(完整版)合同通用条款部分
建设工程施工合同通用条款完整版.pdf
建设工程施工合同通用条款完整版一、总则1.1 合同方当事人1.2 合同范围本合同适用于建设工程的施工承包合同。
建设工程包括但不限于房屋建筑、公共建筑、道路、桥梁、隧道等工程。
1.3 合同目的本合同的目的是规定双方在建设工程施工中的权利和义务，保证工程质量、工程进度和合同履约。
1.4 合同形式本合同以书面形式签订，并经双方盖章后生效。
二、施工规范2.1 相关法律法规承包商在施工过程中应遵守国家、地方的法律法规，包括但不限于建设法、安全生产法、环境保护法等相关法律法规。
2.2 工程质量要求承包商应按照相关规范和标准进行施工，确保工程质量符合国家标准和设计要求。
2.3 工程进度管理承包商应按照合同约定的工程进度进行施工，并及时与业主沟通工程进展情况。
2.4 施工安全管理承包商应制定安全施工方案，并严格执行安全操作规程，保障工人和现场人员的生命安全。
三、工程变更和索赔3.1 工程变更业主如需变更工程范围、工程设计或工程进度等内容，应与承包商协商一致，并签订变更协议。
3.2 索赔处理如因业主原因导致承包商遭受损失，应由业主进行赔偿。
如因承包商原因导致工程质量不合格，应由承包商进行赔偿。
3.3 争议解决双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成时，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
四、履约保证4.1 履约保证金业主可要求承包商提供履约保证金，用于保障合同的履行。
保证金金额和支付方式由双方协商确定。
4.2 索引文件承包商应按照合同要求提供施工图纸、技术资料等索引文件，以便业主进行审查。
4.3 交工验收工程完成后，业主有权进行交工验收，并有权提出合理的整改意见。
承包商应积极配合整改，确保工程质量达到合同要求。
五、违约责任5.1 违约处理任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此遭受的经济损失。
5.2 解除合同如一方严重违约，导致合同无法履行，对方有权解除合同，并有权追究违约方的法律责任。
5.3 损害赔偿如一方因违约行为给对方造成损害，应根据损害情况进行合理的赔偿。
合作合同条款范本5篇
合作合同条款范本5篇篇1本合同由以下双方于______年______月______日签署：甲方：________________乙方：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则，经友好协商，就甲、乙双方合作事宜，达成如下合同条款，以兹共同遵守。
一、合作事项1.1 双方同意，甲方提供______服务，乙方提供______支持，共同开展______项目。
1.2 双方应各自负责其承担的工作，并尽力完成项目目标。
二、合作期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
2.2 双方可提前______个月书面通知对方终止本合同，但双方应就项目结果进行结算并确定最终合作成果。
三、合作方式及分工3.1 甲方负责______工作，乙方负责______工作。
3.2 双方应各自指定一名负责人，负责协调、沟通双方合作事宜。
3.3 双方应各自承担其工作人员的薪酬、福利等费用。
四、知识产权4.1 本合同项下的合作成果，包括但不限于专利、著作权、商标等知识产权，由双方共同享有。
4.2 双方应保守合作过程中所涉及的商业秘密和技术秘密，未经对方同意，不得向任何第三方透露。
五、费用及支付方式5.1 双方应各自承担其承担的费用，包括但不限于材料费、人工费、税费等。
5.2 双方同意，按照以下方式支付费用：（1）甲方在完成其承担的工作后，向乙方提交结算单，乙方应在收到结算单后______日内审核并支付费用。
（2）乙方应按时足额支付费用，如逾期支付，应按照未支付金额的______%向甲方支付违约金。
六、保密条款6.1 双方应对本合同及合作过程中所涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得向任何第三方透露。
6.2 本保密条款在本合同终止后仍然有效。
服务类通用合同条款
服务类通用合同条款
一、合同的基本信息，包括合同的双方当事人信息、合同的签订日期、生效日期、合同期限等基本信息。
二、服务内容，明确约定服务的具体内容、范围、标准、要求等，确保双方对服务的期望达成一致。
三、服务费用，约定服务的费用支付方式、金额、时间等，明确双方在费用方面的权利和义务。
四、履行责任，明确双方在合同期限内各自的履行责任，包括服务提供方的责任和委托方的配合责任等。
五、保密条款，约定双方在合作过程中所涉及的商业秘密、技术机密等保密信息的保密责任和范围。
六、违约责任，约定双方因违反合同约定而产生的违约责任和补偿方式，保障合同的履行和双方的权益。
七、争议解决，明确双方在合同履行过程中发生争议时的解决
方式，可以选择诉讼、仲裁或者协商等方式解决争议。
八、其他条款，根据具体合同内容可能还包括通知方式、合同
变更、解除、终止等其他条款，以及法律适用、附则等内容。
以上是服务类通用合同条款的一般内容，具体合同内容还需根
据双方的实际情况和具体需求进行调整和完善。
