劳务专业分包单位安全生产文明施工管理协议
分包单位安全生产管理协议书
分包单位安全生产管理协议书《分包单位安全生产管理协议书》甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，以及__________（工程名称）项目安全生产的实际需要，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方提供施工服务过程中涉及的安全生产管理事项，达成如下协议：一、安全生产管理目标1. 乙方应严格遵守国家和地方关于安全生产的法律、法规、规章和标准，严格执行甲方的安全生产规章制度。
2. 乙方应确保施工过程中不发生重大安全生产事故，努力实现零事故、零伤亡的目标。
二、安全生产组织与管理1. 乙方应设立安全生产管理机构，明确安全生产责任人，负责组织、协调和监督本单位的安全生产工作。
2. 乙方应定期组织安全生产培训和演练，提高从业人员的安全意识和应急处理能力。
三、安全生产责任与义务1. 乙方应按照甲方的要求，提供具备相应资质和条件的施工人员，并对其进行安全生产教育和培训。
2. 乙方应确保施工设备、材料和安全防护设施符合国家安全标准，并保持良好的使用状态。
3. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，严格执行施工现场的安全防护措施。
4. 乙方应加强对施工现场的安全巡查，发现安全隐患及时整改，防止事故的发生。
四、安全生产费用保障1. 乙方应根据工程规模、施工难度和风险等因素，合理估算安全生产费用，并在工程预算中单独列支。
2. 乙方应保证安全生产费用的有效使用，不得挤占、挪用。
五、安全生产沟通与协作1. 乙方应主动与甲方沟通，及时报告施工过程中的安全生产情况，共同解决安全生产问题。
2. 乙方应参与甲方组织的安全生产会议和活动，共同推进工程项目的安全生产管理工作。
六、违约责任与争议处理1. 乙方违反本协议造成安全生产事故的，应依法承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
劳务安全文明生产补充协议（四篇）
劳务安全文明生产补充协议劳务安全协议甲方_____乙方_____为强化安全意识，确保劳务用工的安全与健康，实现安全无事故的目标，结合企业的实际情况，经双方协商签订本协议书。
一、双方的责任与义务（一）甲方的责任与义务1.甲方在比赛期间，即____月____日21：40起至比赛结束即____月____日18：00，需为乙方提供符合国家规定的安全卫生工作环境，保证其在人身安全不受危害的条件下工作。
2.甲方在比赛期间，即____月____日21：40起至比赛结束即____月____日18：00，应负责对乙方进行赛前培训及安全细则培训，保证乙方在参赛期间的安全保障。
3.甲方在比赛期间，即____月____日21：40起至比赛结束即____月____日18：00，应根据乙方岗位实际情况，按国家规定向乙方提供必需的比赛防护用品。
4.甲方在比赛期间，即____月____日21：40起至比赛结束即____月____日18：00，主动承担乙方的安全责任，包括乙方因各种原因造成的安全事故。
5.甲方在比赛期间，即____月____日21：40起至比赛结束即____月____日18：00，凡涉及到甲方派车接送乙方之事，上车前集合时甲方必须核实乙方是否到场，确认到场之后方可离开。
6.甲方在比赛期间，即____月____日21：40起至比赛结束即____月____日18：00，务必在比赛结束前即____月____日18：00前告知乙方奖金与证书的发放时间、发放方式、发放地点。
（二）乙方的责任与义务1.乙方应按时到达甲方指定地点参加比赛，有义务接受甲方在比赛期间进行的赛中检查。
2.乙方应按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术要求进行比赛，比赛期间不得违章作业和野蛮操作。
乙方应认真学习和贯彻落实甲方赛前培训及安全细则培训，并做好记录，或由甲乙方双方协商进行赛前安全指导。
3.乙方应保证比赛期间服从甲方的管理，遵守比赛规则。
4.乙方在比赛期间，如发生因比赛伤、亡事故，乙方应及时告知甲方并配合甲方处理事故，但伤后赔偿程序由甲方按国家政策规定全权负责处理并承担赔偿责任，乙方不承担任何费用。
总包单位与分包单位安全生产协议范文(5篇)
总包单位与分包单位安全生产协议范文鉴于_____项目经理部（以下简称甲方）与_____建设工程有限公司（以下简称乙方）签订了_____峡山隧道的施工劳务分包合同文件，为了强化安全责任意识，加强安全生产管理，切实贯彻“安全第一，预防为主”的方针，更好地完成本工程项目，在国家法律、规定的范围内，特签订《安全生产责任合同》如下：一、安全责任目标安全生产有法可依、有章可循，安全工作不留空白、不留死角，坚决扼制重大事故的发生，杜绝特大恶性事故，重点区域、重点部位保证不发生重大恶性事故，减少一般事故。
二、安全管理机构和制度乙方建立健全安全管理机构的制度，制定各种专业和施工安全规程，做到安全机构和制度上墙，安全措施具体，安全责任落实到人。
三、民爆物品的安全管理1、乙方未经公安机关办理合法手续不得私自购买、运送和使用民爆物品，一经发现并查实，甲方除按有关合同条款规定予以处罚外，有权将相关责任人送交公安部门处理。
2、施工所用民爆物品，甲方按《爆破安全规程》建立民爆物品库房，并安排专人负责民爆物品的贮存、保管、登记造册，做到账物相符，日清月结。
乙方领用民爆物品必须指派专人负责，严格按规定办理领用手续，坚持用多少领多少，严禁多领，剩余的民爆物品必须及时退库。
临时民爆物品库房必须建立严格的管理规定，严格执行公安部门的规定，民爆物品必须存放在保险柜内，对于当天未使用完毕的民爆物品不得在存放在临时库房内，必须及时退回正式的民爆物品库房。
3、乙方应指定取得当地公安机关核发的证照的专职爆破员负责领用民爆物品，其他人员一律不准领用。
