工程施工劳务分包合同(通用版)
关于劳务分包合同范本7篇
关于劳务分包合同范本7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方劳务分包事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要完成一定的劳务项目，并愿意将其中部分劳务分包给乙方完成，乙方具备相应的资质和能力，愿意按照甲方的要求完成分包劳务。
双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经过友好协商，达成以下劳务分包合同。
二、分包事项及内容（一）分包事项：__________（具体事项可根据实际情况填写）（二）分包内容：__________（详细列举分包的具体内容）三、合同期限及进度安排（一）本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部工作并验收合格为止。
（二）进度安排：双方根据分包事项的内容，共同制定详细的进度计划，并严格按照计划执行。
四、工程量和计价方式（一）工程量计算方式：双方根据分包内容的实际情况，确定工程量计算方式。
（二）计价方式：根据工程量计算方式，确定相应的计价方式，包括单价、总价等。
五、质量与验收标准（一）乙方应按照甲方的要求和相关行业标准，保证分包事项的质量。
（二）验收标准：双方共同制定验收标准，确保分包事项符合要求。
六、合同价款及支付方式（一）合同价款：根据工程量和计价方式，确定合同总价款。
（二）支付方式：双方约定支付方式和时间节点，如预付款、进度款、尾款等。
七、履约保证及违约责任（一）双方应本着诚实信用的原则履行合同义务。
（二）如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
八、安全施工及事故处理（一）乙方应遵守安全施工的规定，采取必要的安全措施，确保施工过程的安全。
（二）如发生安全事故，乙方应及时通知甲方，并按照相关法律法规和合同约定进行处理。
九、知识产权及保密条款（一）双方在合作过程中涉及的知识产权归属问题，应按照相关法律法规和合同约定处理。
工程施工劳务分包合同五篇模板(通用版)
工程施工劳务分包合同五篇模板（通用版）第一篇：合同前言1.1 合同背景甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“分包商”）：鉴于甲方为实施某项工程施工项目，经双方友好协商，甲方向乙方提供工程施工劳务分包服务，特订立本合同，以共同遵守。
1.2 合同目的确保工程施工项目的顺利进行，明确双方的权利和义务，共同完成工程施工任务。
第二篇：合同条款2.1 定义与解释1. 雇主：指本合同中委托乙方进行工程施工劳务分包的甲方。
2. 分包商：指本合同中接受雇主委托，承担工程施工劳务分包任务的乙方。
3. 工程施工：指本合同约定的，由分包商在雇主监督下进行的施工作业。
4. 劳务分包：指分包商按照甲方的要求，提供相应的施工人员、施工设备和施工技术，完成施工任务。
2.2 劳务分包内容1. 分包商应按照甲方的要求，提供具备相应资质的施工人员，完成施工任务。
2. 分包商应提供与施工任务相应的施工设备和施工技术。
3. 分包商应对施工过程中的质量、安全、进度等方面负责。
2.3 劳务分包费用1. 甲方应按照本合同约定的价格向乙方支付劳务分包费用。
2. 劳务分包费用的支付方式、支付时间等事项，双方另有约定的，从其约定。
2.4 施工期限1. 分包商应按照甲方的要求，完成施工任务。
2. 施工期限的计算、延长等事项，双方另有约定的，从其约定。
2.5 质量保证1. 分包商应对施工质量负责，确保施工质量符合国家标准和甲方要求。
2. 施工过程中出现质量问题，分包商应承担相应责任。
2.6 安全生产1. 分包商应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。
2. 分包商应对施工过程中的安全事故承担相应责任。
第三篇：合同的履行与监督3.1 施工准备1. 甲方应按照合同约定，向乙方提供施工场地、施工条件等。
2. 乙方应按照甲方要求，做好施工前的准备工作。
3.2 施工过程管理1. 甲方应派员对施工过程进行监督，确保施工质量、安全、进度等方面符合要求。
有关建设工程施工劳务分包合同6篇
有关建设工程施工劳务分包合同6篇篇1甲方（总承包方）：__________地址：__________电话：__________乙方（劳务分包方）：__________地址：__________电话：__________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方将部分建设工程施工劳务分包给乙方达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：__________。
（二）工程地点：__________。
（三）工程内容：__________。
（四）分包范围：__________。
二、合同工期（一）开工日期：__________年______月______日。
（二）竣工日期：__________年______月______日。
（三）工期顺延条件与程序：因不可抗力因素导致无法按期开工或工期延误的，双方可协商顺延工期。
具体顺延条件和程序如下：__________。
三、劳务费用及支付方式（一）劳务费用计算方式：按照实际完成的工程量计算劳务费用。
具体计算方式如下：__________。
（二）支付方式：甲方按照合同约定支付劳务费用给乙方。
具体支付时间和金额如下：__________。