在签订合同前，双
方应当仔细阅读并充分理解合同条款，确保合同的合法性和有效性。
公路工程(合同)通用条款(完整版).doc
公路工程合同通用条款第一章总则第一条合同目的和范围1.根据相关法律法规，为了明确公路工程合同中双方的权利义务，保证公路工程的顺利进行，特制定本合同通用条款。
2.本合同适用于各类公路工程的承包、分包、劳务和供货等合同，适用于各类公路工程的建设单位、设计单位、监理单位、承包单位、分包单位、劳务单位和供货单位。
第二条定义和解释3.承包单位：指承担公路工程施工任务的单位，包括总承包单位和分包单位。
4.建设单位：指公路工程的委托人，包括政府机构和企业。
5.监理单位：指由建设单位或委托建设单位聘请的对公路工程施工过程和质量进行监督和检查的单位。
6.供货单位：指为项目供应材料、设备等的单位。
7.分包单位：指承包单位将工程任务的一部分交由其他单位完成的情况。
8.劳务单位：指提供劳务工人的单位。
9.工程变更：指在施工过程中对原设计方案或施工方案进行修改的情况。
10.竣工验收：指公路工程完工后，建设单位和监理单位对工程质量进行验收的过程。
第三条合同生效11.本合同经双方当事人协商确认后，由双方当事人签署并加盖公章生效。
12.合同的补充协议、变更协议、解除协议等，应当采用书面形式，并由双方当事人签署生效。
第二章合同的履行第四条承包单位的权利和义务1.承包单位应当按照合同约定，完成公路工程的设计、施工、验收等任务。
2.承包单位应当按照法律法规要求，配备足够的技术人员和施工人员，并按照安全、环保要求进行施工。
3.承包单位应当按照合同约定，保证工程质量符合设计要求，并承担因施工质量不合格造成的责任。
4.承包单位应当按照合同约定的时间节点，完成工程的各项任务。
第五条建设单位的权利和义务5.建设单位应当按照合同约定支付工程款项，并及时足额支付。
6.建设单位应当按照法律法规要求，向有关政府部门申请工程施工许可，并按照合同约定提供施工图纸、技术文件等。
7.建设单位应当对公路工程的施工过程进行监督，并对承包单位提交的工程质量验收材料进行审核。
通用范文(正式版)合同中数量条款范文
合同中数量条款范文1. 引言合同中的数量条款是约定双方在合同履行过程中涉及到的数量相关事项的条款。
它明确了合同中各种数量的计算方式、规定了数量的变更和调整的方式，以及处理数量纠纷的程序和责任等内容。
本文旨在为编写合同的人员提供一份合同中数量条款的范本，帮助双方在签订合同时更加清晰地理解和约定相关数量条款。
2. 数量的定义和计算方式1.产品数量的计量单位为（如件、台、吨等）。
2.所有数量的计算，以出示的磅单、包装单据、发票或其他双方认可的凭证为准，双方共同签认后为有效。
3.对于数量超出约定范围的情况，双方应及时协商并签订补充协议进行调整。
3. 数量的变更和调整1.如需变更合同中约定的数量，变更请求方应提前书面通知对方。
对方在接到通知后的合理时间内予以回复。
2.双方在协商变更时，应就变更的数量、时间和方式等进行认真协商，并书面确认变更内容。
3.双方同意一致变更的数量，则已变更后的数量为有效数量。
变更后的数量应通过补充协议进行明确和确认。
4. 数量差异的处理1.若交付的数量与合同约定的数量差异在正负（如百分之三）以内，差异部分按合同单价进行相应调整。
2.若交付的数量与合同约定的数量差异超过正负（如百分之三），则由差异方支付差额给方。
3.双方对数量差异应及时提出异议，并在收到异议通知后的合理时间内进行协商解决。
5. 数量纠纷的解决方式1.如发生数量纠纷，双方应通过友好协商的方式解决。
任何一方发现有数量纠纷时，应立即书面通知对方，并提供相关凭证。
2.双方应尽快组织相关人员进行调查核实，并就纠纷的解决方式进行协商。
3.如协商无法解决纠纷，双方可协议选择相关专业机构进行鉴定或提交仲裁机构进行仲裁。
6. 违约责任1.若一方未按照合同约定的数量履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2.双方因履行合同中的数量条款发生纠纷，造成对方损失的一方有权要求违约方承担违约责任。
7. 其他条款1.本合同中未尽事宜，双方可通过协商一致进行补充和修改。
公路工程合同通用条款(完整版)
公路工程合同通用条款(完整版)第一章总则第一条适用范围第二条法律依据本合同的订立、履行、解释和争议解决，均应依据相关法律、法规和政府规章的规定。
第三条合同诚信甲乙双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则订立合同，并共同遵守合同条款的约定。
第二章合同的形成和生效第四条合同形成本合同的形成须由甲方和乙方通过书面形式进行，并经过双方法定代表人（或授权代表）的签字盖章确认。
第五条合同生效本合同自双方法定代表人（或授权代表）签署并盖章之日起生效。
第六条特别约定各参与方可根据具体项目的特殊情况，在本合同基础上订立补充协议，但不得与法律、法规相悖。
第三章合同的内容和约定第七条合同基本信息合同基本信息包括项目名称、项目地点、项目建设规模、工期要求、工程造价、付款方式等主要内容。
第八条工程范围和要求1.工程范围包括但不限于道路路基、路面、桥梁、隧道、交通设施、沥青混凝土、路灯工程、景观绿化等。
2.工程质量应符合国家相关标准和规范，具备良好的工程质量、安全性和耐久性。