4、爆破施工所领用民爆物品原则上应当天用完，如有剩余必须当天退库，并严格办理退库手续（如本条第二款约定）。
5、乙方在施工中应严格管理，确保民爆物品不遗失、不被盗。
6、民爆物品在运输过程中，严禁雷管、炸药混运。
7、工程结束，对剩余爆炸物品全部退库，按《爆破安全规程》规定的办法统一处理，乙方和任何单位、个人，不得私自转卖或带走，否则，将依法追究当事人责任。
2022《承(分)包安全管理办法》(含专业分包、劳务分包安全生产协议模板)
承（分）包安全管理办法第一章总则第一条为规范集团第一工程有限公司（以下简称公司）承（分）包商安全管理，预防生产安全事故，依据国家相关法律法规及上级有关规章制度，制定本办法。
笫二条承（分）包安全管理应遵循“谁使用、谁负责”的原则，树立承（分）包“安全+”的管理理念，强化全过程的安全生产监督管理和考核，切实落实对承（分）包商的安全管理责任。
第三条本办法中的“承包”是指公司所属各单位作为建设方或工程总承包方的发包过程；“分包”是指公司所属各单位作为工程施工（总）承包方的发包过程。
第四条所属各单位应将劳务分包纳入本单位的统一管理，即将劳务分包商的安全管理与本单位项目人员同标准、同要求、同培训、同检查、同考核。
第五条本办法适用于公司本部、所属各单位及委托管理单位。
第二章管理职责第六条公司本部各相关职能部门依据职责对各单位承（分）包安全管理工作开展指导、监督、检查、考核。
第七条各单位是承（分）包安全管理的责任主体，负责对承（分）包商的安全生产管理工作进行指导、监督、检查。
第三章准入管理第八条公司严格执行承（分）包商准入制度，对承（分）包商的安全资信进行审查，对审查不合格的承（分）包商禁止准入。
第九条对承（分）包商安全资信进行审查的内容主要包括：（一）营业执照、资质证书、法人代表资格证书、施工业绩、安全生产许可证和近三年安全生产证明。
（二）项目负责人、项目安全管理人员、特种（设备）作业人员的资格证书；工程技术人员的工作业绩和能力。
（三）主要机械、特种设备的检验报告、检验合格证书及使用登记证。
第四章过程管理第十条各单位必须依法与承（分）包商签订承（分）包合同，同时必须签订安全生产协议，规定双方应承担的安全责任，作为合同的附件。
专业分包安全生产协议（范本）见附录1,劳务分包安全生产协议（范本）见附录2。
第十一条各单位应对承（分）包方进场的主要管理人员及主要设备与投标文件的符合性进行审核（审查），并对承（分）包商人员及设备的安全资质资格证书等进行备案管理。
总包与分包单位安全生产管理协议范文(八篇)
总包与分包单位安全生产管理协议范文总包单位（以下简称甲方）：分包单位（以下简称乙方）：工程名称：承包形式：劳务专业承包其他专业承包乙方在施工现场从事生产经营的人员总数为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》。
以及《××市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。
一、甲方的权利、责任和义务1.彻落实国家及××市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。
2.严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
3.提供施工现场安全生产条件。
安全防护设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照××市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。
4.提供施工用电，并保证符合安全标准。
负责提供符合安全标准的施工用电电源到b级配电箱。
按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方子以整改。
5.督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。
6.对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。
对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
7.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
8.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
9.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见;并监督落实情况。
10.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
11.提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。
12.乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。
13.对乙方开展的安全生产活动提供帮助。
安全生产与文明施工协议书
安全生产与文明施工协议书甲方（建设单位）：___________乙方（施工单位）：___________鉴于甲乙双方就________项目（以下简称“该项目”）进行合作，现根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，特订立本安全生产与文明施工协议书，以规范双方在该项目中的安全生产与文明施工行为。
一、安全生产责任1. 甲方应提供符合安全生产要求的施工图纸及相关技术资料，确保工程设计满足安全生产的标准。
2. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行国家及行业的安全生产标准和操作规程。
3. 乙方应建立健全安全生产管理制度，对施工人员进行安全教育和技能培训，确保施工人员熟悉并掌握各项安全操作规程。
