同结算价已包增值税专用（票面税点9%）。
甲方可根据实际需要调整施工内容及合同总价，乙方不得有异议。
最后结算金额以实际施工面积为准，画线按长度计算。
六、合同工期：6.1设备投入：乙方的进场机械设备应满足施工需求的配置。
交通划线施工合同
合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行交通划线施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______交通划线工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责进行交通划线施工，包括道路标线、交通标志、安全设施等。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币_______元（大写：_______元整），上述金额为乙方完成本合同工程的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费、交通费、住宿费、税费等。
三、合同工期3.1 合同工期为_______天，自双方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应在合同约定的工期内完成本工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为合同金额的千分之一。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的施工资料和保修书，并承诺质保期为_______年。
五、付款方式5.1 工程验收合格后，甲方应在验收报告出具之日起_______日内支付合同金额的_______%，即人民币_______元（大写：_______元整）。
5.2 剩余的合同金额将在质保期满且乙方完成所有保修工作后支付。
六、乙方的义务6.1 乙方应按照合同约定的内容和标准完成施工，并保证工程质量符合相关标准和规范。
6.2 乙方应按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
6.3 乙方应对施工过程中出现的质量问题负责修复，并承担修复费用。
七、甲方的义务7.1 甲方应按照合同约定支付合同金额，并按照约定时间支付。
7.2 甲方应提供施工所需的相关手续和资料，并保证手续和资料的合法性和有效性。
交通设施工程合同
发包人：邮政编码：地址：电话：传真：承包人：邮政编码：地址：电话：传真：供货安装合同根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好商议，就发包人XX 项目地下车库交通设施供货及安装事宜商议一致，订立本合同。
详见下页附表 1。
本合同为固定单价合同，以上价格是发包人根据本合同要求应向承包人支付的所有费用，包括所订产品的制作、供应、包装、运输(含保险费、损耗)、卸车、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、售后服务等费用，包含施工安装及相关验收费用。
承包人保证在该工程合同实施完毕之前按合同单价执行，发包人不承担任何因素引起的价格上涨的风险。
具体的产品信息详见招标图纸及下页附表 1。
交货地点：发包人收货人：联系方式：1.1 承包人应将货物运送至发包人指定机动车可以到达的交货地点，否则，发包人有权拒收货物。
1.2 产品在到达发包人所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由承包人办理，并由承包人自行承担验收合格前的一切费用和风险。
接到发包人通知后15 天，保证货物供到现场，根据工程交付要求制定详细的货物进场及施工安装时间。
3.1 交货时间以发包人的进场通知为准，发包人根据工程施工进度的需要提前15 天通知承包人。
发包人有权根据工程进度推迟交货时间。
承包人违反本合同规定擅自发货或者者提前到货的，发包人有权拒收货物，承包人对此承担一切责任。
3.3 如果无法按时按发包人要求组织供货，每逾期一天，向发包人支付逾期部份货款总额的 1％为违约金，并赔偿因此给发包人造成的其他一切损失；逾期交货超过 5 天的，发包人有权单方面终止本合同，并且承包人须向发包人支付未供货部份货款总额的10％为违约金。
3.4 本供货合同包括货物现场安装，工期为日历天 45 天，具体开工日期以发包人书面通知为准。
