建设工程材料供应合同书
工程施工材料合同7篇
工程施工材料合同7篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在工程施工材料供应过程中的权利与义务，确保工程质量和进度，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 承包范围：工程施工所需材料的供应二、材料供应1. 乙方应按照甲方提供的材料需求计划，按时、按质、按量供应所需材料。
2. 乙方应提供符合国家标准或双方约定的材料，并提供相应的质量证明文件。
3. 甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如发现质量问题，有权要求乙方退换。
三、材料质量及验收标准1. 乙方供应的材料应符合国家相关质量标准，满足工程设计和施工要求。
2. 甲方在收到材料后，有权对材料进行验收。
如甲方发现材料存在质量问题，应及时通知乙方，并要求退换。
3. 材料验收标准按照国家标准及双方约定执行。
四、材料价格及支付方式1. 材料价格以双方约定的价格为准，如市场价格发生变动，双方应提前协商调整。
2. 甲方在收到合格材料后，应按照约定支付材料款。
支付方式及期限按照双方约定执行。
3. 如甲方未按约定支付材料款，乙方有权停止供应材料。
五、违约责任1. 如乙方未按约定时间供应材料，导致工程进度延误，应承担违约责任。
2. 如乙方提供的材料存在质量问题，除退换外，还应承担相应的违约责任。
3. 如甲方未按约定支付材料款，应承担违约责任。
4. 双方约定其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 如因本合同发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程合同甲供材料
建筑工程合同甲供材料当涉及到建筑工程项目时，甲乙双方通常会在合同中约定材料的供应责任。
甲供材料通常包括一些关键性的、对工程质量影响较大的或者需要特别定制的材料。
这些材料包括但不限于钢材、水泥、砖瓦、装饰材料、电气设备等。
以下是一个建筑工程合同甲供材料的标准范本，用于指导实际的合同编写：第一条材料供应1.1 甲方应按照合同约定，提供以下主要建筑材料：- 钢筋、水泥、砖瓦等结构用材- 门窗及玻璃等外围护结构用材- 电线电缆、开关插座等电气材料- 卫生洁具、照明设施等装修材料1.2 所有甲供材料必须符合国家相关质量标准，并提供相应的合格证明文件。
第二条材料交付2.1 甲方应在乙方指定的时间前将材料送达工地，并保证材料的完好无损。
2.2 乙方有权对收到的材料进行验收，如发现质量问题，应及时通知甲方进行处理。
第三条质量保证3.1 甲方应对所提供的材料质量负责，确保其符合工程建设的要求。
3.2 如因材料质量问题导致工程出现缺陷或损失，甲方应承担相应责任。
第四条违约责任4.1 若甲方未能按约定时间提供材料，或提供的材料不符合约定标准，应视为违约。
4.2 违约方应赔偿对方因此而产生的直接经济损失。
第五条其他条款5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
5.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
注：以上内容仅为示例，具体条款应根据实际工程项目和双方协商确定。
在实际运用这个范本时，需要注意以下几点：- 明确列出所有甲供材料的名称、规格、数量以及质量要求，确保双方对材料的需求有共同的理解。
- 规定清晰的材料交付时间和方式，包括运输的责任和费用承担。
- 设立合理的验收程序和标准，确保材料的质量符合工程要求。
- 对于违约责任要有明确的规定，包括违约金的计算方式和支付条件。
- 考虑到可能出现的变更和争议，合同中应包含适当的调整机制和争议解决途径。
工程施工材料合同5篇
工程施工材料合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程施工所需材料的采购事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同双方1. 甲方为工程建设的总承包方，负责施工项目的组织与实施。
2. 乙方为工程施工材料的供应商，负责按照甲方的需求提供合格的材料。
二、工程材料内容1. 材料种类：包括但不限于钢材、水泥、砂石、砖瓦、涂料等建筑用材料。
具体材料品种及规格型号按照工程需求进行确定。
2. 材料质量要求：符合国家相关标准规范及工程实际需求，保证质量合格。
三、材料供应安排1. 乙方应根据甲方的施工进度要求，制定材料供应计划，并保证按时供货。
2. 材料交付方式：按照甲方的具体要求进行配送至指定地点。
运输费用由乙方承担。
3. 材料验收：甲方有权对收到的材料进行验收，如发现问题应及时通知乙方进行更换或处理。
四、合同价格及支付方式1. 合同价格：甲乙双方根据市场行情及材料成本等因素共同商定材料价格，并在合同中明确注明。
2. 支付方式：按照工程进度分期支付材料款项。
甲方在收到合格发票后，按照约定的付款周期进行支付。
具体支付细节按照工程进度和合同条款执行。
五、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定时间提供材料，应按照逾期交货的天数向甲方支付违约金。
如逾期超过约定时间一定天数，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。
2. 若甲方未按照合同约定支付货款，应按照逾期付款的天数向乙方支付违约金。
如逾期付款导致乙方经济损失的，甲方应承担相应赔偿责任。
3. 在合同履行过程中，若甲乙双方因违约产生纠纷的，双方应首先协商解决。
协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼解决纠纷。
六、合同解除与终止1. 合同解除：合同解除应当符合法律法规的规定和双方的约定。
建筑材料供应合同范本