4. 乙方应配备必要的安全防护设施和救援装备，定期进行检查和维护，确保其完好有效。
5. 甲乙双方应共同制定应急预案，发生紧急情况时，立即启动应急预案，采取有效措施，减少事故损失。
二、文明施工要求1. 乙方应制定文明施工方案，确保施工现场秩序井然，环境清洁。
2. 乙方应合理安排施工作业时间，减少噪声、扬尘等对周边环境的影响。
3. 乙方应及时清理施工现场的垃圾和废弃物，保持现场干净整洁。
4. 乙方应加强对施工材料的管理，防止材料散落、浪费。
5. 甲乙双方应相互监督，共同维护施工现场的文明施工秩序。
三、违约责任1. 如甲方未能提供符合安全生产要求的施工图纸及相关技术资料，导致安全事故的，应承担相应的责任。
2. 如乙方违反安全生产规定，造成安全事故的，应依法承担相应的法律责任和经济赔偿。
3. 如乙方未按照文明施工要求进行施工，影响施工现场秩序和环境的，应承担整改责任，并对由此造成的损失负责赔偿。
四、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 对本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。
甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________签订日期：_____年___月___日。
安全生产 文明施工协议书
安全生产文明施工协议书协议书的核心内容应围绕以下几个方面展开：一、明确双方责任。
施工单位需遵守国家有关安全生产的法律、法规，建立健全安全生产责任制，配备相应的安全生产管理人员，并对施工人员进行安全教育培训。
建设单位则应提供必要的安全生产条件，确保施工现场的安全设施齐全有效。
二、规范施工操作。
施工单位必须按照施工规范和操作规程进行作业，严禁违章指挥和违规操作。
同时，应定期对机械设备进行检查和维护，确保其正常运行。
三、环境保护措施。
施工现场应实行严格的环境保护措施，合理处置建筑垃圾，减少噪音和扬尘污染，保护周边居民的生活环境。
四、应急预案。
双方应共同制定施工现场的应急预案，包括火灾、爆炸、坍塌等可能发生的紧急情况，确保一旦发生事故能够迅速有效地进行处理。
五、监督检查。
建设单位有权对施工现场进行定期或不定期的安全检查，对发现的安全隐患和问题，施工单位应及时整改。
六、违约责任。
对于违反协议条款的行为，应当明确违约责任，包括罚款、停工整顿等措施，以保障协议的执行力。
七、争议解决。
双方在执行协议过程中如遇争议，应首先通过协商解决，协商不成时可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他事项。
根据具体的施工项目特点，双方可以协商确定其他需要遵守的事项，并在协议书中予以明确。
通过以上内容的约定，不仅能够为施工现场营造一个安全、文明的工作环境，还能够提升施工单位的社会形象，促进项目的顺利实施。
安全生产文明施工协议书的签订，是对生命财产安全的重视，也是对社会责任的承担。
安全生产文明施工协议书是连接施工单位和建设单位的纽带，它不仅是一份法律文件，更是一份社会责任的承诺书。
双方应当本着互相尊重、互相监督的原则，共同推动安全生产工作的深入开展，确保每一个施工项目都能安全、高效、文明地完成。
安全生产文明工地协议书
安全生产文明工地协议书（标准版合同模板）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期： **年**月**日签订地点： **省**市**地安全生产文明工地协议书甲方：乙方：根据市建委关于《施工现场机械设备安全管理规定》、《安全生产管理条例》和市文明施工要求的具体规定，明确双方在施工过程中的安全、文明施工的责任。
为确保施工安全和文明施工，双方在签订《建设工程施工劳务分包合同》的同时签订本协议，双方应严格执行。
工程名称：协议内容：1、甲、乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护，安全生产主管部门颁布的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法律、条例、规定。
2、甲、乙双方的有关领导必须对本单位职工进行制度及安全技术知识教育，提高职工的意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度、法规。
3、施工前，甲方应保证作业区域道路畅通、平整。
甲方负责对乙方进行安全技术交底，监督和督促乙方安全生产工作。
4、乙方人员必须持证上岗，严格按操作规程、安全要求和施工技术方案进行作业，如违反而引发的一切后果，均由乙方负责。
5、乙方在夜间施工应有足够的照明设备，负责设备作业区域安全警戒线，标志明显，并派专人监护，严禁无关人员进入现场，所造成后果，由乙方负责。
6、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导、检查和督促，服从管理，对甲方的工作布置、组织活动应积极参加和贯彻落实。
乙方存在的问题甲方应及时要求乙方进行整改，乙方整改不力或逾期不改的，甲方有权对乙方进行经济处罚(1—10万元)并采取强制措施，整改所发生的费用及罚款从结算寺中扣除。
7、甲方负责施工区域与生活区域必须按规定设置分隔设施，并做到稳固、整洁、美观、整齐。
施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。
8、在施工的路段要保证有车辆通行的行车道，行人和居民出行必须有安全便道。
9、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向下水道放泥浆水、水泥浆。
10、施工当中必须采取有效的措施，防止渣土洒落、泥浆、废水流溢到公路上和居民区。
总包单位与分包单位安全生产协议常用版（六篇）
总包单位与分包单位安全生产协议常用版甲方：乙方：经甲、乙双方协商，为进一步促进安全生产，特签定以下协议：一、甲方义务：1、甲方为乙方提供安全生产设备、设施及条件。