第九条工程款项1.工程款项应按照合同约定的付款方式和支付时间安排进行支付。
2.对于完成阶段性工程的情况，甲方应及时支付相应的工程款项。
第四章合同的履行和变更第十条时间和进度管理1.甲方和乙方应共同协商并确定工程的开工日期和完工期限。
2.如因不可抗力等原因导致工期延误，一方应当提前通知另一方并经过双方同意后进行调整。
第十一条质量控制和验收1.乙方应建立完善的质量管理制度，监督施工过程中的质量控制。
2.甲方有权对乙方完成的工程进行验收，验收合格后方可结算相应款项。
第十二条变更和索赔1.双方一致同意进行工程变更的，应在书面形式上进行记录并经过双方签字确认。
2.对于由甲方原因引起的工程变更和乙方无法预见的工程难度增加，应进行相应的经济调整和协商解决。
第五章合同的解除和争议解决第十三条合同解除1.双方协商一致同意解除合同的，应在书面形式上进行记录并经过双方签字确认。
建设工程施工合同通用条款(完整版)[1]
![建设工程施工合同通用条款(完整版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/002e0bfdfc0a79563c1ec5da50e2524de418d065.png)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的和效力本合同是甲乙双方依法订立的有关建设工程施工合同的协议，具有合同效力。
第二条合同基本信息本合同的基本信息如下：建设工程名：【填写工程名称】施工地点：【填写工程地点】合同签订日期：【填写签订日期】合同金额：【填写合同金额】合同期限：【填写合同期限】第三条定义第二章合同的签订和生效第四条合同的签订1.甲方和乙方应当在本合同上签字和盖章。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
第五条合同的修改和变更1.甲方和乙方在施工过程中若需对本合同进行修改和变更，应当书面协商一致，并签订变更协议。
2.变更协议应当附在本合同正本上，具有与本合同同等的法律效力。
第六条合同的解除和终止1.本合同解除的条件和方式由双方在合同中约定。
–法律法规规定的情形；–双方协商一致；–其他合同约定的情形。
第三章工程的施工第七条施工文件1.甲方应向乙方提供施工所需的清单、图纸、技术规范等文件，确保施工顺利进行。
2.乙方应按照甲方提供的施工文件进行施工，确保工程质量和安全。
第八条工程质量和安全1.乙方应确保施工过程中的工程质量，按时保质保量完成施工任务。
2.乙方应严格遵守施工安全规范，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全。
第四章交付和竣工验收第九条工程交付1.乙方完成施工后，应书面通知甲方进行工程验收。
2.工程验收时，甲方有权对工程进行检查，发现问题应及时提出，并由乙方进行整改。
第十条竣工验收1.工程竣工后，甲方应组织对工程进行验收，并据实填写竣工验收证书。
2.竣工验收合格后，乙方应完成工程交付手续。
第五章违约责任第十一条违约责任1.任何一方违反本合同约定，应当承担违约责任。
2.违约方应向对方支付违约金，并承担其他法律责任。
第六章争议解决第十二条争议解决方式1.甲方和乙方因本合同的解释和执行发生争议时，应当通过友好协商解决。
2.如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同通用条款完整版doc[1]
![建设工程施工合同通用条款完整版doc[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/40772c50fbd6195f312b3169a45177232f60e49f.png)
建设工程施工合同通用条款完整版doc ：建设工程施工合同通用条款完整版目录：1.引言2.定义和术语3.合同主体4.工程范围5.工程进度和质量6.工程费用和支付7.变更和调整8.合同解除和终止9.违约责任10.争议解决11.一般条款12.附件：1.引言甲方（委托方）：[甲方名称]地质：[甲方地质]联系人：[甲方联系人]乙方（承包方）：[乙方名称]地质：[乙方地质]联系人：[乙方联系人]鉴于甲方希望委托乙方进行建设工程施工，乙方愿意接受甲方的委托，根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议，以共同遵守。
2.定义和术语2.1“工程”指本合同项下的建设工程项目，具体范围和内容详见附件一。
2.2“工程费用”指甲方应支付给乙方的工程总价款，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
2.3“工程进度”指甲方根据工程实施情况，按照约定的时间和顺序进行施工。
2.4“工程质量”指甲方按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程的安全、适用、经济、美观。
3.合同主体3.1甲方是具有完全民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织，具备合法的建设工程项目立项、规划、用地等手续。
3.2乙方是具有相应资质的施工单位，具备完成本合同项下工程的能力和条件。
