宁夏省2015年监理工程师《合同管理》：合同不当履行的处理考试题
2015年宁夏省监理工程师：合同法律制度考试试卷
2015年宁夏省监理工程师：合同法律制度考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、一般而言，建设工程的目标控制应是过程。
A：非周期性的无限循环B：非周期性的有限循环C：周期性的无限循环D：周期性的有限循环E：工程保险金2、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是。
A：投标文件的密封不符合招标文件的要求B：投标人购买招标文件后不递交投标文件C：投标文件中附有招标人不能接受的条件D：投标截止日期后要求撤回投标文件E：专业监理3、任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境协调等方面都必须满足基本要求，但不同专业的工程，其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特征有不同的。
A：侧重面B：选择范围C：内含界定D：内在关系E：工程变更单4、【例3·单选题】单代号网络计划中。
A：箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系B：节点表示工作，箭线表示工作进行的方向C：箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束D：节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系E：自我评定5、监理工程师对的审核与评定是勘察阶段质量控制最重要的工作。
A：勘察规划B：勘察合同C：勘察方法D：勘察成果E：工程变更单6、专业和子项目监理工程师在全局监理工作范围内一般具有__的职能。
A．决策B．检查和发现问题C．规划、执行和检查D．决策、规划、执行和检查7、【例1·单选题】在设备购置费中，国产标准设备原价一般按计算。
A：带有备件出厂价B：定额估价法C：系列设备插入估价D：不带备件出厂价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在的时间内到现场检查验收。
A：建设单位确认B：总监理工程师批准C：质检部门规定D：合同条件约定E：工程变更单9、在搭接网络计划中，终点节点一般都表示。
宁夏省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试卷
宁夏省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是。
A：只能向有合同关系的对方提出索赔B：工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力C：工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬D：索赔处理应尽可能协商达成一致E：专业监理2、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，劳动保险和职工福利费应计入。
A：企业管理费B：社会保险费C：规费D：人工费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、工程监理文件资料组卷方法及要求中，文字材料按事项、专业顺序排列说法错误的是。
A：请示在前、批复在后B：印本在前、定稿在后C：主件在前、附件在后D：同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开E：工程保险金4、关于项目投资中流动资金的说法，正确的是。
A：流动资金估算一般采用分项详细估算法B：流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债C：项目总投资中的流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金D：流动资金应列入建设工程造价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、委托监理合同法律关系的客体是__。
A．监理工程B．监理服务C．监理规划D．监理投标方案6、为改善产品的特征及特性和(或)提高用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，称为。
A：质量改进B：持续改进C：质量策划D：组织行为E：工程变更单7、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过万元。
A：50B：100C：200D：1000E：专业监理8、下列属于专业监理工程师职责的是。
A：进行工程计量B：进行见证取样C：检查工序施工结果D：复核工程计量有关数据E：工程保险金9、【例1·单选题】法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括。
宁夏省2015年上半年监理工程师合同管理：除外责任考试试卷
宁夏省2015年上半年监理工程师合同管理：除外责任考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，施工降水、排水费应计入。
A：间接费B：工程建设其他费用C：施工机械使用费D：措施费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4．15万元，外贸手续费13．8万元，增值税198．72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％，则该进口设备的抵岸价为万元。
A：1212．67B：1215．67C：1320．67D：1323．67E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是。
A：不改变工作之间的先后顺序关系B：缩短非关键线路上工作的持续时间C：压缩费用增加量最大的关键工作D：不改变原有计划的关键线路E：自我评定4、材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其订阅材料买卖合同，该合同是__。
A．有效合同B．无效合同C．效力待定合同D．可变更、可撤销合同5、下列选项属于合同法律关系内容的是。
A：主体B：权利C：对象D：客体E：专业监理6、建设工程施工过程中存在，监理人员在进行质量检验时极易产生将不合格的建设工程误认为是合格品的判断错误。
A：隐蔽性C：特殊性D：波动性E：工程变更单7、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是。
A：监理工作联系单B：备忘录C：会议纪要D：监理工程师通知E：工程变更单8、【例3·单选题】某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。
已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为。
A：6天和3个B：4天和4个C：4天和3个D：2天和7个E：自我评定9、建设工程决策、设计、施工、工期、造价等直接或间接地影响工程项目质量，这体现了工程质量的__。
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
2015年上半年宁夏省监理工程师合同管理：竣工结算考试试题
2015年上半年宁夏省监理工程师合同管理：竣工结算考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列既属于监理工程师权利，又属于监理工程义务的是。