（三）支付保障措施：如甲方未按时支付劳务费用，乙方有权暂停施工，直至劳务费用支付完毕。
因此导致的工期延误由甲方承担责任。
四、质量标准与验收方式（一）质量标准：乙方必须按照国家和地方现行的工程质量标准、规范进行施工，确保工程质量符合要求。
（二）验收方式：工程完成后，由甲方组织验收，乙方应配合提供相关验收资料。
验收合格后，双方签署验收报告。
如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担整改费用。
五、安全施工与文明施工（一）乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全无事故。
如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
（二）乙方应负责施工现场的文明施工，保持施工现场整洁有序。
施工期间产生的废弃物应按照相关规定处理，不得乱堆乱放。
劳务分包合同范本(通用5篇)
劳务分包合同范本〔通用5篇〕劳务分包合同范本〔通用5篇〕劳务分包合同1甲方:乙方:工程名称:工程规模:建筑面积平方米, 层按照《中华人民共和国经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定,为确保工程质量、平安施工、按期开工,落实责权利相结合的原那么, 公司和公司双方本着在自愿互利、权益平等的根底上,签订本合同书,以资甲乙双方共同遵守执行。
一、劳务分包范围:包括土建,装饰,水电安装等图纸涉及的全部内容,到达开工验收交付使用。
二、工期: 年月日至年月日,逾期1天按工程总造价1‰执行罚款,提早一天按工程总造价1‰奖励。
三、质量等级:合格工程,假设达不到合格,一切经济损失由乙方承当。
四、合同价款: 万五、甲方负责事项:1、向乙方传达《中华人民共和国建筑法》,建立部"一标五标准",以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关平安消费、文明施工的规章制度,并催促和监视执行。
2、加强对本工程管理力度,坚持平安消费"平安第一、预防为主"的方针,严格实行平安消费目的责任制,监视检查制和责任追究制,确保认识到位、措施到位、监视到位、整改到位、追究到位。
从公司到工程部、施工班组、消费工人层层落实责任目的管理,健全各项规章制度,加强管理人员、职工平安消费,技术、技能的培训教育,纠正和防范违章指挥、违章作业,监视和制止酒后作业。
3、严格实行建立工程平安监管制度,加强平安监视管理。
4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施,认真做好职工的三级教育,全面落实技术交底制度。
5、强化建筑平安防护用具管理,严格实行建筑平安防护用具备案制度,杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。
6、加强施工现场平安消费、文明施工管理,认真贯彻《建筑施工平安检查标准》及上级有关工作部署,不断完善平安消费、文明施工管理制度,推进施工现场向标准化、标准化、景观化开展。
深化开展"做文明建筑工人、创文明建筑工地"活动。
劳务分包合同纯施工范本6篇
劳务分包合同纯施工范本6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方劳务分包的纯施工事项达成以下协议：第一条项目概况及承包内容1. 项目名称：_____________________。
2. 工程地点：_____________________。
3. 承包范围：施工图纸内的全部劳务内容（包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修等）。
第二条合同工期1. 开工日期：____年____月____日。
2. 竣工日期：____年____月____日。
第三条工程量计算及计价方式1. 工程量计算依据施工图纸及现场实际计量为准。
2. 计价方式：按照固定单价或定额计价方式计算。
具体单价及定额明细见附件一。
第四条工程质量标准与验收1. 乙方必须按照施工图纸、技术规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量符合国家标准及合同约定。
2. 验收标准、方法、程序等详见附件二。
第五条工程款支付与结算1. 工程款支付方式：按工程进度支付。
具体支付节点、比例及金额等详见附件三。
2. 结算方式：工程竣工验收合格后，双方按照合同约定的计价方式进行结算。
结算结果经双方确认后，甲方支付尾款。
第六条安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序。
第七条违约责任与赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应按未支付金额的百分之____向乙方支付违约金。
2. 若乙方施工质量不符合合同约定或未达到国家标准的，应负责无偿返工并承担违约责任。
若因乙方原因造成工程延误的，应按延误天数及合同约定支付违约金。
3. 若因违约造成对方损失的，应承担赔偿责任。
第八条合同解除与终止1. 若乙方在施工过程中存在严重违约行为，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
最新的劳务分包合同范本7篇
最新的劳务分包合同范本7篇篇1甲方（总承包方）：__________乙方（劳务分包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方对甲方有关劳务分包事项达成一致，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 承包范围：具体劳务分包项目范围详见合同附件。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清尾款后终止。