4.工程范围4.1甲方委托乙方进行建设工程施工，工程范围和内容详见附件一。
4.2乙方应根据甲方的需求，按照国家相关标准和规范进行施工。
5.工程进度和质量5.1乙方应根据甲方的要求，按照约定的工程进度进行施工，确保工程按时完成。
5.2乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范，确保工程的安全、适用、经济、美观。
6.工程费用和支付6.1甲方应按照约定的工程费用支付给乙方。
6.2工程费用支付方式和时间详见附件二。
7.变更和调整7.1在工程实施过程中，如甲方需要对工程范围、内容、标准等进行变更，应与乙方协商一致，并签订书面变更协议。
公路工程合同通用条款(完整版)(2024精)
公路工程合同通用条款(完整版)第一章总则第1条【合同目的】本合同依据《合同法》第百八十七条的规定，为明确双方权利和义务，保障公路工程建设的顺利进行，特订立本合同。
第2条【合同范围】本合同范围涵盖公路工程建设项目的设计、施工、监理和设备采购等工作内容，以及其他双方协商一致的服务内容。
第3条【合同性质】本合同为采用总承包方式进行的公路工程建设项目所订立。
总承包人承担工程款清偿、工程质量责任和进度控制的责任。
各承包人协助总承包人开展工程建设，按合同责任划分明确各自责任和义务。
第4条【合同剩余】本合同剩余部分仍然有效且具有同等约束力。
第二章合同的签订和生效第5条【合同签订】本合同应由总承包人和业主双方监理机构或代表共同签订，并按实际情况进行备案。
第6条【合同生效】本合同在签署后即刻生效，除非双方协商一致决定解除合同。
第7条【合同负责人】每个承包人应指定一名合同负责人，负责协调和推进各承包人的工作，并与总承包人的项目经理进行沟通和协商。
第三章工程款支付第8条【工程款支付方式】工程款的支付方式按照工程进度和合同约定执行，可以采用预付款、进度款、完工结算款等方式。
第9条【支付条件】第10条【工程款支付期限】工程款的支付期限为工程验收合格后15个工作日内，支付至指定账户。
第四章工程变更和索赔第11条【工程变更】工程变更应根据实际施工情况，经双方协商一致，并以书面形式提出变更要求。
双方应及时处理和审批工程变更，并签署变更合同。
第12条【工程索赔】在下列情况下，承包人可以提出工程索赔要求： 1.业主方要求进行工程变更； 2.因不可抗力或其他非承包人责任原因导致施工进度延误； 3.业主方违反合同约定或变更合同约定。
第13条【索赔的处理】第五章合同违约及解除第14条【违约责任】任何一方未履行或违背合同约定的，应承担违约责任，并进行违约责任的赔偿。
第15条【解除合同】下列情况下，任何一方有权解除合同： 1.对方不能按合同约定完成工程； 2.对方未履行合同义务且拒不改正； 3.对方违反合同条款且造成严重后果。
建设工程施工合同通用条款完整版.pdf
建设工程施工合同通用条款完整版.pdf目录[TOC]1. 引言2. 定义与解释•合同：指本建设工程施工合同。
•委托人：指合同的发起方，即需要进行建设工程的施工的当事人。
•承包人：指合同的接受方，即承担建设工程施工任务的当事人。
•建设工程：指本合同中所规定的需要进行施工的建筑、结构、设备或其他工程。
•合同价款：指合同约定的承包人施工建设工程所应获得的价款。
•工期：指合同规定的建设工程完成所需要的时间。
3. 合同的内容3.1 建设工程的范围本合同约定的建设工程的范围应包括具体的工程内容、材料、设备等。
3.2 价款和支付方式3.2.1 价款的确定•固定总价款：合同双方约定建设工程的总价款，不受施工过程中的变化影响。
•单价加总价款：合同双方约定建设工程的单价和数量，根据工程实际完成情况进行价款计算。
3.2.2 价款的支付方式•分期支付：委托人按照合同约定的工程进度和实际完成情况，向承包人支付相应的价款。
•最终支付：合同约定的最终支付日期到达后，委托人应支付剩余的价款。
3.3 工期和延期3.3.1 工期的确定根据合同约定的建设工程的范围和工程量，合同应约定工程的开始日期和完成日期。
3.3.2 延期在下列情况下，工期可以延期：•不可抗力：包括自然灾害、战争等不可避免的因素。
•双方协商一致：委托人和承包人经协商一致同意延期。
3.4 合同的履行3.4.1 承包人的权利和义务•按期交付：承包人应按照合同约定的工期完成建设工程。
•质量保证：承包人应确保建设工程符合国家法律法规和行业标准的要求。
3.4.2 委托人的权利和义务•支付合同价款：委托人应按照合同约定的方式和时间支付价款。
•验收和接收：委托人应对建设工程进行验收，确认其符合合同约定的要求。
3.5 保险责任为了确保建设工程施工过程中的安全，双方应购买相应的保险，并履行保险责任。
3.6 解决争议双方在履行合同过程中产生的争议，应通过友好协商解决。
如果协商不成，可以提交仲裁机构进行仲裁。
公路工程合同通用条款(完整版).doc(2024精)
公路工程合同通用条款（完整版）第一章总则第一条目的和基本原则1.根据《合同法》、《公路法》等相关法律、法规规定，为确保公路工程项目顺利进行，维护各方当事人的合法权益，制定本合同通用条款。
2.本合同各方当事人应遵守国家有关法律、法规以及政策规定，按照自愿、平等、公正、诚实信用的原则，自主协商、友好合作，维护合同的履约目标。
