工程变更申请报告
工程项目变更申请书
尊敬的XX建设单位：我单位在实施XX工程项目过程中，由于种种原因，需要对原项目的设计、施工内容进行变更。
为确保项目顺利进行，特向贵单位提出以下变更申请：一、项目基本情况项目名称：XX工程项目项目地点：XX市XX区XX路XX号项目规模：XX万平方米项目总投资：XX亿元项目业主：XX有限公司项目主管部门：XX市XX局二、变更原因及内容1. 变更原因：（1）由于施工过程中发现地质条件与原设计不符，为确保工程质量和安全，需要对部分地下管线进行优化调整。
（2）根据现场实际情况，为提高项目效益，对部分建筑物的功能布局进行优化调整。
（3）受外部环境影响，部分设备采购周期延长，为不影响工程进度，需要对施工计划进行调整。
2. 变更内容：（1）地下管线优化调整：将原设计的XX米地下管线长度缩短至XX米，并优化管线走向。
（2）建筑物功能布局优化调整：将原设计的XX平方米办公区域调整为XX平方米，提高空间利用率。
（3）施工计划调整：将原定的XX个月工期延长至XX个月，确保工程进度。
三、变更影响及措施1. 变更影响：（1）工程总投资将增加XX万元。
（2）施工工期将延长XX个月。
2. 应对措施：（1）积极争取政府相关部门支持，确保工程变更审批顺利进行。
（2）加强工程管理，提高施工效率，确保工程按期完工。
（3）优化资源配置，降低工程成本。
四、申请事项1. 请贵单位审批本工程项目的变更申请。
2. 请贵单位协助我单位办理工程变更相关手续。
3. 请贵单位监督我单位按照变更后的设计方案进行施工。
特此申请，敬请审批！申请人：XX有限公司联系人：XX联系电话：XXX-XXXXXXX申请日期：XXXX年XX月XX日。
工程变更申请报告
工程变更申请报告在我们平凡的日常里，越来越多的事务都会使用到报告，其在写作上有一定的技巧。
那么报告应该怎么写才合适呢？以下是店铺整理的工程变更申请报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程变更申请报告篇1由我单位（新疆江河水利水电工程技术施工总队）承建的尼勒克县巩乃斯河北岸灌区巩乃斯种羊场土地开发整理项目二标段工程项目，在施工过程中因地质和环境因素的综合影响，致使工程难度增加,工程费用增大，为保质保量完成该工程施工建设，现对影响工程施工的工程项目提出变更申请建议，申请项目如下：一：变更取消工程1、原有农渠为预制板混凝土渠道，满足使用要求，所以无需再建，由于渠道已经取消，故农渠中包含的分水口和建筑物也无需再建。
二：变更增加工程1、10斗渠增加土方回填量原因：我方承建的10斗渠地处于庄稼地的排水地段，并且此地段地势较低、多坑洼，因此会造成蓄水现象从而导致渠道的塌方，为了保证10斗渠的安全正常的运行，所以我施工单位建议增加10斗渠的土方回填量，从而来保证10斗渠的安全正常的运行。
2、6斗渠混凝土拆除与土方开挖的原因：我方承建的6斗渠现已浇筑完毕，现已开始使用，由于过水量太小，，为了满足农民的.正常灌溉，当地政府和水管站多次要求我方拆除6斗渠（K0+014-K0+114），并且再对（K0+014-K0+114）进行开挖，加高渠肩，增加渠道的过水量，从而保证农民的正常灌溉。
3、对8-2农渠与8-3农渠衔接部位进行土方开挖与回填的原因：7斗渠（0+903.3-0+953.3）设计高程低于农渠，现在农民已经开始浇水，为了保证农民的正常灌溉，当地政府和水管站要求我施工单位把8-2农渠与8-3农渠接通，以此来保证农民的正常灌溉。
4、新增渠道开挖原因；据当地村民及水管站反映，我方承建的8斗渠有一条老渠道（自东向西），由于多年砂、石、淤泥的积累，现已经无法满足农作物的灌水需要，为了保证农民的正常灌溉，所以我方建议对老渠道进行开挖，增大过水量，以此来满足农民农作物灌水的需要。
工程变更申请书7篇
工程变更申请书7篇第1篇示例：工程变更申请书尊敬的领导：我们是××工程项目组，现函告贵公司对项目进行一些变更，并提出变更申请。
本次工程变更主要是基于项目实际情况的调整，旨在提高工程质量，确保项目顺利进行。
一、变更原因1.项目需求变更随着项目的深入进行，业主对项目需求有所调整，要求加大项目规模、提高工程质量等。
为了满足业主的需求，我们需要对原有设计方案进行调整。
2.技术调整在项目实施过程中，发现原设计方案存在一些技术上的难点和不足之处，为了保证工程的顺利进行和高质量完成，我们需要对原设计方案进行必要的技术调整。
3.环境因素影响由于外部环境等因素的变化，原设计方案可能不再适用于实际情况，为了确保工程的顺利进行和人员的安全，我们需要对工程进行一些调整。
二、变更内容根据以上变更原因，我们提出如下变更内容：1.调整原设计方案中的某些施工工序，提高工程质量和效率。
2.对原设计方案中的某些材料和设备进行更换，以确保工程的顺利进行和质量可控。
3.对原工程进度计划进行调整，保证工程完成时间和质量。
三、变更影响1.项目实施成本增加由于工程变更需要重新调整设计方案、重新选购材料设备等，势必会增加项目实施成本，但这是为了保证工程的质量和进度。
2.项目实施周期延长由于工程变更需要一定的准备和调整时间，可能会导致项目实施周期延长，但我们会尽可能缩短延期时间，保证项目的顺利进行。
3.项目团队工作量增加工程变更需要项目团队进行重新分工、重新协调等一系列工作，可能会增加团队的工作量，但我们有信心应对各种挑战，确保项目的成功实施。
四、变更申请理由我们积极响应业主需求，根据项目实际情况进行必要的调整和变更，旨在提高工程质量和效率，确保项目的顺利进行和高质量完成。
我们深知工程变更对项目会产生一定影响，但我们有信心继续做好项目的管理和实施工作，确保项目的顺利完成。
