项目担保书范文3篇
经济责任担保书（四篇）
经济责任担保书____有限公司：本人/本公司愿为项目工程经济责任人担保，并愿承担担保责任，无论贵公司与本项目负责人签订的协议是否有效，不影响本担保的效力。
担保期限自贵公司与本项目经济责任人签订经济管理责任书及本担保书之日起二年或保修、经济往来履行完毕为止。
(如保修、经济往来履行约期超过二年的，担保期限再顺延一年)担保单位(盖章)：担保人签字(签名)：年月日担保人/单位资料：家庭地址：电话：办公地址：电话：传真：身份证号码：(请附上单位营业执照复印件及负责人身份证复印件)经济责任担保书（二）填表日期：年月日一、担保人自愿为被担保人在任职期间提供担保。
二、被担保人在公司任职期间，有下列情形之一者担保人愿负连带赔偿责任，并为被担保人办理离职手续。
1、违反职业道德;2、泄露公司机密;3、非法侵占公司财产、物品;4、其它违法违纪事项。
三、担保人概况姓名：性别：年龄：手机：身份证号：文化程度：工作单位：家庭详细地址：四、注意事项：1、担保人应提供身份证或户口薄复印件，原件交公司核准后退回，复印件留存。
2、担保人的职业、住址或联系电话有变更时，应由担保人或被担保人以书面的形式通知公司办理变更。
3、公司员工如因职务变更，原担保人已不能再承担担保责任时，被担保人应及时更换担保人。
4、担保人如因故欲退保或因其它原因丧失担保资格时，应立即以书面形式或其他形式通知本公司，由被担保人另外寻找新的担保人并办妥换保手续，退还原担保书后方可解除担保责任。
5、公司审核发现担保不妥时，应即时通知被担保人限期换保。
在换保期间暂停其职务，待换保手续办妥后，才准许复职。
6、特殊情况需由外地人员担保时，被担保人须将本人有关证件原件暂交公司人力资源部保存。
7、公司员工离职，经办妥移交手续后____个月内未发现任何问题时，予以退还担保书，解除担保人的担保责任。
五、经济责任担保书已详细阅读、理解所有条款，愿承担相关责任。
担保人签字：复合意见(分管领导) ：年月日经济责任担保书（三）入职经济责任担保书甲方：乙方：(被担保人)丙方：(担保人)甲、乙、丙三方本着平等自愿、协商一致的基本原则，签订如下协议：1、丙方担保乙方在甲方聘用期间严格遵守国家法律和甲方制定的门店规章制度，品行端正，诚恳负责，无弄虚作假、营私舞弊行为。
担保书范本范文3篇
担保书范本范文3篇担保书范本范文 1_________有限公司：本保证人_________自愿为__________________公司(下称债务人)完全履行其与贵司已订立的或/即将订立的所有合同(主合同)项下的全部义务向你司提供连带责任保证，特立本担保书，向你司保证下列各项：一、保证责任范围：保证债务人完全履行主合同项下全部义务，及因不履行或不完全履行主合同而应向你司支付的货款本金、利息、费用、违约金、损害赔偿金及你司为实现债权的费用等。
二、保证责任期间：两年，自主债务履行期届满之日起计算。
三、本保证为连带的、无条件的、不可撤销的、独立的，本保证的效力不受主合同效力的影响，不因主合同无效而无效。
保证人对债务人因主合同无效而应承担的责任承担连带责任。
四、本担保书生效后，主合同的任何条款的更改或补充，包括同意债务人延期履行，不论是否征得保证人的书面或口头同意，保证人均继续根据本担保书承担连带保证责任。
五、保证人保证在债务人付清或由保证人代为付清本担保书项下的所有款项前，不向债务人追偿。
六、保证人同意，在接到你司通知将债权全部或部分转让他人时，本担保书继续有效，受让人享有与你司同等的权利，而无需办理任何手续。
七、本担保书受你司所在地法院管辖。
八、本担保书自签发之日起生效。
保证人(签字)签发时间：年月日附：保证人身份证号码：__________住所地：____________________联系电话：____________________邮政编码：____________________担保书范本范文 2担保人1姓名：与被担保人的关系：身份证号码：家庭地址：电话：担保人2姓名：与被担保人的关系：身份证号码：家庭地址：电话：被担保人：第三人：广东某某产业信息传播有限公司(简称某某产业)以上三方就被担保人在某某公司任职期间的行为，经充分协商，订立此担保书以示共同遵守：一、二、担保人符合以下条件：1、具有完全民事行为能力; 2、为被担保者的父母或直系亲担保人对被担保人的以下行为承担保证责任：属或有固定收入、财产的朋友;1、泄露公司商业秘密给公司造成损失;2、侵占公司财物;贪污、挪用公款，携带公司钱财匿逃;3、工作严重失职给公司造成重大损失，畏罪潜逃的;4、离职时未按公司规定办理交接手续。
工程施工担保方案(3篇)
第1篇一、方案概述为确保工程项目的顺利进行，保障工程各方利益，本项目特制定工程施工担保方案。
本方案旨在明确工程担保的范围、形式、责任及实施流程，确保工程在施工过程中各方权益得到有效保障。
二、工程担保范围1. 投标担保：对投标人的投标保证金进行担保，确保投标人按照投标文件的要求履行投标义务。
2. 履约担保：对承包人履约责任进行担保，确保承包人按照合同约定完成工程项目建设。
3. 支付担保：对发包人支付工程款项进行担保，确保承包人按照合同约定获得工程款项。
4. 预付款担保：对承包人预付款进行担保，确保承包人按照合同约定完成工程进度。