第二条合同文本及附件1.本合同分为合同正文和附件，合同正文和附件是本合同不可分割的组成部分。
2.合同正文包括本合同的各项条款和项目实施计划。
3.附件是指在本合同签订之前，双方当事人达成的一致意见文件。
第三条合同的解释1.对于本合同中的名词、术语和定义，应以本合同第四章或相关合同条款中的解释为准。
2.如本合同中不存在相关解释，应参照国家相关法律、法规以及业务惯例予以解释。
第二章合同的签订与生效第四条合同的签订1.本合同由各方当事人自愿性签订，双方当事人应当通过书面形式签署本合同。
2.本合同自各方当事人公章或法定代表人签字盖章之日起生效。
3.合同的签订必须遵守法律法规的规定，并经有法定代表权或授权的人员签字。
第五条合同的变更和解除1.任何一方当事人变更或解除本合同时，应书面通知其他合同当事人，并经双方协商一致后进行变更或解除。
2.变更合同的内容应以书面形式签署变更协议，变更协议与原合同具有同等法律效力。
3.对于爆发战争、自然灾害等不可抗力因素造成合同无法履行的情况，合同当事人可通过协商解除本合同。
第三章合同的履行第六条项目实施计划1.项目实施计划是指按照本合同约定，经双方当事人协商达成一致的项目实施进度及配合要求计划。
2.项目实施计划应具体明确项目的实施内容、时间进度、费用等关键要素，并得到各方当事人的认可和签署。
第七条材料和设备的供应1.各方当事人应按照项目实施计划和合同约定的要求及时提供所需的合格材料和设备。
2.材料和设备的供应应符合国家相关法律法规的标准和要求，并提供相应的合格证明文件。
通用范文(正式版)最新技术服务合同条款 技术服务合同期限规定
最新技术服务合同条款技术服务合同期限规定本文档为技术服务合同的一部分，旨在明确双方在合同期限方面的权利和义务。
请在签署合同前仔细阅读本条款。
1. 合同期限本技术服务合同的期限自合同生效之日起至合同终止之日止。
合同期限为【合同期限】（以双方协商确定）。
在达到合同期限后，合同将自动终止，双方无需另行通知。
2. 续约与终止2.1双方同意，在合同期限届满前【合同期限届满前多久】（以双方协商确定）的时间内进行续约谈判。
若双方就续约未能达成一致意见，合同将按照合同期限届满后的规定自动终止。
2.2若一方违反了合同约定的任何一项条款，并导致合同无法继续履行的，守约方有权提前终止本合同。
2.3终止本合同的通知应当以书面形式提前至少【提前终止合同的通知期限】（以双方协商确定）通知对方。
未提前通知的，违约方应向守约方支付违约金并承担由此产生的其他费用。
3. 合同期限内的义务3.1甲方应在合同期限内按照约定提供技术服务并保证服务的质量和效果。
3.2乙方应按照合同约定及时支付技术服务费用，并协助甲方履行技术服务义务。
3.3若乙方需要延长或缩短甲方提供的技术服务时间，应当在合同期限届满前提前书面通知甲方，并且双方需就此达成一致意见。
4. 成果所有权本合同期限内，甲方开发的任何技术成果及相关权益均属于甲方所有。
乙方无权擅自使用、复制、修改、分发甲方的技术成果。
5. 争议解决双方在履行合同过程中产生的争议应通过友好协商解决。
若无法达成一致意见，双方同意提交至【仲裁机构】进行仲裁。
6. 其他约定6.1本合同未约定事项，双方应通过书面形式进行讨论并达成一致意见。
6.2本合同中任何一条或多条被认定为无效的，不影响其他条款的效力。
6.3本合同一式【合同份数】份，双方各执【份数】份，具有同等法律效力。
结论本技术服务合同期限规定详细列出了合同期限、续约与终止、合同期限内的义务、成果所有权、争议解决等重要条款。
双方在签署合同前应认真阅读并理解本文档，确保双方的权益得到保护。
(完整版)常见的合同通用条款(中英文)
常见的合同通用条款GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACTDATED日期CONTRACT NAME合同名称by and between合同双方PARTY A NAMEPARTY A甲方名称and与PARTY B NAMEPARTY B乙方名称TABLE OF CONTENTPRELIMINARY STATEMENT前言1. DEFINITIONS定义2.[OPERATIVE CLAUSES] 具体操作条款3.CONDITIONS PRECEDENT如有必要，根据交易具体情况设定相应先决条件4.REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 陈述和担保［保证］5.TERM合同期限6.TERMINATION合同终止7.CONFIDENTIALITY保密义务8.BREACH OF CONTRACT违约9.FORCE MAJEURE不可抗力10.SETTLEMENT OF DISPUTES争议的解决11.APPLICABLE LAW 适用法律12.MISCELLANEOUS PROVISIONS其他规定THIS CONTRACT(“Contract”)is made in [city and province], China on this day of ,200 by and between [Party A name],[Party A entity form] established and existing under the laws of China, with