2、甲方按国家有关规定为乙方提供劳动保护。
3、甲方认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策，并对乙方进行安全培训。
二、乙方义务：1、乙方在甲方工作期间必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规，甲方安全生产章制度和“三大规程”，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。
2、乙方必须积极主动接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。
3、乙方发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者单位负责人报告，以便有关人员及时采取措施，进行有效的处理，消除事故隐患和其他不安全因素。
4、乙方有权拒绝违章指导、违章作业、违反劳动纪律。
三、甲、乙双方责任：1、甲方不履行以上义务应承担相应的经济责任。
2、乙方不履行以上义务应承担相应的责任。
3、乙方违章作业造成安全事故应承担责任。
四、本协议从签字之日起生效，自劳动合同终止时作废。
五、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
六、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：_____ 乙方：_____代表：_____ 代表：_____ ____年____月____日 ____年____月____日总包单位与分包单位安全生产协议常用版（二）责任县区（部门）：为加强安全生产监督管理，杜绝特大事故、遏制重大事故、减少一般事故，保护国家财产和人民生命的安全，促进经济发展，特制定本责任状。
一、切实加强对安全生产工作的领导，坚持“安全第一、预防为主”的方针，按照《安全生产法》的要求，全面落实国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》，依法履行安全生产管理。
建立安全生产长效机制，构建“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持”的安全生产工作新格局。
安全生产文明施工合同(劳务分包)7篇
安全生产文明施工合同（劳务分包）7篇篇1甲方（发包单位）：__________乙方（分包单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的规定，为了明确双方在安全生产文明施工中的权利和义务，确保工程项目的顺利进行，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景鉴于乙方具备相应的劳务分包资质和能力，甲方决定将本工程中的部分劳务分包给乙方承担。
乙方应按照甲方的要求，履行安全生产和文明施工的义务，确保工程项目的顺利进行。
二、工程概况工程项目名称：__________工程地点：__________分包范围：__________分包内容：劳务分包（包括但不限于以下内容：施工操作、设备维护等）三、安全生产文明施工要求1. 甲乙双方应共同遵守国家和地方有关安全生产和文明施工的法律法规、标准和规定。
2. 乙方应按照甲方的要求，制定详细的安全施工方案和安全措施，并严格执行。
3. 乙方应设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，负责安全生产和文明施工的监督管理工作。
4. 乙方应加强对施工人员的安全教育和培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。
5. 乙方应确保施工现场的整洁、有序，及时清理施工垃圾，做好环境保护工作。
6. 乙方应严格执行甲方的安全生产、文明施工管理要求和其他相关规定，并接受甲方的监督与检查。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应向乙方提供必要的技术支持和指导，确保工程项目的顺利进行。
（2）甲方有权对乙方的安全生产文明施工情况进行监督与检查，发现问题有权要求乙方进行整改。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按照甲方的要求，履行安全生产和文明施工的义务，确保工程项目的顺利进行。
（2）乙方应接受甲方的监督与检查，对甲方提出的问题进行及时整改。
（3）乙方应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任制，确保施工现场的安全生产。
（4）乙方应加强施工过程中的质量控制，确保施工质量符合相关标准和规定。
施工单位与劳务公司安全管理协议（精选3篇）
施工单位与劳务公司安全管理协议（精选3篇）施工单位与劳务公司安全管理协议篇1工程承包人全称(以下简称甲方)：劳务分包人全称(以下简称乙方)：为了切实落实安全生产的责任，确保施工人员在施工过程中的安全与健康，保证施工顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实守信的原则，鉴于劳务分包人与工程承包人已经签订《劳务分包》，双方就施工安全管理协商达成一致，订立本协议。
1、劳务分包人基本情况营业执照号码：有限期止：资质证书号码：有限期止：安全生产许可证号码：有限期止：2、责任范围：乙方所承担的工程项目施工中的人身安全和施工设施及环境的安全。
3、责任期：自年月日起至乙方所承担的工程项目经甲方验收合格，人员撤离现场时止。
4、双方义务4.1认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规章及标准。
建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。
