水电站工程施工合同变更索赔工作论文
工程合同索赔案例论文
工程合同索赔案例论文某建筑公司（以下简称甲方）与一家工程承包商（以下简称乙方）签订了一份建筑工程合同，合同约定了工程的范围、质量、工期和价格等关键条款。
在工程实施过程中，由于地质条件未预见的变化导致基础施工难度增加，乙方提出了额外的成本和工期索赔。
我们来分析索赔的原因。
在本案例中，地质条件的不确定性是导致索赔的主要原因。
在工程施工前，虽然进行了地质勘察，但由于技术限制和自然条件的复杂性，未能完全预见到实际施工中遇到的地质问题。
这种情况下，乙方认为根据合同条款，其有权要求甲方承担由此产生的额外成本和延长工期。
我们探讨索赔的过程。
乙方在发现问题后及时通知了甲方，并提供了详细的现场记录和专业评估报告。
甲方对此表示关注，并派出专业人员进行核实。
双方经过多轮协商，最终就索赔金额和延期时间达成一致。
在这个过程中，乙方展示了专业的索赔管理能力和充分的沟通技巧，而甲方则表现出了合作和解决问题的态度。
我们来看索赔的结果。
经过协商，甲方同意支付乙方提出的部分额外成本，并对工期进行了合理的延长。
这一结果体现了双方对合同精神的尊重和对实际情况的合理考量。
通过这次索赔，乙方成功缓解了因不可预见因素带来的财务压力，而甲方也确保了工程能够继续顺利进行。
从这个案例中，我们可以看到，工程合同索赔是一个复杂的过程，它需要合同双方具备专业知识、沟通能力和解决问题的能力。
对于工程管理者来说，了解和掌握索赔的相关知识是非常重要的。
这不仅有助于保护自己的合法权益，也能够在遇到类似情况时，更加有效地处理索赔事宜。
工程合同索赔案例的分析对于工程管理者具有重要的参考价值。
通过对案例的深入研究，可以提升管理者在合同管理、风险控制和争议解决方面的能力。
本文提供的论文范本，旨在为工程管理者提供一个关于工程合同索赔的分析和处理框架，希望能够在实际工作中发挥指导作用。
水利水电工程施工索赔[论文]
![水利水电工程施工索赔[论文]](https://img.taocdn.com/s3/m/4e3f7440cf84b9d528ea7a36.png)
浅谈水利水电工程施工索赔摘要：造成水利水电工程施工索赔的主要原因是由于水电建筑市场法制的不健全，管理的不规范。
随着市场经济的发展，低价中标，高价索赔成为市场上普遍的做法，受到越来越多人的关注。
施工索赔的机会存在于项目施工的全过程，本文主要论述可能产生施工索赔的机会以及承包商成功获取索赔的条件。
关键词：施工索赔；工程经营策略；工程索赔报告；索赔方法1、前言随着市场经济的推进，在水利水电项目中普遍采取的模式为“低价中标，拿到工程；干好工程，取得信誉；加强索赔，获得利润”。
在这种模式中索赔成为承包商获得利润的重要途径，这种经营模式在理论上是具有一定的科学性和合理性的，在实际操作中如何为低价中标工程实际解决成本亏损问题成为本文探讨的重点。
2、施工索赔出现的原因2.1低价中标在市场经济的大前提下，分析水利水电建筑工程市场的现状可以得出结论，现在水利水电建筑工程市场是卖方市场，在此前提下，不难看出业主是占有绝对的主动权，同时根据现在不规则的竞争机制，不健全的法律机制等一系列客观主观的不利因素，承包商在此情况下想获得工程的承包权是相当困难的【1】。
就一般而言，承包商想要中标采取最主要的方法就是牺牲利益，降低报价，公关到位，才有中标的可能。
但是在这种前提下的中标往往出现的是工程中的实际造价与中标价格严重背离，事实价格远大于中标价格，从而在项目的事实过程中出现资金不足的状况影响着工程进度和工程的质量，从长远来看，这对企业，业主以及对社会造成的危害都是潜在的。
2.2项目环境的变化这里的变化表现在两个方面首先是工程的变化，众所周知水利水电工程的普遍特点是周期长，耗资大，结构复杂，技术和质量要求高[3]，在漫长的施工过程中会出现很多的不确定因素，例如工程的延长，项目的更变等。
其次是外部环境的变化，在经济全球化过程中任何项目都不可能独立的存在，而对于水利水电工程建筑而言，外部环境的变化对其影响也是巨大的，例如政策性的变更，物价的上涨，工资的上涨以及货币的贬值等一系列问题。
电站工程索赔存在问题及对策分析论文
电站工程索赔存在问题及对策分析论文论文关键词:索赔现状存在问题防范建议论文摘要:在目前电站工程索赔现状的基础上，文章分析了产生索赔的原因，进而提出一些对策及防范建议。
一、现状在目前电站建设中，引起索赔的原因虽然很多，但一般表现在以下几个方面：一是双方所持合同书、合同条件、招标文件、答疑、中标通知书、会议纪要等合同要件中，个别条款不一致。
二是业主在合同中对材料和设备价格的上涨、现场不利条件（如工程地质、水文地质等）、气候条件等风险因素出于某种动机，或公开或隐含地写进了“开脱责任条款”，有时采用“单项约束条款”，即只写承包商在质量、工期上的惩罚条款，不写奖励条款；反之，对业主的违约责任不写或不明确赔偿条款，这样就会给合同的执行和索赔制造法律障碍。
三是施工企业缺乏对索赔的正确认识，片面地认为索赔不利于与建设单位的合作，怕字当头，怕得罪建设单位，怕影响该工程的承包，以致错过合同索赔时效。
四是由于僧多粥少，市场过度竞争，建设单位的特殊地位造成减少投资、降低成本，对合理的索赔及费用增加久拖不定，不准索赔，不愿支付索赔。
五是由于电站工程建设技术性质、专业性质，建筑施工企业普遍存在当合法权益受到损害时无处申诉，又无法运用上诉办法处理，一般法制机构由于不熟悉专业，不能提供专业化的规范化咨询和服务，缺乏建筑中介服务机构。
二、造成以上现象的主要原因目前在电厂建设中，业主往往是在仅有初设的基础上就进行招标，同时他们借助市场优势地位，在招标文件中将施工中可能会遇到的风险尽可能地事先向施工单位转嫁，并且这些条款具有很大的隐蔽性，不进行仔细的分析，很难发现它对施工单位造成的影响。