A：接受继续教育B：履行管理职责，执行技术标准、规范和规程C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章E：工程保险金2、【例2·单选题】具体负责监理活动的操作实施。
A：决策层B：协调层C：执行层D：操作层E：工程保险金3、工程建筑面积㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
A：100B：200C：300D：500E：工程保险金4、分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由__进行协调。
A．总包项目经理B．分包项目经理C．监理工程师D．业主代表5、涉及主体结构及安全的工程变更，要按有关规定报送审批，否则变更不能实施。
A：当地建设行政主管部门B：质量监督机构C：施工图原审查单位D：建设单位主管部门E：工程变更单6、设计标准国家规范的强制性规定。
A：必须高于B：可以低于C：可以高于D：不得高于E：专业监理7、【例1．单选题】重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。
A：县级人民政府B：省级人民政府C：设区的市级人民政府D：国务院或者国务院授权有关部门E：工程保险金8、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。
关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是。
A：该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B：该投标文件仍属于有效投标书C：评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D：投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期E：专业监理9、下列对于应急费的阐述，正确的是。
A：包括未明确项目的准备金和不可预见准备金B：不可预见准备金是为了补偿直至工程结束时的未知价格增长C：不可预见准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用D：未明确项目准备金是用来补偿估算的误差E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、投标邀请书是指采用邀请招标方式的建设单位，向个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定工程监理单位发出的参加投标的邀请。
2015年上半年宁夏省监理工程师《合同管理》：合同的变更试题
2015年上半年宁夏省监理工程师《合同管理》：合同的变更试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1．单选题】两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。
A：各自B：综合后C：资质等级高D：资质等级低E：工程保险金2、根据《建设工程设计合同》示范文本，关于设计成果的说法，错误的是。
A：设计概算不得超过合同约定的设计限额B：设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料C：设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D：设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准E：专业监理3、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于的管理职能。
A：业主B：政府C：监理单位D：施工单位E：工程变更单4、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求予以增加。
A：监理单位B：人民法院C：人民检察院D：建设行政主管部门E：工程保险金5、某建设项目的施工单项合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目方式发包。
A：应该采用议标B：应该采用邀请招标C：应该采用公开招标D：可以采用直接委托E：专业监理6、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由__发布。
A．国务院建设行政主管部门B．国家技术监督局C．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门D．工商管理部门7、【例1·单选题】监理工作方法及措施中，根据措施实施时间不同，可将监理工作措施分为。
A：事前控制、事中控制、事后控制B：前馈控制、反馈控制C：开环控制、闭环控制D：主动控制、被动控制E：工程保险金8、”暂列金额”款项使用的特点是。
A：该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人B：承包商有权根据施工实际需要自主使用C：承包商应于工程竣工前使用完毕D：暂列金额不包含在合同价款之内E：专业监理9、业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最早开始时间安排，则。
宁夏省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：仲裁模拟试题
宁夏省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：仲裁模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对施工单位工程文件的形成、积累、立卷归档工作进行监督、检查是__的职责。
A．建设单位和施工总承包单位B．监理单位和施工总承包单位C．建设单位和监理单位D．地方城建档案管理部门2、所谓工程建设强度，是指。
A：工程结构所能承受的强度B：政府对工程建设管理的力度C：单位时间内投入的工程建设资金的数量D：单位时间内投入的工程建设人员的数量E：工程保险金3、【例2·单选题】流水节拍是组织流水施工的。
A：工艺参数B：时间参数C：空间参数D：非流水施工参数E：自我评定4、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。
A：业主方的备用金B：承包商的风险准备金C：建筑安装工程的暂定单价D：工程师风险控制基金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、注册监理工程师继续教育分为必修课和选修课，在每一注册有效期内各为学时。
A：24B：36C：48D：72E：工程保险金6、某项目属于一级项目，施工图审查机构在2012年8月1日星期三收到该项目的施工图审查资料，则最迟应当在完成审查。
A：2012年8月20日B：2012年8月31日C：2012年8月22日D：2012年9月11日E：工程变更单7、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。
A：合同责任单一，责任明确B：固定工期、固定费用C：可以减少设计变更D：增加承包人的索赔E：专业监理8、根据我国建设工程监理程序的规定，监理单位开展监理工作的第一步是。
A：编制建设工程监理规划B：签订监理合同C：接受监理任务D：组建项目监理机构E：工程保险金9、施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送备案。
A：建设单位B：建设单位代表C：监理工程师D：设计单位E：工程变更单10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于。