五、最后我们诚挚希望领导能够审慎考虑我们的工程变更申请，希望得到您的支持和理解，我们会继续努力，确保项目的高质量完成。
工程变更申请书(共4篇)
工程变更申请书〔共4篇〕第1篇：工程变更申请书工程变更申请书【篇1：工程变更申请报告】cb23 变更申请报告〔承包［周口水建］变更 01 号〕机构、发包人、设代机构各1份。
工程变更建议书施工时发现周营供水厂厂址地形与原设计不符，经建立单位、设计单位、监理单位、施工单位结合测量，厂区现状地面高程〔平均值〕比该村正常地面高程〔以黄孟营村小学门前水泥路中心高程为准，假定该点高程40.00米〕低2.6米左右。
经结合商议，确定以下调整方案：1、清水池顶面高程确定为40.00米〔以黄孟营村小学门前水泥路中心高程为40.00米计〕，与黄孟营小学门前水泥路高程持平，水厂内地面〔即房屋室外地坪〕确定为39.00米。
水厂内各种建筑物、构筑物、管道等的相对高差保持与原设计图纸一致。
2、外购土方将场内地面填筑至39.00米高程。
4、管理房、门卫室、化验室、发电机房等房屋的根底款式、尺寸、基底高程经设计单位现场勘察、钻探后进展设计调整。
XXX〇年十二月三日 cb23 变更申请报告〔承包［周口水建］变更 04号〕机构、发包人、设代机构各1份。
工程变更建议书由于周营供水厂新建围墙根底位置下部为土方回填〔填土深度最低在1.35米以上〕，为防止回填土不均匀沉降导致围墙断裂和应发包人要求，特提出以下变更建议：2、根据发包人要求，为美观和平安计，围墙墙体加高0.32米。
202___年一月五日 cb23 变更申请报告〔承包［周口水建］变更 02号〕机构、发包人、设代机构各1份。
【篇2：工程变更申请书】工程变更申请书公室存档、备查。
变更编号按本工程签证编制流水号。
区政府投资工程工程变更联审会办意见表说明：会商意见一式四份，一份由区城市建立指挥部办公室统一编号〔按年度流水编号〕、整理、归集、存档、备查；一份由建立单位在审批后归档；一份由建立单位报送区政府投资评审中心备案，存入结算档案；一份由建立单位报送区财政局备案。
工程变更签证单说明：《工程变更签证单》为《工程变更联审会办意见表》附表，一式四份，一份由建立单位在审批后归档；一份由区城市建立指挥部办公室存档、备查；一份由建立单位报送区政府投资评审中心备案，存入结算档案；一份由建立单位报送区财政局备案。
工程变更报告范文
工程变更报告范文工程变更报告。
一、变更原因。
项目名称，XXX工程。
项目编号，XXX。
变更日期，XXXX年XX月XX日。
变更原因，由于XXX原因，需要对工程进行变更。
二、变更内容。
1. 变更前情况，原计划工程包括XXX，XXX，XXX等内容，总工程量为XXX。
2. 变更后情况：经过评估和讨论，决定对工程进行以下变更：（1）XXX内容进行调整，XXX增加/减少XXX数量；（2）XXX内容进行调整，XXX增加/减少XXX数量；（3）XXX内容进行调整，XXX增加/减少XXX数量。
三、变更影响。
1. 对项目进度的影响，由于工程变更，原计划的工程进度将受到一定影响，需要重新调整工期计划。
2. 对项目成本的影响，工程变更将导致原计划成本的增加/减少，需要重新评估项目预算。
3. 对项目质量的影响，工程变更可能会对项目质量产生一定影响，需要重新评估质量控制措施。
四、变更过程。
1. 变更提出，由XXX部门提出工程变更申请，附上变更申请表和相关资料。
2. 变更评估，项目管理部门对变更申请进行评估，确定变更的必要性和影响。
3. 变更讨论，召开项目变更讨论会议，与相关部门进行充分沟通和讨论，确定变更方案。
4. 变更确认，经过讨论和评估，确定最终的工程变更方案，并进行确认。
五、变更结果。
1. 工程变更方案已经确定，并将在XXX时间内开始实施。
2. 变更后的工程进度、成本和质量控制措施将进行重新评估和调整。
3. 工程变更的相关费用将由XXX部门承担，并按照相关规定进行报销。
六、变更管理。
1. 工程变更的实施将由XXX部门负责，相关部门将进行配合和支持。
2. 工程变更的过程将进行监督和检查，确保变更方案的有效实施。
3. 工程变更的实施过程中，如遇到问题和困难，将及时向项目管理部门汇报，并寻求解决方案。
七、变更总结。
工程变更是项目管理过程中常见的情况，我们将以积极的态度应对变更，确保工程的顺利进行。
同时，也希望各部门能够充分配合，共同努力，使工程变更顺利实施，为项目的顺利完成做出贡献。
工程变更单 请示
工程变更单请示
一、工程变更原因
在本次工程中，由于以下原因导致需要进行变更：原设计存在缺陷或不合理的地方，需要优化改进；现场施工环境发生变化，需要适应新的环境；
业主需求发生变化，需要调整设计方案。
二、变更事项说明
本次工程变更包括以下内容：
修改设计方案，优化部分结构细节；
根据现场实际情况，调整部分施工环节；
增加一些必要的功能和设备，以满足业主新的需求。
三、变更对工程的影响
本次工程变更将对工程产生以下影响：
延长工期约1个月，具体时间根据实际情况而定；增加部分工程量，导致成本增加；
对工程质量有一定影响，需要加强质量监管。
四、变更所需资源和时间
本次工程变更需要以下资源：
设计人员：2名，负责修改设计方案；
施工人员：50名，负责现场施工；
设备材料：若干，根据实际需要采购。
本次工程变更需要时间：
设计方案修改：2周；
施工准备和实施：4周；
其他相关工作：2周。
五、变更对预算的影响
本次工程变更将在原有预算的基础上增加以下费用：
设计方案修改费用：10万元；增加的施工人员费用：30万元；新增设备和材料费用：20万元。
施工变更申请书5篇
施工变更申请书5篇第1篇示例：施工变更申请书尊敬的施工单位：我方于××年××月××日与贵单位签订了××项目合同，经过前期的施工准备，我们已经正式开始了项目的实施。