序号1 2 3 4 5 6 7 8 9101112产品实样见图纸项目名称减速台广角镜橡胶护角轮廓标车位划线车位编号车位定位器地面引导标线分道线引导指示牌出口导向牌龙门指示牌、区域导航牌、车位导航牌、楼梯出入口牌及其它提示标牌数量13081190100485483480601000201220单位米套根个个个组个米块块m2单价规格型号及特征描述(元)1000X350 X 50mm、抗老化橡胶270 度可视、抗撞击、Φ800mm800X100X80mm、反光膜优质塑料骨架，双面透苯材料反光片、180*50mm热熔道路专用标线漆、专业道路划线机、线宽 150mm冷喷漆2 个，天然高强橡胶材质长度 3000mm、线宽 150mm，热熔道路专用标线漆，机器划线线宽 150mm，热熔道路专用标线漆，机器划线800X300mm、铝板厚度 1.5mm、工程级反光膜600X400mm、铝板厚度 1.5mm、工程级反光膜、反面为禁止通行标志现场定尺寸、铝板厚度 1.5mm、汽车烤漆、工程级反光膜附表1合价(元)合计材料质量标准：应符合设计要求、国家现行材料质量验收规范要求。
地下车库交通设施施工合同
地下车库交通设施施工合同本合同由甲方（施工单位）和乙方（业主）于日期签订，双方就地下车库交通设施的施工事宜达成如下协议：一、工程内容：1.1 乙方委托甲方负责地下车库交通设施的施工工作，包括但不限于道路铺设、标线划设、照明系统安装等。
1.2 甲方应按照国家相关标准和规定，保证施工质量，确保工程的安全、美观和耐用。
二、工期安排：2.1 工程的施工周期为开始日期至完工日期，具体工期由双方协商确定。
2.2 若因不可抗力等特殊情况导致工期延长，双方应及时协商解决，并签订书面变更协议。
三、施工费用：3.1 乙方应按照工程进度及时支付工程款项，具体支付方式和金额见附件《工程款项支付计划表》。
3.2 如有工程变更，需另行协商确定变更费用，并签订书面变更协议。
四、施工标准：4.1 甲方应按照国家相关标准和规定进行施工，保证工程质量符合相关验收标准。
4.2 完工后，甲方应提供工程竣工验收报告，由双方共同进行验收确认。
五、保修责任：5.1 工程竣工验收合格后，甲方提供一定期限的免费保修期，具体期限由双方协商确定。
5.2 保修期内，如发现工程质量问题，甲方应及时进行维修，直至问题完全解决为止。
六、违约责任：6.1 若一方未能按照本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
6.2 违约一方应向对方支付违约金，违约金的具体数额由双方在合同中约定。
七、争议解决：7.1 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁机构仲裁。
7.2 仲裁裁决是终局的，对双方当事人具有法律约束力。
八、其他条款：8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________签订日期：___________ 签订地点：___________。
道路维修施工合同5篇
道路维修施工合同5篇篇1道路维修施工合同甲方：__________（以下简称甲方）乙方：__________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》，为保障双方的合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 甲方委托乙方对__________（道路名称、位置等）进行维修施工，包括但不限于路面修复、人行道修缮、交通设施维护等工作。
2. 甲方需提供施工所需的场地、人力、材料等支持，乙方需按照合同约定的工期、质量标准、安全要求完成工程。
二、工程内容1. 施工范围：__________（具体描述施工范围）2. 施工工期：工程自__________（日期）起，至__________（日期）完工。
3. 施工质量：按照__________（国家标准、行业标准等）的规定执行。
4. 施工安全：乙方需确保施工现场人员的安全，并遵守相关安全规定。
三、合同价款1. 总价款：本合同工程的总价款为__________元（大写：____________）。
2. 价款支付方式：工程款将分阶段支付，具体支付比例和支付时间如下：（1）预付款：签订本合同后，甲方需支付总价款的30%作为预付款；（2）中期款：工程完成一定工程量后，甲方支付总价款的40%作为中期款；（3）尾款：工程全部完成验收后，甲方支付总价款的30%作为尾款。
四、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权暂停施工直至甲方支付足额价款。
2. 若乙方未按照合同约定完成工程，影响工程进度、质量的，乙方须为此承担赔偿责任。
3. 若因不可抗力导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同，已支付款项按照工程完成度结算。
五、争议解决1. 若在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
2. 争议解决地点为__________。
3. 争议期间，双方仍需履行合同其他条款。
六、其他事项1. 本合同自双方代表签字盖章生效，至工程验收合格结算完毕终止。
交通设施合同协议书