建筑材料供应合同范本甲方：（供应商名称）地址：（供应商地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（需求方名称）地址：（需求方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）鉴于甲方具有从事建筑材料供应的资质和能力，乙方愿意向甲方采购建筑材料，双方经友好协商，就建筑材料供应事宜达成如下合同：第一条供应货物及数量1.1 甲方同意按照乙方的采购需求，向乙方提供以下建筑材料：（列明具体建筑材料名称及规格要求）1.2 本合同所述建筑材料的数量及交付时间应在双方签订合同后另行确认，若有变化，应及时通知对方，经双方确认后履行。
第二条价格及付款方式2.1 乙方应按照甲方提供的建筑材料价格单进行支付，具体价格为（价格详细说明）。
2.2 乙方应按照甲方约定的付款方式及时间进行支付，支付方式可以选择预付款、到付款或月结等，具体支付方式双方另行协商确认。
第三条交付及验收3.1 甲方应按照约定时间将建筑材料交付至乙方指定地点，并承担相应的交付费用。
3.2 乙方应在收到建筑材料后进行验收，如有质量问题或数量不符，应当及时通知甲方，甲方应承担相应责任。
第四条违约责任4.1 若因一方违反合同规定致使对方利益受损，违约方应赔偿对方的损失，并支付相应的违约金。
第五条争议解决5.1 双方一致同意将因履行本合同产生的争议提交至具有管辖权的仲裁机构进行仲裁，并最终仲裁裁决为终局裁决。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间），如需要续签或修改，须经双方协商一致。
（以下无正文）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
以上为建筑材料供应合同范本，甲乙双方应严格按照合同条款执行，确保双方权益。
如有任何争议或需要进一步协商的事宜，双方应积极沟通解决，维护合作关系的稳定与持续发展。
感谢双方对本合同的理解与支持。
建筑工程合同甲供材料
建筑工程合同甲供材料
甲方（业主）与乙方（承包商）根据平等自愿的原则，就_________（工程名称）的建设事宜，经过友好协商，达成如下建筑工程合同条款：
一、材料供应
1. 甲方负责按照工程需求提供以下主要建筑材料：钢材、水泥、砂石料等。
所提供材料应符合国家相关标准及工程质量要求。
2. 乙方应根据工程进度提前向甲方提交材料需求计划，并确保材料的正确使用和存储。
3. 如遇特殊情况需更换材料品牌或规格，双方应协商一致后作出调整。
二、质量要求
1. 甲方提供的材料必须达到国家及行业标准，不得使用伪劣产品。
2. 乙方在施工过程中发现材料存在质量问题，应及时通知甲方，由甲方负责协调解决。
3. 所有材料应有合格证明文件，以备查验。
三、价格与结算
1. 材料的价格按照合同约定执行，如有市场波动导致价格变化，双方应根据实际情况协商调整。
2. 材料款项的支付方式及时限应详细列明于合同之中，确保资金流转的透明性和效率。
四、交货与验收
1. 甲方应按工程进度及时交付所需材料，确保工程不因材料问题而延误。
2. 乙方收到材料后，应在规定时间内完成验收，并对材料的数量和质量负责。
五、违约责任
1. 如甲方未能按时提供合格材料导致工程延期，应承担相应责任。
2. 如乙方因保管不善导致材料损坏或浪费，应照价赔偿。
六、争议解决
1. 合同执行过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
建筑材料供应合同
建筑材料供应合同甲方：________（以下简称“甲方”）乙方：________（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，达成以下协议：第一条合同目的1.1 乙方同意向甲方供应建筑材料，以满足甲方在特定工程项目中的需求。
1.2 甲方同意从乙方处购买建筑材料，并支付相应的货款。
第二条产品规格与数量2.1 乙方将向甲方供应以下建筑材料（具体规格、型号、数量等详见附表1）。
2.2 乙方保证所供建筑材料的质量符合国家标准，并提供相应的质量检验证明。
第三条交货方式及时间3.1 乙方应按照甲方的要求，将建筑材料送至特定地点（详见附表2）。
3.2 交货时间应在双方协商确定的交货期限内完成。
如乙方因不可抗力等原因导致无法按时交货，应及时通知甲方并提供合理的解决方案。
第四条价格与支付方式4.1 建筑材料的价格为人民币____元/____（货币单位）。
4.2 甲方应在收到建筑材料交货后的____日内支付全部货款。
4.3 货款支付方式：甲方将以电汇/现金方式支付全部货款至乙方指定的账户。
第五条品质保证5.1 在建筑材料交付后的____（保修期限）内，如甲方发现所购建筑材料存在质量问题，甲方有权要求乙方免费对其进行更换、修理或退货，并承担乙方因此产生的相关费用。
5.2 甲方如需进行质量检测，检测费用由甲方承担。
第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付货款，甲方应向乙方支付每日货款金额____% 的违约金。
6.2 如乙方未按时供货或供货不符合约定质量标准，应向甲方支付每日货款金额____% 的违约金。
6.3 如一方违约导致另一方遭受损失的，违约方应赔偿对方的损失。
第七条不可抗力7.1 如发生不可抗力事件，包括但不限于自然灾害、战争、政府禁令等，导致一方无法履行合同的，双方应互相体谅，并将不可抗力事件及时书面通知对方。
7.2 不可抗力事件发生时，双方应共同商讨解决方案，以减少损失，并在不可抗力事件消除后按合同约定继续履行合同。
2023年建设工程材料供应合同(精选10篇)
2023年建设工程材料供应合同（精选10篇）建设工程材料供应合同篇1甲方：________________________(以下简称甲方)乙方：________________________(以下简称乙方)因工程需要，甲方确定乙方作为土地整理标识牌供货商，经双方协商同意，订立本合同，共同履行。