由于一些不可抗力的原因，我们在施工过程中遇到了一些问题，需要对施工计划进行变更。
现提出如下变更申请，望贵单位审慎考虑。
1. 变更原因：（1）设计图纸变更：在项目实施过程中，我们发现设计图纸存在一些不合理之处，需要对其进行修正。
这包括建筑结构、设备布置、管线走向等方面的修改。
（2）现场施工条件变化：由于施工现场的地质情况、地形地貌等因素，我们需要对原有的施工方案做出调整。
特别是在基础施工、土石方工程方面，需要进行变更以保证工程质量。
（1）设计图纸修改：我们已经委托专业设计机构对设计图纸进行修订，修订内容将在变更审核通过后提交贵单位。
（2）施工方案调整：根据现场实际情况，我们将对原有的施工方案进行调整，包括工序安排、施工方法、材料选用等方面的内容。
我们也将对工程量清单进行相应的调整。
（1）时间影响：设计图纸和施工方案的变更将对工程进度产生一定的影响。
在此，我们承诺会尽最大努力缩短施工期限，以尽快完成项目并交付贵方验收。
（2）成本影响：由于变更导致的施工方案调整，可能会对工程造价产生一定影响。
我们了解到这一点，并愿意承担由此产生的合理成本增加。
（1）设计图纸变更：我们将及时提交修订后的设计图纸，并严格按照新图纸进行施工。
在此期间，我们会与贵单位保持密切的沟通，及时接受贵单位的指导和监督。
（2）施工方案调整：我们将在贵单位批准后，对施工方案进行调整，并将新的方案内容及时传达给工程现场相关人员，并进行相应的技术交底工作。
5. 变更申请的后续工作：（1）协调沟通：一旦贵单位批准了我们的变更申请，我们将立即启动新方案的实施工作，并及时向贵单位汇报变更后的施工进展情况。
（2）成本调整：在变更后，我们将对项目的成本进行重新核算，并将变更带来的新增成本进行合理调整。
工程变更申请书范文
工程变更申请书范文【篇一：变更申请报告】cb24 变更申请报告（承包[ 2011 ]变申 001号）合同名称：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县2009基本口粮田建设工程合同编号：（勤劳标段）说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构、设计单位、发包人3方审签后，发包人、承包人、设计单位及监理机构各1份。
工程变更建议书镇沅县农业局，水利水电勘测设计队，云南润滇工程技术咨询有限公司镇沅县小型渠道工程监理部，我方承包镇沅县2009年基本口粮田建设工程（勤劳标段）工程施工,现已完成明渠249.5米（0+000～0+249.5）按照原设计图纸的施工，今从考虑到按照原设计图纸的断面施工花费的经济大、施工难度大各种施工原材料难以搬运至现场。
现我方从经济、实用的角度上建议设计变更，从目前的桩号0+249.5开始，之后的明渠均按照我方设计的断面渠高0.45m，底宽0.4m，底厚0.2m，边墙用m7.5浆砌石，厚度0.3m，水深0.3m的尺寸衬砌，变更之后不但不影响烟农的生产用水，还节约了部分工程款，加快了工程进度。
变更之后的断面图如上，请各参见单位审核。
【篇二：工程变更申请报告】cb23 设计变更申请报告合同名称：轨道交通11号线川杨河停车场水系调整工程三标联系河合同编号：轨11g-2010—018-工程变更建议书施工时发现周营供水厂厂址地形与原设计不符，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位联合测量，厂区现状地面高程（平均值）比该村正常地面高程（以黄孟营村小学门前水泥路中心高程为准，假定该点高程40.00米）低2.6米左右。
经联合商议，确定以下调整方案：1、清水池顶面高程确定为40.00米（以黄孟营村小学门前水泥路中心高程为40.00米计），与黄孟营小学门前水泥路高程持平，水厂内地面（即房屋室外地坪）确定为39.00米。
水厂内各种建筑物、构筑物、管道等的相对高差保持与原设计图纸一致。
2、外购土方将场内地面填筑至39.00米高程。
工程施工变更申请
工程施工变更申请尊敬的工程管理部门：我谨代表某某工程施工项目团队，向您提交本项目的工程施工变更申请。
在此，我们希望能够得到您的审批和支持。
本项目名为“某某住宅小区”，位于XX市XX区，是一项重要的住宅开发工程。
工程占地面积约为XX平方米，总建筑面积约为XX平方米，计划建设XX栋住宅楼及相关配套设施。
工程于XX年XX月正式开工，原定于XX年XX月竣工交付。
然而，在工程施工过程中，我们遇到了一些不可预测的问题，使得原定的施工计划无法顺利进行。
为了确保工程质量和进度，我们特此提出以下工程施工变更申请：一、变更工程进度计划1. 由于近期雨季天气的影响，施工现场的土方工程进度受到了严重影响。
我们建议将土方工程的工期延长至XX年XX月。
2. 同时，由于设计方案的调整，建筑主体的结构设计发生了变化，需要进行额外的加固措施。
我们建议将建筑主体工程的工期延长至XX年XX月。
3. 此外，由于配套基础设施的施工进度受到影响，我们建议将整个工程的总竣工时间延长至XX年XX月。
二、变更工程施工方案1. 针对土方工程进度延后的情况，我们计划采用更为先进的降水排水技术，加快土方工程的进度。
2. 对于设计方案的调整，我们将根据新的设计要求，重新编制施工方案，并采取相应的加固措施，确保工程质量。
3. 针对配套基础设施的施工进度问题，我们将优化施工组织设计，加大施工力度，确保配套设施能够与主体工程同步完成。
三、变更工程投资预算由于工程进度的变更，相应的投资预算也需要进行调整。
我们将会根据新的工程进度计划和施工方案，重新编制工程投资预算，并提交给您审批。
