湖南省建设工程施工合同(详细)
湖南建设工程施工合同(示范文本)
![湖南建设工程施工合同(示范文本)](https://img.taocdn.com/s3/m/3246f20f3868011ca300a6c30c2259010202f3e4.png)
湖南建设工程施工合同(示范文本)【湖南建设工程施工合同】【合同编号:________】甲方:________(委托方名称)统一社会信用代码:________地质:________方式:________法定代表人:________乙方:________(承包方名称)统一社会信用代码:________地质:________方式:________法定代表人:________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程施工,并达成一致意见,特制定本《湖南建设工程施工合同》(以下简称“本合同”)第一章总则合同双方确认并同意本合同的所有内容,遵守合同约定。
合同的生效期间为自双方签署之日起至竣工验收合格后的保修维修期届满之日止。
合同价格为人民币(大写)_______元整(小写)_______元。
合同质量标准以国家有关规定和工程文件为准,乙方应按照相关要求确保工程质量。
第二章工程范围及规模本合同的工程范围为:________本合同的工程规模为:________第三章工程进度和工期保证乙方应按照工程进度计划完成工程,并确保工程进度与合同约定一致。
工程的竣工验收时间为(具体时间),乙方应在此期限内完成工程并进行竣工验收。
第四章合同价款和支付方式合同价款总额为人民币(大写)_______元整(小写)_______元。
支付方式为:________________第五章质量保证和售后服务乙方应提供合格的材料和设备,按合同要求完成工程,并保证工程质量符合相关要求。
工程竣工验收合格后,乙方应提供保修维修期,并在此期间保修工程。
第六章违约责任若一方未履行合同义务或违反合同约定,应向对方支付违约金。
若一方严重违反合同约定,经通知后仍不改正的,对方可解除本合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
第七章争议解决合同的解释和执行适用中华人民共和国相关法律法规。
第十六条对于因本合同引起的争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,应提交有管辖权的人民法院解决。
湖南省建设工程施工合同(高速公路)
![湖南省建设工程施工合同(高速公路)](https://img.taocdn.com/s3/m/43f7aa207f21af45b307e87101f69e314332faa8.png)
湖南省建设工程施工合同(高速公路)一、前言本合同是湖南省建设工程领域的标准合同,适用于高速公路建设项目的施工合同。
本合同旨在明确各方权利和义务,确保合同的履行,保障工程的顺利进行。
二、合同双方三、工程概况1. 项目名称:项目名称2. 项目地点:项目地点3. 项目规模:项目规模4. 工程内容:根据甲方提供的设计文件和合同要求,乙方负责进行施工、安装、调试等工程,并保证工程符合相关法律、法规和质量标准。
四、合同条款1. 工程进度1.1 乙方应根据项目计划和合同约定,按时、按质、按量完成工程。
1.2 如乙方无法按时完成工程,应提前书面通知甲方,并提出合理的延期要求。
延期造成的费用由乙方负责承担。
2. 工程质量2.1 乙方应按照国家和行业的有关规定,采用合适的材料和工艺,确保工程质量符合要求。
2.2 如工程出现质量问题,乙方应积极配合甲方进行调查,并按照甲方的要求进行整改和修复。
3. 工程款项3.1 工程款项由甲方按照合同约定支付给乙方。
3.2 乙方应按照合同规定的支付方式和时间,提供相应的发票和财务文件。
4. 材料采购4.1 材料采购由乙方负责,应按照合同约定的要求进行采购。
4.2 乙方应选择有合法资质的供应商,并保证采购的材料符合相关标准和质量要求。
5. 环境保护5.1 乙方应按照国家和地方的环境保护法律法规,采取相应的措施减少对环境的影响。
5.2 乙方应负责处理施工过程中产生的废弃物和污水,确保不对周边环境造成污染。
6. 安全生产6.1 乙方应制定并执行安全生产管理制度,确保工程施工过程中的安全。
6.2 乙方应为参与工程施工的员工提供必要的安全保护设备和培训,确保他们的人身安全。
6.3 如发生事故,乙方应立即采取措施进行抢救和处理,并及时报告甲方。
7. 合同的变更和解除7.1 任何一方希望变更合同内容,应提前书面通知对方并经过双方协商。
7.2 未经对方同意,任何一方不得单方解除本合同。
8. 争议解决8.1 对于因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决。
建设工程施工合同范本(湖南省)
![建设工程施工合同范本(湖南省)](https://img.taocdn.com/s3/m/6d502f9a360cba1aa811da74.png)
编号湖南省建设工程施工合同湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定文件湘建价〔2014 〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),邵阳市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(GF—2013 —0201 )的通知》(建市〔2013〕56号)、2014《湖南省建设工程计价办法》(湘建价〔2014 〕113 号)以及相关法律法规,湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)»(HNJS-2014),现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同(示范文本)»(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》» HNJS-2008)同时废止。
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》《、中华人民共和国建筑法》《、中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》》HNJS-2014)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。
湖南省建设工程施工合同(标准版)
![湖南省建设工程施工合同(标准版)](https://img.taocdn.com/s3/m/3044af99dc3383c4bb4cf7ec4afe04a1b071b00f.png)