4.2对从业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交底。
4.3严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。
4.4发生事故，应当迅速采取有限措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向上级部门报告。
4.5施工现场各自必须配备持有《安全生产考核合格证》的专职安全生产管理人员负责现场安全监督管理。
5、甲方权利和义务5.1负责向乙方进行施工前安全技术总交底和施工过程中的安全监督检查。
5.2负责制定和报批安全生产技术措施、专项施工方案并督促相关方实施。
5.3负责对特种作业人员的资格进行审查，发现无证人员上岗的，有权要求所在单位及时纠正。
5.4负责提供必要的劳动防护用品(如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等)。
若劳务分包合同中明确由乙方自备的，甲方有权对乙方采购的防护用品的材质、使用情况进行监督。
5.5负责安全防护所需材料、设备和安全标志标牌的提供。
安全生产文明施工合同(劳务分包)5篇
安全生产文明施工合同（劳务分包）5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方本着自愿、公平、诚实、守信的原则，就乙方向甲方提供安全生产文明施工劳务分包事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同标的乙方向甲方提供劳务分包服务，负责实施安全生产文明施工管理措施。
工程地点：_________。
工程规模：_________。
具体工作内容包括但不限于安全生产监管、施工现场布置与管理等。
分包金额（暂定）：_________元整。
具体分包金额按照双方商定的项目报价清单及最终结算进行结算。
结算依据包括乙方履行合同情况和工程量变更情况等因素。
工期按甲方规定的时间完成施工任务。
如甲乙双方任何一方提出工程变更导致工期调整，需书面确认并签署补充协议。
二、安全生产管理要求1. 乙方应严格遵守国家安全生产法规及施工现场的安全管理规定，制定安全操作规程并严格执行。
乙方进场前需进行安全教育培训并签署安全教育记录。
确保进场作业人员的安全意识与操作技能符合要求。
乙方负责保障作业人员的安全与健康，严禁使用童工等非法用工行为。
若因乙方违规操作引发的安全事故及经济损失均由乙方承担。
甲方保留对乙方因此造成的直接或间接损失进行追索的权利。
三、文明施工管理要求1. 乙方负责施工现场的文明施工管理工作，严格遵守文明施工的各项规章制度，按照甲方的施工布置方案安排作业区域及临时设施。
现场设施保持整洁有序，废弃物料及时清理，确保施工环境整洁卫生。
2. 乙方应按照有关规定和要求执行垃圾分类处理及环境保护措施，严格控制施工现场的噪音、尘土等污染物的排放。
如有违反规定行为造成的责任与损失由乙方承担。
同时乙方应按照现场防火管理规定落实各项消防安全措施。
任何作业前必须进行消防安全教育培训及交底，禁止吸烟、违章用火等行为发生。
安全生产文明施工合同(劳务分包)4篇
安全生产文明施工合同（劳务分包）4篇篇1安全生产文明施工合同（劳务分包）一、合同双方：甲方：（委托方）__________ 公司法定代表人：_____________地址：__________________电话：__________________乙方：（承包方）__________ 公司法定代表人：_____________地址：__________________电话：_________________二、合同内容：1. 本合同是甲乙双方在平等、自愿的基础上，为了保证工程质量、安全生产、文明施工，明确双方的权利和义务而签订的。
2. 本合同签订日期：____年__月__日，工程名称：____________，合同金额：____________元，工程地点：____________。
3. 乙方接受甲方的委托，承担工程的劳务分包，并按照甲方的要求开展工程施工作业。
4. 乙方在承包工程过程中必须严格遵守相关法律法规和安全生产规定，保证施工安全、质量合格。
5. 乙方必须具备相应的从业资质和技术水平，确保施工过程中的工作人员及设备的安全。
6. 甲方有权对乙方的施工方案、安全措施、质量管理进行检查和监督，并提出必要的整改要求。
7. 乙方应当做好工程质量管理，保证施工工程符合相关标准和规范要求。
8. 乙方务必开展安全生产教育培训，确保施工人员了解安全操作规程、应急处理等内容。
9. 乙方应当保障施工现场的环境卫生，做好文明施工，不得污染环境，破坏公共设施。
10. 合同履行期间，如因乙方原因造成工程质量问题、安全事故等，乙方应当承担相应的违约责任。
11. 本合同未尽事宜，双方协商一致后可作出补充或修改。
三、合同解除：1. 本合同经双方协商一致，可以提前解除，但须提前书面通知对方。
2. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方免责。
四、本合同自双方正式盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：_____________日期：____年__月__日日期：____年__月__日附注：本合同一式两份，双方各持一份，合同正本具有同等法律效力。
分包工程安全管理协议书范本(六篇)