我们深知工程施工变更会对项目的整体进度和投资带来一定的影响，但为了确保工程质量和进度，我们认为这些变更是非常必要的。
我们将会全力以赴，确保工程能够按照新的计划顺利进行。
最后，我们真诚地希望能够得到您的审批和支持。
如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
感谢您的关注和帮助。
此致敬礼！某某工程施工项目团队XX年XX月XX日。
工程变更申请报告范文
工程变更申请报告范文篇一：设计变更申请报告关于渠管沟槽开挖施工存在较大事故隐患施工方案变更申请报告我部在对本工程进行现场考察和复测时发现，设计沟渠路线K0+500~K3+400段，部分线路需要从盘县普田乡普克村的主要街道上通过，该街道宽度仅有3米，街道两旁皆是民房。
且其它线路在盘县境内，施工现场横坡较陡。
按照原施工方案，存在几个不利因素：一、经过村寨施工地段多处开挖深度将近4米，宽度2.6米，很容易导致街道两旁的房屋基础坍塌，有严重安全隐患；二、由于当地街道狭窄，交通运输不便，施工作业面较为狭小，经我部初步测算，修建该处引水沟渠约需一个多月，从而严重影响当地村民的交通和生活，恐将引起施工纠纷。
三、由于开挖土石方量较大，横披较陡，堆放大量的土石方要占用较多的良田好土，且容易影起水土流失。
综上所述，我部经过认真测算及研究，对本工程提出如下变更建议：将该地段加盖板的浆砌石渠管变更为ф1000钢筋混凝土砼管。
开挖后多余的土石方运至协调指定弃土场集中堆放，增加土石方运输。
变更后，可创造如下有利条件：1、在开挖深度不变的情况下，可减少一定开挖宽度，降低对渠道两旁房屋的影响，有效减少安全事故隐患；2、少占良田好土。
3、可加快施工进度，减少对当地村民交通生活的影响，减少各方面的协调难度。
投资概算：钢筋混凝土砼管工程单价690元/米比原设计浆砌石钢筋混凝土盖板(平均造价596.31元/米)投资增加了约30万元。
汽车（4立方米）运输土石方约10000立方米，工程单价10元/立方米，投资增加了约10万元。
综合两项变更，可加快施工进度，减小安全事故隐患，降低各方协调难度，增加投资40万元，请有关单位批准。
由于当地有大量超重车辆通行，所以过公路段需加盖负重钢筋砼盖板。
遵义市水利水电工程建设总公司清水河烟水工程项目部2011-4-19附：渠道变更图纸（浆砌石）过公路负重盖板施工图关于水池位置移动申请报告根据我单位对2#、9#、10#、13#、16#开挖线放样，结合现场实际情况，经参建单位商定一致，水池位置移动如下；1、2#水池原设计位置由于横坡较陡，无施工工作面，开挖弃方无处堆放。
变更申请报告3篇
变更申请报告第一篇：变更申请报告概述一、项目概况本项目位于XX市XX区，总占地面积约XX亩，拟建办公区、商业区、住宅区、公共配套用地及交通道路。
二、变更原因由于市场需求和规划要求的变化，本项目建设需进行部分变更。
主要涉及以下方面：1. 增加商业用地面积：原商业用地面积为XX㎡，现增加XX㎡，总商业用地面积为XX㎡。
2. 调整住宅区布局：原住宅区预计建设XX幢住宅楼，现调整为XX幢住宅楼，总住宅楼面积从XX㎡调整为XX㎡。
3. 调整交通道路布局：根据新规划，部分交通道路需调整，主要涉及XX路、XX路等。
三、变更内容及影响1. 商业用地面积增加：原商业用地面积增加XX㎡，商业用途不变，将建设商场、超市等商业设施，将为周边居民提供更为便利的生活服务，同时对项目整体经济收益将产生积极影响。
2. 住宅区布局调整：新的住宅区布局更加合理，将能更好地适应市场需求，同时对于社区整体的生态环境和建筑结构都有更好的搭配与营造。
此次住宅区调整还进一步符合了新规划中对于大平台、建筑高度的要求。
3. 交通道路布局调整：一部分交通道路调整，将缓解周边道路拥堵，同时也有利于增加周边居民的出行便利度。
调整后道路宽度符合新规划要求，交通通行秩序将大大提高。
四、变更后建设思路在变更后的建设过程中，我们将继续保持原有的建设思路，是本项目变更后的建设尽快进入正常的建设和开发阶段。
同时，我们还将为周边居民提供更加丰富和便利的服务，为社会创造更高的经济和社会价值。
第二篇：变更后的配套设施及效益评估一、变更后的配套设施1. 商业设施：根据新规划，商业用地面积将增加XX㎡。
我们将在新增区域内建设商场、超市等商业设施，进一步为周边居民提供更为便利的消费和生活服务。
2. 公共设施：在原计划中，公共用地面积为XX㎡。
在新规划中，公共用地面积不变。
我们将充分考虑周边社区需求，为本项目配建公园、社区健身设施等公共设施，进一步丰富周边居民的生活环境。
3. 交通设施：原设规划中，交通道路总长度约XX公里。
工程价格变更的申请报告
一、报告标题关于XX工程项目价格变更的申请报告二、报告背景XX工程项目自2023年1月1日起正式开工建设，项目总投资预算为人民币壹仟万元整。
根据合同约定，工程进度每完成一定比例，业主方需支付相应的工程进度款。
然而，在项目实施过程中，由于多种因素影响，原定预算无法满足实际需求，导致工程成本发生较大变化。
为确保工程质量和进度，现就工程项目价格变更申请如下：三、变更原因1. 材料价格波动：自项目开工以来，建筑材料价格波动较大，尤其是钢筋、水泥等主要材料价格上涨明显，导致材料成本增加。
2. 施工工艺调整：为确保工程质量和安全，施工单位对部分施工工艺进行了调整，增加了施工难度，导致施工成本上升。
3. 设计变更：在项目实施过程中，由于实际情况与原设计方案存在差异，经业主方、设计方、监理方共同确认，对部分设计进行了变更，导致工程量增加。
4. 不可抗力因素：项目所在地近期发生自然灾害，导致施工环境恶化，影响施工进度，增加施工成本。