湖南省建设工程施工合同(标准版) 湖南省建设工程施工合同(标准版)甲方(发包方):_________(以下简称“甲方”)地址:_________统一社会信用代码:_________法定代表人(负责人):_________联系人:_________:_________传真:_________乙方(承包方):_________(以下简称“乙方”)地址:_________统一社会信用代码:_________法定代表人(负责人):_________联系人:_________:_________传真:_________根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工合同暂行条例》等相关法律法规的规定,经甲、乙双方充分协商,本着平等自愿、公正诚信、互惠共赢的原则,达成合作,签订本合同。
第一条工程项目1.1 项目名称:_________1.2 项目地址:_________1.3 工程内容:_________1.4 工程期限:_________1.5 工程造价:_________元(人民币)1.6 工程资金来源:_________第二条工程质量要求2.1 工程设计文件:工程设计文件应符合国家有关规定,包括但不限于建设工程勘察、设计、施工、验收、质量检测、安全和劳动保护等方面的规定。
2.2 工程材料:工程材料应符合国家有关规定,包括但不限于《建筑材料质量标准》等,且具有合法的质量证明文件或质量检验报告。
2.3 施工技术:施工技术应符合国家有关工程质量管理的规定,并采取有效的措施保证工程质量,严格遵守工程施工安全规定。
2.4 工程验收:工程验收应按照国家有关规定进行,并达到规定的验收标准。
第三条工程款支付方式及时间3.1 工程款支付方式:_______(注明具体方式)3.2 工程款支付时间:_______(注明具体时间)第四条违约责任4.1 若甲方未按照合同约定时间支付工程款,则应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金的计算方式为工程款金额×0.05%/天。
湖南建设工程施工合同(示范文本)
![湖南建设工程施工合同(示范文本)](https://img.taocdn.com/s3/m/83b12a20a66e58fafab069dc5022aaea998f41d6.png)
湖南建设工程施工合同(示范文本)第一章总则第一条本合同的订立、解释和履行,适用于中华人民共和国相关法律、法规以及湖南省建设工程施工管理的规定。
第二章合同的基本情况第二条合同的双方为甲方(建设单位)和乙方(施工单位)。
第三条甲方的地址为[填写甲方地址],法定代表人为[填写法定代表人],为[填写]。
第四条乙方的地址为[填写乙方地址],法定代表人为[填写法定代表人],为[填写]。
第三章工程的基本情况第五条工程名称为[填写工程名称]。
第六条工程的地点为[填写工程地点]。
第七条工程的规模和内容为[填写工程规模和内容]。
第八条工程的合同价款为[填写工程合同价款]。
第四章施工范围与建设内容第九条乙方应按照合同约定的施工范围和工程质量要求进行施工,确保工程质量达到国家标准和相关规定。
第五章工程进度与质量要求第十条乙方应按照工程进度计划进行施工,并将进度情况及时通知甲方。
如遇特殊情况或不能按时完成工程的,应提前向甲方申请并得到甲方的书面同意。
第六章工程款支付第十一条工程款的支付方式为[填写支付方式],具体付款期限和金额详见附件一。
第七章违约责任第十二条任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,具体违约责任详见附件二。
第八章争议解决第十三条合同双方如发生争议,应通过友好协商解决;若协商不成,则提交湖南仲裁委员会仲裁。
附件:附件一:工程款支付计划及金额附件二:违约责任详述注释:1.建设单位:指承担建设工程的经济投资和工程建设任务的法人、其他经济组织或个人。
2.施工单位:指承担建设工程实际施工任务的法人、其他经济组织或个人。
3.工程合同价款:指甲方根据工程的规模、内容、质量要求等因素,在中标价基础上与乙方协商确定的合同约定价款。
4.工程款支付方式:指工程款的支付方式,可以是按进度支付、按工程里程碑节点支付等方式。
5.违约责任:指违反合同约定应承担的责任和赔偿义务。
注:以上为示范文本,具体合同内容请根据实际情况进行修改。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
![湖南省建设工程施工合同(示范文本)](https://img.taocdn.com/s3/m/6a1541dfdbef5ef7ba0d4a7302768e9950e76e63.png)
湖南省建设工程施工合同(示范文本)合同编号:_______甲方(发包方):_______地质:_______法定代表人:_______联系方式:_______乙方(承包方):_______地质:_______法定代表人:_______联系方式:_______鉴于甲方拟将位于湖南省_______的建设工程发包给乙方施工,乙方愿意承包该工程,双方经协商一致,根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程范围:_______1.4工程内容:_______1.5工程质量:_______1.6工程期限:_______1.7工程价款:_______第二条合同价款及支付方式2.1工程总价款为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元。
2.2付款方式:(1)合同签订后_______日内,甲方支付乙方工程总价款的_______%;(2)工程进度达到_______时,甲方支付乙方工程总价款的_______%;(3)工程竣工并验收合格后_______日内,甲方支付乙方工程总价款的_______%;(4)工程保修期满后_______日内,甲方支付乙方工程总价款的_______%。
第三条工程质量及验收3.1乙方应严格按照国家有关工程质量的标准和规范进行施工,确保工程质量达到合同约定的质量标准。
3.2工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,甲方应在_______日内组织验收。
验收合格后,双方办理竣工结算手续。
第四条工程期限4.1工程期限为_______天,自合同签订之日起计算。
4.2如因不可抗力等原因导致工程延期,乙方应提前_______天向甲方提出书面申请,经甲方同意后,工期相应顺延。
第五条违约责任5.1甲方未按合同约定支付工程价款,应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
![湖南省建设工程施工合同(示范文本)](https://img.taocdn.com/s3/m/c8f407f7dc3383c4bb4cf7ec4afe04a1b071b0a1.png)
四、合同价款及支付
4.1合同价款:人民币______元(大写:______元整),包括但不限于工程款、税费、管理费、利润等。
4.2付款方式:
(1)预付款:甲方在本合同签订后______个工作日内,向乙方支付合同价款的______%作为预付款。