一、供货材料数量及价格：单价：_____元/片，共计_____片。
二、质量要求：合格。
三、验收标准及方式：甲方随意抽验。
四、供货地点及运输装卸费用承担：供货地点由甲方指定，运输及装卸费用由乙方承担。
五、结算及付款方式：乙方将货如数送至甲方制定地点，经验收合格后，_____日内付清货款。
六、合同的终止：双方履行完各自的权利和义务，本合同自行终结。
任何一方违背合同的规定条款，对方都可以不承担责任而终止本合同。
七、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生争议时，双方协商解决，协商不成时，任何一方可依法向当地人民法院提起诉讼。
八、本合同一式两份，双方签字后生效，其中甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方(公章)：____________________乙方(公章)：___________________法定代表人(签字)：______________法定代表人(签字)：______________________年____月____日_________年____月____日建设工程材料供应合同篇2订合同双方：以下简称甲方以下简称乙方甲方的工程材料，确定乙方为供货商，经双方协商同意，订立本合同履行。
一、供货材料数量及价格：二、质量要求：。
三、验收标准及方式：四、供货地点及运输装卸费用承担：五、现场加工要求：六、结算及付款方式：七、双方违约责任：八、合同的终止：双方履行完各自的权利和义务，本合同自行终结。
任何一方违背合同的规定条款，对方都可以不承担责任而终止本合同。
九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生争议时，双方协商解决，协商不成时，任何一方可依法向当地人民法院提起诉讼。
简单建筑材料采购合同4篇
简单建筑材料采购合同简单建筑材料采购合同精选4篇（一）合同编号：____甲方（采购方）：____乙方（供应方）：____鉴于甲方因项目建设需要，向乙方采购建筑材料，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一条材料种类及数量甲方同意向乙方采购以下建筑材料：名称：____规格：____数量：____乙方应保证所供材料符合国家相关标准及甲方要求。
第二条材料质量乙方承诺所供材料质量合格，无缺陷，符合甲方施工标准。
甲方有权在收货后____天内对材料质量提出异议。
第三条价格及支付方式材料单价为人民币（大写）元/（￥____元/____）。
总金额为人民币（大写）____元整（￥____元）。
付款方式：甲方应在合同签订后____天内支付定金____%，余款在材料交付并验收合格后____天内支付。
第四条交货时间及地点乙方应于____年____月____日前将材料送至甲方指定地点：____交货时，乙方应提供材料清单及质量合格证明。
第五条验收与异议甲方应在材料交付后的____天内完成验收。
如材料存在质量问题，甲方应在验收后____天内书面通知乙方。
第六条违约责任如乙方延迟交货，每延迟一天，应向甲方支付合同总金额____%的违约金。
如甲方延迟付款，每延迟一天，应向乙方支付未付款项____%的违约金。
第七条合同变更与解除合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
遇不可抗力因素导致合同无法履行时，双方应协商解决。
第八条争议解决甲乙双方因履行本合同发生争议，应首先协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：____ 日期：____年____月____日乙方（签字）：____ 日期：____年____月____日简单建筑材料采购合同精选4篇（二）甲方（业主）：____乙方（承包商）：____鉴于：甲方拟进行____工程，并已决定将该工程的施工任务委托给乙方。
供应工地钢筋合同协议书
甲方：（工地名称或甲方全称）乙方：（钢筋供应商名称或乙方全称）鉴于甲方正在进行（工地名称或项目名称）的建设工程，需大量钢筋材料供应；乙方具有丰富的钢筋供应经验，愿意提供优质钢筋材料。
双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1. 乙方负责向甲方供应符合国家相关标准和规范要求的钢筋材料。
2. 钢筋材料规格、型号、数量详见附件《钢筋供应清单》。
二、供应时间1. 钢筋供应时间：自合同签订之日起至（工程完工日期）止。
2. 乙方应按照甲方工程进度需求，合理安排钢筋材料的供应时间。
三、质量要求1. 钢筋材料应符合国家标准《钢筋混凝土用钢》（GB1499.2-2007）等相关规定。
2. 乙方应提供每批钢筋的材质证明、出厂检验报告等文件。
四、价格及付款方式1. 钢筋材料价格：按照市场行情和合同附件《钢筋供应清单》中的价格执行。
2. 付款方式：甲方在收到乙方提供的货物及相关文件后，按照合同约定支付货款。
3. 付款比例：首付（一定比例），余款在工程验收合格后支付。
五、交货地点及运输1. 交货地点：甲方指定工地现场。
2. 运输：乙方负责将钢筋材料运输至甲方指定地点，运输费用由乙方承担。
六、验收标准及方法1. 钢筋材料验收标准：按照国家标准和合同约定执行。
2. 验收方法：甲方指定人员与乙方共同验收，如发现质量问题，乙方应在规定时间内予以更换或赔偿。
七、违约责任1. 乙方未能按时、按质、按量供应钢筋材料，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的（一定比例）。
2. 甲方未能按时支付货款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的（一定比例）。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________代表人（签字）：____________代表人（签字）：____________签订日期：____年____月____日。