三、劳务分包工作内容乙方按照甲方的要求，提供以下劳务：1. 工程施工现场劳务作业；2. 材料的搬运、加工、安装等辅助工作；3. 甲方指定的其他相关工作。
四、合同价格及支付方式1. 合同总价：大写__________元，小写__________元。
该合同价格为固定价格，除双方另有约定外，不因任何因素调整。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方劳务费用，具体支付时间和金额按照合同附件的支付计划执行。
五、质量标准和验收方法1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和技术标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收按照国家和地方相关标准及甲方要求进行，验收合格后方可进行下一道工序。
六、安全责任1. 甲乙双方应严格遵守安全生产法律法规，建立健全安全施工管理制度。
2. 乙方应对其员工进行安全教育，确保员工在施工过程中遵守安全规定，如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 甲乙双方应遵守本合同的各项约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约责任的认定和处理，应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。
八、其他约定1. 本合同的修改和补充，必须经甲乙双方协商一致，并书面签订补充协议。
2. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
建设工程施工劳务分包合同5篇
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
建设工程施工劳务分包合同8篇
建设工程施工劳务分包合同8篇篇1甲方（总承包方）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲乙双方共同遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，根据平等互利原则，经友好协商，就甲方将部分建设工程劳务分包给乙方事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：_________________________；地点：_________________________；工程规模及内容：_________________________。
二、分包范围及内容乙方承接甲方以下工程的劳务施工任务：基础工程、主体结构工程、装修工程等施工图纸所示全部内容。
具体包括但不限于以下内容：混凝土浇筑、模板安装与拆除、钢筋加工与安装、脚手架搭建、墙面装修等。
三、合同工期开工日期：_______年______月______日；竣工日期：_______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
四、工程质量标准与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方必须设立专职质量检查员，负责检查施工质量并接受甲方的监督检查。
3. 工程竣工验收按照国家规定及合同约定的质量标准执行。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）_________________________元整（小写）￥______元。
施工劳务分包合同(通用16篇)
施工劳务分包合同（通用16篇）施工劳务分包合同（通用16篇）施工劳务分包合同篇1甲方：__________乙方：__________为满意甲方建设内邓高速№.2标项目桥梁工程施工的需要，乙方同意就该标段内的部分桥梁工程向甲方供应劳务。
为明确甲乙双方的权利和义务，根据相关法律规定，结合本工程详细状况，经双方协商全都，签订本劳务承包协议。
第一条工程内容1.1 工程名称：__________内邓高速№.2标桥梁工程1.2 工程地点：__________河南省淅川县1.3 工程内容：__________甲方组织机械开挖基坑，乙方人工协作土方清理。
从截桩开头到桥面铺装的全部工作：：乙方的有关事宜，达成如下协议：一.工程地址：。
二.工程内容：前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电源、完工等。
三.托付方式：实行甲方供应材料方式，乙方包人工的托付方式。
四.工程工期：1、开工日期：在______年______月______日前完成办理下列工作手续。
十二、双方职责范围：(一) 甲方职责范围1、甲方供应与建设单位签定的工程承包合同复印件给乙方，工程施工图纸二套(土建、结构图)。
2、甲方负责组建施工项目部，其中：甲方委派码 ;3、甲方必需把工地范围内主供水管、主电线及配电箱负责安装到位，担当工程施工水电及生活区的水电费用。
甲方不仅负责工程材料的选购供应，而且负责各项施工的方案的设计编制和资料的填写、报验审批与组建工作，担当工程各种材料的送检工作及担当检测费用或因材料不合格造成的相关费用。
4、如因甲方缘由造成停工待料超过一个月，甲方则补给乙方正常施工人员工资每人每天80元，因甲方或建设单位缘由造成停工超过一个月以上的，必需担当支付乙方施工现场的机械、模板、脚手架的停滞费，工期均可顺延。