分包工程安全管理协议书范本合同编号：_____甲方：_____ 乙方：_____法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 联系电话：_____ 联系电话：_____ 为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等一系列标准规程，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：第一条分包基本情况1.工程概况工程名称：_____工程地点：_____分包内容（范围）：_____2.工期工程项目施工期限：____年____月____日至____年____月____日第二条双方应共同遵守《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ59—99《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程。
第三条甲方的安全责任、权利和义务1.双方分包合同中约定由甲方提供的安全防护设施，必须完整齐全，并且符合安全要求。
2.甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。
3.甲方应联合乙方对乙方新进场人员进行入场安全教育。
4.甲方对乙方安排生产任务，须有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。
5.甲方应联合乙方对作业人员进行经常性安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识。
6.甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。
在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。
7.甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿;对于乙方的违章行为，甲方有进行经济处罚的权利。
8.甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场的权利。
9.甲方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生四级安全事故以上的乙方限期退场，直至中止分包合同、追究其违约责任和相应的法律责任。
全文：劳务分包安全生产协议
全文：劳务分包安全生产协议背景劳务分包是一种常见的工程管理方式，但在进行劳务分包工作时，安全生产是至关重要的。
为了确保劳务分包工作的安全性，本协议旨在规范劳务分包单位和承包单位之间的安全生产责任和义务。
一、安全责任和义务1. 劳务分包单位应当具备相应的安全生产管理能力，制定并执行安全生产管理制度，确保员工的安全与健康。
2. 劳务分包单位应当为其员工提供必要的安全培训和教育，提高员工的安全意识和技能。
3. 劳务分包单位应当按照国家和地方相关法律法规的要求，提供符合安全标准的劳动保护用品和设备。
4. 劳务分包单位应当对其员工进行定期的安全检查和评估，及时发现和解决安全隐患。
5. 劳务分包单位应当及时向承包单位报告安全事故和紧急情况，并积极配合承包单位进行调查和处理。
二、承包单位的责任和义务1. 承包单位应当对劳务分包单位的安全生产能力进行评估，确保其具备履行安全责任的能力。
2. 承包单位应当提供必要的技术支持和指导，确保劳务分包单位按照相关安全规范进行工作。
3. 承包单位应当对劳务分包单位的安全生产情况进行监督和检查，及时发现和纠正安全问题。
4. 承包单位应当保障劳务分包单位员工的合法权益，包括工资、社会保险和劳动条件等方面的权益。
5. 承包单位应当及时处理劳务分包单位报告的安全事故和紧急情况，并采取必要的措施防止类似事故再次发生。
三、安全教育和培训劳务分包单位和承包单位应当共同开展安全教育和培训活动，包括但不限于以下内容：1. 安全操作规程和操作技能的培训；2. 安全事故的案例分析和经验分享；3. 安全应急预案的讲解和演练；4. 安全意识和责任的强化培训。
四、争议解决本协议的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同期限。
任何一方未尽合同义务或违反本协议规定的，应承担相应的法律责任。
劳务分包安全生产的协议书7篇
劳务分包安全生产的协议书7篇篇1甲方（发包单位）：____________________乙方（劳务分包单位）：____________________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和相关法律法规的规定，为确保劳务分包工程的安全生产，明确甲乙双方的安全责任，确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________承包范围：____________________二、安全生产目标1. 杜绝重大责任伤亡事故。
2. 确保施工现场各项安全设施达标。
3. 实现安全生产零事故。
三、安全生产要求1. 甲乙双方必须严格执行国家安全生产法律、法规和规范，严格遵守安全生产的规章制度。
2. 乙方必须建立健全安全生产管理体系，制定安全生产责任制，明确各级管理人员和劳务人员的安全职责。
3. 乙方应对现场劳务人员进行安全生产教育和培训，确保他们掌握相关的安全知识和技能。
4. 乙方应按规定为劳务人员配备劳动保护用品，并监督其正确使用。
5. 乙方应按规定制定应急预案，确保遇到突发情况能够迅速有效应对。
6. 乙方应严格遵守现场的安全警示标志和各项安全操作规程，严禁违章指挥和违章操作。
7. 乙方必须接受甲方的安全监督和检查，对甲方提出的安全整改意见，乙方必须立即整改。
四、甲方责任1. 甲方负责向乙方提供必要的安全生产条件和资料。
2. 甲方有权对乙方的安全生产情况进行监督和检查。
如发现乙方存在安全隐患或违规行为，甲方有权要求乙方立即整改。
3. 甲方应及时向乙方传达国家关于安全生产的法律法规和政策要求。
4. 甲方应为乙方提供必要的安全培训和指导。
五、乙方责任1. 乙方应建立健全安全生产管理体系，配备专职安全生产管理人员。
2. 乙方应制定安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。