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方拟在市区片区建设道路交通设施工程，乙方愿意承包该工程的设计、施工、监理等相关工作，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：市区道路交通设施工程。
2. 工程地点：市区片区。
3. 工程承包内容：包括道路、桥梁、隧道、交通信号灯、交通标志、标线、监控设备等设施的设计、施工、监理等工作。
4. 工程工期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、工程承包方式1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 乙方负责提供施工图纸、施工方案、施工组织设计等相关资料。
3. 乙方负责工程所需的全部材料、设备、施工机具等。
4. 乙方负责工程质量和安全，确保工程符合国家和地方的相关规定。
三、合同价格1. 本工程合同总价为人民币______元整。
2. 合同价格包含以下费用：（1）设计费：人民币______元。
（2）施工费：人民币______元。
（3）监理费：人民币______元。
（4）材料费：人民币______元。
（5）其他费用：人民币______元。
四、付款方式1. 乙方在工程开工前，向甲方提交合同总价10%的预付款。
2. 工程进度达到约定节点后，甲方按实际完成工程量的10%支付进度款。
3. 工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价10%的竣工结算款。
4. 甲方在支付进度款和竣工结算款时，应扣除已支付的预付款。
五、工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告。
2. 甲方在收到工程竣工验收报告后，应在15个工作日内组织验收。
3. 验收合格后，甲方应在3个工作日内支付竣工结算款。
六、违约责任1. 乙方如未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
2. 甲方如未按合同约定支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
3. 双方因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
交通设施和道路标线工程承包合同
交通设施和道路标线工程承包合同发包人：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利和义务，经双方协商一致签订本合同。
第一条承包范围1、工程名称：2、施工范围和内容：地面及地下车库交通设施及道路标线的设计、制作、安装及市部门的验收，详见《停车场交通设施规划方案及报价》。
3、工程地址：第二条承包方式及价款1、本工程承包方式：采取审定的施工图范围总价包干形式，即：包工、包料、包质量、包安全、包验收。
2、本工程合同价款：人民币：元，总价包干。
价款为闭口价，如验收需要调整个别项目及工程量，不另行增加费用。
第三条施工工期1、本工程施工工期为天。
乙方必须确保在年月日前获得验收通过的合格证书(总施工期含办理验收通知书时间)。
2、乙方根据甲方通知进场施工。
甲方应提前一周通知乙方进场，以便乙方安排工程施工。
3、甲方原因或自然气候影响施工进度的，经甲方代表签字认可后工期顺延。
4、因乙方原因没有按时竣工（除天气等不可抗力原因外），及乙方违反本合同其他约定，则乙方应负责赔偿相关费用，甲方也可从工程款中直接扣除该部分费用。
第四条付款方式在乙方向甲方交付签发的验收合格通知书后7 天内，甲方支付合同总价的20％；验收合格退场后，甲方向乙方支付工程总价的75％，留5％作为保修金。
保修期为叁年，保修金待保修期满一年后视保修情况予以支付。
第五条施工配合乙方施工期间，甲方协助提供用水、电接驳点，水电费用由甲方负责，甲方提供相关材料堆放场地。
第六条工程质量和验收1、道路标线质量达到国家质量技术监督局GB5768-1999标准，其他项目达到国家交通设施工程相关质量规定。
2、该项目交通设施施工安装完毕后，甲乙双方按图纸进行内部验收，验收合格后甲乙双方办理现场签证。
3、由乙方代表甲方向提出验收申请，乙方负责的验收工作并办理相关的验收手续，费用由乙方承担。
在对该工程范围内的地面和地下车库交通设施及道路标线项目进行验收期间，甲方需提交验收所需的相关配套资料并积极配合乙方直至工程验收通过。
交通设施施工补足协议(标准版)
交通设施施工补足协议(标准版)交通设施施工补足协议（标准版）一、前言甲方（以下简称“施工方”）与乙方（以下简称“委托方”）就甲方在施工过程中对交通设施的施工补足事宜达成一致，特制定本协议，以便双方共同遵守。
二、协议范围1. 施工项目施工方应按照合同约定完成所有施工项目，包括但不限于道路、桥梁、隧道、交通信号系统、交通安全设施等。
