水电站工程施工合同书
水电承包合同范本6篇
水电承包合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1水电承包合同范本甲方（承包方）：___________（以下简称甲方）乙方（发包方）：___________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，在友好协商的基础上，就乙方委托甲方进行水电工程承包的相关事宜达成如下协议，并就有关事项达成共识，以便共同遵守：第一条工程名称：___________第二条工程位置：___________第三条工程规模：___________第四条工程内容：1. 乙方委托甲方承包_______（具体工程内容），工程质量应符合国家相关标准和规定。
2. 甲方应按照乙方提供的施工图纸、设计要求等资料，按时高质量完成项目工程。
第五条工程费用：1. 乙方应支付甲方工程承包费用_______万元人民币（大写）。
2. 工程费用支付方式为：分期支付，首期支付_______万元作为预付款，余款按照工程进度支付。
第六条完工期限：甲方应于_______年_______月_______日前完成工程，经验收合格后移交乙方。
第七条变更与违约：1. 若因不可抗力或其他不可预见因素，导致工程无法按时完成，甲方应当及时通知乙方，并重新协商调整工程完工期限。
2. 若甲方未按照约定完工期限完成工程，应承担相应违约责任，乙方有权要求甲方支付延期履约的违约金。
3. 若因乙方原因导致工程无法按时完成，乙方应支付相应的违约金。
第八条合同解除：1. 若因甲方原因，导致工程无法完成或质量不符合要求，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿相应损失。
2. 若合同解除，乙方应支付甲方已经完成的工作部分的费用，并支付相应的解约违约金。
第九条保修期限：甲方以工程竣工之日起_______年为保修期。
保修期内，如工程有质量问题，甲方应承担修复责任。
第十条其他事项：1. 甲方应遵守国家相关法律法规，确保工程安全、质量和环保。
2. 甲方应加强安全管理，确保施工现场安全，避免事故发生。
水电改造施工合同(19篇)
水电改造施工合同（19篇）水电改造施工合同（19篇）水电改造施工合同篇1 甲方：乙方：双方依照《_________合同法》和《建筑安装承包合同条例》，经友好协商，就水电安装施工劳务事宜，达成以下合同条款。
一、施工区域及施工内容：本工程报价给排水方面包含冷、热水管从各楼层供水主管接入及打压调试工作，各排水、排污管排入各楼层排水排污主管;电气方面包含从总配电柜接入各楼层分配电箱，从各楼层分配电箱接到各室分箱后所有点位开关、插座、天花等照明电器及调试工作(不包含主电缆的钻孔费用)。
电线在条件允许的情况下走吊顶或地面，在垂直部分需暗埋。
施工过程中所用材料全部由甲方负责。
二、工程费用的计算及价格：合同金额=施工工作面的建筑面积×单位面积的工程价格单位面积的工程价格(不含税)为：￥￥元/平方米单位面积的工程价格(含税)为：@@元/平方米本工程暂定施工部位为8#楼的第3层到第6层，施工工作面的建筑面积为4322平方米。
三、质量标准：冷、热水走管井，热水管道保温; 电线在条件四、施工工期：20______年11月1日至年月日五、验收标准：甲方依据_________行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20______)》、《建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-20______)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50307-20______)》对乙方施工的项目进行验收及质量等级评定。
六、安全责任：乙方必须严格遵守施工现场安全规则，及各工种操作规程，杜绝安全事故发生，若因乙方原因出现安全事故，完全由乙方负责。
五、甲方权利与义务(一)权利1、甲方对乙方施工的项目进行质量、进度等方面的验收。
2、甲方依据现场施工管理规定，对违反施工安全规定、现场文明施工规定的施工队伍和工人作出相应的处罚。
3、甲方可以依据项目的实际情况，依据乙方的施工水平，作出整改、责令返工、施工暂停、停工等的决定，对决定带来的经济后果，由责任方承担。
塔林西水电站砂石路施工合同6篇
塔林西水电站砂石路施工合同6篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就塔林西水电站砂石路施工工程达成以下协议，以资共同遵守：一、工程概况2. 工程地点：[具体地址]。
3. 工程内容：砂石路施工，包括路面开挖、回填、压实、铺设等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、合同价格及支付方式1. 工程总造价：[总造价金额]。
具体价格明细详见附件。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付乙方工程进度款，待工程竣工验收合格后支付尾款。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后七日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 若工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至验收合格。
五、安全施工和文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应实施文明施工，保持施工现场整洁，防止环境污染。