建筑材料供应合同范本(4篇)
建筑材料供应合同范本使用方(以下简称甲方)：供应方(以下简称乙方)：第一条目的和背景条款1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就____工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。
第二条材料交货地点、供货期限2.1交货地址：__________2.2供货起止时间：____年____月____日至____年____月____日第三条供应要求及价格3.1数量(m3);单价(元/m3);货款金额(万元);最终以实际结算为准。
3.2上述价格为到货价，且是综合单价。
含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。
第四条结算和资金支付条款4.1结算方式：4.2约定的结算期限：4.3送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。
但签字不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第五条约定办理。
4.4每月____日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。
4.5付款方式和期限：第五条质量标准和验收5.1乙方应对供应材料的质量负责。
5.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。
5.3乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收;初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理;甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即作出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条甲方的责任和义务6.1甲方应根据施工进度，提前____天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6.2乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。
建筑工程材料采购合同12篇
建筑工程材料采购合同12篇建筑工程材料采购合同1采购方：________________________建筑工程有限公司供应方：_________根据《中华人民共和国民法典》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。
第一条、材料价格清单及总价1、材料名称;数量;单价;金额：_________总价：_________ _________元人民币(小写)总价：_________ _________元整(大写)第二条、交货地点：_________第三条、付款方式：_________第四条、材料质量：_________乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)第五条、验收方式：_________当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。
如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。
第六条、违约责任：_________1) 乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。
2) 乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。
如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。
3)乙方必须安全规范运输。
如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。
第七条：_________合同执行：_________1) 本合同未尽事宜，双方应友好协商。
协商不成可提交法院解决处理。
2) 本合同字双方签字盖章之日起生效。
3) 本合同一式两份，甲乙双方个执一份。
采购方签字(盖章)：_________ 供应方签字(盖章)：_________ 法定代表人：_________ 法定代表人：_________联系电话：_________ 联系电话：_________开户银行：_________ 开户银行：_________帐号：_________ 帐号：__________________年 _________月 _________日 _________年 _________月 _________日建筑工程材料采购合同2（需方）甲方：（供方）乙方：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：一、货物名称，数量及单价甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑保温材料名称，数量_____吨，单价为_____，如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算。
有关供应合同(建设工程材料)8篇
有关供应合同(建设工程材料)8篇篇1甲方（采购方）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________乙方（供应方）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________鉴于甲方需要采购建设工程材料，乙方具备相关材料的生产和供应能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下供应合同：一、合同标的1. 乙方同意向甲方供应以下建设工程材料：________________（具体材料清单）。