2. 施工补足范围本协议所称施工补足，是指在施工过程中因设计变更、工程量增减、质量问题等原因，导致施工方需对已完成的工程进行修改、补充或重新施工的情况。
三、施工补足程序1. 委托方提出补足要求委托方应在发现施工补足需求后，及时向施工方提出书面补足要求，并明确补足内容、范围、时间等。
2. 施工方审核与回复施工方收到委托方的补足要求后，应在3个工作日内进行审核，并根据实际情况回复委托方是否同意补足，以及补足的具体方案和时间安排。
3. 委托方确认委托方应在收到施工方补足方案后3个工作日内进行确认，并将确认结果书面回复施工方。
4. 施工方实施补足施工方在收到委托方确认后的5个工作日内，应按照确认的补足方案进行施工。
四、施工补足费用1. 施工补足费用计算施工补足费用包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等，具体费用根据补足内容、工程量、市场行情等因素确定。
2. 费用支付委托方应在施工方完成补足工程后，按照双方确认的补足费用进行支付。
五、违约责任1. 施工方未按约定时间完成补足工程，应按照合同约定承担违约责任。
2. 委托方未按约定时间确认补足方案，应按照合同约定承担违约责任。
六、争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至施工项目竣工验收合格之日止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（施工方）：________________乙方（委托方）：________________签订日期：________________(注：以上为交通设施施工补足协议（标准版）的范本，具体内容请根据实际情况调整。
交通设施施工合同6篇
交通设施施工合同6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方交通设施施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________交通设施施工工程。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：包括交通标志牌、交通信号灯、护栏、道路划线等交通设施的施工。
二、工程期限工程开工日期：____年__月__日。
工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元整（￥______元）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付乙方工程款：（1）工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款。
（2）工程进度款：工程完成__%时，甲方支付乙方工程进度款。
（3）工程竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
甲方应在收到通知后的__日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 若工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修复并承担由此造成的损失。
五、工程安全及保障措施1. 乙方应制定安全措施，确保施工现场的安全生产。
在施工过程中，如发生安全事故，乙方应承担全部责任。
2. 乙方应确保施工现场的整洁，妥善保管施工材料，防止环境污染。
3. 甲乙双方应严格遵守施工现场的消防安全规定，确保施工现场的消防安全。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
逾期超过__日，乙方有权解除合同。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付逾期交付违约金。
道路交安工程施工合同
道路交安工程施工合同在现代城市建设中，道路交通安全工程（以下简称“交安工程”）是确保道路交通顺畅与行人安全的重要组成部分。
交安工程包括了交通标志、标线、信号灯、护栏等设施的设计与施工，其质量直接关系到交通效率和行车安全。
因此，签订一份全面细致的施工合同对于双方权益的保障至关重要。
一、合同主体甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________二、合同内容本合同旨在规定甲乙双方在_________（项目名称）交安工程项目中的权利、义务和责任。
包括但不限于工程设计、材料供应、施工安装、验收标准、工期要求、质量控制、安全措施、违约责任等方面的具体条款。
三、工程质量与标准乙方必须按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量满足甲方要求及相关法律法规的规定。