四、变更内容1. 材料价格调整：根据市场调查，钢筋、水泥等主要材料价格较原预算上涨约15%，相应增加材料成本。
2. 施工工艺调整：对部分施工工艺进行调整，增加施工难度，增加施工成本约10%。
3. 设计变更：经确认，设计变更增加工程量约5%，相应增加工程成本约8%。
4. 不可抗力因素：自然灾害导致施工进度延误，增加施工成本约7%。
五、变更金额根据以上变更原因和内容，经测算，项目价格变更总额为人民币叁佰万元整。
六、变更审批程序1. 施工单位向业主方提出价格变更申请。
2. 业主方组织监理方、设计方对价格变更申请进行审核。
3. 审核通过后，业主方与施工单位协商确定最终价格变更方案。
4. 双方签订价格变更协议，并报相关主管部门备案。
七、申请结果1. 业主方同意对XX工程项目进行价格变更，调整后的项目总投资预算为人民币壹仟叁佰万元整。
2. 施工单位将严格按照价格变更协议执行，确保工程质量和进度。
3. 双方共同努力，确保项目顺利完成。
施工单位申请工程变更(3篇)
第1篇您好！我司在执行XX工程项目过程中，由于现场实际情况与原设计图纸存在一定差异，为确保工程质量和安全，现根据《建设工程质量管理条例》及《建筑工程施工合同》的相关规定，特向贵单位提出以下工程变更申请，恳请予以审批。
一、变更原因1. 现场地质条件与原设计不符：在施工过程中，我司发现现场地质条件与原设计图纸所描述的地质条件存在较大差异，原设计图纸中未考虑到的地质问题导致部分施工工序无法按照原设计进行。
2. 施工工艺要求变更：根据现场实际情况，部分施工工艺需要调整，以确保工程质量和施工安全。
3. 材料设备供应问题：由于市场原因，部分材料设备供应紧张，无法按照原设计进行采购。
二、变更内容1. 调整部分施工工序：针对现场地质条件变化，对部分施工工序进行调整，确保工程质量和施工安全。
2. 优化施工方案：根据现场实际情况，对施工方案进行优化，提高施工效率。
3. 替换部分材料设备：针对市场供应紧张的情况，对部分材料设备进行替换，确保工程进度。
三、变更影响1. 工期：预计工程工期将延长约10天。
2. 费用：预计工程变更费用约为XX万元。
四、变更审批程序1. 我司将按照《建筑工程施工合同》的相关规定，向贵单位提交工程变更申请。
2. 贵单位收到申请后，组织专业人员进行审查，提出审查意见。
3. 经审查同意后，由贵单位下发工程变更通知，明确变更内容、工期及费用等。
4. 我司根据变更通知，组织施工人员进行施工。
我司将严格按照《建筑工程施工合同》及相关法律法规，确保工程变更的合法性和合规性。
同时，我司将加强现场管理，确保工程质量和施工安全。
敬请贵单位予以审批，并给予指导。
附件：工程变更申请表施工单位：XXX项目经理：XXX联系电话：XXX日期：XXXX年XX月XX日第2篇一、项目背景我司承接的XX工程项目，自项目开工以来，在施工过程中遇到了一些不可预见的问题，导致部分施工内容与原设计不符。
为确保工程质量和进度，特向贵方提出以下工程变更申请。
工程变更申请书
工程变更申请书工程变更申请书模板现今社会公众的追求意识不断提升，申请书应用范围广泛，我们在写申请书的时候需要注意问题。
写起申请书来就毫无头绪？以下是店铺整理的工程变更申请书模板，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程变更申请书模板1XXX市商务局：__________________(公司名称)申请变更法人，原法人_________(姓名)身份证号码：________________，现法人_________(姓名)身份证号码：_____________________。
XXXXX有限公司20xx年xx月x日工程变更申请书模板2XXX网吧位于XXX市天城步行街内。
现已转让给本人，并搬迁到曼贡村154号。
现申请变更法人及地址。
新的法人姓名：身份证号：网吧新地址：XX市曼贡村(度假区曼贡村154号)______________________________申请人：xxx20xx年x月x日工程变更申请书模板3申请人：XXXXX公司住址：XX市XX区XX路X号法定代表人：XXXX申请事项：变更M公司为(20xx)X执一字第XX号执行案件的'申请执行人。
事实与理由：XX年X月X日，贵院做出(20xx)X执一字第XX号执行裁定书，将(20xx)青民四初字第XXX号民事判决书的申请执行人变更为N公司。
20xx年10月申请人受让了上述债权，20xx年10月12日，N公司发布债权转让公告，确认我公司已经享有该债权。
为维护我公司利益，特向贵院申请将(20xx)X执一字第XX号执行案件的申请执行人变更为M公司。
此致XX市中级人民法院申请人：XXXXX公司20xx年x月x日工程变更申请书模板4xx旗交通运输局：我单位承担的xx旗沙尔利格至宝日呼德四级公路SG11标段的施工任务，现工程已进入施工准备阶段，由于我单位内部人员调整，致使原拟任于SG11标段项目经理部的部分人员无法到场参加施工，我公司经过紧急筹措，本着对工程质量、进度负责，满足工程实际需求，保证工程顺利进行的情况下组织成立了SG11标段项目经理部。
施工队工程变更申请(3篇)
第1篇您好！我司承接的[项目名称]工程项目，在施工过程中，由于[具体原因，如地质条件变化、设计不合理、材料供应问题等]，导致原施工图纸中部分内容无法按照原计划实施。
为确保工程质量和施工进度，现根据相关法规和合同要求，向贵部提出以下工程变更申请：一、变更内容1. [具体变更内容，如：变更原设计图纸中的某一部分，增加或减少某个施工项目，改变施工顺序等。
]2. 变更原因：[具体说明变更原因，如地质条件变化、设计不合理、材料供应问题等。