2. 材料质量需符合国家相关标准及甲方要求。
乙方应提供完整的质量证明文件及检验报告。
二、交货时间和地点1. 乙方应按照甲方的需求计划，按时交付材料。
具体交货时间以甲方书面通知为准。
2. 交货地点：____________________________。
3. 乙方承担材料运输至甲方指定地点的运费。
如因甲方指定地点变更导致额外运费，由甲方承担。
三、价格和支付方式1. 材料价格：双方约定，乙方以______元/吨（或其他计量单位）的价格向甲方供应材料。
该价格包含材料成本、运输费用等所有费用。
如价格变动，需双方另行协商。
2. 支付方式：甲方在收到材料并验收合格后______天内支付货款。
乙方需提供正规发票。
四、质量保证和售后服务1. 乙方保证所供应的材料质量符合国家相关标准及甲方要求。
如因材料质量问题造成甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。
2. 乙方提供______年的售后服务。
在保修期内，如材料出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间交货，应承担逾期交货的违约责任，向甲方支付违约金。
违约金按逾期交货部分货款的______%计算。
建设工程材料供应合同范本
建设工程材料供应合同范本合同编号：【合同编号】编制日期：【日期】当事人：供方（甲方）：名称：【供方名称】地址：【供方地址】法定代表人：【法定代表人】 ### 需方（乙方）：名称：【需方名称】地址：【需方地址】法定代表人：【法定代表人】在甲乙双方协商一致的基础上，就甲方向乙方供应建设工程所需的材料事宜，达成以下合同：一、材料供应内容1.1 材料名称和规格型号由乙方根据甲方提供的材料名称和规格型号进行供应，具体清单详见附件。
1.2 供货数量乙方按照甲方的需求和订单数量提供相应的材料，供货数量以甲方实际验收为准。
1.3 材料质量乙方应保证所供材料的质量符合国家相关标准和法律法规要求，并提供相应的出厂合格证明，并承担相应的质量责任。
二、供货时间和地点2.1 供货时间乙方应按照双方约定的供货时间节点履行供货义务，确保材料的及时供应，并提前通知甲方。
2.2 供货地点乙方应按照甲方要求将材料送达到指定地点，包括该建设工程的施工现场或其他约定地点。
三、价格和支付方式3.1 价格本合同依据乙方提供的报价，甲方同意按照以下价格支付材料费用：【报价明细】3.2 支付方式甲方应在材料供应完成后【付款期限】内向乙方支付所需材料的费用，支付方式为【支付方式】。
四、验收和售后服务4.1 验收标准乙方应按照国家相关标准和法律法规要求提供的材料质量进行验收。
如发现材料不符合要求的，乙方应承担替换和赔偿责任。
4.2 售后服务对于材料质量的问题，甲方应在【售后服务期限】内提出异议，并提供相关证据。
乙方应在收到通知后及时进行处理和解决。
五、违约责任5.1 违约责任任何一方未能按照本合同约定履行义务的，应向对方支付相应的违约金，每迟延一天，违约一方应向对方支付合同总额【违约金比例】的违约金。
5.2 强制执行如一方违约情节严重影响到另一方的利益，另一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼，请求解除合同或要求对方强制履行。
六、保密条款6.1 保密义务甲乙双方在履行本合同过程中接触到的商业秘密和机密信息应予以保密，并承担保密责任，未经对方书面同意不得向任何第三方透露。
建房包工包料合同书6篇
建房包工包料合同书6篇篇1建房包工包料合同书甲方（甲方名称）：_______________ 地址：_______________ 电话：_______________乙方（乙方名称）：_______________ 地址：_______________ 电话：_______________依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方（建筑地址）建房包工包料一事，达成以下协议并共同遵守：一、合同标的及原则1.1 甲方同意将位于__________的建房工程承包给乙方，乙方承诺按照双方约定的价格和工程规格完成建房包工包料的任务。
1.2 乙方应按照甲方的要求，准备所需的施工材料，进行施工并交付甲方验收。
1.3 本合同为建房包工包料合同，即包含劳务合同和材料供应合同两部分，合同金额为__________万元。
二、工程内容和要求2.1 建房工程地点为_____________，建筑规划__________室__________厅__________卫，总建筑面积约为__________平方米。
2.2 乙方应按照甲方规定的施工标准和质量要求进行工程建设，确保施工质量符合国家相关规定。
2.3 乙方应保证项目工期，按照约定的工期完成建房工程，并保证工程竣工后确保房屋的安全、完好。
三、价格及支付方式3.1 本工程总价为__________万元，包含的内容有人工费、材料费以及其他相关费用。
3.2 甲方应在签署本合同后的____天内支付工程款的____%，余款按进度支付。
3.3 工程款的支付方式为__________方式支付。
四、违约责任4.1 乙方违约应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
4.2 甲方违约应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
4.3 如由于不可抗力等因素导致工程延期或无法完成，双方应友好协商解决，并相互谅解。
五、其他约定5.1 双方同意在本合同签署后即刻生效，并自本合同签订之日起生效。
建筑材料供应合同范本