5、甲方协作乙方在工程施工期间人员平安保险的购置和申报处理工作，费用乙方负责。
6、甲方负责工程施工临时设施房屋的搭建，满意乙方施工人员住、食、洗的生活需要，并且供应乙方施工管理人员的办公室1间。
工程施工劳务分包合同模板(通用5篇)
工程施工劳务分包合同模板〔通用5篇〕工程施工劳务分包合同模板〔通用5篇〕工程施工劳务分包合同篇1(以下简称甲方)(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉原那么，结合本工程详细情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：开工日期：20xx年08月15日开工日期：20xx年08月30日质量等级：优良工作内容：1、新立12米电杆7根，架设120导线4x7档；2、敷设4x120电缆一根，4x50电缆7根，安装电缆分支箱6台，沿墙敷设50导线4x100米；合同价款：180000元，大写：拾捌万圆整双方义务1、甲方负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目的，组织编制施工方案、物资需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工，监视、检查和验收。
2、甲方负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的搜集整理及交工验收。
3、甲方负责按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、平安设施，保证施工需要。
4、甲方负责向乙方支付合同价款。
5、甲方负责与发包人、监理、设计及有关部门联络，协调现场工作关系。
6、乙方应对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责，提供具有相应资格证书的纯熟工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
7、乙方应加强工作人员平安教育，认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；按照甲方工作安排，投入足够的人力保证工期；加强现场管理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故造成的损失。
8、乙方应自觉承受甲方及有关部门的管理、监视和检查；承受甲方随时检查其有效证件及作业人员的持证上岗情况。
9、乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（总承包人）：[总承包人名称]乙方（劳务分包人）：[劳务分包人名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工劳务分包事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 承包范围：具体分包工作内容（如：钢筋工、木工、混凝土工等）1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、分包合同价款1. 分包合同总造价暂定为人民币：[大写金额]（小写金额：[金额]元）。
具体造价根据实际完成工程量按实结算。
2. 结算方式：[结算方式描述]。
四、质量标准与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工验收规范、施工组织设计方案及国家、地方的相关规范要求进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。
2. 工程验收时，工程质量未达到合同约定标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合合同约定标准。
因乙方原因达不到合同标准造成的经济损失和工期延误由乙方承担。
1. 乙方应严格遵守安全生产规章制度，加强安全生产管理，确保安全生产。
在施工过程中发生的安全事故由乙方承担全部责任。
2. 乙方应确保进场施工人员符合相关资格要求，并配备必要的安全防护用品。
甲方有权对乙方的安全生产管理进行监督和检查。
如乙方存在安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改。
停工期间造成的损失由乙方承担。
六、材料管理1. 甲方提供给乙方的材料应满足工程需要，如因甲方原因造成材料供应不及时导致工期延误，责任由甲方承担。
如因乙方原因导致材料损耗超出正常水平，超出部分的费用由乙方承担。
2. 乙方负责保管施工期间由其负责的材料，如发生丢失或损坏，乙方应承担相应费用。
精选建设工程施工劳务分包合同范本7篇
精选建设工程施工劳务分包合同范本7篇篇1甲方（总承包方）：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________鉴于甲方需要完成一项建设工程，现决定将工程的劳务部分分包给具备资质的乙方实施，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次建设工程施工劳务分包事宜，经友好协商一致，签订本合同。
一、工程概况与分包内容1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 分包范围：包括但不限于土建施工、设备安装、管道安装及其他相关附属工程等劳务内容。