2015年上半年宁夏省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试试卷
2015年上半年宁夏省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理延续注册，延续注册有效期年。
A：2B：3C：4D：5E：工程保险金2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A：7B：15C：20D：30E：工程保险金3、竣工决算由竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、竣工工程平面示意图、工程造价比较分析四部分组成。
其中竣工财务决算报表和竣工财务决算说明书属于的内容。
A：竣工财务决算报表B：竣工工程平面示意图C：工程造价比较分析D：竣工财务决算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程投资额以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
A：30万元B：50万元C：100万元D：200万元E：工程保险金5、【例1·单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。
A：1年内B：5年内C：8年内D：终身E：工程保险金6、见证取样不涉及行为。
A：施工方B：见证方C：试验方D：设计方E：工程保险金7、【例2·单选题】如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交。
A：索赔通知书B：索赔依据C：索赔意向通知D：施工现场的记录E：专业监理8、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是。
A：和解B：调解C：行政决定D：仲裁E：专业监理9、在勘察成果的审核与评定中，属于程序性审查。
A：勘察场地的工程地质条件B：岩土工程问题C：对工程勘察报告的内容和深度进行检查D：工程勘察成果的齐全可靠性E：工程变更单10、政府投资项目决策前，需由咨询机构对项目进行评估论证，特别重大的项目还应实行专家制度。
A：决策B：评议C：审定D：验收E：工程保险金11、关于Project Controlling模式的说法，正确的是。
2015年宁夏省监理工程师《合同管理》：合同的变更试题
2015年宁夏省监理工程师《合同管理》：合同的变更试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在时标网络计划中的关键线路有关说法不正确的是。
A：凡自始至终不出现波形线路的为关键线路B：关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为0C：在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为0D：在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差E：自我评定2、某项目有甲、乙、丙、丁四个方案，依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68％、87％、45％和52％，则风险最小的是。
A：方案甲B：方案乙C：方案丙D：方案丁E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、【例3·单选题】材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远少于合同约定，采购方应该。
A：提取部分材料，按实际交付数量付款B：按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C：拒绝提前提货，拒付货款D：提取全部材料，可以拒付少交部分的货款E：专业监理4、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，__。
A．不应返还保留金B．应退还一半保留金C．应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D．应全部退还保留金5、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施可以是。
A：增加施工机械的数量B：采用更先进的施工机械C：实施强有力的施工调度D：改善外部配合条件E：自我评定6、工作A的工作持续时间为3天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第天。
A：6B：3C：8D：12E：自我评定7、甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与签订分包合同。
A：甲B：乙C：丁D：甲和乙均可E：专业监理8、仲裁机构在收到申请后的__天内，开始审理。
2015年上半年宁夏省监理工程师合同管理：承担违约责任的条件和原则试题
2015年上半年宁夏省监理工程师合同管理：承担违约责任的条件和原则试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得=15％、=18％、=20％时所对应的净现值分别为150万元、30万元和一10万元，则该项目的财务内部收益率为。
A：17．50％B：19．50％C：19．69％D：20．16％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为。
A：需等待发包人批准B：工程师已拒绝索赔要求C：承包人的索赔要求已成立D：承包人需进一步提交补充索赔证据E：专业监理3、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，可采用编制建筑工程概算。
A：扩大单价法B：概算指标法C：价值百分率法D：预算单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。
各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6天、4天、6天、4天，则专业工作队数应为个。
A：3B：4C：6D：10E：自我评定5、建筑单位工程概算的主要编制方法有__。
A．生产能力指数法、造价指标法B．扩大单价法、设备费用百分率法C．扩大单价法、概算指标法D．预算单价法、概算指标法6、下列属于2008版IS09000族标准的4个核心标准的是。
A：IS09000：2005B：IS010012C：ISO／TR1006D：ISO／TR10017E：工程变更单7、总监理工程师可以将下列工作委托总监理工程师代表。
A：组织审查和处理工程变更B：组织编制监理规划，审批监理实施细则C：签发工程款支付证书，组织审核竣工结算D：签发工程开工令、暂停令和复工令E：工程保险金8、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是。
A：承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B：工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C：工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D：经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据E：专业监理9、在FIDIC的《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于__。