所有使用的材料和设备必须是经认证合格的产品，且符合环保要求。
四、工期与进度乙方应严格按照合同约定的工期进行施工，并定期向甲方报告工程进度。
如遇不可抗力因素影响工期，应及时通知甲方，并协商解决。
五、安全管理乙方负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的人员安全和第三方财产不受损害。
同时，应制定应急预案，以应对可能发生的安全事故。
六、验收与保修工程完工后，甲乙双方应共同组织验收，确保工程质量达到约定标准。
乙方应对所施工的交安工程提供一定期限的保修服务，并对出现的质量问题负责修复。
七、支付方式甲方应按照合同约定的支付条件和时间节点向乙方支付工程款。
支付方式可以采取分期付款或一次性付款等方式，具体由双方协商确定。
八、违约责任如任何一方违反合同约定，应当承担相应的违约责任。
违约责任的形式和数额应当在合同中明确约定，以保证合同的严肃性和执行力。
九、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
十、其他事项合同中还应包括双方认为必要的其他事项，如保密协议、知识产权归属、合同变更和终止条件等。
地下室交通设施工程合同
合同编号：________甲方（以下简称“甲方”）：________乙方（以下简称“乙方”）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行地下室交通设施工程（以下简称“工程”）的事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：地下室交通设施工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于地下室交通标识、标线、减速带、停车设施等的设计和施工。
1.4 工程预算：人民币________元（大写：__________________________元整）。
1.5 工程工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计________天。
第二条乙方义务2.1 乙方应按照甲方的要求，完成工程的设计和施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
2.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
2.3 乙方应确保工程的安全，遵守施工现场的安全规定，确保甲方及第三方的安全。
2.4 乙方应按照合同约定的价格履行合同义务，如有价格变动，双方应协商确定。
第三条甲方义务3.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方支付工程款项。
3.2 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、施工许可证等。
3.3 甲方应协助乙方处理工程过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。
第四条工程价款及支付方式4.1 乙方向甲方提供的工程报价为：人民币________元（大写：__________________________元整）。
4.2 甲方应按照以下付款方式向乙方支付工程款项：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程报价的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程报价的30%。
（3）工程验收合格并办理完毕结算手续后，甲方支付乙方工程报价的40%。
交通划线工程合同
交通划线工程合同甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需对所属区域内的道路进行交通标线施工，乙方具有相应的资质和能力承担该工程施工任务，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同目的本合同旨在明确交通划线工程的施工范围、标准、质量要求以及双方的权利义务，确保工程质量，保障交通安全。
第二条工程内容与要求1. 工程地点：___________________2. 工程规模：___________________3. 施工内容：包括但不限于路面清扫、底漆涂布、热熔标线施工、冷漆标线施工、标志牌安装等。
4. 施工标准：应符合国家及地方有关交通标线施工的标准和规范。
5. 完成时间：自合同签订之日起____天内完成。
第三条合同价款与支付方式1. 合同总价为人民币（大写）____________元整。
2. 付款方式：- 预付款：合同签订后7天内支付合同总额的30%。
- 进度款：工程进度达到50%时支付合同总额的40%。
- 竣工款：工程验收合格后支付剩余30%的款项。