3. 若因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方应承担相应责任。
六、合同变更和解除1. 合同变更：双方协商一致，可以变更合同内容。
变更应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。
篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就塔林西水电站砂石路施工事宜，达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：塔林西水电站周边区域。
3. 工程内容：砂石路施工，包括路面开挖、回填、压实、铺设等工作。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
水电工程合同范本5篇
水电工程合同范本5篇篇1水电工程合同范本一、甲方（投资方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________二、乙方（承包方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________三、项目基本情况：1. 项目名称：_______________2. 项目地点：_______________3. 项目规模：_______________4. 项目工期：_______________四、工程范围：1. 项目范围：本合同包含的工程范围为_______________。
2. 工程内容：本合同约定的工程内容包括但不限于_______________。
3. 工程标准：工程应按照国家相关标准和规定进行设计、施工。
五、合同金额：1. 总合同价款为_______________。
2. 支付方式：工程款按月支付，每次支付比例为_______________。
六、工期及安全：1. 工程开工日期为_______________，竣工日期为_______________。
2. 安全保障：乙方在施工过程中必须遵守工程安全规定，确保工程进展顺利并保障工人安全。
七、质量标准：1. 工程质量应符合国家相关标准，达到设计要求。
2. 若工程出现质量问题，乙方应承担修复责任，并不得额外收取费用。
八、保证金：1. 乙方应在签订合同之日起交纳合同总额5%的履约保证金，合同期满返还。
2. 若乙方未按时履行合同义务，甲方有权利用保证金进行赔偿。
九、违约责任：1. 若乙方违反合同规定，甲方有权要求乙方赔偿损失，并解除合同。
2. 若甲方违反合同规定，应承担相应的违约责任，并支付赔偿金。
水电站增容工程施工合同
水电站增容工程施工合同一、合同双方甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：对现有水电站进行增容改造，包括但不限于机组安装、电气设备更新、土建工程等。
4. 工程规模：_____________________5. 工期要求：自合同签订之日起____个月内完成。
三、工程质量标准1. 本工程应符合国家及行业相关标准，确保工程质量达到优良等级。
2. 乙方应按照设计图纸和技术规范施工，未经甲方同意不得擅自更改设计方案。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价：根据双方认可的预算书确定，总造价为人民币____元整。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款——- 预付款：合同签订后____天内支付总造价的____%作为预付款；- 进度款：根据实际完成的工程量按月支付，每月支付不超过总造价的____%；- 竣工款：工程竣工验收合格后____天内支付剩余款项。
五、施工管理1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。
2. 甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督检查，乙方应积极配合并提供必要的条件。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间完成工程或工程质量不符合约定的标准，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 若甲方未按合同约定的时间支付工程款，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。
七、争议解决如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
九、附件1. 工程设计图纸及技术规范；2. 工程预算书；3. 施工组织设计；4. 安全生产协议书；5. 质量保证书；6. 环境保护承诺书。
水利部部颁水利水电工程合同8篇
水利部部颁水利水电工程合同8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方发包的水利水电工程项目，由乙方进行承包施工的事宜，达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：__________水利水电工程项目。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括水坝、水闸、渠道、泵站等水利水电设施的建设、改造或维修。
二、合同工期1. 工程开工日期：以甲方发出的开工令为准。