]3. 变更后施工方案：[具体说明变更后的施工方案，包括施工工艺、施工顺序、质量控制措施等。
]二、变更影响1. 工程造价：[预计变更后增加或减少的工程造价。
]2. 施工进度：[预计变更后对施工进度的影响，包括延误时间、完成时间等。
]3. 工程质量：[说明变更后对工程质量的影响，如有益于提高工程质量，请详细说明。
]三、变更申请依据1. 《建设工程质量管理条例》2. 《建设工程勘察设计管理条例》3. 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》4. [其他相关法规和合同要求]四、申请程序1. 我司将按照相关法规和合同要求，提交变更申请材料，包括变更申请表、变更原因说明、变更后施工方案等。
2. 我司将积极配合贵部对变更申请进行审查，并按照审查意见进行修改和完善。
3. 审查通过后，我司将按照变更后的施工方案进行施工，确保工程质量和施工进度。
五、承诺1. 我司将严格按照变更后的施工方案进行施工，确保工程质量和施工进度。
2. 我司将承担因变更而产生的相关费用。
3. 我司将积极配合贵部对变更后的施工过程进行监督和管理。
敬请贵部予以审批，并给予支持与配合。
如有需要，我司将随时提供相关证明材料和协助工作。
感谢贵部对我司工作的关心与支持！特此申请！[施工队名称][申请日期]附件：1. 工程变更申请表2. 变更原因说明3. 变更后施工方案4. 相关法规和合同要求第2篇我司承接的[项目名称]工程项目，自施工以来，严格按照设计图纸和施工规范进行施工。
工程施工申请变更
工程施工申请变更尊敬的工程管理部门：我代表XXX工程施工项目团队，向贵部门提交一份工程施工申请变更。
以下是申请的具体内容和理由：一、工程背景本项目是一项重要的基础设施建设工程，位于XXX地区，主要包括道路、桥梁、排水等工程。
工程自开工以来，严格按照设计方案和施工计划进行，已经完成了一部分工作。
二、申请变更的原因在工程施工过程中，我们发现原设计方案中的一些内容存在一定的问题，需要进行调整和优化。
具体变更原因如下：1. 设计方案中的一些技术指标不符合规范要求，存在一定的安全隐患。
为了确保工程质量和施工安全，我们需要对设计方案进行调整，以符合相关规范要求。
2. 施工现场的地质条件与设计阶段预测的不符，原设计方案无法满足实际施工需求。
为了保证工程进度和质量，我们需要对设计方案进行调整，以适应实际地质条件。
3. 工程施工过程中，遇到了一些不可预见的困难，如天气、交通等因素，导致施工进度受到影响。
为了保证工程按时完成，我们需要对施工计划进行调整，以适应实际情况。
三、变更内容根据上述原因，我们提出了以下变更内容：1. 对设计方案中不符合规范要求的技术指标进行调整，以确保工程质量和施工安全。
2. 根据实际地质条件，对设计方案进行优化，以适应施工现场的地质状况。
3. 调整施工计划，合理安排施工进度，以确保工程按时完成。
四、变更对工程的影响本次工程变更对工程质量和进度都具有重要意义。
通过调整设计方案，可以消除安全隐患，提高工程质量；根据实际地质条件优化设计方案，可以提高施工效率，降低施工成本；合理安排施工进度，可以确保工程按时完成。
五、变更的实施计划为了保证变更的顺利实施，我们制定了以下实施计划：1. 立即组织相关技术人员对设计方案进行调整，形成新的设计文件。
2. 将新设计文件提交给相关部门进行审批，确保变更内容符合规范要求。
3. 根据新设计文件，调整施工计划，并通知施工现场，确保施工进度得到合理安排。
4. 对施工现场进行调整，确保变更内容的顺利实施。
建筑工程变更申请
建筑工程变更申请尊敬的建筑工程管理部门：我们是承担位于XXX地区某个建筑项目的承包商，谨代表项目团队提交本次建筑工程变更申请。
经过项目实施过程中的仔细研究和评估，我们认为有必要对原有的设计和施工方案进行变更，以符合项目实际情况和最大限度地提高整体工程质量。
现将变更内容和原因详细说明如下：一、变更内容及原因1. 结构变更：由于土壤条件和地质特点与原初设计不符，经过我们进一步的勘测和分析，我们发现在某一区域新增加桩基将有助于加固整体建筑物结构，提高其抗震性能。
此次变更将在原有基础上增加6根桩基，桩径为40cm，深度为12m。
变更后的结构设计符合地质专家的要求，可以更好地保证建筑物整体的稳定性和安全性。
2. 功能变更：根据最新的市场需求和用户反馈，我们决定对一楼的使用功能进行变更。
原计划的商业空间将被改变为写字楼办公区域，以满足当地企业租赁需求的增长。
此次变更将需要对一楼的内部布局和空调系统进行重新设计和调整，以适应办公所需的灵活性和舒适性。
3. 材料变更：由于市场上某些材料的质量和性能有了较大的提升，我们希望能够对原有的墙体保温材料进行变更。
通过使用新型的保温材料，可以提高建筑物的隔热性能，进一步降低能耗，提高建筑的环保性能。
同时，新材料也具备更好的耐火性能，从而提高建筑的整体安全性。
我们已经与供应商取得联系，确保新材料的供应和施工工期。
二、变更影响分析1. 资金影响：本次变更将会对项目造成一定程度的增加成本，主要包括结构变更费用、重新布局费用、材料变更费用以及重新审批的相关费用等。
经过我们重新核算，预计增加的成本为XX万元。
我们承诺担负该部分费用，保证项目进展不受影响。
2. 工期影响：虽然本次变更将会对工期产生一定的影响，但我们会尽最大努力减少变更对进度的影响。
经初步估算，整体工期将会延长约一个月。
我们会与施工单位进行充分协调，制定详细的施工计划，确保变更内容按时完成，并将对整体工期进行合理调整。
工程量增加变更申请报告
一、报告概述报告编号：XX-2023-0001项目名称：XX市XX区XX道路改造工程项目负责人：张三申请部门：施工项目部申请日期：2023年X月X日一、项目背景XX市XX区XX道路改造工程是我市重点民生工程，旨在改善市民出行条件，提升城市形象。