5. 工程质量保修担保：对工程质量保修进行担保，确保工程质量符合设计要求和合同约定。
三、工程担保形式1. 银行保函：由银行出具，具有法律效力的担保形式。
2. 担保公司担保：由专业担保公司提供，具有法律效力的担保形式。
3. 保证金：由承包人向担保方缴纳一定比例的保证金，作为履行合同义务的担保。
四、工程担保责任1. 担保方应承担因担保原因导致工程各方利益受损的责任。
2. 担保方在工程实施过程中，应积极配合工程各方解决合同履行过程中的问题。
3. 担保方应按照合同约定，及时履行担保义务，确保工程各方权益得到保障。
五、实施流程1. 招标阶段：招标文件应明确工程担保的要求，投标人在投标文件中提供担保材料。
2. 中标后：中标人应在规定时间内与担保方签订担保合同，办理担保手续。
3. 施工阶段：工程各方应按照合同约定，履行各自职责，确保工程顺利进行。
4. 工程验收阶段：工程验收合格后，承包人应向担保方提交工程结算资料，办理退还保证金手续。
六、其他事项1. 本方案由招标人、中标人、担保方共同遵守。
2. 本方案未尽事宜，可由各方协商解决。
3. 本方案自签订之日起生效，有效期至工程竣工验收合格。
通过以上工程施工担保方案，确保工程各方权益得到有效保障，为工程项目的顺利实施奠定坚实基础。
第2篇一、方案概述工程施工担保方案是为了确保工程项目的顺利进行，保障发包方和承包方的合法权益，防止工程风险，提高工程质量和安全。
2023年关于担保协议书范文5篇
2023年关于担保协议书范文5篇担保协议书篇1合同编号：_________委托人：__________________受托银行：___________________________（委托人）为引进_________（设备名称）_________（数量），总价格_________，已向_________（开证行）申请开立信用证。
为此，依照《中国人民建设银行担保暂行办法》，向_________（受托银行）申请出具该信用证项下的人民币保函。
双方就有关事项达成协议。
一、由受托银行出具担保金额度为_________元的有（或无）条件不可撤销保函，受益人为_________。
保函自受益人接受之日起生效，截止日期为_________年_________月_________日。
二、委托人在受托银行开立“结算保证金存款户”（帐号_________）在_________年_________月_________日受托银行出具保函之前存入_________元保证金，并在保函有效期内按结算进度存入保证金，直至存足保函额度百分之百的保证金，即_________年_________月_________日存入_________元，_________年_________月_________日存入_________元。
如因固定资产年度投资计划尚未下达，资金未拨付到委托人，委托人须在_________年_________月_________日前由其上级主管部门_________书面承诺，为委托人_________年_________月_________日之前存入不少于_________元的保证金，并在_________至_________期限内按结算进度存足_________元的保证金，如委托人不能按期存入保证金，则由建设银行从其主管部门_________年度固定资产投资中扣抵。
三、“结算保证金存款户”（帐号_________）的存款限于保函项下的支付，在保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件，要求受托银行划付信用证项下的人民币资金时，受托银行应通知委托人，并从其结算保证金存款户划付；结算保证金存款户不足支付的，受托银行可从委托人其他存款帐户划付。
担保承诺书范文3篇
担保承诺书范文3篇互相担保承诺书为进一步树立投资管理行业正面形象，接受社会监督，本文是小编为大家整理的担保承诺书范文，仅供参考。
担保承诺书范文篇一：致：有限公司鉴于：贵公司于年月(项目负责人)签订《项目目标承包协议书》;我公司经慎重考虑，决定为 (项目负责人)提供连带担保;并遵守如下担保承诺：一、担保范围及期限1衍生的全部合同(含建设工程合同、劳务合同、购销合同、租赁合同等)的全过程，均由我公司提供连带责任担保;2同责任、经济损失(包括但不限于赔偿金、罚金、利息、侵权责任、债权债务、行政处罚、差旅费、诉讼费、仲裁费、律师代理费等)均由由我公司承担连带责任;3、担保期限为主合同及衍生合同履行期满后二年内。
二、特别约定：1、无需取得我公司同意，均系我公司担保范围;2、我公司对收取及支付的安全，负有直接赔偿责任;3、贵公司可根据情况，追究者由我公司直接进行赔偿;4、因本担保书及担保内容产生的诉讼，均由贵公司注册所在地人民法院管辖。
担保人：公司(签字或盖章)法定代表人：(此页无正文)月日附件：1、公司营业执照复印件;2、公司法定代表人身份证明书;3、公司股东大会同意担保的决议。
承诺人：20xx年x月x日担保承诺书范文篇二：xx银行：本人愿意为在贵行贷款万元提供连带保证担保责任，直至此笔贷款全部清偿完毕。
如此笔贷款出现拖欠贷款本息等违约行为，我本人将无条件承担直接代偿全部贷款本息，同时贵行可执行我本人的全部资产进行代偿，并保证该笔贷款安全收回，我本人无任何异议。