从笔者在2007年完成的重庆合川双槐电厂工程索赔看，造成以上现象的主要原因在于：一是业主利用优势地位，“合法”转移风险的水平越来越高;二是目前的招投标过程，缺乏第三方的监督;三是招标机构、设计院都是业主的“同盟军”，施工单位从投标起就处于弱势地位;四是施工单位利用法律武器保护自己的意识较弱;五是施工单位为提高中标率，往往采取降低报价的方式来达到中标的目的。
工程施工索赔论文(3篇)
第1篇摘要：随着我国建筑行业的快速发展，工程施工索赔问题日益凸显。
本文从工程施工索赔的概念、原因、程序及应对策略等方面进行分析，旨在为建筑企业和相关从业人员提供有益的参考。
一、引言工程施工索赔是指在工程建设过程中，因合同履行过程中出现的问题，导致合同双方产生纠纷，需要通过协商、调解或诉讼等方式解决的一种经济补偿行为。
随着工程项目的规模不断扩大、技术难度不断增加，工程施工索赔问题日益复杂，对建筑企业的经济效益和社会信誉产生严重影响。
二、工程施工索赔的原因1. 合同条款不明确：合同是工程施工索赔的基础，若合同条款不明确，容易引发纠纷。
2. 施工过程中变更频繁：工程项目在施工过程中，由于各种原因导致变更频繁，增加了索赔的可能性。
3. 不可抗力因素：自然灾害、政策调整等不可抗力因素可能导致工程进度延误、成本增加，引发索赔。
4. 甲方违约：甲方未能按照合同约定履行义务，如未按时支付工程款、未按时提供材料等，导致乙方产生索赔。
5. 施工单位管理不善：施工单位在施工过程中管理不善，如施工质量不合格、工期延误等，引发索赔。
三、工程施工索赔的程序1. 索赔事件发生：合同双方在施工过程中发现索赔事件，应及时进行记录。
2. 索赔意向通知：乙方在确认索赔事件后，应在规定时间内向甲方递交索赔意向通知。
3. 索赔报告：乙方在索赔意向通知后，应向甲方递交详细的索赔报告，包括索赔事件、索赔依据、索赔金额等。
4. 索赔协商：合同双方就索赔事项进行协商，争取达成一致意见。
5. 索赔调解或诉讼：若协商无果，可寻求第三方调解或向法院提起诉讼。
四、工程施工索赔的应对策略1. 重视合同管理：在合同签订阶段，应仔细研究合同条款，确保合同内容明确、合理。
2. 加强施工管理：提高施工质量，确保工程进度，降低索赔风险。
3. 建立健全索赔制度：建立健全索赔管理制度，明确索赔流程，提高索赔工作效率。
4. 加强沟通协调：与甲方保持良好沟通，及时解决施工过程中出现的问题，避免索赔。
浅谈水利工程施工中的合同变更及索赔
浅谈水利工程施工中的合同变更及索赔刘素娴(中国水利水电第十一工程局有限公司，河南--I']峡472000)日瘟要]在确保水利工程质量的前提下，如何在施工阶段搞好工璀项目的变更和索赔．进行有效的合同管理一直是水利建设单位十分关注的问题。
笔者结舍多年的经验，就永利工程项目施工阶段的合同变霓及索赔进行了详细的阐述。
【关键词]水利工程变更；索赔；索赔计算；价款结算一、合同价款调整与水利工程变更水利工程变更是指施工条件、工程量、进度计划的变更等。
同时，水利工程变更还伴随着合同价款变更。
㈠水利工程变更的起因水利工程变更的起因一般有：业主新的要求、设计错误、工程环境变化，预定的水利工程条件=1濑、新技术的出现，有必要改变原设计、实施方案或计划、政府部门对水利工程新的要求等。
这些都是造成水利工程变更的主要原因。
㈡水利工程变更的程序水利工程变更程序一般由合同规定。
按国际惯例，合同中通常都赋予业主(或工程师)直辫旨令变更水利工程的权力，承包商接到指令后必须立即执行，价格、工期事后协商确定。
1．发包人对原设计进行变更在施工中，如果发包人需要对原水利工程设计进行变更，应不迟于变更前14天的时间，以书面的形式向承包人发出变更通知。
当变更与批准的建设规模或原设计标准有差异时，除了需要原设计单位给出相应的说明和图纸之外还必须经过原来的规划及相关的部门批准。
承包人不能拒绝发包人发出的变更通知，这是合同赋予发包入的—项权利。
2．承包人对原设计进行变更在施工中，有些图纸设计不符合现实需要，这就需要承包人提出合理化建议，如果施工组织设计、图纸甚至是材料或设备需要更换时，除了必须经过工程师的同意之外还需要有关部门的审查和批准，相应的图纸和说明由原单位提供。
否则不能随意的变更设计，要严格按图施工o㈡合同价,fcdLr-ca．变更后的确定设计变更事实发生之后，承包人须在14天之内如果不提出变更水利工程价款报告就视为不涉及价款的变更：提出变更价款报告交由工程师需在七天之内给予确认，如果没有正当的理由在14天内不予确认，那么合同价款报告自行生效，具体内容如下：1)按合同已有适用于变更水利工程的价格进行变更、计算合同价款。
某水电站工程施工合同变更索赔工作的分析
某水电站工程施工合同变更索赔工作的分析第一篇：某水电站工程施工合同变更索赔工作的分析某水电站工程施工合同变更索赔工作的分析摘要：笔者从如何加强施工合同变更索赔工作，项目部通过施工方案科学、组织管理严密、监控考核严格,加强项目成本控制来提高经济效益，达到了提高项目部经济效益和社会信誉的目的，从而使项目部自身获得更为广阔的生存发展空间,对提高项目部的竞争力和经济效益具有重大的现实意义。
关键词：施工合同变更索赔策划分析解决方法1工程概况锦屏二级水电站位于四川省凉山彝族自治州木里、盐源、冕宁三县交界处的雅砻江干流锦屏大河湾上，是雅砻江干流上的重要梯级电站，与上游的锦屏一级水电站交相辉映组成著名的双子星座电站。
锦屏二级水电站总装机容量4800MW，单机容量600 MW，该工程合同金额为15.08亿元，工期78个月。
工程主要由上游调压室、高压管道、地下厂房系统、尾水系统等建筑物组成。
锦屏二级水电站是国家重点工程，工程建设环境复杂，质量标准要求高，厂房洞室群开挖、砼衬砌、深度达250m的竖井开挖、支护、压力钢管安装是具有挑战性的项目。
本标段地质情况复杂、厂房洞室群高地应力、岩爆、涌水量大等特点为施工增加了难度。
在这种条件下，履约期的合同管理变更索赔工作显得尤为重要，是项目部管理工作的重中之重。
要做好这项工作，我部有如下体会，与同行交流。