自项目开工以来，施工进度按照合同约定顺利进行。
然而，在施工过程中，由于现场实际情况与原设计不符，导致部分工程量增加，为保障工程质量和进度，特向贵单位提出工程量增加变更申请。
二、工程量增加原因1. 地质条件变化在施工过程中，发现原设计地质资料与实际地质情况存在差异，导致部分路段地基承载力不足，需进行地基处理，增加地基处理工程量。
2. 环境保护要求提高根据最新环保政策要求，施工过程中需采取一系列环保措施，如设置围挡、喷淋降尘、洒水降尘等，增加相关设施及工程量。
3. 施工技术要求提高为提高工程质量，满足相关规范要求，部分施工工艺需进行调整，如混凝土强度等级提高、钢筋加密等，导致工程量增加。
4. 施工方案优化在施工过程中，针对现场实际情况，对部分施工方案进行优化，如采用新型模板、改变施工顺序等，增加相应工程量。
三、工程量增加情况1. 地基处理工程量增加原设计地基承载力为100kPa，实际地质情况为80kPa，需进行地基处理。
根据地质勘察报告，地基处理工程量增加约2000立方米。
2. 环保设施工程量增加为满足环保要求，需增设围挡、喷淋降尘、洒水降尘等设施，增加工程量约500平方米。
3. 施工技术要求提高工程量增加混凝土强度等级由C25提高至C30，钢筋加密，增加工程量约1000立方米。
4. 施工方案优化工程量增加采用新型模板，增加工程量约300平方米；改变施工顺序，增加工程量约200立方米。
四、工程量增加费用测算根据相关工程量清单及市场价格，对工程量增加部分进行费用测算，具体如下：1. 地基处理工程量增加费用：约50万元。
2. 环保设施工程量增加费用：约10万元。
3. 施工技术要求提高工程量增加费用：约30万元。
工程变更申请单四篇
最新人教版九年级物理上册期末试卷及答案（1）(时间：60分钟分数：100分)班级：姓名：分数：一、选择题（每题2分，共30分）1、一刻度均匀但示数不准确的温度计，用它测标准气压下冰水混合物的温度时为5℃，测沸水的温度时为95℃，若用它来测得室内温度为32℃，则室内的实际温度约为（）A．35℃B．30℃C．33℃D．37℃2、下列关于凸透镜应用的说法，正确的是（）A．近视眼需要佩戴凸透镜来矫正B．放大镜成正立、放大的实像C．用手机扫描二维码时，应使二维码位于手机镜头一倍焦距之内D．要使投影仪成像变大，应使投影仪远离屏幕，同时使镜头靠近投片3、小强把台灯的插头插在如图所示的插座上，插座上有一个开关S1和一个指示灯L1（相当于电阻很大的灯泡），台灯开关和灯泡用S2、L2表示，当只闭合S2时，台灯不发光，当闭合S1时，指示灯发光，再闭合S2时，台灯发光；如果指示灯损坏，S1和S2时都闭合，台灯也能发光，如图中设计的电路符合要求的是（）A．B．C．D．4、利用铅垂线和三角尺判断桌面是否水平，如图所示的做法正确的是（）A．B．C． D．5、在如图所示电路，电源电压保持不变，电路出现了一处故障，故障可能发生在R1、R2处．开关闭合前后，三个电表示数都没有变化，则电路中的故障是（）A．R1短路B．R1断路C．R2短路D．R2断路6、如图所示，在电磁铁正上方用弹簧挂着一条形磁铁，开关闭合后，当滑片P从a端向b端滑动过程中，会出现的现象是（）A．电流表示数变小，弹簧长度变短 B．电流表示数变小，弹簧长度变长C．电流表示数变大，弹簧长度变长 D．电流表示数变大，弹簧长度变短7、下列实例中，为了增大压强的是（）A．书包带做的较宽B．图钉帽做得面积较大C．大型平板车装有很多车轮D．石磨的磨盘做得很重8、如图所示,两个相同的验电器 A 和 B，A 带正电，B 不带电,用带有绝缘柄的金属棒把 A 和B 连接起来,下列说法不正确的是（）A．验电器 B 金属箔张角变大，因为两金属箔都带上正电荷而互相排斥B．验电器 A 金属箔张角变小,说明它得到电子C．此过程中，自由电子从 B 向 A 定向移动，形成瞬间电流D．此过程中，瞬间产生的电流方向是从 B 向 A9、下列有关起重机提升货物时机械效率的说法，正确的是（）A．有用功越多，机械效率越高B．同一起重机提起的货物越重，机械效率越高C．额外功越少，机械效率越高D．同一起重机提起同一货物越快，机械效率越高10、生活中人们常常利用物体的惯性．下列描述正确的是（）A．标枪运动员通过助跑提高成绩，利用了运动员自身的惯性B．紧固锤头时撞击锤柄的下端，利用了锤柄的惯性C．拍打窗帘清除上面的浮灰，利用了窗帘的惯性D．将脸盆里的水泼出去，利用了水的惯性11、端午节赛龙舟时，划龙舟的队员在鼓声指引下，整齐地划动船桨，下列说法正确的是（）A．鼓声不能通过水传播B．鼓声是由于鼓面振动产生的C．鼓手敲鼓的力越大，发出声音的音调就越高D．鼓手通过鼓声指挥队员划桨是利用声音传递能量12、下列光现象与其成因对应正确的是（）A．雨后彩虹一光的色散B．鱼翔浅底一一光的直线传播C．小孔成像一光的反射D．镜花水月一光的折射13、学习质量和密度的知识后，小明同学想用天平、量筒和水完成下列实践课题，你认为能够完成的是（）①测量牛奶的密度②鉴别金戒指的真伪③测定一捆铜导线的长度④鉴定铜球是空心的还是实心的⑤测定一大堆大头针的数目。
工程变更请示范文
工程变更请示范文标题：关于XXX工程变更的请示尊敬的领导：我司正承接着XXX工程的施工任务，但在施工过程中遇到了一些问题，需要对工程进行变更。
现将变更的具体情况和理由向您请示，请您审阅。
一、工程变更的具体情况1. 变更内容：将原计划中的XX部分由XX方式进行施工变更为XX 方式施工。
2. 变更原因：根据实际情况和专业技术判断，原计划中的施工方式存在一定的隐患和风险，有可能影响工程的质量和进度。