(2)进度款:乙方按照合同进度完成工程量,甲方按月支付已完成工程量的______%。
(3)结算款:工程竣工验收合格后,甲方在______个工作日内支付至合同价款的______%。
(4)质保金:工程竣工验收合格满______年后,甲方在______个工作日内支付剩余的______%。
五、工期及质量
5.1工期:自合同签订之日起至______年______月______日止。
5.2质量标准:程施工合同(示范文本)
一、工程概况
1.1工程名称:__________
1.2工程地点:湖南省____市(县)______区(镇)______街道(村)
1.3工程性质:新建/改建/扩建
1.4工程规模:______平方米
1.5工程造价:人民币______元(大写:______元整)
1.6工程类别:______
九、争议解决
9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
9.2如协商不成,双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
十、其他约定
10.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
10.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为______年。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________
单位名称:__________
住所地:__________
湖南省建设工程施工合同范本
![湖南省建设工程施工合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/915b9a8e32d4b14e852458fb770bf78a64293a7e.png)
湖南省建设工程施工合同范本在湖南省的建设领域,一份规范、合理的建设工程施工合同对于保障工程的顺利进行、维护各方的合法权益至关重要。
下面,我们将详细介绍一份湖南省建设工程施工合同范本。
一、合同主体与工程概况首先,合同要明确双方主体,即发包方(甲方)和承包方(乙方)的名称、地址、法定代表人等基本信息。
同时,对于工程的概况也要清晰阐述,包括工程名称、地点、规模、工程内容、工程立项批准文号等。
例如:甲方为_____,地址位于_____,法定代表人_____。
乙方为_____,地址位于_____,法定代表人_____。
本次工程为_____(工程名称),位于_____(工程地点),工程规模为_____,工程内容涵盖_____,工程立项批准文号为_____。
二、工程期限合理确定工程期限是合同的重要内容之一。
要明确开工日期和竣工日期,并对工期延误的责任进行约定。
比如:开工日期定为_____年_____月_____日,竣工日期为_____年_____月_____日,总工期_____天。
若因甲方原因导致工期延误,甲方需承担相应责任;若因乙方原因造成工期延误,乙方应按照约定支付违约金。
三、工程质量与验收工程质量是建设工程的核心,合同中必须明确质量标准和验收程序。
质量标准应符合国家及湖南省相关的工程质量标准,具体可约定为达到_____等级。
验收分为阶段性验收和竣工验收,验收程序应包括提交验收申请、组织验收小组、进行现场检查、出具验收报告等环节。
若工程质量不符合要求,乙方应负责返工直至合格,返工费用由乙方承担。
四、工程价款及支付方式工程价款是合同的关键条款之一,要明确合同总价、计价方式以及支付方式和时间节点。
合同总价为_____元。
计价方式可以采用固定总价、固定单价或其他合理方式。
支付方式通常分为预付款、进度款、竣工结算款等。
预付款一般在合同签订后支付,比例为合同总价的_____;进度款按照工程进度分期支付,如每月或每完成一定工程量支付一次;竣工结算款在工程竣工验收合格后支付,扣除质保金后支付剩余款项。
湖南施工合同范本
![湖南施工合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/75f3ad0876232f60ddccda38376baf1ffc4fe3a2.png)
湖南施工合同范本湖南省建设工程施工合同(示范文本)第一部分协议书发包人(全称):_____________________承包人(全称):_____________________一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:_____________________工程内容:_____________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件 1)工程立项批准文号:_____________________资金来源:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:_____________________竣工日期:_____________________合同工期总日历天数:_____________________四、质量标准工程质量标准:_____________________五、合同价款金额(大写):_____________________元(人民币)¥:_____________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书及其附件4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:_____________________年_____月_____日合同订立地点:_____________________本合同双方约定_____________________后生效。
发包人(公章):_____________________承包人(公章):_____________________住所:_____________________住所:_____________________法定代表人(签字):_____________________法定代表人(签字):_____________________委托代理人(签字):_____________________委托代理人(签字):_____________________电话:_____________________电话:_______________________________________________________________开户银行:_____________________开户银行:_____________________账号:_____________________账号:_____________________邮政编码:_____________________邮政编码:_____________________第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1. 词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:(1)通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