二、合同工期及进度安排1. 劳务分包总工期为：自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
具体开工日期以甲方发出的开工令为准。
2. 进度安排应遵循甲方制定的总体施工进度计划，乙方必须严格执行。
如有特殊情况需调整进度计划，应事先征得甲方同意。
三、质量与验收标准1. 乙方必须按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家标准及甲方与建设单位签订的施工合同相关条款执行。
3. 乙方必须接受甲方的质量检查和监督，对于检查出的问题应及时整改。
四、合同价款及支付方式1. 劳务分包合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该合同总价已包含完成分包工程所需的人工费、材料费、机械费、措施费等全部费用。
如施工过程中有设计变更及增减工程量的情况，按照本合同约定的单价及计算方式相应调整合同总价。
2. 支付方式：甲方按完成的工程量进度支付乙方劳务费，具体支付节点及比例按照双方约定的《支付计划表》执行。
工程竣工验收合格并交付后，支付至合同总价的______%，余款作为质保金，待工程质保期满后无质量问题无息退还。
五、材料设备供应与管理1. 甲方负责提供施工所需的材料设备，并确保按时供应。
劳务分包合同书样本(6篇万能范文)
劳务分包合同书样本（6篇万能范文）劳务分包合同书样本篇1甲方：项目部(以下简称甲方)乙方：劳务工班(以下简称乙方)为认真贯彻《中华人民共和国建筑法》和国务院《建设工程质量管理条例》，执行实施公司和项目部的质量管理制度，加强项目部质量管理工作，落实项目部各管理层次的质量责任，减少质量问题/事故给项目部及公司造成的信誉损失和经济损失，规避项目及公司施工生产/经营的质量风险，全面提升项目部质量管理水平，经协商，签订本责任书。
第一条责任目标1、____________________施工栋号单位工程竣工验收合格率100%，并满足工程劳务分包合同质量要求。
2、满足(业主)、上级部门和项目部质量目标。
3、杜绝四级及以上工程质量事故，遏制一般工程质量事故。
第二条责任内容1、认真贯彻落实国家、省(市)和中铁五局集团公司的有关质量方针、政策、法规及中铁五局建筑公司和项目部的相关文件，并组织宣传学习实施和做好相关记录。
2、项目部工程劳务分包责任人依法对所承建的工程质量管理工作全面负责，是承建工程施工质量管理的第一责任人，对所承建的工程施工过程中出现的质量事故负直接的领导责任和管理责任。
应按照项目部质量管理要求制订劳务分包队伍的质量管理责任制和质量管理制度，以制度约束行为，把质量责任贯穿到每个施工过程。
3、分包劳务队伍应建立各自队伍的专职质量管理员、资料员，落实分项工作责任人，应把质量管理工作和职责分解并落实到每个分项工程管理人员和施工作业人员。
4、分包劳务队伍负责做好承建工程的质量管理工作，防止质量通病，消灭质量事故。
单位工程一次验收合格率100%，交验工程质量达到国家、行业验收标准，符合设计和有关技术规范要求，单位工程质量满足(业主)要求，工期履约率100%。
5、遵守项目部质量管理体系，加强质量过程控制，对项目部下发的质量整改??书及时整改，确保项目部质量管理体系有效运行。
6、按照工程设计图纸和有关施工技术标准精心组织施工，严禁擅自修改工程设计，自觉接收项目职能部门、公司职能部门和行业主管部门的检查，在检查中发现的质量问题，应及时进行整改。
建筑工程劳务分包合同模板（3篇）
建筑工程劳务分包合同模板编号：_____发包人：_____承包人：_____分包工程名称：_____施工地址：____区（县）发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：_____1.2工程概况：_____1.3分包工作内容：_____范围包括：_____1.4工程监理单位（全称）：_____第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_____名。
第三条合同工期开工日期____年____月____日，完工日期____年____月____日，工期为____天。
第四条合同价款4.1合同价款为：_____ 元（人民币）大写：____元4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：（____）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（____）4.2.2以（____）年施工预算或（____）年施工概算定额为依据：①定额工资单价为：瓦工____元/工日；结构木工____元/工日；装修木工____元/工日；钢筋工____元/工日；砼工____元/工日；油工____元/工日；抹灰工____元/工日；架子工____元/工日；水暖工____元/工日；电工____元/工日；壮工____元/工日；_____；_____；_____；②按建筑面积确定承包价____元/平方米；其中，地上结构：____元/平方米；地下结构：____元/平方米；初装修：____元/平方米；水电：____元/平方米；_____；_____；③分项工程承包：外墙面砖：_____ 元/平方米；屋面防水：____元/平方米；水磨石地面：_____元/平方米；水泥砂浆：____元/平方米；内墙普通抹灰：____元/平方米；_____；_____；_____.4.2.3定额工以外发生的零星用工单价____元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按_____标准补偿。
关于工程劳务分包合同范本范文5篇