2施工合同变更索赔工作的方法尽心竭力想方设法干好工程让业主满意是做好变更索赔工作的必要条件，项目部自2007年5月开工以来，根据集团公司、二公司和业主要求，我们提出了打造“锦屏精品工程”的项目目标和“项项铸精品、事事讲规范、样样工作争第一”的理念，我们清醒的认识到，只有加强项目“三化”建设，才能实现打造锦屏精品工程目标。
优化施工方案，抓好技术创新工作。
通过地下厂房施工通风系统工艺创新，在主厂房Ⅰ、Ⅱ层开挖过程中，充分利用原地质勘探2#探洞，把探洞与地下厂房连通，形成地下厂房循环风道，节约风带250m，通风散烟时间节省一半以上，提高了施工效率，加快了施工进度，减少了风机运行时间，节省投资20多万元，节省工期15天。
工程施工合同索赔论文(3篇)
第1篇摘要：工程施工合同索赔是建筑工程项目中常见的一种法律现象，它涉及到合同双方的利益平衡和权益保护。
本文旨在分析工程施工合同索赔的成因、处理原则及索赔策略，为相关从业人员提供有益的参考。
一、引言工程施工合同索赔是指在建筑工程合同履行过程中，因合同当事人一方违约或不可抗力等原因，导致另一方遭受损失，从而向违约方提出索赔要求的行为。
在我国建筑市场中，工程施工合同索赔现象日益普遍，如何有效处理索赔问题，成为建筑工程项目管理的重要内容。
二、工程施工合同索赔的成因1. 合同条款不明确合同条款不明确是导致索赔的主要原因之一。
如工程量、工期、质量、安全等方面的约定模糊，给索赔提供了可乘之机。
2. 违约行为合同当事人一方违约，如工期延误、工程质量不合格、安全事故等，导致另一方遭受损失，从而引发索赔。
3. 不可抗力因素不可抗力因素如自然灾害、政策调整等，导致工程进度、质量、成本等方面受到影响，从而引发索赔。
4. 争议处理不当合同当事人对争议处理意见不一致，导致索赔问题难以解决。
三、工程施工合同索赔的处理原则1. 合法性原则索赔请求必须符合法律法规和合同约定，具有合法性。
2. 公平性原则索赔处理应公平合理，保护合同双方的合法权益。
3. 实际损失原则索赔金额应与实际损失相匹配，不得超出实际损失。
4. 证据原则索赔请求必须有充分、可靠的证据支持。
四、工程施工合同索赔的策略1. 提前预防在合同签订阶段，应充分了解合同条款，避免因条款不明确而引发索赔。
2. 严格履行合同合同当事人应严格按照合同约定履行义务，减少违约行为。
3. 建立完善的索赔管理体系建立健全索赔管理体系，明确索赔流程、责任主体和权限，提高索赔处理效率。
4. 强化证据收集在索赔过程中，应充分收集证据，为索赔提供有力支持。
5. 合理协商在索赔处理过程中，应积极与对方协商，寻求双方都能接受的解决方案。
五、结论工程施工合同索赔是建筑工程项目管理中的重要环节。
通过分析索赔成因、处理原则和索赔策略，有助于提高合同履约质量，维护合同双方的合法权益。
浅谈宝兴水电站工程施工的变更与索赔
锚筋桩、 索、 锚 锚杆 等 ， 因厂房开挖处于关键线路 ， 根据《 专用合 同条 款》 ２ 第 Ｏ条中“ １在 施工 过程 中， （） 因发包人原因在 关键线路上增加 Ｏ 引 言 合 同 外项 目和 内容 导 致工 期 延 误 的 ，承 包 人 可 要 求发 包 人 延长 合 同 水 电工程是一项综合性 的系统工程 ， 其特点是专业多、 技术要求 规 定 的工 期 ” 定 ， 包人 呈 文 上 报 要 求 顺 延 地 下 厂 房 工 程 工 期 ８ 规 承 Ｏ 高 、 文地 质 情 况 复杂 、 期 长 。 施 工 过 程 中 ， 现设 计 修 改 或 因外 天 ， 包 人 批 复 影 响 工 期 ４ 水 工 在 出 发 ０天 ， 发 包 人 不 同 意 顺 延 工 期 ， 包 人 但 承 部环境的变异、 施工措施的变化、 突发 性不可抗 力的事件、 同管理 就 此 提 出 赶 工 费 用 ， 员 窝 工 、 械 闲 置 、 质 条 件 变化 引起 的超 挖 合 人 机 地 失调 以及 非承 包 人 责任 而 为 完 成 合 同所 必须 增 加 的费 用 等 。 因此 ， 在 超填等费用报告 ， 此项索赔金额 为 ３ ０７ ８ ．６万元。 工程合同实施过程中变更和索赔是难免 的。同时变更与索赔水平直 ２２２ 增 设 ９样 支洞 ：投 标 时 承 包 人 对调 压 井开 挖 方案 采 用 爬 ＿． 接 反 映 了承 包 人 的 管理 水 平 。 本 文 结合 四川 宝 兴水 电站 工 程第 Ｖ标 罐 自下而 上进 行 导 井开 挖 ， 后 自上 而 下 进行 扩 挖 ， 方 案技 术 难 度 ｌ 然 此 段 的施 工 过程 ， 水 电工 程施 工 中 的变 更 与 索赔 问题 ， 同行 提 供 大 ， 分析 为 施工成本高 ， 特别是材料运输困难 。 进场后 ， 承包入对现场进行了 参考 。 勘察 ， 经过多种方案进行技术经济比较 ， 与发包人、 设计及时沟通 ， 同
水利水电工程施工合同变更及索赔
水利水电工程施工合同变更及索赔来源:2023-12-08 13:46:50摘要：水利水电工程因其周期较长、受外界因素影响巨大等特点，使得工程施工合同经常要做出变更，一旦出现合同变更，还会引发一系列索赔问题，不仅对工程的正常施工造成影响，还不利于工程造价的控制。
因此，在实际情况中应结合产生变更的具体原因，采取行之有效的措施尽可能的控制变更量，从而确保工程顺利进行。
水利水电工程因其周期较长、受外界因素影响巨大等特点，使得工程施工合同经常要做出变更，一旦出现合同变更，还会引发一系列索赔问题，不仅对工程的正常施工造成影响，还不利于工程造价的控制。
因此，在实际情况中应结合产生变更的具体原因，采取行之有效的措施尽可能的控制变更量，从而确保工程顺利进行。
控制施工合同变更与索赔的有效措施1、确保设计质量从工程设计角度讲，合同变更量可在一定程度上反映出设计的水平和质量，所以切实提升设计质量可起到减小变更量的作用。
在设计工作中，由于受到多方因素的影响，使得设计质量无法满足规定的要求。
比如，设计周期较短，勘察成果不够准确；设计人员根据不准确的勘察成果实施设计，必然无法确保设计质量。
此外，由于缺乏有效的监管，导致设计不够严密，专业之间的协调不充分，进而产生缺漏项等问题，影响施工的正常进行，最终造成变更与索赔。