2024年湖南省建设工程施工合同示范文本(带)
![2024年湖南省建设工程施工合同示范文本(带)](https://img.taocdn.com/s3/m/dff4eba718e8b8f67c1cfad6195f312b3169ebee.png)
湖南省建设工程施工合同示范文本甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________根据《合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担湖南省某建设工程施工项目的事宜,经充分协商,达成如下合同条款:第一条项目概况1.1 项目名称:________________1.2 项目地点:________________1.3 项目规模:________________1.4 项目质量要求:________________1.5 项目施工期限:________________第二条合同价款及支付方式2.1 合同价款为人民币(大写):________________元整(小写):________________元。
a) 签订合同后支付合同价款的__%;b) 工程进度达到__%时支付合同价款的__%;c) 工程竣工并验收合格后支付合同价款的__%;d) 质保期满后支付合同价款的__%。
2.3 乙方开具正规发票给甲方。
第三条工程施工3.1 乙方应当按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。
3.2 乙方应当严格按照合同约定的施工期限完成工程,并确保工程质量和安全。
3.3 乙方应当遵守国家及地方有关建设工程施工的法律法规,确保施工过程中的环境保护和安全生产。
3.4 乙方应当自行承担施工过程中的所有费用,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
第四条工程变更4.1 若甲方要求对工程进行变更,应书面通知乙方,并经双方协商一致后签订补充协议。
4.2 工程变更导致合同价款增加的,甲方应按照补充协议的约定向乙方支付增加的价款。
4.3 工程变更导致合同价款减少的,乙方应按照补充协议的约定向甲方退还减少的价款。
第五条工程验收5.1 工程竣工后,乙方应当向甲方提交完整的竣工资料。
5.2 甲方应当在收到竣工资料后__日内组织验收,并将验收结果书面通知乙方。
湖南省建设工程施工作业分包合同4篇
![湖南省建设工程施工作业分包合同4篇](https://img.taocdn.com/s3/m/d14c6f152a160b4e767f5acfa1c7aa00b52a9d3d.png)
湖南省建设工程施工作业分包合同4篇篇1湖南省建设工程施工作业分包合同一、乙方为甲方承担湖南省某建设工程的施工作业,并依照合同约定的情况和标准向甲方提供服务。
二、乙方应严格按照合同要求开展工程施工作业,优化施工进度和质量,保证按期交付合格的工程成果物。
三、乙方应严格按照相关法律、法规和政策要求开展工程施工作业,并确保所有施工活动的安全和环保。
四、乙方应按照合同约定提供施工所需的人力、物力、财力等资源,并保证施工进度及质量。
五、乙方应按照合同约定的价格和结算方式向甲方支付工程施工作业分包费用。
六、乙方应对分包的各项工作负责,确保工程施工作业的顺利进行,提前发现和解决工程施工作业中的问题。
七、乙方在履行本合同过程中如发生争议,应通过友好协商解决。
如果无法达成一致意见,应提交给合同双方约定的仲裁机构进行处理。
八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签署之日起生效,合同期限为自工程施工作业起始之日至工程竣工验收之日止。
上述为湖南省建设工程施工作业分包合同的主要内容,为确保双方权益,合同中应包含详细的工程内容、分包范围、分包价格、履行义务、违约责任等条款,以便有效管理和监督工程施工作业过程,保障工程顺利完成。
同时,双方需严格遵守合同的约定,有序合作,共同完成工程目标,实现合同的双赢目标。
篇2湖南省建设工程施工作业分包合同第一章总则第一条为了规范湖南省建设工程施工作业分包合同的签订,保障各方的权益,依据《中华人民共和国建设法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和规章,特制定本合同。
第二条本合同所称“施工分包商”是指依据本合同的规定承担施工服务的单位,本合同所称“分包工程”是指施工总承包商委托施工分包商实施的工程。
第三条本合同内容包括以下主要条款:1、分包工程的委托内容及工程范围;2、施工工期及工程进度;3、合同价款及支付方式;4、质量保证及安全措施;5、合同终止方式和处理办法;6、合同标的的转让及变更;7、合同违约责任及争议解决。
湖南省建设工程施工合同范本
![湖南省建设工程施工合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/0c737ffdab00b52acfc789eb172ded630b1c98a6.png)
湖南省建设工程施工合同范本湖南省建设工程施工合同范本第一章总则1.1 合同目的和范围(详细说明合同的目的和范围,例如:为下述工程提供施工服务等)1.2 合同双方(详细说明合同双方的身份、名称、地址等信息)1.3 合同签订方式(详细说明合同签订的形式及要求,例如:书面签署、电子签名等)1.4 合同生效和期限(详细说明合同的生效日期和期限,并注明延期或提前终止的条件和程序)第二章工程的基本情况2.1 工程名称及地点(详细说明工程的名称、具体地点、建设规模等信息)2.2 工程内容和范围(详细说明工程的具体内容、范围,包括施工、工程量等)2.3 工期安排(详细说明工程的计划开始时间、计划完成时间,里程碑节点等)第三章合同价款3.1 合同价款确定方式(详细说明合同价款的确定方式,如固定总价、成本加利润等)3.2 工程款支付方式(详细说明工程款支付的方式、时间安排、支付条件等)3.3 价款调整(详细说明价款调整的情况、条件、程序,如材料价格上涨等)第四章施工组织与管理4.1 施工方案(详细说明施工方案的编制、审核、调整等要求)4.2 施工人员(详细说明施工人员的资格要求、配备要求、责任划分等)4.3 施工设备和材料(详细说明施工设备和材料的选用、检验、验收等要求)4.4 施工进度和质量控制(详细说明施工进度和质量控制的要求,包括检测、验收等)第五章变更和索赔5.1 变更管理(详细说明变更管理的程序、要求、费用计算等)5.2 索赔管理(详细说明索赔管理的条件、程序、金额计算等)第六章安全和环境保护6.1 安全管理(详细说明安全管理的要求,包括施工安全措施、事故处理等)6.2 环境保护(详细说明环境保护的要求,包括施工期间的环境控制措施等)第七章合同违约和解决方式7.1 违约责任(详细说明双方违约责任、违约责任的范围、方式等)7.2 解决争议的方式(详细说明解决争议的方式,如协商、仲裁等)7.3 违约和争议的损失补偿(详细说明违约和争议的损失补偿的范围、计算方式等)附件:1. 工程图纸2. 工程规范3. 工程进度计划4. 工程款支付计划(根据实际情况添加相应附件)法律名词及注释:1. 建设工程法:指导建设工程合同的相关法规和条款,旨在保护合同双方的权益。