关于工程劳务分包合同范本范文5篇篇1甲方（总承包商）：__________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________乙方（劳务分包商）：__________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________鉴于甲、乙双方的共同合作意愿，为明确双方在工程劳务分包过程中的权利和义务，保障工程顺利进行，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：_________________________。
（二）工程地点：_________________________。
（三）工程内容：_________________________。
（四）分包范围：具体分包范围详见附件《工程分包清单》。
二、劳务分包合同总价及支付方式（一）本合同总价为人民币（大写）_________________________元整，小写￥________元。
该合同总价包括但不限于劳务费、材料费、机械使用费等所有费用。
（二）支付方式：甲方按照合同约定支付乙方劳务分包款项，具体支付节点及比例为_____________。
三、工期及质量要求（一）工期要求：乙方应按照甲方要求的工期完成分包工程，如有延误，应及时向甲方说明原因并采取措施弥补损失。
（二）质量要求：乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
四、甲方责任与义务（一）甲方负责整个工程的组织、协调、监督和管理，确保工程顺利进行。
（二）甲方应按约定时间支付乙方劳务分包款项。
（三）甲方有权对乙方施工质量、安全文明施工等进行监督检查，并提出整改意见。
劳务分包的合同范本(优秀6篇)
劳务分包的合同范本(优秀6篇)劳务分包的合同范本篇1甲方：乙方：为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。
一、施工内容：1、工程名称：2、工程内容：二、承包方式：1、平方米包干：包括设备、工具、人工______元/㎡，大写：__________________。
2、所需工具由乙方自备。
3、甲方供材，每天送货，剩余材料拉回。
4、管理内容：(1)遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。
(2)无论任何班组如有工人偷到工地材料，罚款及后果由承包人承担。
(3)承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
(4)每完成一工作面后及时清理施工现场，并注意成品保护，及成品损坏由乙方按价赔偿。
三、合同工期：______年______月______日开工至______年______月______日竣工。
四、质量标准：甲方验收1、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。
2、对工程质量超出允许偏差，甲方将对乙方严格处罚。
3、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。
五、安全标准：安全无事故施工1、严格执行安全操作规程，不违章作业。
班组长应做好班前安全交底。
认真学习安全，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。
因违反操作施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。
2、严格执行公司安全生产有关各项条例。
六、材料管理：基乙方用料不合理，材料丢失、浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣除。
七、现场管理：施工现场要有专人负责管理，施工前同甲方一起检查，楼顶防水避雷针、住户窗户等设施是否完好，如原有缺损现象及时告知甲方，以免造成不必要的纠纷。
在施工中如有损坏，照价赔偿。
施工现场做到工完料净场地清。
工程劳务分包合同书范本3篇
工程劳务分包合同书范本3篇篇1甲方（总承包人）：___________________________乙方（分包劳务人）：___________________________鉴于甲方已承接__________________________工程项目，并需要与乙方就相关劳务事项达成合同协议，为了明确双方权利和义务，保障工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程项目名称：__________________________工程地点：__________________________承包范围：具体工作内容包括：__________________________等。
二、合同工期开工日期：_______年_______月_______日竣工日期：_______年_______月_______日合同总工期：日历天数为_______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款总额为人民币（大写）_________________________元整（￥_______元）。
该款项包括劳务费、材料费、机械使用费等一切相关费用。
2. 支付方式：根据工程进度分期支付。
具体支付节点和金额按双方约定执行。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量符合国家和地方相关质量标准和规范。
2. 工程竣工验收时，应按照有关标准、规范和施工图纸进行验收。