第四条质量保证与验收1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及甲方要求。
2. 工程完成后，由甲方组织有关部门进行验收。
3. 如验收不合格，乙方应负责无偿修复直至合格。
第五条违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程或工程质量不符合约定标准，应向甲方支付违约金，金额为未完成部分合同价款的10%。
2. 如因甲方原因导致工程延期，甲方应向乙方支付违约金，金额按实际延误天数计算。
第六条争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
高速公路改扩建工程施工合同三篇
高速公路改扩建工程施工合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟对某高速公路进行改扩建工程，乙方具备相关施工资质和经验，愿意承担该工程的施工任务。
经双方友好协商，就工程施工事项达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：某高速公路改扩建工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：全长XX公里，双向XX车道1.4 工程内容：主要包括路基、路面、桥梁、隧道、交通设施等施工内容二、合同金额与支付2.1 合同金额：人民币XX亿元（大写：____________________元整）2.2 支付方式：（1）业主按工程进度支付进度款；（2）工程验收合格后，业主支付尾款。
三、工期要求3.1 工程开工日期：____年____月____日3.2 工程竣工日期：____年____月____日3.3 工期延误：如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
四、乙方义务4.1 按照合同约定的工程内容、质量和进度要求，完成施工任务；4.2 负责施工过程中的安全生产，确保工程质量；4.3 遵守国家法律法规，严格执行工程所在地政策规定；4.4 负责施工场地的环境保护和污染防治。
五、甲方义务5.1 按合同约定支付工程款项；5.2 协助乙方办理施工所需的相关手续；5.3 施工场地、临时设施和生活保障；5.4 监督乙方施工过程，确保工程质量和进度。
六、违约责任6.1 乙方未按合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，赔偿甲方损失；6.2 甲方未按合同约定支付工程款项的，应承担违约责任，支付乙方逾期付款利息；6.3 双方的其他违约行为，按照合同约定承担相应的违约责任。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止；8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；8.3 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
地下车库交通设施施工合同(共10篇)
地下车库交通设施施工合同(共10篇)地下车库交通设施施工合同(共10篇) 地下车库交通设施施工合同地下车库交通设施施工合同发包方：承包方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合本工程实际情况，本着公平、自愿的原则，经甲、乙双方协商同意，现就甲方将“”车库交通设施发包给乙方施工的相关事宜达成一致，为了更好合作，明确分工，促使工程顺利完工，特订立如下合同条款，供双方共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：二、合同工期：本工程合同总工期30日历天，自本合同签订次日起开始计算。
三、工程造价：经甲、乙双方协商同意，本工程合同总价款为人民币：贰拾壹万陆仟捌佰元整（其中非机动车位已按20元/个计入合同总价），含：材料、人工、管理、税金等完成本工程的全部费用。
结算时单价不作调整，工程量以现场实收数量为准。
（详见合同副本交通设施方案设计图纸及报价明细）四、付款方式：1、合同签订后，乙方须存入10万元人民币合同履约保证金至甲方指定账户，此保证金随第一次工程款返还。
2、工程全部完工经甲方、监理单位验收合格后，五日内付至合同总价款的95%；3、剩余5%作为质量保证金，工程完工满一年无质量问题一次性付清；4、乙方每次结算工程款时须提供经甲方认可的有效合规税务发票。
五、工程质量1、乙方须严格按投标文件中材料质量、规格、型号购臵材料（所有标线涂料为马路专用漆，彩色分区为环氧防霉涂料），详见合同附件。
若在施工过程中发现乙方擅自使用其它类型的材料，甲方有权要求乙方无条件更换材料，并承担合同总价款30%的违约金。