确保现场劳务人员的安全生产责任得到落实。
专业分包安全管理协议(范本)
专业分包安全管理协议（范本)甲方（承包单位）：乙方（专业分包单位）：为了切实落实安全生产的责任，确保施工人员在生产过程中的安全与健康,保证施工顺利进行，依照《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲、乙双方已经签订专业分包合同,双方就施工安全管理事项,协商达成一致，订立本协议。
一、安全生产与文明施工管理目标1、杜绝重伤及其以上事故，轻伤事故率不超过‰；2、无火灾事故;3、无食物中毒事故；4、加强现场管理，创建绿色施工环境;减尘降噪,粉尘、废水、噪声排放符合规定要求，垃圾分类处理，有毒有害类垃圾回收率达到100％；5、其他: 。
二、甲方的责任、权利和义务1、对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查。
2、对乙方作业区域的作业环境、危险程度及可能发生职业病危害因素进行安全告知。
有重大危险的区域，要求乙方制定相应安全措施，并配合乙方做好相关的安全措施。
3、根据施工生产的实际为乙方提供安全生产所需的安全防护设施、器具和用品（包含职业病防护设施等）。
若分包合同中明确由乙方自备的,甲方有权对乙方采购的防护用品的材质、使用情况进行监督。
4、甲方向乙方提供的机械设备、脚手架、安全防护（包括安全标识、标牌）职业病防护等设施,在搭设、安装完毕提交使用前，必须会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。
5、定期召开安全工作例会,协调解决现场的安全问题.6、组织乙方落实施工现场临时用电、高处作业、临边和孔洞防护等安全文明施工、环境保护各项措施。
7、对于乙方日常安全管理有缺失的,甲方有权要求乙方按照甲方相关规定进行管理。
8、组织协调同一区域交叉施工，督促各方落实相应的隔离和错时施工等安全措施.9、组织乙方参加相关应急演练,提高应急处置能力。
10、对乙方检查发现的“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象和事故隐患，甲方有权责令乙方立即整改和排除,并按甲方《安全奖罚细则》及《安全生产违章、违规累计积分暂行规定》对乙方进行处罚，同时计入甲方的《安全生产负面清单》进行网上曝光。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
劳务专业分包单位安全生产文明施工管理协议
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
劳务分包单位安全生产文明施工管理协议
项目经理部：（以下简称甲方）
分包单位：（以下简称乙方）
为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等一系列标准规程，双方就本工程施工安全生产、文明施工达成如下协议：第一条分包基本情况
1、工程概况
工程名称： _________________________________________________________
分包内容（范围）：
2、工期：工程项目施工期限：年月日至年月
日。
第二条双方应共同遵守《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安
全生产法》、《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ59 —2011《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程。
第三条甲方的安全责任、权利和义务
1、双方分包合同中约定由甲方提供的安全防护设施，必须完整齐全，并且符合安全要求。
2、甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。
3、甲方应联合乙方对乙方新进场人员进行入场安全教育。
4、甲方对乙方安排生产任务时，须有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。
5、甲方应联合乙方对作业人员进行经常性安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识。
6、甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。
在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。
7、甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对丁乙方的违章行为，甲方有进行经济处罚的权利。
8、甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场的权利。
9、甲方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生一般安全事故以上
的乙方限期退场，直至中止分包合同、追究其违约责任和相应的法律责任。
第四条乙方的安全责任、权利和义务
1、乙方要严格服从甲方关丁安全生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育。
同时对检查出的问题，应按照要求积极组织落实整改，直至达到要求。
不得以任何理由推诿安全隐患的整改，更不得无理取闹。
2、乙方应在施工前向甲方提供《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》、《安全生产许可证》、建设行政主管部门备案登记证明和前三年因工伤
亡事故记录的企业安全资格证明资料。