验收合格后，方可交付使用。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应的责任和损失。
五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应制定严格的安全管理制度和措施，确保施工现场的安全生产。
施工人员必须佩戴安全帽，严格遵守安全规程。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场整洁有序，避免对环境造成污染。
3. 若因乙方原因导致的安全事故和文明施工问题，乙方应承担相应的责任和损失。
六、甲方责任与义务1. 甲方负责提供施工图纸和技术规范，确保工程顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工（大白分项）劳务分包合同合同编号：签订时间：年月日签订地点：承包人：×××(以下称甲方)分包人：××× (以下称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点:1.3.建筑面积:1.4.结构形式:1.5.合同工期：二、责任承包范围和承包方式2.责任承包范围：工程设计施工图范围内的所有大白工程，具体工作内容包括但不限于以下几点：3.大白工程：3.1按施工图及技术交底要求刮大白；3.2自带搅拌大白的机械、工具；3.3负责搭建搅拌大白的工作间、库房；3.4按施工进度提供准确的材料计划；3.5工程上所有的刮聚合物砂浆找平、刮（刷）大白工程；3.6负责室内、外顶棚的砼表面打磨、找平、刮大白等工作；3.7负责室内、外棚角的找直维修工作；3.8刮大白要做样板层；3.9在现场的大白等材料要堆放整齐；3.10大白搅拌场地要及时清理干净；3.11工完场清并于下一道工序交接；3.12验收前负责对楼内门窗框、玻璃、地面、踏步、扶手、搅拌大白工作间、库房等做最后的清理工作；3.13负责项目部安排的刮（刷）大白施工任务；3.14负责工程质量自检工作；3.15因变更返工的工程量，增减不超过5﹪的，增减不予签证；3.16负责本工种所用的材料进出场装车、卸车、转移；3.17拌和好的大白超过两天不准使用（最终根据项目部相关要求及技术交底要求）；3.18临时配合项目外部检查的文明施工的各项工作；其它补充内容（项目部填写）：4. 承包方式：人工费清包。
4.1乙方包质量、包安全、包进度、包文明施工、包扬尘治理、包工完场清。
4.2乙方提供高标准、成建制的施工队伍，即由管理人员、普通工种及特殊工种人员组成，在保证现场施工管理正常运行条件下，乙方可根据工程需要配备施工员，技术人员、专职质检员、专职安全员、材料员、测量员、放线员（其中质检员和安全员必须配备专职或兼职）。
其中专职人员和特殊工种人员必须持有有效资格证或上岗证，相关证件必须报甲方项目部审核备案。
4.3凡属于合同内约定由乙方完成的工作，乙方均需保质、保量、保安全按时完成。
对乙方不能按合同约定完成或不能按甲方书面要求完成的工作，甲方有权另行安排第三方进行施工，因此所发生的费用，乙方必须按照甲方与第三方另行约定的费用从其工程款中扣除，并承担因此对甲方造成的一切损失及预期收益，且承担按违约条款计算的违约金以及相关处罚的连带责任。
三、工期5.按甲方确定的进度计划的工期要求，即从年月日至年月日完工（以下详细列出各栋号或节点起止施工日期）。
6.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的施工进度计划，确保各节点计划的完成。
7.由于甲方及不可抗力的原因造成工程延误，工期可以顺延，甲乙双方另行商定进度计划，但乙方应当采取积极措施进行抢工以减少损失，相应的措施费用不需乙方承担。
8.由于乙方的原因造成工程停工，除按违约条款计算违约金外，为避免造成更大损失，乙方应主动采取积极措施追回损失的工期。
四、工程质量标准和安全目标9.本工程质量标准为：。
各分部分项工程施工质量必须符合国家颁发的现行标准及规范、工程所在地颁发的工程质量的规定。
10.乙方的专职或兼职质量检查员应配合并服从项目部质量管理工作，并做好相应的自检记录。
11.本工程的安全管理目标为：重伤、死亡率为0，其它要求详见《建筑施工安全生产协议书》。
五、双方职责12.甲方的职责12.5首先甲方向乙方提供具备施工的作业条件。
12.5根据施工图及施工说明以及开发单位所发的图纸变更联系单，在施工前向乙方进行施工技术及安全的交底工作。
12.1在乙方承包的每个分项工程施工前，向乙方提供该部分工作的施工进度计划1 份。
12.2每周在工地会议室由甲方组织生产例会，对一周的生产、质量、安全、文明施工等进行总结，并对下周的工作进行安排。
12.3委派为现场负责人，派驻现场的技术负责人：、质检员：、安全员：。
12.4负责该工程全过程管理和协调，协调解决属于甲方职责范围的问题。
12.6负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。
发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或明显不能履行合同，甲方有权单方面终止合同。
12.7在施工过程中，如乙方人员发生工伤事故或疾病，甲方将积极配合乙方进行抢救，如代付抢救款的，则从乙方工程结算款中扣除。
12.8对乙方人员不服从甲方管理、打架斗殴、寻衅滋事、偷盗等行为，以及严重影响甲方声誉者，甲方有权辞退，并处以2000~5000元/次的处罚，造成的损失由乙方承担。
12.9向乙方提供大型施工机械设备（施工电梯及塔吊）及操作人员，周转工具和工具库房等资源。
12.10负责将施工现场内的临时用电接至相应配电箱。
12.11提供标高控制线、轴线控制线，乙方予以配合。