2. 工程竣工日期：乙方须按照合同约定的时间完成工程建设，如遇不可抗力因素导致无法按时完工，需经甲方同意，并书面确认延期。
三、质量标准与验收1. 乙方须严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方须进行自检并整理技术资料，提交验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
四、合同价款与支付1. 工程合同总价：人民币__________元（大写：__________元整）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方按照合同约定，根据工程进度支付工程款。
工程竣工验收合格并结算完毕后支付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后支付。
五、甲乙双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务：1. 甲方有权监督乙方的工程施工，确保工程质量和进度。
2. 甲方有义务按照合同约定支付工程款。
3. 甲方有权要求乙方提供技术资料，参与工程验收。
（二）乙方的权利与义务：1. 乙方有权获得合同约定的工程款。
2. 乙方有义务按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。
3. 乙方须遵守国家相关法规和规范，不得违法转包或分包。
4. 乙方须接受甲方的监督，并提供必要的技术资料。
六、安全施工与文明工地要求1. 乙方须严格遵守安全施工的规定，确保施工现场的安全。
如发生安全事故，乙方应承担相应责任。
水电站建设施工合同范本
水电站建设施工合同范本甲方：（委托方）乙方：（承建方）鉴于甲方拟建设水电站项目，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，达成以下合同：一、工程概况1.1 项目名称：水电站建设项目1.2 工程地点：（具体地址）1.3 工程内容：包括但不限于水电站主体设施及相关附属设施的建设、安装和调试等工作。
1.4 工程规模：具体规模由双方协商确定。
二、合同总价款及付款方式2.1 本合同总价款为（具体金额）。
2.2 甲方应根据工程进度及完成情况按以下方式支付款项给乙方：（1）工程开工后，甲方应支付工程总价款的30%作为预付款；（2）工程中期验收合格后，支付工程总价款的50%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后支付余款。
2.3 甲方支付款项的方式为（支付方式）。
三、工程周期及交付标准3.1 工程周期为（具体时间），双方应严格按照计划完成工程工作。
3.2 工程交付标准：乙方应按照甲方的要求完成工程并保证合同约定的工程质量和进度。
四、质量保证4.1 乙方应保证所提供的材料符合国家相关标准，并保证工程质量符合相关法律法规要求。
4.2 工程竣工验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任（保修期限为一年）。
五、违约责任5.1 若乙方未按照本合同的约定完成工程或者工程质量不达标，应承担违约责任，并支付相应的违约金。
5.2 若甲方未按时支付款项或者未提供必要的协助，导致工程无法顺利进行，甲方应承担相应的责任。
六、合同变更6.1 本合同如有需要变更，应经双方协商一致，并签署书面变更协议后生效。
七、争议解决7.1 若双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成，可以向有管辖权的法院起诉解决。
本合同自双方盖章后生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
水电站工程合同范本
水电站工程合同范本甲方：（正式名称）地址：（正式地址）邮编：电话：传真：联系人：乙方：（正式名称）地址：（正式地址）邮编：电话：传真：联系人：鉴于甲方希望乙方承担水电站工程的建设任务，双方经友好协商，同意按照以下条款达成合作，并遵守相关法律法规。
一、工程概况1. 工程名称：（填写具体的工程名称）2. 工程地点：（填写具体的工程地点）3. 工程规模：（填写工程的规模和容量）4. 工程周期：（填写工程的起止时间）5. 工程预算：（填写工程的预算总额）二、合同签订1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并结清款项之日终止。
2. 若需要对合同的内容做出修改或补充，双方应通过书面协议达成一致。
三、甲方的权利和义务1. 提供项目相关资料和技术支持，配合乙方完成工程建设。
2. 按照约定的工程进度和质量要求支付工程款项。
3. 对工程设计和施工中发现的问题及时提出，与乙方共同解决。
四、乙方的权利和义务1. 根据甲方提供的项目要求和资料，制定详细的工程建设方案。
2. 按照约定的工程进度和质量要求完成工程建设。
3. 完成工程后，进行工程竣工验收，并解决验收中发现的问题。
五、工程款支付方式1. 工程款根据工程实际进度按照以下比例支付：（具体支付比例和时间节点根据实际情况协商确定）六、工程变更和索赔1. 如遇工程变更，甲乙双方应重新协商工程款的支付方式和金额。
2. 如遇工期延误或其他因素导致的索赔，双方应通过友好协商解决。
七、违约责任1. 如一方违反合同约定，使得对方无法履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决1. 如发生合同争议，双方应通过友好协商解决；如协商无果，应提交相关争议解决机构或法院裁决。