为此，应从以下几个方面入手，切实做好设计工作：①实行设计招标制度，与合格的设计单位签订委托合同，以此规范设计单位自身行为；②通过有效的协调和分析，为设计工作提供充足的时间；③项目业主和设计单位要签订一份限额协议，以此对设计的管理制度和要求进行深层次优化；④项目业主需要和设计单位签署供图协议；⑤业主应根据设计工作的实际情况制定合理的奖罚措施。
2、做好招标文件编制工作通常情况下，工程招标文件主要由当地设计院负责编制。
招标文件是施工合同的核心，也是项目业主对各个投标人发出的邀约，为选定中标人的重要基础。
如果招标文件的编制质量较差，各项条款模糊不定，将会在合同的执行阶段出现争议与纠纷，进而影响工程施工，造成不必要的变更和索赔。
浅谈水利水电工程施工合同管理与索赔
浅谈水利水电工程施工合同管理与索赔摘要：水利水电工程施工中的风险因素很多，想避免风险及索赔的发生是不可能的。
所以，必须加强合同管理与索赔，以有效降低工程索赔的发生，并且在索赔发生时，能够有相应的措施降低损失。
在合同履行过程中，难免会遇到各种不可预见的风险因素并由此导致各种各样的风险发生，本文论述了如何通过强化水利水电工程施工合同管理与索赔，使承包人(施工单位)在履行合同的同时，减少合同纠纷及因此而产生的巨大经济损失。
关键词：水利水电；工程施工；合同管理；索赔引言水利水电工程施工合同是为了水利水电工程建设的完成而制定的承包人和发包人双方要遵守的权益、义务协议。
一般包括合同谈判纪要、施工协议书、中标通知书、补遗文件、相关答疑、招标文件等。
合同管理过程是工程招标、签订合同、履行合同、终止合同这几个环节，有关合同的各个环节工作都要做好，双方权益要明确，并严格督促履行。
一、水利水电施工合同管理的概念及其意义水利水电施工合同是指水利水电建筑安装工程承包合同，是由具有法人资格的发包人和承包人为完成商定的水利水电建筑安装工程施工任务，为明确双方权利义务关系而订立的协议。
施工合同是发、承包双方必须遵守的最高行为准则，双方的一切经济往来均以合同为依据。
在水利水电工程施工过程中，施工合同管理是十分重要的工作。
所谓的施工合同管理就是指各级工商行政管理部门、水利水电建设主管部门、以及发包人（建设单位）、监理人、承包人（施工单位）依据法律法规、行政手段，对施工合同关系进行组织、指导、协调及监督，进而在处理施工合同纠纷时，能够依照相关的合同条款内容及有关的法律法规，防止和制裁违法行为，保证施工合同得以实施，确保当事一方的权利不受侵犯的一系列活动。
它明确了合同双方的责、利以及合同双方在整个施工过程中的权利和义务，具有限制、约束作用，具有法律效力。
从工程招投标开始，到双方进行合同谈判与签约，再到该项工程的具体实施，进而到工程交工验收环节以及最后的工程项目保修，施工合同管理一直要伴随其中。
浅谈宝兴水电站工程施工的变更与索赔
浅谈宝兴水电站工程施工的变更与索赔工程施工中潜在的索赔机会是客观存在的,而且是多方面的,本文结合宝兴水电站调压室、压力管道及地下厂房工程施工的例子,总结了在施工中取得索赔成功关键性因素,如索赔管理人员具有较强的索赔意识,善于研究合同文件、捕捉索赔机会等,为同类工程提供参考。
标签：合同施工变更索赔0 引言水电工程是一项综合性的系统工程,其特点是专业多、技术要求高、水文地质情况复杂、工期长。
在施工过程中,出现设计修改或因外部环境的变异、施工措施的变化、突发性不可抗力的事件、合同管理失调以及非承包人责任而为完成合同所必须增加的费用等。
因此,在工程合同实施过程中变更和索赔是难免的。
同时变更与索赔水平直接反映了承包人的管理水平。
本文结合四川宝兴水电站工程第Ⅵ标段的施工过程,分析水电工程施工中的变更与索赔问题,为同行提供参考。
1 工程概况及边界条件1.1 工程概况宝兴水电站位于四川省宝兴县境内东河上,主要由拦河闸坝首部枢纽、引水系统和地下厂房枢纽三部分组成。
坝址距宝兴县城21.5km,厂址距宝兴县城约2.5km,宝兴县城至雅安72km,工程区内有公路通过,对外交通较方便。
电站共装机3台,单机容量65MW,总装机容量为195MW。
1.2 合同环境水电七局于2005年9月21日签订合同,合同金额8250.8518万元,合同段为第Ⅵ标段(合同编号:BX/CVI),主要承建内容包括宝兴水电站50m 引水隧洞、调压井、压力管道及地下厂房。
合同价格水平与《四川省、重庆市97定额》相比略低,但与川内类似工程相比,处于中等偏上,但工期长、产值低、技术难度大是本工程的一大特点。
2 变更与索赔机会根据本协议及合同条款,结合变更与索赔引起的原因,浅谈该工程在前期出现的一些变更与索赔机会。
2.1 风险引起的索赔包括合同风险、政治风险、经济风险,如爆发战争、物价暴涨、恶劣的自然条件、施工现象条件复杂、货币汇兑风险、法规变化等等。
由于法规的影响导致的索赔比较突出。
对水利水电工程合同变更与索赔问题的探讨
对水利水电工程合同变更与索赔问题的探讨摘要：在水利水电工程项目管理中，合同变更和索赔是一项重要的工作。
它对实现工程承包的目标、促进工程项目建设的顺利进行以及对有效解决纠纷问题都有重要的作用。
因此，合同变更和索赔问题是建设管理中不可缺少的工作。
本文介绍了合同变更和索赔产生的原因及原则，提出了合同变更和索赔的条件，以及变更和索赔工作应注意的几个问题。
通过对变更与索赔概念及定义的讨论，指出了目前水利水电工程项目中对变更与索赔管理存在一些问题，并提出了解决这些问题的建议，以及实施水利水电工程项目中应该加强对合同变更与索赔管理工作。
关键词：水利水电；施工合同；变更索赔引言水利水电工程的建设非常复杂，并且具有不断变化的特点，所以，在工程建设中，必然会发生合同变更和索赔的情况，并且，这种风险和隐患很有可能会发生在工程建设的任何一个环节。
在工程建设中，进行合同变更和索赔具有很大的难度，任何一个环节出现错误，都会造成最后的经济利益受损。
所以，在实施施工合同的更改和索赔时，我们要做好各个方面的规划，保证采取科学合理的方法来实施有关的事情，尽量减少在合同更改和索赔中造成的损失。