湖南省建设工程施工合同示范文本(版)
![湖南省建设工程施工合同示范文本(版)](https://img.taocdn.com/s3/m/f9929d23001ca300a6c30c22590102020740f2bd.png)
湖南省建设工程施工合同示范文本合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就湖南省_______工程(以下简称“工程”)的施工事项,经友好协商,达成以下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程范围:_______1.4 工程规模:_______1.5 工程质量:_______1.6 工程价款:人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元1.7 工程期限:_______年_______月_______日至_______年_______月_______日第二条甲方权利和义务2.1 提供施工图纸及技术资料,并对其准确性、完整性负责;2.2 提供施工场地,并确保场地平整、通畅;2.3 办理施工所需的各类手续,包括但不限于施工许可证、环保、消防等;2.4 按约定支付工程进度款;2.5 按约定提供施工所需的材料、设备;2.6 协助乙方处理施工现场周边关系,确保施工顺利进行;2.7 对乙方施工过程进行监督、检查,并有权要求乙方整改不符合约定的事项。
第三条乙方权利和义务3.1 严格按照施工图纸、技术规范及甲方要求进行施工;3.2 保障施工现场的安全、环保,并承担相应责任;3.3 按约定完成施工任务,确保工程质量;3.4 服从甲方的监督管理,对甲方提出的整改要求及时整改;3.5 依法办理施工人员工伤保险,并承担相应责任;3.6 按约定向甲方提交工程进度报告及支付申请;3.7 施工完成后,及时向甲方提交竣工资料,并配合甲方办理竣工验收手续。
第四条工程价款及支付4.1 工程价款按照本合同第一条1.6款约定执行;4.2 工程进度款支付方式:按实际完成工程量的_______%支付;4.3 工程竣工结算后,支付至结算总价的_______%;4.4 质保金为结算总价的_______%,质保期满后无息退还。
2024年湖南省建设工程施工合同(示范文本)(含多场景)
![2024年湖南省建设工程施工合同(示范文本)(含多场景)](https://img.taocdn.com/s3/m/505f5907ce84b9d528ea81c758f5f61fb73628c5.png)
湖南省建设工程施工合同(示范文本)(含多场景)湖南省建设工程施工合同(示范文本)附件:工程量清单、施工图纸、技术规范甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承建的湖南省建设工程施工项目,达成如下合同条款:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:__________1.4工程规模:__________1.5工程质量:按照国家、行业及地方相关标准、规范和设计文件要求进行施工,确保工程质量达到合格标准。
二、合同工期2.1工程总工期:__________天,自合同签订之日起计算。
2.2工程开工日期:__________2.3工程竣工日期:__________2.4如因甲方原因导致工程延期,乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。
三、合同价款及支付方式3.1合同价款:本工程合同价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款。
(2)进度款:乙方按照工程进度,向甲方提交工程量报告和支付申请,甲方审核确认后支付相应进度款。
(3)结算款:工程竣工后,乙方提交工程结算报告和支付申请,甲方审核确认后支付剩余款项。
四、工程变更及调整4.1工程变更:在施工过程中,如甲方需对工程进行变更,应书面通知乙方,乙方按照变更后的要求进行施工。
4.2工程调整:如因甲方原因导致工程量增加或减少,甲乙双方应协商确定调整后的工程价款。
五、工程质量及验收5.1乙方应严格按照施工图纸、技术规范和甲方的要求进行施工,确保工程质量。
5.2工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告、竣工图纸、竣工结算等相关资料。
5.3甲方应在收到乙方提交的竣工资料后,组织相关部门进行验收。
湖南省建设工程施工合同(示范文本6篇
![湖南省建设工程施工合同(示范文本6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/d32b226f773231126edb6f1aff00bed5b8f3731d.png)
湖南省建设工程施工合同(示范文本6篇篇1发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程承包方式:4. 工程范围和内容:第二条工程期限1. 本工程合同总工期为XX天,自XXXX年XX月XX日开始施工,至XXXX年XX月XX日竣工验收。
2. 甲方书面通知乙方进场施工,乙方应在接到甲方通知后XX天内进场施工,乙方进场施工日期视为本工程开工日期。
3. 乙方应严格按照合同工期施工,确保按时完成施工任务。
如因特殊原因需调整工期,应事先得到甲方书面同意。
第三条工程价款及支付方式1. 本工程合同总造价为人民币XX元整(大写:XX元整)。
该价款已包括工程所需材料、设备、人工等全部费用。
2. 甲方在合同签订后XX天内向乙方支付工程预付款,预付款金额为合同总造价的XX%,即人民币XX元整(大写:XX元整)。
剩余款项在工程竣工验收后XX天内一次性支付。
3. 乙方在收到甲方支付的预付款后,应确保资金专款专用,并按时向甲方提交工程款项使用计划。
第四条工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工,确保工程质量达到合格标准。
2. 工程竣工验收时,应按照国家相关标准及甲方要求进行验收。
如工程质量存在问题,乙方应负责无偿返修,直至验收合格。
第五条甲方责任与义务1. 甲方应确保施工场地的“三通一平”(即水通、电通、路通和场地平整)。
如因甲方场地原因造成乙方无法按时进场施工,工期可相应顺延。
2. 甲方应按时向乙方支付工程款项,确保工程顺利进行。
如因甲方原因造成工程停工,工期可相应顺延。