九、其他约定事项1. 本合同的附件包括：（列出合同的附件，如工程图纸、规划文件等）（以下为甲方和乙方代表签字处）甲方：（盖章）日期：乙方：（盖章）日期：。
水利水电工程施工合同范本8篇
水利水电工程施工合同范本8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要实施一项水利水电工程项目，现决定委托乙方承担该工程的施工任务，经双方友好协商，达成如下合同条款，以兹共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程规模及主要技术标准（简述工程概况及设计要求）。
二、工程承包范围及内容具体内容包括但不限于：工程基础开挖、混凝土浇筑、设备设施安装、电气线路铺设等施工图纸中的所有项目。
不包含的内容（如有）为：[具体内容]。
三、合同工期与进度要求开工日期：XXXX年XX月XX日。
竣工日期：XXXX年XX月XX日。
具体进度计划按照甲方提供的进度表执行。
如遇不可抗力因素导致无法按期完成，双方可协商顺延工期。
四、质量与验收标准工程质量应符合国家现行相关技术规范及标准，验收标准按照相关行业标准及本合同约定的技术条款执行。
乙方必须严格按照设计方案施工，确保工程质量。
工程完工后，由双方会同相关部门进行验收。
验收合格后方可交付使用。
五、合同价款及支付方式本合同总价为人民币（大写）[金额汉字大写]（小写）[金额数字小写]元整。
支付方式如下：1. 工程预付款：合同签订后XX日内支付合同总价的XX%。
2. 工程进度款：根据工程进度，经甲方审核后支付相应款项。
3. 工程竣工款：工程竣工验收合格后XX日内支付至合同总价的XX%。
4. 质量保证金：剩余款项作为质量保证金，一年后支付。
支付方式采用银行转账或其他双方约定的方式。
所有款项结算均以人民币为结算货币。
六、材料设备供应与保管1. 施工所需材料由乙方采购，但须符合国家相关标准和甲方要求。
2. 施工设备的保管及使用由乙方负责，如有损坏或丢失，由乙方承担相应损失。
水电站大修合同协议书
水电站大修合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！水电站大修合同协议书甲方：XXX水电站乙方：XXX维修工程公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方向乙方提供水电站大修服务的事宜，达成如下协议：一、大修项目内容及要求1. 乙方负责对甲方水电站进行全方位的大修，包括发电机组、输电设备、水利设施等关键部位的检查、维修和更换。
2. 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工方案进行施工，确保大修质量符合相关法律法规及行业标准。
3. 乙方应在大修过程中，确保水电站的正常运行和人员安全。
二、合同价格及支付方式1. 双方确认，乙方大修服务的价格为人民币【】元（大写：【】元整），上述费用包括施工过程中的一切费用。
2. 甲方应按照乙方提供的进度计划，分期支付合同款项。
具体支付方式为：【】3. 乙方开具正规发票，甲方按照相关规定进行报销。
三、工期及质量保证1. 乙方应按照甲方提供的大修时间表，确保工程按时完成。
2. 乙方承诺大修后的水电站设备运行稳定，质保期为【】年。
质保期内，乙方负责免费维修或更换故障设备。
四、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成大修工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的【】%。
2. 甲方未按照约定时间支付合同款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的【】%。
五、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。
甲方（盖章）：XXX水电站乙方（盖章）：XXX维修工程公司签订日期：【年】年【月】月【日】日请根据您的实际情况对以上合同内容进行修改和完善。
如有需要，请随时与小编联系，我们将竭诚为您提供服务。
水利部办发的水利水电施工合同6篇
水利部办发的水利水电施工合同6篇篇1水利部办发的水利水电施工合同一、总则水利部办发的水利水电施工合同，是为规范水利水电施工活动，保障水利水电工程施工安全和质量，促进水利水电事业发展而制定的。
本合同自双方代表签字或盖章之日起生效。
二、合同的订立1. 买方：水利部2. 卖方：施工单位3. 施工地点：由买方指定的水利水电工程施工地点4. 合同标的：买方委托卖方负责进行水利水电工程的施工，包括但不限于土石方工程、水工建筑工程、机电设备安装工程等内容5. 合同价格：买卖双方在合同中约定的合同价格为人民币（大写）（小写），其中包括工程设备、人工、材料、运输费用等费用，合同价格不包括特殊情况下的额外费用6. 合同期限：买方委托卖方进行的水利水电工程施工期限为（具体时间），若因买方原因导致施工延误，可酌情延长施工期限7. 付款方式：买方按照合同约定的进度支付款项给卖方，具体支付方式和时间由双方另行约定三、权利义务1. 买方的权利：（1）有权对施工过程进行监督和检查，确保施工质量和安全；（2）有权要求卖方按照合同约定的工程质量和工期完成工程；（3）有权根据工程进度支付款项；（4）有权要求卖方对工程中存在的质量问题进行整改。
2. 卖方的权利：（1）有权按照合同要求完成工程，并按时收取款项；（2）有权要求买方提供施工所需的工程设计、土地使用权等文件资料；（3）有权对买方提供的工程设计和要求进行合理修改和完善；（4）有权要求买方在发现工程问题时及时通知并配合进行整改。