保证人(签字)：身份证号：年月日承诺人：20xx年x月x日担保承诺书范文篇三：促进就业小额贷款担保中心：本人***同意配偶**以其工资为雨花区促进就业小额担保贷款借款人**贷款提供担保。
如贷款到期，借款人不按时归还贷款，同意按银行规定每月扣除配偶**的部分工资用于归还借款人贷款本息，直至还清为止。
承诺人：年月日承诺人：20xx年x月x日。
项目担保书范文
项目担保书范文
尊敬的XXX公司：
根据合同编号XXXXX，我们愿意就该合同项下的项目向贵公司提供担保。
特此担保书如下：
一、我们保证按照合同的约定履行项目义务，并确保项目按时交付、质量合格、与合同约定的规格相符。
二、如因我方原因导致项目交付延误、质量不合格或规格不符，我方将承担一切责任和损失，并赔偿贵公司的相关费用。
三、为确保项目的顺利进行，我们将按时提供所需要的材料和设备，并保证其质量合格。
四、如项目所需资金不足，我方将负责补充资金，确保项目的完工。
五、为保障贵公司的利益，我方同意接受贵公司的监督和检查，并配合进行相关的验收工作。
六、如发生纠纷或争议，双方同意通过友好协商解决。
如协商无法解决，则双方将提起诉讼，由被告一方所在地的人民法院进行裁决。
七、该担保书从合同签订之日起生效，并在项目交付合格后自动失效。
八、本担保书一式两份，双方各保留一份。
请贵公司签字确认，以示同意并对该担保书的内容负责。
特此担保。
担保方：（签字）日期：XXXX年XX月XX日被担保方：（签字）日期：XXXX年XX月XX日。
2024年不可撤销担保书范例（3篇）
2024年不可撤销担保书范例XXXX年XX月XX日不可撤销担保书甲方（债务人）：_________________身份证号码：_________________住址：_________________联系电话：_________________乙方（担保人）：_________________身份证号码：_________________住址：_________________联系电话：_________________丙方（债权人）：_________________身份证号码：_________________住址：_________________联系电话：_________________鉴于甲方与丙方之间存在一定的借款关系，经甲、乙、丙各方友好协商，为保证甲方债务的履行，特立此不可撤销担保书。
各方在此确认并达成以下协议：一、担保方式乙方同意为甲方向丙方提供担保，作为甲方履行债务的保证人，担保方式为连带责任。
二、担保范围乙方为甲方的债务担保范围包括但不限于以下内容：1. 甲方向丙方所借款项的本金、利息、罚息、违约金；2. 甲方其他因借款导致的应付费用和损失；3. 乙方为甲方的其他债务担保造成的应付费用和损失。
三、担保方式1. 乙方承诺将自愿履行担保责任，并保证自身的担保具有法律效力；2. 乙方在甲方出现违约情况时，同意立即履行担保责任，以保证丙方的权益；3. 如甲方未按时履行债务，则丙方有权直接向乙方追偿；4. 如甲方对丙方的债务发生或可能发生逾期还款情况时，乙方同意接受丙方或其指定的律师、会计等专业机构的盘点和调查，以确保丙方能及时了解债务状况；5. 担保责任的履行方式包括但不限于：一次性偿还、定期偿还、分期偿还、提供抵押担保等方式，具体方式由丙方决定。
四、担保期限1. 担保期限自本担保书生效之日起，至甲方全部债务清偿完毕之日止；2. 甲方的全部债务清偿完毕后，乙方的担保责任自动解除。
担保书格式范文9篇
担保书格式范文9篇担保书格式范文 1本担保协议(以下称“协议”)于年月日由以下双方：1.作为委托人的(以下称“甲方”)2.作为担保人的宁德市诚信担保有限公司(下称“乙方”)在福安签署。
鉴于以下缘由：1.甲方拟与(下称“受益人”)签署关于流动资金贷款(银行承兑汇票)的(下称“合同”);2.甲方申请乙方为其开立上述合同项下以为受益人，金额为，有效期自上述生效之日起，期限的保函(下称“保函”)：兹乙方同意为甲方向受益人开具保函。
一、在乙方开立保函之前，甲方必须：1.向乙方提供下经协议双方约定选用下列项反担保方式。
(1)经乙方认可的企业法人/自然人在甲方要求下正式向乙方签发以乙方为受益人的不可撤销、连带责任反担保保证书。
名单如下：A、企业法人①;②;③;④;B、自然人及其财产共有人①;②;③;④;⑤;(2)甲方按下列要求向乙方交纳履约保证金：保证金数额：交纳时间：交纳方式：付款帐号：履约保证金的支付：A.在甲方到期未履行还款(《借款合同》项下)义务，(贷款方)要求乙方履行保证义务时，乙方无须征得甲方同意，有权直接从保证金款项内向(贷款方)予以支付;B.甲方未按规定交纳担保费的，乙方有权直接在保证金款项内扣付;C.甲方未履行本协议约定的义务时，乙方有权在保证金款项内扣付甲方的应付款及违约金、赔偿金等;D.乙方有权监督并实施保证金的支付，拒付与担保内容无关的款项;E.保证金在合同执行完毕后，由乙方退还甲方。
2.向乙方提供下列文件的正本或经甲方的法定代表人签字并加盖公章证实为真实和完整的副本：(1)甲方的企业法人营业执照;(2)甲方的公司章程;(3)甲方全体现任股东(董事)名单及签字样本。
(4)同意甲方签署本协议的股东会(董事会)决议;(5)甲方的上年度财务报表及审计报告，及申请前一个月的财务报表;(6)抵押物的所有权证(若有抵押物时)，以及其他相关资料。