一、变更和索赔概述在施工过程中，业主和监理工程师很少对施工过程中的变更和索赔工作进行直接的干预。
但是，在施工过程中，经常会因为业主和监理工程师的不正确行为而发生变更和索赔，从而影响到工程进度和质量。
所以，必须加强对变更与索赔工作的管理。
水利水电工程项目建设中，由于设计图纸变更、发包人的设计质量问题、设计计算错误等原因所引起的变更是比较多的，如：某些设计参数选择不当、设计图纸的修改等。
有些变更发生后会对施工进度造成很大影响。
所以，对水利水电工程项目建设中的变更和索赔必须加以重视。
二、合同变更的条件合同变更一般包括两个方面的内容，一是合同主体变更，即改变原合同主体的名称、住所；二是合同内容变更，即改变原合同的性质或范围。
具体来说，合同主体变更主要包括以下两个方面：1、承发包双方的变化，即原承包单位与新的承包人之间发生了变化，原承包单位将不再是招标人和中标人，承包人将不再是招标人和中标人。
水利水电工程施工合同中变更索赔技巧探讨
河南建材2021年第4期水利水电工程施工合同中变更索赔技巧探讨袁旭锋中国水利水电第十一工程局有限公司（450000）摘要:水利水电工程是与人们的生产生活必不可分的工程之一，工程施工周期长且难度大，很多外界因素都会制约工程建设。
为了保证施工方的利益，相关部门应该做好合同中的变更和索赔工作，保障水利水电工程的顺利开展。
文章阐述了变更和索赔概述、变更和索赔的原因、水利水电工程合同管理中变更索赔面临的风险、水利工程施工合同变更索赔的难点以及水利水电工程中针对施工合同的变更索赔技巧，希望能够为水利水电工程施工合同变更索赔提供参考。
关键词:水利水电；施工合同；变更；索赔由于水利水电施工过程的多变性和复杂性,其施工的周期、质量以及内容可能会与招标文件内容存在差异,导致工程前期预算资金不足的问题。
这也决定了做好施工合同中的变更索赔工作的重要性。
相关部门应该提升风险意识,以水利水电工程项目的实际情况为基础进行合同变更索赔,促进企业发展。
1变更和索赔概述1.1变更的一般概述合同变更是指在原有合同的基础上修改或补充相关内容,从而形成了一个新的合同条款。
合同变更是在合同双方已经签订合同的前提下进行的,经过变更后,合同的根本性质不会发生变化。
与此同时,合同更改时需要有监理人员在场,监督签订合同双方的行为,确保合同变更符合相关规定[1]。
1.2索赔的一般概念合同索赔是指合同签订一方的行为给另一方带来了一定的经济损失,则需要按照合同中的内容对利益受害方进行赔偿,即索赔。
合同签订后,双方都需要根据合同中规定的内容来履行其职责,如果有一方违反合同内容,合同索赔是一种维护自身利益的手段。
合同的变更和合同索赔之间有一定的联系性,如果在合同变更的过程中给某一方造成了一定的经济损失,便出现了合同索赔问题。
2变更和索赔的原因分析2.1变更的种类根据合同的内容可以将合同变更分为以下几个方面,即施工图纸的修改,施工技术的变更、施工顺序的调整,其他施工项目开展以及环境条件的差异。
水电工程合同管理及索赔案例稿
水电工程合同管理及索赔案例稿标题：水电工程合同管理及索赔案例引言：水电工程是现代建筑项目中不可或缺的重要组成部分。
然而，由于复杂的施工环境、技术要求和工程进度等各种因素，水电工程往往面临着合同管理与索赔的挑战。
本文将通过一个具体案例，探讨水电工程合同管理的重要性，并总结该案例中的索赔经验。
一、水电工程合同管理的重要性：1.约定双方权益：合同为水电工程的各方提供了清晰的权益约定，明确了各自的责任和义务，从而减少纠纷和争议的可能性。
2.控制工程质量：合同管理可保证施工按合同约定的技术要求和标准进行，确保工程质量得到控制和保障。
3.控制工程进度：合同中明确的工期要求和进度计划，有助于双方合理安排工程进度，提高施工效率。
4.监管成本控制：合同管理可对工程成本进行有效的控制和监管，提高投资回报和降低项目风险。
二、案例分析：公司承揽了一项水电工程项目，合同约定了施工期限、质量标准、验收标准等内容。
然而，在施工过程中，出现了以下问题：1.进度延误：由于施工单位人员不足和设备故障等原因，导致工期无法按时完成。
2.设备质量问题：部分供应商提供的设备质量不符合合同约定的标准。
3.施工质量问题：部分工程按规范进行施工后，存在质量问题，并不能顺利验收。
三、索赔经验总结：1.合同履约监管：合同应明确约定双方各自的履约责任和义务，落实项目监管责任，确保工程按照合同约定要求进行。
2.施工过程控制：及时发现和解决施工中的问题，避免延误工期和质量问题的发生。
例如，应在合同中规定设备质量检测标准，及时发现并追究供应商的责任。
3.完善的索赔程序：根据合同约定，明确索赔的程序和要求，确保索赔的合法性和有效性。
例如，及时通知对方并提供充分的证据，依法合理要求赔偿损失。
4.强化合同风险管理：在合同中设定相应的风险补偿条款，明确工期延误和质量问题的赔偿责任，降低双方在合同履约中的风险。
结论：水电工程合同管理及索赔是保障水电工程顺利进行的重要环节。
对水利水电工程合同变更与索赔问题的探讨
对水利水电工程合同变更与索赔问题的探讨摘要：在国家的经济发展过程中，水利水电工程起到了举足轻重的地位，伴随着社会和经济的持续发展，有关的水电工程的建设也越来越快。
与普通的电力工程建设相比，由于建设地点的缘故，水利水电工程存在着很多的可变性，因此在这种情况下，需要按照施工情况的改变对其进行相应的调节，从而导致了合同变更的风险，导致理赔的出现。
关键词：水利水电;施工合同;变更索赔;探讨引言由于水利水电工程的建设会受水文地质条件的严重影响，因此在工程施工的时候，改变的概率会相应的提高，因此，建设成本也会相应的提高，与之前所签署的合同的工程量和成本等存在很大的差异，从而造成了一些合同的修改和索赔问题。
因此要想解决这些问题，就必须要对这些问题进行立项，并在此基础上对这些问题展开调查，并搜集相关的证据，最后才能确定赔偿的数额，这与公司的权益息息相关。