3、乙方在施工前要认真勘察现场；且工程项目应有甲方编制施工组织设计；工程项目有乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，包含项目经理，质量员，安全员，工长等编制；制定有针对性的安全技术措施.乙方必须严格按照施工组织设计的要求施工。
4、乙方在施工时应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥或违章作业，在组织施工生产时，必须先落实好安全技术措施，防止事故发生。
5、发生生产安全事故时，乙方应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大,并及时报告给甲方。
6、乙方应建立、健全本单位安全生产规章制度和安全生产责任制，企业的法定代表人是本单位安全生产的第一责任人。
7、乙方应明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职或兼职安全员（50人以上专职安全员至少1人,50人以下设兼职安全员至少1人），认真履行各级人员的安全生产职责。
8、乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理上岗证，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。
没有持证的人员不得从事特种作业。
9、乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗。
严禁使用童工或患有建筑企业禁忌病的人员参加施工生产。
10、乙方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。
11、乙方应认真组织职工学习国家有关安全生产的法规和标准，严格执行《武汉建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》、省政227号令《湖北省建设工程安全生产管理办法》、国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》和国务院关丁加强企业安全生产工作的通知（国发【2010】23号），使职工熟知本工种、本岗位安全操作规程，并针对本单位人员组成结构、人员施工流动情况，对其进行入场、转岗、换岗前的安全教育，进行全员安全教育，并要有教育记录和签字手续。
资料收集齐全后应报送甲方核对、存底。
12、乙方在安排工人生产任务的同时，必须要有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。
13、乙方要组织施工班组积极开展班组周安全活动、班前安全活动和经常性地开展“三不伤害”安全活动（即：我不伤害自己、我不伤害别人、我不被别人伤害），加强安全教育，提高职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。
14、乙方应抓好自身员工的安全教育，遵章守纪，不违章指挥、不违章操作、不违章施工，严肃安全纪律，规范安全行为，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
15、乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经甲方项目经理部安全员同意后方可拆除，在下班前应将防护设施恢复。
16、乙方应严格按照施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46H2005）要求正确用电。
17、乙方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。
甲方对上述地下管线和架空线路详细交底，乙方应贯彻交底要求，如有情况，应及时与甲方和有关部门联系并采取保护措施。
在施工中必须按《建筑安装工人安全技术操作规程》设置安全保护措施。
18、乙方必须严格按照甲方指定的电源正确使用，且应严格按照三相五线制（TN 一S）的规定用电，不得违反“三级配电、三级保护”（即逐级配电、逐级保护），“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。
19、乙方不得违章指挥或强令员工冒险作业，也不得强迫工人连续作业太长时间，并且应按照有关规定做好职工的劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作。
20、乙方人员对自己所处的施工地域，作业环境，设施设备，工具等必须认真检查，发现隐患，应立即停工，并由有关部门落实整改后方可施工，一经施工，就表示该施工单位确认其施工场所，作业环境，设施设备，工具用具等符合安全要求和处丁安全状态，施工单位对施工进程中产生的后果自行负责。
21、乙方对甲方所提供的安全设施认为不能保证安全施工时，应及时提出，也可拒
绝施工。
对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，乙方有权拒绝。
22、乙方不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
应确保
所采购的材料符合要求，尤其是对各种劳动防护用品必须具备安全生产许可证、产品合
格证和安全鉴定证。
23、乙方在工程承包总额中已有劳工安全卫生费用作为本合约承包劳工安全卫生经费，如甲方或监理发现现场安全卫生措施不足以因应工程所需，经第一次口头告知，第二次书面通知仍未改善，第三次将正式书面通知当月份计价款中劳工安全卫生费将完全扣除不再补发。
当月分如收到三张以上（含三张）工地重大安全违规通知，当月分计价款中劳工安全卫生费将完全扣除不再补发。
24、乙方必须指定专（兼）职治安、消防保卫人员，负责乙方内部治安、消防保卫工作，加强法制宣传教育。
乙方职工须遵守甲方所规定的治安、消防保卫制度和纪律，自觉遵守国家法律。
乙方职工携带物品出本公司厂区，须凭甲方签署的物品出门证，经门卫验证同意后方可带出。
乙方自备工具需丁入厂时登记，凭单据才能离厂，不得闹事斗。