二、甲方在此向乙方作如下保证：1.甲方是依照中华人民共和国法律注册成立及有效存在的公司;2.甲方有充分的和法定的权利签署和执行本协议;3.甲方有法定的权利与受益人签署合同，并且有足够的能力履行合同;4.甲方完全接受乙方向受益人开立的保函条款;5.甲方向乙方保证对所提供的所有文件、资料的真实性负全部责任;6.甲方保证不使乙方因为甲方开具保函而蒙受任何损害和损失;7.甲方保证将合同项下乙方保证金额与保证期限内的所有借款，用于，不得挪作它用;8.甲方保证履行与受益人签署的合同;9.甲方有义务及时向乙方如实通报履约情况及经营中的重大事项，如：营业地址、法人代表、联系电话、产权等的变更;诉讼事项;资金借贷;经营损失等一切影响甲方债权、债务关系的重大事项。
优秀担保书精选范文11篇
优秀担保书精选范文11篇优秀担保书精选范文1出借人：电话：身份证号：借款人：电话：身份证号：保证人：电话：身份证号：鉴于出借人于年月日至年月日期间累计向借款人提供借款人民币合计元(大写：元整)(每笔借款借条为凭附后)，按照约定归还期限为，利率为。
保证人已了解并同意上述借款合同所有条款，应出借人的要求，保证人同意为上述借款提供担保，现向出借人保证如下：一、本保证人保证借款人全面履行借款合同。
如借款人未能按借款合同规定偿付到期应付款项，包括本金、利息、罚息、违约金和赔偿金(以下称“到期应付款项”)，不论由何原因造成，对此到期应付款项的%(即相当于借款金额%【人民币元】的本金、利息、罚息、违约金和赔偿金)，保证人保证按下述第二条规定承担连带偿付责任和连带赔偿责任。
二、如果借款人未能按借款合同规定如数偿付上述到期应付款项，出借人即有权直接向保证人索偿，而无须先行向借款人追偿或处分抵押品，本保证人保证在收到出借人第一次书面要求还款通知后天内，即无条件按通知要求将保证人担保范围内的所有款项主动支付给出借人，应支付额计算至本保证人实际支付日。
上述要求还款通知书，即作为付款凭证，对保证人具有法律约束力。
三、如果本保证人未能按前条规定期限履行上述担保责任，由此造成的延付利息和出借人的其它经济损失由本保证人承担，保证人保证不提出异议和抗辩。
四、本担保合同自保证人和出借人签字之日起生效，保证期间为借款合同履行期届满之日起三年。
五、在执行本担保书过程中如有争议，应通过友好协商解决。
经协商不能解决的，应向出借人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本担保书正本一式二份，出借人和保证人各执一份。
出借人：(签字手印或盖章)签订日期：年月日保证人：(签字手印或盖章)签订日期：年月日优秀担保书精选范文2致_______________银行：________与贵行于________年________月________日签订了《担保协议书》(编号________)，约定由贵行为________提供担保，额度________万元。
投标担保书
投标担保书
尊敬的招标人/采购人：
我方于您公司的招标项目中参与投标，并为本次投标所提交的相关文件提供担保。
根据招标文件的要求，我方愿意作为投标人提供投标担保，以确保投标人履行中标后签订合同的义务。
特此，我方郑重声明如下：
一、我方愿意为投标人提供有效的投标担保，保证中标后履行合同的责任。
二、我方保证提供的投标担保金额为合同总价的百分之十（10%），即【具体金额】，并以【具体形式，如现金、保函等】形式提供担保。
三、我方保证，如投标人中标并签订合同，我方将按照合同约定的时间和条件提供相应的履约担保，以确保投标人按时、按质履行合同义务。
四、我方保证，如投标人违约或无法履行合同义务，我方将承担相应的违约责任，并按照招标文件约定的程序和金额进行赔偿。
五、我方附上了我方的资信证明材料，以证明我方有足够的财力和信誉来提供这份担保。
我方承诺，若中标并签订合同，将立即履行合同义务，并提供相应的履约担保。
我们将遵守合同条款，履行我们的责任，并确保按时、按质地完成合同要求的工作。
同时，我方也希望招标方能够对我们的投标予以认真审查和公正评估，确保公平竞争的原则得以有效执行。
最后，我方衷心希望通过这次投标能够获得您的认可，并与您公司建立长期合作的伙伴关系。
特此担保。
担保方（单位名称）：
地址：
法定代表人：
联系电话：
签字：年月日。
工程担保合同范文最新
工程担保合同范文最新甲方（业主）：___________乙方（承包商）：_________丙方（担保人）：___________鉴于甲方与乙方之间就_____________工程项目（以下简称“本工程”）签订了建设工程施工合同，丙方作为担保人，根据下述条款和条件，愿意提供担保。
一、担保范围丙方同意对乙方在本工程中履行的义务提供连带责任保证。
这包括但不限于：1. 工程质量担保，确保工程质量符合合同约定的标准。
2. 工期担保，确保工程按期完成。
3. 投资担保，确保工程投资不超过合同约定的金额。
二、担保期限本担保合同自签订之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止，或至本合同规定的其他终止条件发生时终止。
三、担保责任1. 如乙方未能按照建设工程施工合同的规定履行义务，导致甲方损失，丙方应在接到甲方书面索赔通知后，无条件地向甲方支付相应的赔偿金。
2. 丙方的担保责任仅限于合同约定的担保金额。