2、本工程质保期为二年，自工程竣工验收合格之日起开始计算，在质保期内非甲方原因及不可抗力出现的任何质量问题由乙方负责免费维修到位。
六、双方责任1、甲方责任：①按签定合同的付款方式及时拨付工程款。
②按乙方施工要求,提供施工用水、用电的现场接驳点，费用由乙方自理。
③负责施工现场关系的理顺和协调。
高速公路项目 道路工程施工合同7篇
电力工程质量通病及预防措一、电缆沟工程质量通病及预防措施1.质量通病1）沉降开裂。
2）压顶裂缝。
3）沟底积水。
4）沟边粉刷有色差, 开裂。
5）临时增加电缆, 造成沟壁补疤。
2.6）电缆盖板响动, 边角不顺直。
3.7）电缆盖板裂纹, 露浆, 表面不平整；盖板镀锌角铁边锈蚀。
4.预防措施1）电缆沟基础必须夯实, 密实度达到设计要求。
2）压顶严禁采用砖砌粉刷, 必须使用配筋混凝丄压项, 合理设置沉降伸缩缝（与沟壁、垫层贯通）。
3）用水准仪打好基底标高, 严格找平放坡, 确保排水通畅: 沟底中线留好排水槽, 集中在雨水口, 再排到主排水管道。
4）粉刷砂浆拌各均匀, 配比一致, 不要留纵向接合缝, 粉刷完毕应定人定时养护。
5）对临时增加电缆, 应使用专用钻孔机开洞, 确保不损伤电缆沟, 工艺美观。
6）电缆沟压顶表面平整度控制在2mm以内, 确保防震橡皮条平直, 防止盖板走动有响声。
7）盖板实行工厂化定点制作加工, 角铁边镀锌后应校正, 并严格防腐处理, 确保不露浆, 角铁不生锈。
二、道路工程质量通病及预防措施1.质量通病1）路面有搅和等遗留物或油漆、沥青二次污染。
2）混凝土分缝不规范或不及时。
3）缝隙填充物不规范、不美观。
2.4）路边不顺直, 缺陵掉角, 道路积水。
1）坚持文明施工, 禁止在路面和浆, 不留任何二次污染物, 对路面已造成污染的应立即清理干净。
2）在路面凝固后具备分缝时及时按照设计图纸和规范分缝, 保证工艺美观。
3）伸缩缝灌缝采用质量可靠的专用灌胶, 灌完后及清理污染实。
4）道路装模时, 严格控制标高, 确保模具牢靠, 按规定时限松模。
三、电力变压器安装工程质量通病及预防措施1.质量通病1）设备的绝缘部分受潮或被污染。
2）变压器某些连接部位有渗漏油现象。
3）变压器连线松动。
4）电压切换装置不灵活或错位。
5）主变接地不符合设计要求。
6）高压套管末屏接地松动。
2.预防措施1）设备到货后, 应当场检查器身, 若发现有渗漏油现象, 应做好记录并通知厂家立即处理。
道路交安工程施工合同
道路交安工程施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行道路交安工程施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________道路交安工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于道路标志、标线、护栏、信号灯、监控设备等交通安全设施的的设计、采购、安装、调试、检测、验收和保修等。
二、合同金额2.1 本工程的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价应包含工程设计、设备采购、安装施工、调试检测、验收、培训、保修等全部费用。
三、合同工期3.1 工程预计开工日期为：__________年__________月__________日。
3.2 工程预计竣工日期为：__________年__________月__________日。
3.3 乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，每延期一天，乙方应向甲方支付合同金额的千分之五的违约金。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的验收资料，并按照甲方的要求进行培训。
4.3 工程质量保修期为一年，自工程验收合格之日起计算。
五、合同的履行5.1 甲方应按照约定的时间和金额支付合同价款。
5.2 乙方应按照约定的时间和质量要求完成工程。
5.3 甲方应提供施工所需的场地、电源、水源、通讯等条件，并保证施工安全。
5.4 乙方应按照约定的时间和方式向甲方报告工程进度和质量情况。
六、合同的变更和解除6.1 任何一方提出变更或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
交通设施施工合同
交通设施施工合同交通设施施工合同篇1甲方：_____乙方：_____为规范交通管理设施，甲方商定在地下停车场主要路口设置部分交通设施，并委托乙方设计、制作、安装。
根据合同法有关规定，经双方协商一致，就交通安全设施订制和安装有关事项达成如下条款，签定本合同。
一、交通设计型号规格.式样.数量标准式样交通标牌、标线、非标准指路牌、车轮定位器、减速路拱、护角导向标、凸面镜等交通安全设施一批。
各种交通标牌（标线、非标准指路牌）的式样、规格结构详见设施清单。
二、价款：本合同总造价为：_____（大写：_____元整）。