建筑材料供应合同范本鉴于甲方为工程项目的建设需要，需要采购大量建筑材料，乙方为一家专业的建筑材料供应商，双方本着互利互惠的原则，经友好协商并遵循平等自愿的原则，达成以下协议：第一条合同目的与范围1.1目的：本合同目的在于明确乙方向甲方供应建筑材料的具体细节和金额，确保供应的安全、准时和质量合格。
1.2范围：本合同约定的建筑材料供应范围包括但不限于：水泥、砖块、钢材、木材、沙子、水等。
第二条供应数量与时间2.1供应数量：乙方将根据甲方的需求及时供应合同约定的建筑材料，按照约定数量提供。
2.2供应时间：乙方将按照约定的时间节点准时供应建筑材料，确保项目进度的正常推进。
第三条供货价格与支付方式3.1供货价格：本合同约定的建筑材料供货价格为【请填写具体价格】，价格已包含发票、运费等费用。
3.2支付方式：甲方将按照以下方式支付供货款项：（1）【请填写具体支付方式】；（2）【请填写具体支付方式】。
第四条材料质量与验收标准4.1材料质量：乙方供应的建筑材料必须符合相关国家标准和法规要求，并具有良好的质量。
4.2材料验收：甲方有权对乙方供应的建筑材料进行验收，验收标准按照国家相关标准执行。
如发现材料不符合标准，甲方有权拒绝接收并要求乙方进行更换。
第五条合同变更与解除5.1任何一方在履行本合同过程中如需变更合同内容，应经双方协商一致并签订书面变更合同。
5.2在以下情况下，任何一方有权解除本合同：（1）合同履行过程中发现对方严重违约的行为；（2）不可抗力事件导致合同无法履行；（3）根据法律法规的规定需要解除合同；（4）双方协商一致决定解除合同。
第六条争议解决6.2如双方因本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定【在此可根据实际情况，对双方的其他约定进行补充和说明】第八条合同生效与履行8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签署之日起生效。
建筑工程材料供应合同
建筑工程材料供应合同甲方：（供应商公司名称）乙方：（建筑工程公司名称）一、合同背景本合同旨在明确供应商与建筑工程公司之间关于建筑工程材料供应的合作事宜。
甲方作为供应商，乙方作为建筑工程公司，双方达成以下合作协议。
二、产品供应1. 甲方将按照乙方的需求和规格要求供应建筑工程所需的材料，具体包括但不限于：（1）水泥、砂石、砖块等建筑材料；（2）钢筋、钢管等钢铁类材料；（3）电线、开关、插座等电气材料；（4）管道、阀门等管道设备；（5）玻璃、涂料、地板砖等装饰材料；（6）其他双方协商确定的建筑工程所需材料。
2. 乙方应及时提供相关项目的建筑工程材料需求清单给甲方，并确保需求清单的准确性和实际需要。
三、供货条款1.交货时间：甲方将根据乙方的需求，在合同签订后合理安排供货时间，并与乙方共同确定具体的交货日期。
2.交货方式：甲方将按照乙方的要求，采用适当的运输方式将建筑工程材料送至指定的地点。
3.产品质量：甲方应保证所供应的建筑工程材料符合国家相关标准要求，并提供合格证明和质检报告。
如有质量问题，乙方有权拒收并要求甲方进行更换。
4.数量计量：建筑工程材料的计量方式以双方共同认可的计量单位为准，计量结果以甲方提供的发票为依据。
四、价格与支付方式1. 价格确定：建筑工程材料的价格由双方协商确定，并在合同中明确注明。
2. 支付方式：乙方应按照双方约定的付款方式和期限支付建筑工程材料的款项。
3. 发票与结算：甲方应及时提供纸质发票或电子发票给乙方，乙方收到发票后应在合理时间内进行结算支付。
五、风险与违约责任1. 不可抗力：若因不可抗力导致甲方无法履行供货义务，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等，甲方应及时通知乙方，并双方协商解决措施。
2. 违约责任：任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，包括赔偿因违约所产生的损失。
六、保密甲方和乙方对于在履行本合同过程中所了解到的商业秘密及相关信息，应予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用。
供应合同(建设工程材料)
供应合同(建设工程材料)合同编号：[填写]甲方（需方）：[填写]乙方（供方）：[填写]鉴于甲乙双方就建设工程材料供应达成一致，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，特订立本合同如下：第一条材料名称与规格1.1 材料名称：[详细描述材料名称]1.2 规格型号：[具体说明规格型号]1.3 质量标准：[明确指出应符合的质量标准]第二条数量与价款2.1 材料数量：[注明具体数量]2.2 单价：[填写每单位材料的价钱]2.3 总价款：[计算得出的总价款]第三条交货时间、地点和方式3.1 交货时间：[具体日期或期限]3.2 交货地点：[详细说明交货地点]3.3 交货方式：[如现场交付、物流运输等]第四条质量检验与验收4.1 甲方有权对所供应的材料进行质量检验，并应在收到材料后的[指定天数]内完成检验。
4.2 如发现质量问题，甲方应及时书面通知乙方，并由乙方负责无偿更换或修复。
第五条付款方式与期限5.1 付款条件：[如预付款、货到付款等]5.2 付款期限：[具体日期或期限]5.3 付款方式：[银行转账、现金支付等]第六条违约责任6.1 若甲方逾期支付货款，应按未付款项每日千分之[具体数值]支付违约金。
6.2 若乙方延迟交货或提供不符合规定的材料，应按相应条款承担违约责任。
第七条不可抗力如因不可抗力事件导致无法履行合同，受影响一方应立即通知对方，并在合理期限内提供必要的证明文件，双方应根据具体情况协商解决。
第八条争议解决发生争议时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
第九条其他约定事项[如有额外约定，双方可以在此补充说明]第十条附则10.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
10.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日。