四、担保金额本担保合同的担保金额为人民币_____________元，具体数额根据乙方在本工程中的履约情况确定。
五、违约责任如丙方未能履行本合同项下的担保责任，应当按照未履行部分的金额支付违约金，违约金的计算方式为未履行部分金额的_____%。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，三方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同的任何修改和补充均需三方书面同意，并作为本合同不可分割的一部分。
2. 本合同一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_____________日期：_____________乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_____________日期：_____________丙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_____________日期：_____________。
担保书范本15篇
担保书范本15篇【第一篇】担保书范本尊敬的xx银行：感谢贵行多年来给予我公司的关注与支持。
根据我公司最新的资金需求和贵行的贷款条件，为了更好地满足贵行的要求，我公司愿意提供担保，具体如下：1.担保形式：连带担保；2.担保对象：我的公司名字；3.担保金额：xxx元（大写：xxx）；4.担保期限：贵行的贷款期限内；5.担保方式：我公司的xx账户作为质押担保；6.担保责任：我公司承诺在贵行要求的时间内偿还贷款本金和利息；7.担保准备金：我公司愿意在开始贷款之前，按照贵行的要求向贵行支付一定比例的担保准备金。
我公司确保以上担保事项的真实性和合法性，并承担相应的法律责任。
希望贵行能够审慎考虑我公司的担保申请，并尽快与我公司取得联系。
特此担保书，以供贵行参考。
xxxx年xx月xx日【第二篇】担保书范本尊敬的xx企业：感谢贵企业多年来的支持和合作。
我司现需要向第三方申请贷款，根据贷款方的要求，我司愿意提供担保。
具体情况如下：1.担保形式：连带担保；2.担保对象：我司名称；3.担保金额：xxx元（大写：xxx）；4.担保期限：第三方贷款的期限内；5.担保方式：我司的xx账户作为质押担保；6.担保责任：我司承诺按照第三方贷款方的要求偿还贷款本金和利息；7.担保准备金：我司愿意在开始贷款之前，按照第三方贷款方的要求向其支付一定比例的担保准备金。
我司确保以上担保事项的真实性和合法性，并承担相应的法律责任。
希望贵企业能够审慎考虑我司的担保申请，并尽快与我司取得联系。
特此担保书，以供贵企业参考。
xxxx年xx月xx日尊敬的xx公司：感谢贵公司多年来的合作与支持。
我公司计划申请第三方的贷款，并愿意提供担保，以满足贷款方的要求。
特此提供担保书，具体如下：1.担保形式：连带责任担保；2.担保对象：我公司名称；3.担保金额：xxx元（大写：xxx）；4.担保期限：第三方贷款的期限内；5.担保方式：我公司的信用作为担保；6.担保责任：我公司承诺在第三方贷款方要求的时间内偿还贷款本金和利息；7.担保准备金：我公司愿意在开始贷款之前，按照第三方贷款方的要求向其支付一定比例的担保准备金。
项目担保书范文
项目担保书范文项目担保书范文(精选4篇)项目担保书范文篇1为落实《工业园区管理办法》，有效地对新入园企业的项目、设计规划、施工、进度及土地使用情况进行全程监督管理，有效遏制项目与项目报告及施工图纸不符等不符合园区规定的现象发生，特出台项目保证金制度。
一、项目保证金由新入园企业出资，并以现金支票的形式无密码存入城关镇指定的金融单位和账户。
二、存入现金支票的数额按占地亩数计算，即万元RMB。
三、新办企业须认真落实《园区管理办法》和《入园协议书》，全面服从园区管理委员会的管理，按项目报告的投资额度和施工图纸组织施工。
四、如新上企业不履行《管理办法》、《协议书》，或不按项目报告和施工图纸进行施工，城关镇有权扣除或扣减项目保证金。
五、如新上企业全面落实以上内容，施工和项目投资总额达总投资额的70%以上时，可写出退还保证金的申请，由园区管理委员会组织验收并批准后，项目保证金额(本息合计)退还企业。
城关镇政府：新上企业：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人20XX年XX月XX日项目担保书范文篇2致：1、在考察了现场和研究了上述工程的投标邀请书、投标人须知、招标文件内容、合同条件、暂定工程量清单及附件后，我方决定参加本项目的投标。
2、我方保证从投递文件之日起至投标有效内遵守本投标文件。
在此期间之内，本投标文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。
3、如贵方接受我方投标，我方保证按照招标人的要求，组织技术力量及管理力量，安排人员和设备，作好进场施工准备，按照规定的期限开始施工，在施工过程中协调与各方的关系。
4、我方详细审核了全部招标文件，我方知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。