its legal address at [address] (hereinafter referred to as “Party A”), and [Party B name], [Party B entity form] organized and existing under the laws of [Party Bjurisdiction of incoporation] with its legal address at [address] (hereinafter referred to as “Party B”). Party A and Party B shall hereinafter be referred to individually as a “Party ” and collectively as the “Parties”.本合同于年月日由以下两方在［地点］签订：［甲方名称］，一家根据中华人民共和国法律组建及存续的［甲方组织形式］，法定地址为［甲方法定地址］（以下简称“甲方”）：［乙方名称］，一家根据［乙方所在国］法律组建及存续的［乙方组织形式］，法定地址为［乙方法定地址］（以下简称“乙方”）。
(完整版)合同文本通用示范条款
合同文本通用示范条款一、鉴于条款鉴于1. 甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司，现就工作及其它相关的服务工作，拟委托具有前述相关工作资质及经验的乙方，承担并完成该项工作。
2. 乙方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司，具备承担甲方的工作及其它相关服务工作的各项资质及经验，愿意并有能力接受甲方委托按照甲方要求承担该项服务工作。
3.甲方签订本合同的目的在于。
二、对方保证具备履约资格及能力条款1. 乙方保证其具有承接本合同项目的法定资质，因乙方缺乏相应资质而给甲方造成损失的，乙方承担相关责任。
2. 乙方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规及地方法规的有关规定，并承担因违反上述规定而产生的法律责任。
如项目需要审批的，应由乙方完成相关审批手续。
三、结算、支付条款1. 合同金额为人民币元，包括但不限于：。
双方确认，出本合同总金额外，甲方无须就本协议项下乙方服务向乙方支付任何额外费用。
2. 甲方采用第种方式，并按一下约定安排付款：（1）现金；（2）支票；（3）转账。
（1）在本合同签署后个工作日内支付合同总金额的%，即人民币元。
（2）在乙方交付并经甲方验收合格后个工作日内支付剩余的合同金额，即人民币元。
3. 乙方应分别在收到上述（1）和（2）款所规定金额后日内想甲方出具前述各款金额的正规税务发票。
4. 双方的账户如下：甲方：开户行：账户名称：账号：乙方：开户行：账户名称：账号：任何一方如需改变上述，应提前十日以书面通知另一方，如果乙方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予赔偿。
四、知识产权条款1. 成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方保证向甲方提供的成果不侵犯他人的知识产权。
与成果有关或因甲方适用成果而发生或引起的任何索赔或纠纷，由乙方负责处理并承担责任；因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
五、保密条款1. 本合同拥有信息的一方（“提供方”）根据本合同向另一方（“接受方”）提供的信息，包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息，本合同的条款和玉本合同有关的其他商业信息和技术信息（以下统称“保密信息”），只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。
建设工程施工(合同)通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务，维护双方的合法权益，规范施工活动，保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本，并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况，对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处，由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规，确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后，应根据实际情况协商确定具体的施工范围，并书面确认。
第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时，可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定，并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规，及时支付，不得拖欠。
第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质，并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求，承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施，确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔1.若发生工程变更，应及时进行书面协商，确定变更内容和费用，并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失，可提交索赔书面申请，并提供相关证据和材料。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应协商解决。
若协商不成，可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致，可对合同内容进行变更，并签订书面变更协议。
2.若一方未履行合同义务，违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求其承担相应的违约责任。
第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效，各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务，并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案，并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后，发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题，施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后，发包单位应及时与施工单位进行决算，确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用，应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算，每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用，施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为，应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第二节通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。
计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。
计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。
1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。
合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格和费用1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6 其他1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。
合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3法律合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 标准和规范1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。
除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供和交底发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。
发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2 图纸的错误承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。
监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。
合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。
监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。
任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。
拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。