建筑工程材料购销合同6篇
建筑工程材料购销合同6篇建筑工程材料购销合同1买方（甲方）：_________________________________住所地：_________________________________卖方（乙方）：_________________________________住所地：_________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就建筑工程（以下简称为货物）采购事宜协商订立本合同。
第一条使用货物工程概况1.工程名称：_________________________________2.工程地点：_________________________________3.建设单位：_________________________________4.施工单位：_________________________________第二条货物的基本情况第三条质量和包装要求1.货物质量执行_______________________________标准。
2.货物性能的其他技术要求是：___________________________________。
3.包装标准：4.乙方应当在包装物上注明生产日期和使用期限。
第四条付款方式1.双方约定按以下第方式付款：（1）按月付款：甲方于本合同签订之日起30日内支付合同总价款%计万元的预付款，每月15日前支付上月供货货款的%，本合同约定的货物全部供应完毕后30日内甲方支付剩余货款的_%，余款于年月日前付清。
（2）按供货量付款：甲方于本合同签订之日起______日内支付合同总价款%计_______元的预付款，乙方每供货后______日内，甲方支付该批货物价款的%，本合同约定的货物全部供应完毕后____日内，甲方支付剩余货款的%，余款于______年___月___日前付清。
建设工程材料采购合同6篇
建设工程材料采购合同6篇篇1建设工程材料采购合同【合同编号】：XXXXXXX甲方（采购单位）：______ 公司地址：______法定代表人：______电话：______乙方（供应商）：______ 公司地址：______法定代表人：______电话：______鉴于甲方拟进行______ 工程项目的施工，需要采购相应的建设工程材料，并经过双方友好协商，特签订如下采购合同：一、产品范围1. 本合同约定的建设工程材料包括但不限于______ （具体材料名称），具体规格、数量和单价详见附件1。
2. 乙方应严格按照合同约定的规格和数量供货，保证产品的质量符合国家规定的相关标准。
二、交货期限1. 乙方应根据甲方的实际需求，在合同签订后___ 天内将货物交付至甲方指定地点。
2. 若因不可抗力因素无法按期交货，乙方应及时通知甲方，并在双方协商一致的情况下延期交货。
三、产品质量保证1. 乙方保证所供货物符合国家相关标准，并提供产品质量合格证明。
2. 如产品出现质量问题，乙方应承担退换货、赔偿等责任。
四、价格及支付方式1. 乙方提供的建设工程材料单价为______ 元/单位，总价为______ 元。
支付方式为______。
2. 乙方应于交货后______ 天内向甲方提供发票，并在收到发票后______ 天内支付货款。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间交货、产品质量未符合标准等造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按时支付货款，每逾期一天应支付违约金______ 元。
六、保密条款1. 双方应根据合同的约定保密合作过程中的商业秘密。
2. 未经双方协商一致，不得向第三方透露合同内容。
七、争议解决本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国的法律。
就本合同发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会进行仲裁。
八、其他1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建筑工程材料供应合同范本(共8篇)
建筑工程材料供应合同范本第1篇甲方：________乙方：________本合同甲方委托乙方对配送板材、轻钢龙骨等装修材料。
为维护双方利益，在公平、诚实原则下，经协商一致签定以下协议：第一条：采购行为实施1、负责确定乙方配送材料品种、材料标准、等级、数量，乙方所送材料的价格由乙方与确定。
2、项目部根据与乙方所确定的材料品种、数量、价格向公司采购部提交签字申请配送单，采购部负责向乙方发单，乙方根据公司采购部所发的要货单送货。
3、乙方所送货物由项目部收货，验货并签字，结账以项目经理签字收货单据为准。
4、乙方必须确保所送材料符合项目部确定的质量标准，若项目部发现乙方所送材料为假货，甲方采取假一罚十处罚，若乙方所送材料不合格，乙方必须完全退货并承担响应责任。
5、乙方应按甲方的要求提供完整的产品资料。
包括货物清单、产品出厂检验报告、环境检测报告、质保书使用说明书、产告，并必须附有中文说明书。
第二条：质量标准1.按照相应国家标准和项目部与乙方协议标准执行2.对于显而易见的产品缺陷，甲方应该在收货后1日内通知乙方；3.对于非显而易见的产品缺陷，甲方须在发现瑕疵后7日内书面通知乙方，否则视为产品符合要求。
4.因产品质量问题给甲方造成损失的，乙方要承担全部赔偿责任。
第三条：送货与交货1.乙方送货的材料乙方须在收到甲方订单2日内将货物送至甲方指定的地点，2.乙方送货的材料，如有特殊情况，需在1日前通知，甲方应及时履行收货义务，但出现产品不符合要求或交货时间不符合约定的情况，甲方有权拒绝收货。
3.乙方应按甲方的要求提供完整的产品资料。
包括货物清单、产品出厂检验报告、环境检测报告、质保书使用说明书、产品并必须附有中文说明书。