5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方同意__市浦__区政府采购中心对我方参与政府采购项目予以不良诚信记录。
6、我方同意进一步提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据和资料。
7、如果贵方接受我方投标，我方保证遵守贵方的书面中标通知书。
工程担保书(3篇)
工程担保书（3篇）工程担保书（精选3篇）工程担保书篇1发包人名称）：_________________鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。
我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1、担保金额人民币（大写）元（￥）。
2、担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4、你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6、本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：_________________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）地址：_________________邮政编码：_________________电话：_________________传真：_________________年月日工程担保书（二）发包人（甲方）：___________________承包人（乙方）：___________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对________________（工程全称）签定工程质量保证书。
第一条工程质量承包范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道，以及双方约定的其他项目。
担保书怎么写范文6篇
担保书怎么写范文6篇担保书怎么写范文 1担保人：被担保A人：贵公司司代理人文益书被担保B人：####有限公司项目经理### 担保内容：###建工程履约担保在担保A人为该工程发包人代表，B人为承包人代表，为更好地履行《施工合同》双方约定，特定立本担保合同：一、被担保A人：用该项目《国有土地使用证》和《施工许可证》作履约担保，作以下承诺：1、各期拨付的工程款，延期壹个月时，由担保公司计算停工损失，追讨应拨付的工程款和超期违约金。
2、未按照《施工合同》的相关约定履约，使工程长期停工达两个月时，由担保公司迫卖土地和在建的建筑物支付被担保B人的投资。
二、被担保B人用20万元的履约金和垫款投建该项目至第二层主体完成的投资作履约担保，作以下承诺：1、未按质量标准和《施工合同》施工工期和完成的，由担保公司按质监部门的规定督促返工和追讨违约金。
2、长期停工达两个月时，动用履约金委托有资质的施工单位完成某期拨款阶段的工程施工，下一期拨款阶段再不进入施工的，终止合同不与中途结算。
三、担保公司根据被担保人的履约承诺，接受被担保人违约诉告，派员调查核实，按担保的相关约定组织被单保人协调和仲裁。
担保合同四、其他事项1、在担保时间从《施工合同(副本)》生效开工之日起生效，工程竣工验收之日终止，总担保期300天。
2、被担保人在工程开工前壹天将《国有使用证》、《施工许可证》、《施工合同》和履约金一并交担保公司。
3、本担保20万元的履约金的利息，作为本担保的担保费，担保费用由被担保人双方分别承担50%。
4、担保期终止10日内，退还担保人《国有土地使用证》、《施工许可证》、《施工合同(副本)》和履约金本金。
五、本担保合同一式三份，三方签字(章)后生效。
担保人：被担保A人：被担保B人：年月日担保书怎么写范文 2本人男(女)，身份证号码为愿意为贵公司员工男(女)身份证号码为 (以下简称被担保人)，按下列条件向贵公司提供担保：一、担保范围(一) 保证被担保人严格遵纪守法，严格遵守贵公司规章制度;(二) 保证被担保人在贵公司履行职务或工作期间，不以盗窃、商业侵占、挪用公司资金、收受贿赂等任何手段侵犯贵公司或贵公司客户利益，不做有损于贵公司形象和声誉的事;(三) 保证被担保人不出资经营或不从事与贵公司相同或相似的营业，不做任何兼职工作;(四) 保证被担保人严格保守贵公司营销网络、工艺、技术等商业秘密;(五) 保证被担保人对因其工作失职、渎职、失职以及损毁公司财物而给贵公司造成的损失及时赔偿;(六) 保证被担保人在因离职以前向贵公司移交有关的业务、帐务和相关资料，并办理贵公司规定的一切相关手续;(七) 保证被担保人在因任何原因离职以前，清理完结其经办的相关客户全部拖欠货款或其他形式的债务，如未能及时足额清结，应与工作交接人列明交结明细，交接清楚。
工程项目担保制度范文