为了确保工程施工的安全性和稳定性，我们经过充分论证和技术分析，决定对此部分进行变更施工。
3. 变更影响：变更后的施工方式将会增加一定的施工工期和成本，但能够确保工程施工的质量和安全。
同时，变更后的施工方式还能提高工程的整体效益和可持续发展能力。
二、变更施工方案的论证和分析1. 技术论证：我们组织了专业技术人员对变更方案进行了详细的论证和分析。
通过对比原施工方式和变更后的施工方式的优劣势，我们得出了变更方案具有更好的工程效果和稳定性的结论。
2. 成本分析：我们对变更后的施工方式进行了详细的成本分析，并与原施工方式进行了比较。
结果显示，变更后的施工方式虽然会增加一定的成本，但在长期运营和维护阶段能够带来更多的经济效益和降低后期维护成本。
三、变更方案的可行性和风险控制1. 可行性：经过技术论证和成本分析，我们认为变更后的施工方案具有很高的可行性。
我们已经与相关部门进行了沟通和协商，得到了他们的认可和支持。
2. 风险控制：在变更过程中，我们将严格按照工程变更管理的相关规定和要求进行操作。
我们将制定详细的变更方案，明确变更的范围、时间和责任人，并与相关单位进行充分的沟通和配合，最大程度地降低变更过程中可能出现的风险和影响。
四、请示意见和建议1. 请示意见：根据我们的论证和分析，变更后的施工方式能够确保工程的质量和安全，对工程整体效益有积极的影响。
我们请求批准对工程进行变更施工。
2. 建议：根据工程变更的实际情况和影响，我们建议在变更方案实施前召开相关部门的会议，明确变更的具体范围和目标，并制定详细的变更计划。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
CB23变更申请报告
（承包［周口水建］变更01 号）
合同名称：沈丘县2010年第二批农村饮水安全工程施工1标合同编号：SQYS—2010—EPSG —
说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构、设计单位、发包人3方审签后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
工程变更建议书
施工时发现周营供水厂厂址地形与原设计不符，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位联合测量，厂区现状地面高程（平均值）比该村正常地面高程（以黄孟营村小学门前水泥路中心高程为准，假定该点高程40.00米）低2.6米左右。
经联合商议，确定以下调整方案：
1、清水池顶面高程确定为40.00米（以黄孟营村小学门前水泥路中心高程为40.00米计），与黄孟营小学门前水泥路高程持平，水厂内地面（即房屋室外地坪）确定为39.00米。
水厂内各种建筑物、构筑物、管道等的相对高差保持与原设计图纸一致。
2、外购土方将场内地面填筑至39.00米高程。
3、从水厂大门口至小学门前水泥路（长约55米），按设计要求需修建一条4米宽的进场道路（水泥路），该道路东西两端高差1.0米，修筑时平顺连接（即进场道路西侧高程与学校门前水泥路持平40.00米，东侧与水厂内水泥地面持平39.00米）。
4、管理房、门卫室、化验室、发电机房等房屋的基础样式、尺寸、基底高程经设计单位现场勘察、钻探后进行设计调整。
二〇一〇年十二月三日
CB23变更申请报告
（承包［周口水建］变更04号）
合同名称：沈丘县2010年第二批农村饮水安全工程施工1标合同编号：SQYS—2010—EPSG —
说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构、设计单位、发包人
机构、发包人、设代机构各1份。
工程变更建议书
由于周营供水厂新建围墙基础位置下部为土方回填（填土深度最低在1.35米以上），为防止回填土不均匀沉降导致围墙断裂和应发包人要求，特提出以下变更建议：
1、原围墙基础垫层设计为150mm厚3：7灰土，建议调整为150mm厚C15混凝土，并在垫层内下部适量配置钢筋（4Φ10通长筋，Φ6＠250分布筋），以增加抗裂强度。
2、根据发包人要求，为美观和安全计，围墙墙体加高0.32米。
二〇一一年一月五日
CB23变更申请报告
（承包［周口水建］变更02号）
合同名称：沈丘县2010年第二批农村饮水安全工程施工1标合同编号：SQYS—2010—EPSG —
说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构、设计单位、发包人
机构、发包人、设代机构各1份。
工程变更建议书
根据发包人、监理人要求，特提出以下变更建议：
1、管理房由平屋面结构改为坡屋面结构，房屋相应加高，室内增设轻钢龙骨石膏板吊顶。
2、发电机房与水质化验室合并，外观、长宽尺寸等与水质化验室协调一致。
3、井房与发电机房分开，单独设计布置。
二〇一〇年十二月五日
CB23变更申请报告
（承包［周口水建］变更03号）
合同名称：沈丘县2010年第二批农村饮水安全工程施工1标合同编号：SQYS—2010—EPSG —
说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构、设计单位、发包人3方审签后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
工程变更建议书
由于周营供水厂实际地形与原设计不符，整个水厂需要大量回填土方，为保证房屋安全，房屋基础必须坐落在原状土层上，因此特提出如下变更申请：
门卫房、水质化验室、发电机房需要设计单位根据实际地形条件和勘探资料调整基础结构尺寸、埋深等，并提供相应变更图纸。
二〇一〇年十二月五日。