因此，要尽可能地降低在施工合同中发生的变化和索赔问题，确保项目的正常进行。
1更改与要求的概况1.1 项目更改水利水电工程中的变更，并不意味着工程相关的合同的改变，它是在一个聂荣的建筑合同的模板中，例如：增加或者减少了工作量，在工程中省略了一些不必要的工程，工程的类型和性质，工程的建设质量，工程的原有的大小和高度，在工程结束后，还会增加一些小型的工程，从而增加了工程的数量。
改变了工程的建设次序，或改变了建设的时间等等，这些都是会对水利水电工程的赔偿工作造成影响的情形。
1.2索赔对于已经签署了合同的业主和工程施工承包单位，其中一方没有完全按照合同来完成自己应该承担的责任，从而造成了对另外一方的经济利益造成了损害，因此受到损害的一方有权利根据法律对合同的规定获得了经济补偿，这个获得了经济补偿的过程被称为索赔。
然而，由于在施工中会出现多种不同的特殊情形，因此很难以确定索赔范围。
1.2 提出更改索赔的理由水利水电工程变更索赔的原因有：一是水利工程的内容发生了变化，例如：外界环境的变化，自然环境的变化，例如：天气和地质灾害等。
浅析水利水电工程施工合同的变更及索赔 杨文秀
浅析水利水电工程施工合同的变更及索赔杨文秀摘要：水利水电工程具有建设周期长、生产要素价格变化频繁等特征，造成建设工程造价复杂多变。
因此，合同变更及索赔难以避免，并且贯穿于工程建设的全过程。
本文论述了变更与索赔的概念，分析了其具体的产生原因与责任划分，并提出了控制施工合同变更与索赔的对策。
关键词：水利水电工程；施工合同；变更与索赔水利水电工程是一项比较基础的工程，近年来，人们的生活质量大大改善，所以水利水电工程不管从数量上还是从规模上都有了本质的发展。
但由于水利水电工程施工环境的复杂和不确定性，施工过程中变更与索赔不可避免，这也成为承包单位赢取利润的重要手段，所以在合同管理中必须给予高度重视。
一、变更索赔的概念1、合同变更。
变更并非对合同进行实质变化，而是根据合同条件对施工合同进行优化的调整，变更的具体内容主要包括以下方面：适当增减合同中某项工作的具体内容；适当增减关键项目实际工程量；直接取消合同中某项工作；对合同中某项工作的性质与标准实施更改；对工程构造物的形态、高程与位置等实施更改；更改合同中某项工程的工期与流程；追加合同中未安排的工作。
2、工程索赔。
在贯彻落实各项合同条款时，两方中的任一方未严格按合同规范进行或其某项工作给另一方带来了不利的影响，这时便要有一方承担赔偿责任。
大部分的索赔都是双向的。
一般条件下的索赔是承包人在履行合同内容时，对因客观因素的影响而导致的工程变更、成本提高等需要发包人进行补偿的施工损失。
3、变更和索赔通常同时发生。
实际施工期间可能受到许多因素的不利影响，有时可能很难界定到底要进行变更还是索赔，而变更也常和索赔一起进行。
比如：由于设计变更而导致的工程量的改变可能会使原来的施工步骤受到影响。
确定变更量时要以合同为依据，但承包方仍可以请求业主延缓工期，这便发生了工期索赔。
二、水利水电工程施工合同变更与索赔的产生原因1、施工合同变更产生原因。
由于设计方案修改而造成的工程项目与工程量增减；设计方案修改使合同文件中的技术规范与要求出现变化；合同文件对应的工程量清单和实际情况存在很大的误差；项目业主与监理的指令发生变化，导致施工流程改变，新增一定工程项目；业主提出全新要求；为保证工程质量，在条件允许的情况下对混凝土等实施改变；地质情况和合同文件存在出入，在得到工程人员确定后引起变更；工程外部环境出现变化，经业主等同意后进行变更。
浅析水利水电工程施工合同的变更及索赔
浅析水利水电工程施工合同的变更及索赔摘要：水利水电工程是一项比较基础的工程，特别是近几年来，人们的生活质量大大改善，所以水利水电工程不管是从数量上还是从规模上都有了本质的发展。
但是水利水电工程不管是从设计方面还是从建设方面都具备较强的繁琐性，所以在建设当中极易产生施工技术的变动、图纸修改等等。
这样一来，产生的变更索赔也是合同管理当中的关键内容。
鉴于此，本文就水利水电工程施工合同的变更及索赔展开探讨，以期为相关工作起到参考作用。
关键词：水利水电；施工合同；变更与索赔1、变更和索赔概述1.1、变更的一般概念变更是指在施工合同成立后，在原有合同的基础上，合同当事人就合同中的有关工作内容进行修改或补充，从而形成一个新的要约和承诺。
变更不是对合同进行实质性的改变，而是根据国际咨询工程师联合会这一独立的国际组织所编纂的合同条件产生。
根据该机构编纂的《土木工程施工合同条件》以及合同范本的规定内容，合同变更包括以下几种情况：增加或减少合同规定的工程量，改变工程性质、尺寸和位置，变更施工顺序或顺延施工时间，进行合同规定以外的其他工程等。
1.2、索赔的一般概念索赔是指双方当事人之间有一方因为没有按照合同的约定履行其责任和义务，从而使合同的另一方当事人遭受损失，由受损害的一方向责任方提出赔偿要求的行为。
2、变更和索赔的原因分析2.1、变更的种类变更的种类有很多，归纳起来包括以下几点：①因为设计图纸的修改而使得工程量减少或增加；②改变技术要求；③监理或业主要求变更施工顺序；④监理或业主要求将合同以外的项目列入合同事项：⑤现场施工环境与招标文书中的描述不一样，导致施工项目的变更等。
2.2、索赔的种类索赔的种类大致上可分为以下几种：①因自然灾害等不可抗力因素导致工程项目等的改变而引起的索赔；②发包方或业主没有履行应尽的责任或义务；③因为施工方的责任导致工程质量存在缺陷；④各分段工程项目之间的施工干扰。
3、关于水利水电施工合同管理问题的思考通过长期的水利水电工程建设实践，得出目前工程建设中存在的问题仍然不断，且尚待解决，其一是监理的职能作用并没有得以发挥。
浅谈水利水电工程变更索赔管理
浅谈水利水电工程变更索赔管理摘要：随着我国市场经济的发展，带动了我国水电工程的飞快建设与蓬勃发展，但是目前水电工程的发展是会受到多方面因素的影响的，例如，错综复杂的地质环境、自然天气的不规律变化、合同边界条件的变化及施工方案改变等，都会容易导致施工环境、条件及施工方法等受到影响，从而使施工的时间和条件等受到限制，为合同的变更埋下了隐患。