3. 甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题,确保工程顺利进行。
第六条乙方责任与义务1. 乙方应确保施工人员具备相应的施工技能和安全意识,按照甲方要求进行施工。
湖南省建设工程施工合同示范文本
![湖南省建设工程施工合同示范文本](https://img.taocdn.com/s3/m/147151b8760bf78a6529647d27284b73f24236c9.png)
湖南省建设工程施工合同示范文本一、背景与目的湖南省建设工程施工合同示范文本旨在规范和统一建筑工程施工合同的法律条款,确保合同双方的权益得到有效保障,促进建筑工程施工的顺利进行。
本示范文本适用于在湖南省范围内的建筑工程施工合同,可作为参考范本,双方当事人可以根据具体情况进行必要的修改和调整。
二、合同基本信息1. 合同甲乙双方:甲方:(填写甲方名称、地址、法定代表人、负责人联系方式等相关信息)乙方:(填写乙方名称、地址、法定代表人、负责人联系方式等相关信息)2. 项目基本信息:项目名称:(填写项目名称)项目地址:(填写具体地址)3. 合同总价:合同总价为(填写具体金额),合同款项将以(填写支付方式和阶段性支付比例)的方式支付。
三、合同条款1. 工程内容1.1 工程范围:(详细描述工程的范围,包括设计图纸、施工内容等)1.2 工程质量要求:(描述工程的质量要求,包括符合相关法规、标准及验收标准等)1.3 工期:(约定工程开始时间、完工时间和阶段性进度要求)2. 付款条款2.1 合同款项:(规定合同款项的支付方式、比例和支付时间)2.2 合同变更:(规定对工程内容的任何变更均需书面协议,并约定相应变更造成的费用调整方式)3. 违约责任3.1 甲方违约责任:(列明甲方违约情况下乙方可以采取的法律措施,如解除合同、索赔等)3.2 乙方违约责任:(列明乙方违约情况下甲方可以采取的法律措施,如索赔、赔偿等)4. 保证与保修4.1 保修期限:(规定工程完工后的保修期限)4.2 保修范围:(明确保修范围,包括哪些工程项目)4.3 保修责任:(确定在保修期限内,因施工方原因造成的工程质量问题由施工方承担责任)5. 争议解决5.1 协商解决:(规定合同双方在发生争议时,应首先通过友好协商解决)5.2 仲裁解决:(约定如协商不成,应提交相关仲裁机构解决,并确定仲裁的地点和语言)6. 合同终止6.1 合同解除:(规定解除合同的条件和程序,包括书面通知、违约方赔偿等)6.2 合同终止:(规定合同终止的条件和程序,包括不可抗力、法律禁止等情况)四、其他事项1. 合同附件:(列明合同附件清单及具体内容,如设计图纸、施工方案等)2. 合同生效:本合同经双方签字盖章后生效,并成为双方当事人之间的法律文件。
湖南省建设工程施工合同示范文本
![湖南省建设工程施工合同示范文本](https://img.taocdn.com/s3/m/9069f917302b3169a45177232f60ddccdb38e659.png)
湖南省建设工程施工合同示范文本1. 引言2. 合同主体甲方:【甲方名称】乙方:【乙方名称】3. 合同目的本合同旨在明确双方的合作关系、约定施工合同的范围、工期、质量要求、支付方式等内容,确保项目按照双方的约定顺利进行。
4. 合同内容4.1 工程概况项目名称:【项目名称】施工地点:【施工地点】工程范围:【工程范围】4.2 工期本项目的工期约定为【工期】,自合同签订之日起计算。
4.3 合同价款预付款:【预付款比例】%进度款:根据工程进度支付,进度款比例以工程进度计算完工验收款:【完工验收款比例】%最后付款:【最后付款比例】%,在保证质量无问题的前提下支付4.4 质量要求本项目的质量要求符合相关法律法规和标准规定,乙方应按照甲方提供的设计文件和施工图纸进行施工,确保工程质量符合合同约定。
4.5 变更与索赔如因设计变更、施工变更等原因导致工程范围、工期、价款等发生变化,则双方应及时协商并签署变更合同,变更合同应与本合同具有同等法律效力。
如因甲方原因导致工程变更,乙方有权提出索赔,双方应协商合理解决。
4.6 违约责任如双方任何一方违反合同约定,导致对方受损,违约方应承担相应的违约责任。
违约方应支付违约金,并赔偿对方因违约而遭受的损失。
4.7 保修责任乙方应承担本工程的保修责任,保修期为【保修期】。
在保修期内,如发生工程质量问题,乙方应及时进行修复,不收取任何费用。
5. 合同变更和解除如因不可抗力或其他原因,导致无法继续履行本合同,双方应协商解决,可以签署变更合同或解除合同。
6. 合同争议解决本合同的争议解决适用法律。
如发生争议,双方应通过友好协商解决。
如果协商不成,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 合同生效与执行本合同自双方签字或盖章之日起生效,并自始至终有效。
任何一方未按照合同约定履行义务的,应承担相应的法律责任。
8. 其他事项本合同中未尽事宜,双方需进行补充约定,并签订补充合同。
补充合同与本合同具有同等法律效力。
湖南省建设工程施工合同示范文本5篇
![湖南省建设工程施工合同示范文本5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/d6704672fe00bed5b9f3f90f76c66137ef064f42.png)
湖南省建设工程施工合同示范文本5篇篇1合同编号:_________发包方:_________承包方:_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程内容:_________4. 承包范围:_________5. 合同工期:开工日期:_________;竣工日期:_________;合同工期:日历天数_________天。
6. 质量要求:合格。
7. 造价:人民币_________元。
二、发包方责任1. 提供施工所需图纸。
2. 负责协调现场及外部关系。
3. 按合同约定支付工程款。
三、承包方责任1. 编制施工组织设计和施工方案,并经发包方同意。
2. 负责施工范围内的施工安全。
3. 按合同约定时间完成施工任务。
4. 负责所施工工程的质量保修。
四、付款方式1. 本合同签订后,发包方支付承包方人民币_________元作为预付款。
2. 工程竣工验收合格后,发包方支付承包方剩余工程款。
3. 承包方出具正式发票给发包方。
五、验收与保修1. 工程竣工后,承包方通知发包方进行验收。
2. 验收合格后,双方办理移交手续。
3. 保修期内,承包方负责工程的维修保养工作。
六、违约责任与纠纷解决1. 双方应严格遵守本合同的约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
2. 在履行本合同过程中,如发生纠纷,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,发包方和承包方各执一份。
3. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________地址:_________ 地址:_________电话:_________ 电话:_________日期:_________ 日期:_________篇2合同编号:[合同编号]甲方(发包人):[甲方名称]乙方(承包人):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方承包给乙方的建设工程施工事项,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程内容]4. 工程造价:[工程造价]二、工期及进度1. 工期:本工程计划开工日期为[开工日期],计划竣工日期为[竣工日期],合同工期为[合同工期]天。
湖南建设工程通用合同
![湖南建设工程通用合同](https://img.taocdn.com/s3/m/b9614bba162ded630b1c59eef8c75fbfc77d94a9.png)
湖南建设工程通用合同甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方为完成湖南建设工程项目,经协商一致,签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称:湖南建设工程项目1.2 工程地点:湖南省XX市XX区XX路XX号1.3 工程内容:包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程、市政工程等。
1.4 工程规模:根据双方协商确定的工程规模。
1.5 工程总投资:根据双方协商确定的总投资。
二、合同价格2.1 合同总价:人民币(大写):________元整(小写):_________元。
2.2 合同价格包括:工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收、培训、质保等全部费用。
2.3 合同价格支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。
(2)工程进度达到约定的比例后,甲方按照实际完成工程量支付相应的工程进度款。
(3)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价的一定比例作为尾款。
三、工程质量3.1 工程质量标准:符合国家、行业及地方相关法律法规、规范、标准要求。
3.2 乙方应按照约定的设计方案、施工图纸、技术规范等进行施工,确保工程质量。
3.3 乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用,并支付甲方因此造成的损失。
四、工程进度4.1 工程开工日期:根据双方协商确定的开工日期。
4.2 工程竣工日期:根据双方协商确定的竣工日期。
4.3 乙方应按照约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,乙方应支付甲方因此造成的损失。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定质量标准完成工程,甲方有权要求乙方修复、返工,并支付甲方因此造成的损失。
5.3 甲方未按照约定支付工程进度款,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
HNJS—2014工程编号:合同编号:湖南省建设工程施工合同工程名称:蓝山县公安消防大队公寓楼工程工程地点:蓝山县公安消防大队院内发包人:蓝山县公安消防大队承包人:蓝山县第二建筑工程公司湖南省建设厅第一部分协议书发包人(全称):蓝山县公安消防大队承包人(全称):蓝山县第二建筑工程公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:蓝山县公安消防大队公寓楼工程2、工程地点:蓝山县公安消防大队院内3、工程立项批准文号:该项目已由文件批准建设4、资金来源:财政拨款5、工程内容:土建改造、装修及安装等工程(具体以施工图纸、中标工程量清单、工程设计变更和业主要求为准)。
6、工程承包范围:按设计院有限责任公司设计的“蓝山县公安消防大队公寓楼工程施工图”和经发包人或设计单位书面确定的“变更设计通知单”进行施工。
二、合同工期开工日期:年月日竣工日期:年月日(1)工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开工、竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
(2)具体开工日期以监理签发的开工令为准。
三、质量标准按必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,工程质量达到合格。
四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为:人民币(大写)叁佰零贰万肆仟元整(¥:3024000.00)。
其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写):壹拾陆万叁仟零玖拾伍元叁角貮分整。
(2)暂列金额:人民币(大写);伍万肆仟貮佰貮拾肆元整。
2、合同价格形式:采用固定单价合同。
施工内容以中标工程量清单及变更签证为准。
若增(减)工程量须由有关部门现场签证确认。
结算金额以双方签字认可的审计审定造价为准:增(减)工程量按湖南省2014年相关消耗量标准和其他文件进行计算,其中:1、取费按湘建价[2016]72号和其他文件文件全部计取。
2、建筑工程人工工资按65元/工日进行调整,装修工程人工工资按77元/工日进行调整,安装工程人工工资按76元/工日进行调整。
3、中标工程量清单中已有的材料价格按中标工程清单执行,中标工程量清单没有的按永州市造价站发布的施工同期造价文件执行,造价文件中没有的由双方协商议价;若甲方指定材料品牌,该品牌材料比中标价高,则双方协商议价。
五、项目经理承包人项目经理:6、合同的文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书;(2)投标函及其附录(含投标预算书);(3)协议书(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十、其他1、合同订立地点:2、本合同双方约定签字盖章后生效。
3、合同份数:本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执陆份,承包人执贰份。
发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)电话:电话:开户银行:账号:第二部分通用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:1.1.1合同1.1.1.1合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。