工程项目担保制度范文【】工程项目担保书甲方（业主）：________乙方（承包商）：________丙方（担保人）：________鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行___________（工程项目名称）的建设工作；2. 丙方同意按照本担保书的规定为乙方履行合同义务提供担保；3. 各方本着平等自愿的原则，经过友好协商，达成如下担保条款：一、担保内容丙方就乙方在___________（工程项目名称）中履行的以下事项提供担保：1. 工程质量达到合同约定的标准；2. 工程进度符合合同约定的时间表；3. 安全生产符合国家及地方相关规定；4. 环境保护符合国家及地方相关规定；5. 其他双方约定的担保事项。
二、担保期限本担保书自签订之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日终止。
三、担保方式丙方提供的担保方式为___________（如：银行保函、保证金、第三方担保等）。
四、担保责任1. 若乙方未能履行合同中的任何一项或多项义务，导致甲方遭受损失，丙方应在接到甲方书面索赔通知后，按照本担保书的规定承担赔偿责任；2. 丙方的赔偿责任以本担保书中约定的担保金额为限。
五、争议解决因本担保书引起的或与本担保书相关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他1. 本担保书的修改和补充须经各方协商一致，并以书面形式确认；2. 本担保书一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________法定代表人或授权代表签字：________日期：____年____月____日乙方（盖章）：________法定代表人或授权代表签字：________日期：____年____月____日丙方（盖章）：________法定代表人或授权代表签字：________日期：____年____月____日【结束语】。
担保协议书(公共设施建设担保)
担保协议书（公共设施建设担保）一、背景和目的二、申请担保的项目根据甲方与贷款机构之间签订的《公共设施建设贷款协议》，甲方拟以此借款协议向贷款机构借款用于公共设施项目的建设。
乙方作为担保人，愿意就此项目提供担保，并承担相应的担保责任。
三、担保的形式和范围乙方同意为甲方该项目的贷款提供连带责任保证担保，即无条件承担对甲方借款本金、利息、违约金等全部债务的偿还责任。
乙方担保的范围包括但不限于借款本金、利息、违约金以及相关费用等，具体以借款协议约定为准。
四、担保责任和义务乙方保证为合法、有效的主体，享有全部担保权利和能力，有足够的资金和能力履行担保责任。
乙方同意立即按照甲方的要求提供相关的财务、资产证明或其他必要的担保材料，以证明乙方能够履行担保责任。
乙方承诺支持甲方在项目贷款申请过程中所需提供的文件和资料，包括但不限于项目计划书、施工方案、相关审批文件等。
若甲方违约或无法按时偿还借款本息，甲方有权请求乙方立即履行担保责任，包括但不限于偿还借款本息、支付违约金等。
乙方同意在收到甲方书面通知后，即刻履行担保责任，并将相应的款项支付给贷款机构。
若因甲方原因导致贷款机构向乙方追索债务，乙方有权向甲方追偿。
五、担保费用甲方在签署借款协议的同时，应向乙方支付一定数额的担保费用。
具体的担保费用标准可以在双方协商后确定，但不能违反相关法律法规的规定。
若甲方发生违约，乙方有权从担保费用中直接扣除相应的违约金，并将剩余的款项支付给贷款机构。
六、保密义务本协议的内容是商业机密，双方均应对本协议的内容严格保密。
未经对方书面同意，任何一方不得将本协议的任何条款、内容透露给任何第三方，以保护双方的权益。
七、争议解决因本协议的履行发生争议时，双方应协商解决。
如协商未果，任何一方均可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款本协议自双方盖章之日起生效，有效期为借款协议的有效期。
本协议的任何修改或补充，应经双方书面协商一致，并签订补充协议。
XX酒店翻新项目担保书(2024年)
担保书
现我介绍公司同志代表其该公司参与 XX酒店翻新项目【配电箱】工程投标，我对该投标人的履约能力、信誉、资金、质量、工期提供担保，如该投标人出现以上问题时，我愿出面协调解决，该担保只对投标人诚信担保，不附带任何经济赔偿连带责任。
注：担保人指招标人内部员工，也就是指介绍投标人到招标人投标的介绍人，此担保目的是对投标的人信誉了解，防止出现信誉不好的投标人参与投标，如要得该项分值，请投标人自行找相关的介绍人签名即可。
担保人：（签字）
年月日
注：担保人为招标人单位的介绍人！
第1 页共1 页。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Word格式 I A4打印 I 内容可修改
项目担保书范文3篇
Model of project guarantee
编订：JinTai College
项目担保书范文3篇
前言：担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。
本文档根据担保书内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】
1、篇章1：项目担保书范文
2、篇章2：项目担保书范文
3、篇章3：项目担保书范文
项目担保书是为某个项目作担保。
那你知道项目担保书范文精选吗?下面是小泰为你整理的项目担保书范文精选，希望对你有用!