因此，要想最大化解决合同变更和索赔问题，就应该做到有效合理的对合同内容进行精确的分析和理解。
本文主要针对水利水电工程中关于合同变更与索赔问题进行分析与研究。
关键词：水利水电工程、变更、索赔引言：在我国经济体制逐渐完善的趋势下，我国水电工程的发展得到了很大幅度的提升，不断的在更新与进步。
但是由于水电工程的复杂性，在工程管理中特别是合同管理，存在多种不确定因素，水电工程涉及的范围领域很广，水电工程的建设会受很多因素的影响。
例如，复杂的地形和地质环境、天气的大幅变化、合同边界条件的变化及施工方案改变等，都会可能形成合同的变更与索赔。
因此，我们必须充分认识到合同管理的重要性，妥善的处理好有关变更索赔相关问题，完善水电工程的建设。
本文主要针对水电工程中关于合同变更与索赔所遇到问题进行分析与研究。
一、水利水电工程变更管理（一）变更的起因合同内容频繁的变更是工程合同的特点之一。
合同变更不是指对合同的实质性变化，而是如FIDIC合同条件中和水利水电施工合同范本所指的范围：①增加或减少合同中任何一项工作内容；②增加或减少合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比；③取消合同中任何一项工作（但被取消的工作不能转由发包人或其他承包人实施）；④改变合同中任何一项工作的标准或性质；⑤改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸；⑥改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的施工程序；⑦追加为完成工程所需要的任何额外的工作。
合同变更一般主要有如下几方面原因：业主的变更指令，对建筑物原有施工工艺改变、质量标准提高等新的要求；由于设计修改，必须对相应的设计图纸做修改；工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或计划变更；由于新的技术和知识，有必要改变原设计、施工方案或实施计划，或由于业主指令、业主的原因造成承包商施工方案的变更；政府部门对工程新的要求，如环境保护要求高、安全标准化要求高；由于合同实施出现问题，必须调整合同目标，或修改合同条款等。
对水利水电工程合同变更与索赔问题的探讨
对水利水电工程合同变更与索赔问题的探讨发布时间：2022-06-30T07:16:01.376Z 来源：《新型城镇化》2022年13期作者：彭鸿[导读] 近些年来，城市化进程加快，国民生活水平提升。
与此同时，民众生产生活中的用电需求有所增加。
为满足民众日益增长的需求，国家相关部门开始加强对水利水电工程项目的重视。
基于水利水电工程项目的特点来看，其施工范围大，施工周期较长，不可避免会受地质、环境和社会等因素的制约，导致水利水电工程合同出现变更。
目前，水利水电工程合同变更与索赔问题依然存在。
基于此，文章首先总结合同变更索赔关系及其原因。
其次，分析水利水电工程合同变更与索赔的问题。
最后，研究水利水电工程合同变更与索赔的措施。
中国水电建设集团圣达水电有限公司四川成都 610000摘要：近些年来，城市化进程加快，国民生活水平提升。
与此同时，民众生产生活中的用电需求有所增加。
为满足民众日益增长的需求，国家相关部门开始加强对水利水电工程项目的重视。
基于水利水电工程项目的特点来看，其施工范围大，施工周期较长，不可避免会受地质、环境和社会等因素的制约，导致水利水电工程合同出现变更。
目前，水利水电工程合同变更与索赔问题依然存在。
基于此，文章首先总结合同变更索赔关系及其原因。
其次，分析水利水电工程合同变更与索赔的问题。
最后，研究水利水电工程合同变更与索赔的措施。
关键词：水利水电；合同变更；索赔前言：市场经济体制下，城市基础设施体系日益完善。
水利水电工程作为城市基础设施项目之一，是关乎国计民生的重要工程。
就水利水电工程项目施工现状来看，项目具有多变性和分复杂性的特征。
不管是项目投资方，还是项目施工方，在工程项目施工各项环节中，都可能会出现合同变更与索赔，造成施工隐患和风险。
水利水电工程项目在施工过程中，开展合同变更与索赔工作的困难较大。
针对此种现象，在实际施工期间，需要科学的勘察施工现场条件，深入分析施工图纸，及时优化施工技术，实现对水利工程建设的科学预测。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
试论水电站工程施工合同变更索赔工作【摘要】本文从阐述水电站工程施工合同出现变更索赔的风险着手，分析了水电站工程施工合同变更索赔对策，并具体针对一个索赔案例做具体分析，希望能够为相关研究提供一定的借鉴。
【关键词】水电站工程；施工合同；变更索赔
中图分类号：tv文献标识码： a 文章编号：
前言
随着我国建筑市场改革体制的不断深化，建筑施工企业合同管理水平也得到了迅速的发展。
面对激烈的市场竞争，三峡大坝工程、小浪底枢纽工程、二滩水电站工程等相继运营投产，使得我国现代化施工技术水平和管理水平都有了很大的提高，水电站工程施工合同的管理水平也处于比较先进的行列。
其中，施工合同变更索赔管理是施工合同管理的一项重要工作，是实现合同目标的重要手段之一。
因此，需要业界和学术界投入更多的精力去研究和完善。
一、水电站工程施工合同出现变更索赔的风险分析
一般来讲，合同管理全过程可以划分为五个阶段，即工程准备阶段、工程招投标阶段、合同签署阶段、合同实施阶段、竣工验收结算结算。
在这五个阶段中都可能会出现工程变更和索赔问题。
1.合同管理五大阶段的主要工作内容
事实上，在工程准备阶段，合同管理主要包括合同立项申请和批准、招标文件编制以及审查等工作；在工程招投标阶段，合同管理的主要内容包括向公众发布招标公告、发布招标邀请书、组织招