第四条：结算甲乙双方每月日结算一次（结上月一日到三十日的货款），乙方必须在次月的二十到二十五日将上一月度的结算清单送到甲方采购部，以便甲方核对账目，否则货款顺延到下月结算，具体结款时间为乙方提交结算清单后的下一个月的二十五日到三十日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设工程材料供应合同书
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
使用方(以下简称甲方):_________有限公司项目部
供应方(以下简称乙方)：
第一条目的和背景条款
1.1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就_________工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。
第二条材料交货地点、供货期限
2.1 交货地址：_________
2.2 供货起止时间：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
第三条供应要求及价格
3.1数量(m3 ;单价(元/m3 ;货款金额(万元) ;最终以实际结算为准。
3.2上述价格为到货价，且是综合单价。
含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。
第四条结算和资金支付条款
4.1 结算方式：
4.2 约定的结算期限：
4.3送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。
但签字不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第五条约定办理。
4.4每月_________日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。
4.5付款方式和期限：
第五条质量标准和验收
5.1 乙方应对供应材料的质量负责。
5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。
5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收;初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理;甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即作出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条甲方的责任和义务
6.1 甲方应根据施工进度，提前_________天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6.2 乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。
第七条乙方的责任和义务
7.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。
7.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。
7.3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。
第八条甲乙双方其他约定条款
8.1 在预拌混凝土供应中，如需更改约定的重要技术数据，要求更改的一方必须出具有效的书面凭证，并征得另一方的同意。
8.2 材料使用后甲方若发现质量问题，应在_________小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。
8.3 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方承担。
8.4 双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
8.5 甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准，如发生变更须以书面方式通知对方。
联系地址：_________
电话：_________
传真：_________
联系人/电话：_________
甲方：_________
乙方：_________
第九条违约责任
9.1非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金1%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同;考虑到业方计价的滞后性，甲方不承担延期付款六个月内的违约责任。
9.2乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金，并继续履行合同。
甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准，应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金，如不能继续履行合同的，甲方有权单方面解除合同。
9.3因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。
第十条争议解决条款
10.1 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决
10.2 如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效及其他
11.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。
本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，每份具有同等法律效力。