12.12对乙方工程款使用及分配情况监督与检查。
12.13按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
12.14甲方有权对乙方承包的工作范围和内容进行调整。
13.乙方职责13.1合同签定后，根据任务情况自行组织经验丰富、责任心强、素质高、能满足施工需要的施工人员参加本工程建设。
在所承包工程开工前2 天进场，向甲方报送管理人员联系电话，参加施工前教育及交底（如安全、技术交底、操作规程）并办理有关手续。
13.2 乙方进入施工现场后，必须绝对服从甲方的施工指挥与管理，并遵守甲方现场管理的有关规定，配备相应的岗位管理人员。
负责人：、质检员：、安全员：。
13.3参加每周在工地会议室由甲方组织的生产例会，若无故缺席，甲方有权从乙方工程款中扣除200~500 元/次的处罚金。
13.4 向甲方提供进场人员名单并填写务工人员登记表，协助甲方办理进场手续及出入证，严禁未办理手续的人员进入施工现场；若当地派出所需要外来人员办理暂住证的，乙方应配合甲方办理并自行承担相关费用。
13.5乙方必须按合同要求对承包工程的施工质量负责，达到约定标准，若经现场监理或甲方管理人员检查本工种工作不符合要求，乙方必须无条件进行返工处理，并且承担由此造成的一切费用与损失以及合同约定的处罚金。
13.6 工程用材料计划，乙方在需使用前3 天向甲方报送需用计划，否则造成的工期延误由乙方负责。
13.7 乙方人员在施工中应爱护甲方财物，并做好所有成品保护。
对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失，应负责赔偿。
13.8乙方施工人员施工应严格按安全技术交底及安全操作规程作业，如因乙方违反安全操作规程等原因造成伤亡事故，事故责任由乙方负责。
13.9 为确保工程施工的连续性和施工进度的要求，凡遇农忙和节假日，乙方事先必须制定详细的劳动力安排计划，组织好劳动力，保证工程施工进度。
乙方不得因农忙、节假日等原因影响工程施工，若因人员问题影响工程进度，乙方同意按本合同相关条款执行。
13.10每月25日前上报当月完成工程量报表，经审核后作为支付工程劳务款的依据；同时申报内部资金分配计划，并提供由劳务人员本人签字的工资单。
乙方应按时发放工人应得工资，不得挪用、拖欠、拒发工人工资，否则乙方应承担违约责任，且甲方有权停止支付工程进度劳务款。
13.11施工现场甲方供应的原材料和半成品，需要取样送检的，乙方应按甲方资料员或技术员的要求配合完成取样工作。
13.12乙方负责施工用各级配电箱以下的电闸箱、电线、电缆、灯具等的保管并按时返还仓库；乙方使用人员必须遵守操作规程。
13.13乙方应积极承担由于设计变更、委托或甲方原因造成的返工和拆除工作，不得因上述事宜未达成一致意见，而造成施工的中断，或拒绝施工。
13.14 不得将本工程再分包或转包。
乙方应无条件接受甲方的所有指令（如工作联系单、处罚通知单等），如乙方无原因拒绝则每次罚款元/次。
六、材料考核14. 工程用主要材料按预算定额分析的用量作为考核用量，使用量超过考核用量的部分全额扣款，节约部分给予乙方50% 比例的奖励。
15. 工程用主要材料进场验收时，若接到甲方通知，乙方必须参加并共同签收。
16.周转材料的使用和管理严格执行甲方的有关规定。
七、安全和文明施工管理要求17. 乙方进场时需提供全体现场施工人员花名册一式三份（含身份证复印件，且过程中根据新增人员及时更新），按甲方要求办理劳务人员个人工资卡，进入现场人员必须按要求佩戴胸卡即出入证（视工地情况而定）。
( 乙方劳务人员进场前必须有经过甲方要求的体检或提供近期的体检报告，对于有严重的高血压、心脏病、高度近视等存在问题的劳务人员严禁进场施工。
)18. 特殊工种(架子工、电工、电焊工等)必须持有有效的特殊工种上岗操作证。
19. 施工现场要求达到文明工地。
20. 乙方人员的交通、饮食由乙方自行解决，并符合相关要求。
临时设施用房及水电由甲方提供。
乙方生活区的安全保卫等责任由乙方承担。
21. 施工现场内乙方人员不得以任何理由发生打架、斗殴等事件。
如发生一次，扣罚人民币2000~5000 元，所有医药费由责任方承担，情节严重的送交当地公安机关处理。
22. 乙方承诺遵守甲方制定的各项规章制度，不得以任何理由拒绝执行。
八、工程结算价款的确定23. 结算依据：。
24.包清工单价：24.1根据施工图纸，按照国标《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2005）计算建筑面积，按完成施工图纸、及本合同约定事项内容计算劳务费用。
甲方按月或按节点对乙方进行考核。
25.上述单价除包含预算定额所规定的全部工作内容外，包括但不限于：25.1 乙方的管理费，利润，应由乙方缴纳的税金等一切费用。
25.2赶工措施费，农忙、夜间和一年中所有节假日的人员加班费等。
25.3按施工组织设计现场不设置垂直运输机械或现场设置的垂直运输机械有可能覆盖不到的区域和甲方按总体进度安排拆除垂直运输机械后，乙方又需垂直运输时的人工增加费以及施工机械连续出现故障时的人员窝工费用。
25.4甲方库存旧品(如旧模板、旧木方等)的利用有可能增加的人工费用。
25.5停水、停电、设计图纸和变更、施工用材料和周转材料连续影响的人员窝工费用。
25.6不在施工图中但在施工方案中明确必须施工的工作内容产生的人工费。
25.7建筑物超高费、人工降效费。
25.8乙方施工区域内专人清洁卫生等人工费用；25.9工程施工所用机械的就位、调试、维修保养、拆除、装卸等费用。
26. 如部分项目在乙方承包范围内而乙方宣称自己没有能力完成或故意甩项的，甲方可另行安排他人完成，该部分费用及增加的费用甲方有权直接从乙方工程款中扣除。