1.1.1.9预算书:是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1合同当事人:是指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2发包人:是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3承包人:是指与发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4监理人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5设计人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6分包人:是指按照法律规定和合同约定,分包部分工程或工作,并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7发包人代表:是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8项目经理:是指由承包人任命并派驻施工现场,在承包人授权范围内负责合同履行,且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9总监理工程师:是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3工程和设备1.1.3.1工程:是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和(或)临时工程。
1.1.3.2永久工程:是指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。
1.1.3.3临时工程:是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。
1.1.3.4单位工程:是指在合同协议书中指明的,具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5工程设备:是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6施工设备:是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7施工现场:是指用于工程施工的场所,以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施:是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9永久占地:是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10临时占地:是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4日期和期限1.1.4.1开工日期:包括计划开工日期和实际开工日期。
计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期;实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2竣工日期:包括计划竣工日期和实际竣工日期。
计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期;实际竣工日期按照第 13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。
1.1.4.3工期:是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限,包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4缺陷责任期:是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务,且发包人预留质量保证金的期限,自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5保修期:是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限,从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6基准日期:招标发包的工程以投标截止日前 28天的日期为基准日期,直接发包的工程以合同签订日前 28天的日期为基准日期。
1.1.4.7天:除特别指明外,均指日历天。
合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算,期限最后一天的截止时间为当天 24:00时。
1.1.5合同价格和费用1.1.5.1签约合同价:是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额,包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2合同价格:是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额,包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3费用:是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。
1.1.5.4暂估价:是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5暂列金额:是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项,用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6计日工:是指合同履行过程中,承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时,按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.7质量保证金:是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8总价项目:是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则,在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6其他1.1.6.1书面形式:是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。