3. 买方的义务：（1）支付合同金额；（2）提供工程建设所需的土地使用权、工程设计等文件；（3）对施工过程进行监督和检查；（4）及时协调解决工程问题。
4. 卖方的义务：（1）按照合同要求完成工程，并保证质量和安全；（2）按照合同约定的时间完成工程；（3）按时收取款项；（4）配合买方对工程进行监督和检查；（5）对买方提出的问题进行及时整改。
四、合同解决办法1. 若因买卖双方原因导致合同无法履行，可协商解决或向有关部门申请调解；2. 若买卖双方在合同履行过程中发生争议，可协商解决或向有关部门申请仲裁；3. 合同解决过程中，买卖双方应保持沟通，尊重对方立场，寻求公平合理解决方案。
两河口水电站工程合同
合同编号：____合同名称：两河口水电站工程合同甲方（发包方）：____乙方（承包方）：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就两河口水电站工程项目的建设、施工、交付及验收等事项，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概述1.1 工程名称：两河口水电站工程项目1.2 工程地点：____1.3 工程规模：____1.4 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、设备采购与安装、调试运行等。
二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币____元（大写：____元整），币种为人民币。
2.2 乙方应按照本合同约定的付款进度向甲方支付合同价款。
三、工程进度与交付3.1 乙方应按照双方约定的施工计划完成工程建设，确保工程按期交付。
3.2 工程交付标准：工程应符合国家及行业相关标准、规范要求，并通过甲方验收。
3.3 乙方应在合同约定的时间内完成工程的建设、调试及验收工作。
四、质量保证4.1 乙方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、环保。
4.2 乙方应按照甲方的要求，提供工程质量保证书及相关资料。
4.3 工程质量问题整改：如工程出现质量问题，乙方应负责及时整改，直至符合验收标准。
五、付款方式与进度5.1 甲方按照乙方实际完成工程进度支付合同价款。
5.2 付款方式：银行转账。
5.3 付款进度：甲方在验收合格后支付合同价款的____%。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程建设的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的____%乘以逾期天数。
6.2 甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的____%乘以逾期天数。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
水电承包合同简单版范本7篇
水电承包合同简单版范本7篇第1篇示例：水电承包合同简单版范本合同编号：甲方（承包方）：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方进行水电设施的维护、修理或新建工程的承包事宜，达成如下协议，以兹遵守：第一条项目名称乙方委托甲方进行的水电设施维护、修理或新建工程项目名称为：第二条服务内容1. 甲方应按照乙方的要求，严格按照本合同规定，按时、质量保证地完成水电设施维护、修理或新建工程项目。
2. 甲方应根据实际情况确定工程进度，提前向乙方提交相关工程计划，经乙方同意后方可开始施工。
3. 甲方应严格遵守国家有关水电设施施工标准及规范，确保工程质量达标。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应按照甲方提出的施工方案确定工程总预算，具体费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
2. 乙方应在签订本合同后，按照甲方提出的支付方式及进度，按时足额支付相关费用。
第四条质量保证及售后服务1. 甲方应对工程项目进行全程质量保证，确保工程达到设计要求并符合相关标准。
2. 甲方在工程验收合格后，应提供一定期限的售后服务，保障工程项目的正常运转。
第五条违约责任1. 若甲方未按照本合同规定履行义务或履行不符合要求，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方造成的损失。
2. 若乙方未按时支付费用或提供必要的协助，使甲方无法正常施工，应承担相应的违约责任。
第六条合同解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致或有合同约定解除的，应提前书面通知对方。
2. 本合同解除后，双方应互相清算未完成工程项目的费用，如有亏损，应由违约方承担相应责任。
第七条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本合同附件为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。
日期：乙方（委托方）签字盖章：以上为水电承包合同简单版范本，仅供参考使用。
具体合同内容应根据实际情况进行调整，遵守相关法律法规。
希望双方签订合同后能够共同遵守，顺利完成工程项目。
有关水电站施工合同新5篇