篇章1:项目担保书范文
致：（招标人名称）
根据本担保书，（投标人名称）作为委托人（以下简称“投标人”和担保机构名称作为担保人（以下简称“担保
人”）共同向（招标人名称）（以下简称“招标人”）承担支付（币种，金额，单位），（小写）的责任，投标人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于投标人于年月日参加投标人的（招标工程项目名称）的投标，本担保人愿为投标人提供投标担保。
本担保书的条件是：如果投标人在投标有效期内收到你方的中标通知书后;
1、不能或拒绝按投标人须知的要求签署合同协议书;
2、不能或拒绝按投标人须知的规定提交履约保证金;
3、无正当理由放弃中标。
只要你方指明产生上述任何一种情况的条件时，则本担保人在接到你方以书面形式的要求后，即向仍然方支付上述全部款额，无需你方提供充分证据其要求。
本担保人不承担支付大于本担保书规定金额的责任。
担保在此确认，本担保书责任在投标有效期或延长的投标有效期满后28内有效，若延长投标有效期无须通知本担保人，但任何索款要求应在上述投标有效期内送达本担保人。
担保人：（盖章）
法定代表人或授权的代理人：（签字或盖章）
地址：
邮政编码：电话：传真：
日期：年月日
篇章2:项目担保书范文【按住Ctrl键点此返回目录】
致：
（发包人名称）鉴于（承包人名称）（以下简称“承
包人”）已保证按（发包人名称）（以下简称“发包人”）（工程及合同名称）工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。
鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交
下述金额的银行开具的保函，作为承包人履行本合同责任的
保证金; 本银行统一为承包人出具本保函; 本银行在此代表承包人向你方承担支付人民币（大写）元（人民币￥元）的责任，承包人在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可
抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求
得到上述金额内的任何付款时，本银行即给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本银行
放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提
出要求的权力。
本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。
本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。
银行名称：（盖章）银行法定代表人：（签字或盖章）地址：
邮政编码：日期：年月日
篇章3:项目担保书范文【按住Ctrl键点此返回目录】
公司名称:（以下简称甲方）
住所:
法定代表人:
公司名称:（以下简称乙方）
住所：
法定代表人：
保证人名称：（以下简称丙方）
住所：
法定代表人：
因甲方的请求，丙方愿意为甲方、乙方于年月日签订的工程合同（以下简称主合同）提供担保。
乙方经审查，同意丙方作为甲方履行主合同的保证人。
三方经协商一致，订立本合同如下：
一、丙方为甲方履行主合同的义务，即支付乙方货款提供担保。
保证金额为甲方应向乙方支付而末支付的款项。
二、丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。
如果不按主合同的约定付清工程款，乙方有权直接向丙方追偿。
丙方保证在接到乙方书面索款通知后个工作日内清偿述款项。
三、丙方同意在乙方依约提出代偿要求时，以本公司所有之资金、财产先予偿还乙方在债权得到丙方之清偿后，将该债权转移给丙方。
四、乙方在此同意，在甲方暂时没有能力及时还款时，若甲方能根据乙方的要求提出合理有效的还款计划，则乙方将暂不向丙方提出代偿要求，乙方向丙方主张代偿的期限亦相应后延。
但若甲方末能按照还款计划如期还款，则乙方随时可向丙方要求代为清偿。
五、丙方的保证责任不因甲方上级单位的任何指令、甲
方地位及财力状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议或文件及本保证合同所担保的主合同的无效或解除而免除。
六、丙方机构若发生变更、撤销，丙方应提前天书面通
知乙方和甲方。
丙方如发生合并，由变更后的机构承担连带责任;或由甲方和丙方落实为乙言所接受的新的保证人，如丙方
破产，甲方应丙方破产前二个月内重新提供保证人。
七、在本合同有效期内，甲、乙、丙任何一方不得擅自
变更或解除本合同。
需变更本合同还款时，应经三方协商同意，达成书面协议。
八、违约责任
丙方违反本合同第二条约定，末按期代为清偿到期债务，乙方可视情况担保总额的3%向丙方收取违约金。
九、争议的解决方式：
甲、乙、丙三方解决争议的方式与主合同规定的一致。
十、本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理
人签订并加盖单位公章，并自主合同生效之日起生效。
十一、本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
甲方（公章）授权代理人（签字）：
年月日
乙方（公章）授权代理人（签字）;
年月日
丙方（公章）授权代理人（签字）：
年月日
-------- Designed By JinTai College ---------。