标前会议、发售招标文件、对潜在投标人资质进行预审等内容；在合同签署阶段，合同管理的主要内容包括确定中标者、发布中标通知书以及合同谈判、签订等；在合同实施阶段，合同管理的主要内容包括批准施工企业设计文件、完成合同、组织协调施工等；在竣工验收结算阶段，合同管理的主要内容包括完成完工申请报告、验收资料、鉴定书以及移交书等。
2.合同管理五大阶段出现合同变更索赔的情况
由于合同管理不同阶段的管理内容的不同，其面临的变更索赔问题也就截然不同。
具体来说，工程准备阶段是合同管理的基础阶段，一旦合同文件编制粗糙、招标文件编制不完善，工程施工阶段势必会面临许多工程变更索赔问题；在工程招投标阶段，如果合同条款不全面、不缜密，在实施过程中就极有可能会引发异议，从而造成合同索赔，如果对潜在投标人资质预审不严格，就极有可能导致不合格投标人中标，从而使整个工程质量都很难把控；在合同签署阶段，这一阶段是合同双方缔结法律合作关系的阶段，也是未来索赔的依据。
因此，对合同内容的设定一定要仔细，在合同谈判过程中有必要将可能引起争议的地方进行书面澄清，以减少后续施工过程中可能引起的工程变更索赔问题；在合同实施阶段，如果上述三个阶段出现任何问题，都会在该阶段全部表现出来，甚至引发更强烈的问题；在竣工验收结算阶段，这一阶段要对工程合同中存在的所有问题进行一次性清算，尤其是对变更索赔进行重点审核，确保索赔工程事项、索赔款项等真实准确。
二、水电站工程施工合同变更索赔对策
合同管理的各个阶段、各个环节都可能会引起变更索赔风险。
笔者认为，想要规避这些风险，必须要注意以下几个方面：
1.做好工程设计工作
把好工程设计质量关是减少设计变更的首要途径。
如果设计过于粗糙，就极容易出现设计漏洞或者设计错误。
因此，首先，要进行设计招标。
选择报价合理、质量高、信誉好、服务周到、技术合规的单位，并与其签订委托设计合同。
一个好的工程设计方案是水电站工程成功建设的基础；第二，制定合理化建议奖励办法。
充分调动设计人员的积极性，对工程质量控制、投资控制、工期控制等有贡献的人员要给予一定的奖励；第三，招标单位要与设计单位签订限额设计协议、供图协议等，实现该水电站工程最优化设计。
2.编制好招标文件
招标文件是招标单位委托有资质的设计院、中介机构或者自行组织人员进行编制的。
如果招标文件中的合同条款不完整、条款内容不简洁，合同双方就会出现异议及纠纷。
一个好的招标文件是避免或减少合同双方出现不必要纠纷的基础，因此，合同条款要尽可能的引用范本，并要请专家就合同内容进行审核。
与此同时，该招标文件需要划分具体标段，各标段之间也要相对独立，避免一个标段有多个承建者出现，从而造成施工干扰。
3.转嫁风险损失
一般在施工合同中已经具体规定了缔约双方的权利与义务，明
确了合同双方各自需要承担的风险。
然而，水电站工程施工规模较大，工期比较长，因此，在合同实施过程中容易受不可抗力、地震、雷电、洪水、暴雨等因素影响，这些无法预计的风险一旦发生，就会影响工程的施工进度，甚至对工程造成摧毁性的打击。
笔者认为，水电站工程在施工前要投保财产险以及工程险，并在合同中规定具体的投保方。
通过该投保行为，将这些风险转嫁给保险公司，以减少风险发生所带来的损失。
三、水电站工程因合同变更引起索赔的案例
1.案例分析
2010年，在某水电站工程招标会上，a承包商承建了该工程的骨料浇筑安装项目。
按照合同中的有关规定指出，发包商需要提供摇臂堆料机以及胶带机等设备，并于2010年8月1日开始按照安装顺序分批次到货，但是发包商直到10月4日才向承包商所在地发送第一批安装设备。
据此来看，承包商因为发包商无故推迟运送安装设备出现了窝工现象，且窝工时间长达64天之久。
这样不仅拖延了承包商工期，使其无法按时交工，更为其带来了巨大的经济损失。
在出现上述问题以后，承包商立即以书面形式向监理单位以及发包商催促尽快提供安装设备，指出发包商严重窝工的事实，并且，承包商在索赔有效期内向发包商提出了索赔要求。
具体索赔内容包括设备窝工费、人员窝工费、管理费以及相关税金等。
通过多方协调、监理审核与发包商审核，此索赔工作在最终得到了解决，发包
商基本按照承包商的索赔要求进行了相关补偿，并且重新对设备安装计划以及合约工期进行安排。
2.索赔成功的原因
第一，在承包商施工过程中，一旦发现需索赔问题，要及时以书面形式向监理单位以及发包商联系，并将此作为后续索赔的书面依据；第二，一旦确定需要索赔，承包商就需要收集对自己的有力证据，例如，来往函件、生产记录、验收交接记录、合格证件、合同、有关发票、计算依据等，并尽可能全面的拿出更多有说服力的索赔资料；第三，在索赔过程中要及时与监理单位和发包商进行沟通，得到监理人的支持，并提醒发包商；第四，抓住索赔机会，一定要在有效期内提出相关索赔要求；第五，上述窝工问题势必会出现一揽子合同变更问题，由于变更的项目过多、所引起的费用较大，因此，很多时候发包商都不愿意承担索赔责任，更不希望为承包商窝工问题埋单。
承包商对此要格外注意，如果与发包商发生正面冲突，极有可能得不偿失。
承包商应该根据窝工事件出现的损失问题做科学、合理的分析，如果实际并没有产生太多的损失，其可以在索赔款项上给予发包商一定的优惠，从而使合约双方能及早达成协议。
四、结束语
水电站工程面临的自然条件极为复杂、施工难度和施工规模比较大。
因此，想要工程顺利完工，合同缔约方就必须要努力根据合同内容完成各自的职责。
承包商需要在工程施工中有效的进行合同
管理，确保自身权利与义务，一旦工程合同出现问题，能够利用合同内容维护自身的合法权益。
水电站工程建设过程中出现变更索赔问题是不可避免的，工程承包商必须要尽可能做好每个环节的工作，并对可能出现的索赔风险进行科学、合理分析，尽可能减少变更索赔风险的产生。
参考文献
[1]左江虹. 水电站工程施工合同变更索赔工作的分析[j]. 技术与市场,2011(3).
[2]庞云婷. 基于风险分析的工程索赔管理研究[d].大连理工大学,2008.
[3]傅琳,傅涛,李治国. 龙滩右岸大坝施工合同变更的浅析与启示[j]. 水电站设计,2011(4).
[4]祝靖. 水利水电工程变更与索赔管理探讨[j]. 四川水力发电,2009(s1)..。