有关水电站施工合同新5篇篇1合同编号：XXX-SH-XXXX甲方（发包方）：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________法定代表人（授权代表）：_________________________乙方（承包方）：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________法定代表人（授权代表）：_________________________鉴于甲方水电站建设项目需要施工，经过公开招标，决定委托乙方承担本项目的施工任务。
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况及承包范围工程名称：水电站建设项目施工工程。
工程地点位于甲方指定的地点。
本工程主要包括：土石方开挖、混凝土浇筑、设备安装等。
具体承包范围以甲方提供的施工图纸为准。
乙方负责按照施工图纸和相关技术标准进行施工。
二、合同工期及进度要求本合同工期为XX个月，自合同签订之日起计算。
乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成各项施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时沟通并协商解决方案。
三、合同价款及支付方式本合同总价为人民币大写_________________________元整（小写￥XXXXXXXX元）。
合同价格包括施工过程中的劳务费、材料费、机械使用费等一切费用。
支付方式按照甲方规定的程序进行支付，具体支付节点和比例详见合同附件。
乙方应确保专款专用，不得挪用甲方支付的款项。
四、工程质量及验收标准乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。
工程竣工后，乙方应按照相关规定进行自检并提交验收申请。
建水电站项目合同范本
建水电站项目合同范本甲方（建设方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拟建设水电站项目，并愿意委托乙方承担该项目的建设工作，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：___________________水电站项目。
1.2 项目地点：___________________。
1.3 项目规模：___________________。
1.4 项目内容：包括但不限于水电站的设计、施工、设备安装、调试等。
第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款为人民币（大写）：___________________元（￥___________________）。
2.2 支付方式：甲方应按照以下进度支付合同价款：2.2.1 合同签订后____天内支付总价款的____%作为预付款；2.2.2 工程进度达到____%后____天内支付总价款的____%；2.2.3 工程竣工验收合格后____天内支付总价款的____%；2.2.4 余款在质保期满后____天内一次性支付。
第三条双方的权利和义务3.1 甲方的权利和义务：3.1.1 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
3.1.2 甲方应按合同约定支付工程款项。
3.1.3 甲方应提供必要的施工条件和协助。
3.2 乙方的权利和义务：3.2.1 乙方应按照合同约定和甲方的要求完成工程建设。
3.2.2 乙方应保证工程质量，达到国家和行业的相关标准。
3.2.3 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定，确保施工安全。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后____天内组织验收。
4.3 如工程质量不符合约定标准，乙方应在接到甲方通知后____天内进行整改。
水电工项目合同模板
水电工项目合同模板水电工项目合同。
一、甲方，（委托方）。
地址：联系人：电话：二、乙方，（承包方）。
地址：联系人：电话：鉴于甲方拟进行水电工程施工，为明确双方的权利和义务，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守：一、项目名称，水电工程施工项目。
二、工程地点，（具体地址）。
三、工程内容，（具体工程内容）。
四、工程造价，（具体金额）。
五、工程进度，（具体时间）。
六、工程质量要求，（具体要求）。
七、甲方提供的条件，（具体条件）。
八、乙方应承担的责任，（具体责任）。
九、合同履行期限，自双方签订本合同之日起至工程竣工验收合格之日止。
十、付款方式，（具体付款方式）。
十一、违约责任，任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任。
十二、争议解决，因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
十三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期，年月日。
附，本合同附件一式份，与本合同具有同等法律效力。
（以下为附件内容）。
附件一，水电工程施工图纸及技术要求。
附件二，水电工程施工进度计划。
附件三，水电工程施工款支付比例及时间节点。
附件四，其他相关资料。
以上为水电工项目合同范本，甲、乙双方如遇有异议，可根据实际情况进行修改和补充，以确保双方权益。
希望双方能够遵守合同，共同完成水电工程施工项目，达到预期的效果。