以上价款包材料费（含自制配件、附件）、人工费、进出场装卸运输费、税费等，若数量与报价表有出入，以最终实际数量结算，允许调整总价。
三、交货期与交付使用期：全部工程施工期限以甲方通知进场后_____天内完成。
四、结算方式：如因设计变更，使交通设施配套数量或使用的材料品牌、规格等发生变动部分按清单中的价格据实结算。
五、付款方式与期限：1、30%，￥：_____元合同签订后支付；2、30%，￥：_____元工程过半时支付；3、35%，￥：_____元按验收合格后三日内支付；4、5%, ￥：_____元质量保证金，在质保期满后三个工作日内甲方向乙方付清所有的工程余款；注：甲乙双方签订合同后，所有工程款项均以银行汇票、电汇形式结算。
禁止一切乙方人员以任何借口为由向甲乙以现金形式支取工程款。
如有变动，乙方应以书面形式通知甲方；甲方应在收到乙方的.书面通知后给予办理。
六、质保修、售后服务：交通标志牌保质期一年，耐磨地面保质期两年，接到甲方维修通知后及时到现场修复（因人为损坏不在保修范围之内），地面划线部分保修一年(因水等其他原因造成的损坏不在保修范围之内）。
七、现场施工管理：1、甲方提供的施工场地必须平整、干净。
2、施工人员进场施工应服从甲方管理。
八、附则：1、本协议经双方法人代表（或委托代理人）签字，单位盖章后生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
交通设施工程施工协议
发包人：芜湖杉杉新明达置业有限公司
（以下简称：甲方）
承包人：芜湖胜旭交通设施工程有限公司（以下简称：乙方）
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律，就乙方承包甲方的杉杉名都交通设施工程的施工安装项目，在平等互利原则的基础上，经双方友好协商，为明确各自责任、确保其工程按质按期完成，结合本工程的具体情况，现达成以下条款，双方共同遵守：
—、工程概况：
1、工程名称：B区地下停车库相关设施施工工程
2、工程地点：杉杉名都小区B区地下停车库
3、工程内容：按设计图纸及工程部要求的部位施工，包工、包料（其中定位器为甲供）。
二、工程造价及结算方式：
1、工程量按实结算，综合单价详见下表，总价按同等比列下浮结算，工程验收合格支付合同总价的95%，其余5%为质保金，一年后无质量问题，一次付清无息。
2、合同总价暂定为人民币大写：肆万捌仟伍佰元整（Y 48500元），工程量按实计算，工程量
实际发生如有偏差按同等比列下浮。
三、施工期限：
合同签订生效后，乙方接到甲方书面施工通知第二日起，10日内完成。
但因地湿、甲方原因
影响工程进度和不可抗力的因素影响工程进度，经甲方同意工期顺延。
四、进度款支付方式
本工程无预付款，施工完成验收合格后，支付合同总价的95% ;剩余5%为质保金，1年保
修期满后无质量问题，一个月内无息支付。
五、施工质量、安全及做法：
1、本合同工程质量执行《道路交通标志和标线》标准( GB5768-1999)。
2、乙方在施工中应注意安全，如因操作不当发生安全事故，由乙方承担全部责任。
3、所有交通设施均执行国家标准有关规定。
六、质保期限
工程验收合格后的12个月内为保修期。
此期间正常合理使用的情况下(人为损坏除外) ，若因产品质量问题造成的损坏，乙方免费维修。
七、双方权责：
1、甲方在通知乙方进场施工前，确保地面基本清洁、干燥，提供施工条件。
25034 61CA 懊29946 74FA 瓺"27098 69DA 槚36112 8D10 贐40493 9E2D 鸭
2、甲方对乙方进场施工期间，应提供人员进出及用电、用水等方便，并指派专人协助工作。
3、甲方应依合同及时支付款项；乙方应提供正规安装工程发票给甲方。
4、乙方进场施工人员，必须遵守甲方的相关规定，并在指定的区域内工作，不得随意作业。
并做好验收前的成品保护。
5、乙方应按双方确认的停车场平面图进行施工。
6、乙方负责施工人员的食宿，费用自理。
八、违约责任
1、除不可抗力的自然原因和社会原因外，需、供双方应严格遵守本合同的约定，否则，违约方须承担违约责任；
2、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付货款总额的3%。
向乙方偿付违约金；
3、乙方逾期完工的，每逾期一日，按货款总值的10%向甲方偿付逾期交货的违约金。
九、其它
1、合同自双方签字、盖章之日起生效，合同履行完毕自行终止。
合同有效期内，需供双方均不得随意变更或解除合同；
2、本合同未尽事宜，
3、本合同一式肆份，
4、本合同出现争议，甲方：需经双方协商，签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力；乙方执两份，甲方执两份，每份均具同等法律效力；双方协商解决，协商不一致时，提交芜湖市人民法院解决。
乙方：
地址：地址：
联系电话：联系电话：代表：代表：
日期：日期：。