水电站施工合同装修施工合同协议书
水电站施工合同装修施工合同协议书甲方：水电站施工公司地址：XX省XX市XX区XX街XX号乙方：装修施工公司地址：XX省XX市XX区XX街XX号签订日期：XXXX年XX月XX日一、协议或者合同的目的和背景甲方为水电站施工公司，负责水电站的建设和施工工作；乙方为装修施工公司，负责水电站的装修工程。
双方根据各自的专业领域，达成合作协议，共同完成水电站的建设和装修工作。
二、具体的条款和条件1. 甲方负责水电站的基础建设、水电设备安装等工作；2. 乙方负责水电站的室内装修、家具摆放等工作；3. 双方应按照合同约定的工期和质量要求完成工程；4. 工程款项按照工程进度支付；5. 工程过程中如有变更，需经双方商议一致后方可执行；6. 工程竣工后，双方共同验收，确认工程质量符合要求后方可交付使用。
三、保密事项双方在合作过程中涉及的商业机密、技术资料等信息，应保密不得外泄。
四、不可抗力因素的处理如因不可抗力因素（如自然灾害、政策变化等）导致工程无法按期完成，双方可商议延期或者解除合同。
五、协议终止的条件1. 双方一致允许终止合同；2. 一方违约，经商议无法解决；3. 法律法规规定的其他情况。
六、违约和争议解决方式如一方违约，应承担相应的违约责任；如双方发生争议，应先商议解决，商议不成的，提交仲裁机构解决。
七、其他附加条款1. 双方应遵守相关法律法规，履行合同义务；2. 合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________签字：_________ 签字：_________。
水电站施工合同范本3篇
水电站施工合同范本3篇篇1合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方拥有位于__________的水电站建设项目，并决定将该工程的施工工作委托给乙方进行；乙方同意按照本合同的约定承担该项工程的施工任务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商一致，达成如下协议：一、项目概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程范围及内容：__________1.4 合同总价款：人民币（大写）__________元整（￥__________），其中包含但不限于设计费、材料费、人工费、机械费、管理费等。
1.5 工程期限：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止，共计__________天。
二、工程进度与质量保证2.1 乙方应当按照施工图纸和技术文件的要求进行施工，并确保工程质量达到国家及行业标准。
2.2 乙方应制定详细的施工计划和进度表，提交甲方审批后执行。
在施工过程中，如需调整计划，需事先征得甲方同意。
2.3 乙方需建立质量保证体系，对施工过程中的每一道工序进行严格的质量控制，确保工程符合设计要求和验收标准。
2.4 在施工期间，甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应积极配合。
三、材料与设备供应3.1 工程所需的主要材料和设备由乙方负责采购，但必须满足国家相关标准并取得合格证明。
3.2 乙方提供的所有材料和设备均需经过甲方验收合格后方可使用。
3.3 如因材料或设备质量问题导致工程延误或损失，乙方应承担全部责任。
四、付款方式4.1 本合同签订后__________日内，甲方向乙方支付合同总价款的__________%作为预付款；4.2 施工至工程量完成__________%时，甲方向乙方支付合同总价款的__________%；4.3 工程竣工验收合格后__________日内，甲方向乙方支付剩余款项。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书
甲方（发包单位）：XXXXX XX电有限公司
乙方（承包单位）：XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲方同意将XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：XXXXX
1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。
），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。
），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：XXXXX1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：XXXXX
年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技
术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：XXXXX
1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；
2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50 %付给作工料费，剩余50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：XXXXX
甲方：XXXXX （公章）
法人代表：XXXXX
乙方：XXXXX （公章）
法人代表：XXXXX
年月日。