宁夏省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保试题
宁夏省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、风险管理的首要步骤是。
A：风险识别B：风险分析与评价C：风险对策的决策D：风险对策的实施E：工程保险金2、下列原则中，按专业化的要求设置组织机构时需考虑的是。
A：集权与分权统一原则B：专业分工与协作统一原则C：权责一致原则D：才职相称原则E：工程保险金3、在如图4-7所示的S曲线中。
A：X表示拖延的时间．Y表示拖欠的任务量B：X表示超前的时间，Y表示拖欠的任务量C：X表示拖延的时间，Y表示超额完成的任务量D：X表示超前的时间，Y表示超额完成的任务量E：自我评定4、需要由施工项目经理签字并加盖施工单位公章的表式的是。
A：工程开工令B：单位工程竣工验收报审表C：工程暂停令D：总监理工程师任命书E：工程保险金5、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》．下列工程中，不属于必须实行监理工程范围的是。
A：4万平方米住宅建设工程B：亚洲银行贷款工程C：总投资3000万元以上的大中型市政工程D：总投资3000万元以上的基础设施工程E：工程保险金6、根据FIDIC《施工合同条件》，关于合同工期的说法，正确的是。
A：合同协议书内注明的施工期限B：招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师顺延的时间之和C：中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和D：合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和E：专业监理7、下面关于CM合同的说法错误的是。
A：CM合同属于管理承包合同B：代理型CM合同需要承担项目的实施风险C：依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM 合同和风险型CM合同两类D：风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法E：专业监理8、依法必须进行招标的项目。
自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于日。
宁夏省2015年监理工程师《合同管理》：合同的变更模拟试题
宁夏省2015年监理工程师《合同管理》：合同的变更模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某承包商通过投标承揽了一大型建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。
该承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该承包商。
A：不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费B：应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费C：不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费D：既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费E：自我评定2、质量管理体系程序的内容包括__。
A．不合格控制程序B．整改措施程序C．顾客投诉程序D．文件流程控制程序3、工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。
法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有性质。
A：最高决议B：最终裁定C：一般裁定D：行政决议E：工程变更单4、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是（）。
A．初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请B．注册有效期满需继续执业的，应在有效期满1周前，提出延续注册申请C．在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年D．每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料5、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是。
A：估算工程量单价合同B：固定总价合同C：纯单价合同D：成本加酬金合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、总监理工程师应在开工日期天前发出工程开工令。
A：1B：5C：7D：14E：工程变更单7、下列关于《监理工程师通知回复单》应用的说法中。
正确的是。
A：一般由监理员签认，重大问题由专业监理工程师签认B：一般由专业监理工程师签认，重大问题由总监理工程师签认C：承包单位可对多份监理工程师通知单予以综合答复D：由承包单位负责人对监理工程师通知单予以答复E：工程保险金8、【例1·单选题】对于灾后恢复工程，适合采用。
2015年宁夏省监理工程师合同管理：承担违约责任的条件和原则考试试卷
2015年宁夏省监理工程师合同管理：承担违约责任的条件和原则考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在时标网络计划中的关键线路有关说法不正确的是。
A：凡自始至终不出现波形线路的为关键线路B：关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为0C：在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为0D：在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差E：自我评定2、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。
A．1B．2C．3D．43、【例1·单选题】根据现行规定，人工费是指用于支付的各项费用。
A：施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员B：施工现场的所有工作人员C：从事建筑安装工程施工的生产和管理人员D：从事建筑安装工程施工的生产工人E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、某项目建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为700万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为150万元，建设期利息为60万元，则该项目的静态投资为万元。
A：2200B：2300C：2450D：2510E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、【例1·单选题】《招标投标法实施条例》明确规定了必须依法进行招标的项目．下列项目可以不进行招标。
A：总投资额2000万元。
但是单项施工项目合同估算价为250万元B：关系社会公共利益的基础设施项目合同估算价为100万元C：使用国家融资的项目施工单项合同估算价150万元D：需要采用专有技术的单项合同估算价为500万元E：专业监理6、进口设备采用装运港船上交货价(FOB)时，买方需承担的责任不包括。
A：租船舱，支付运费B：办理出口手续，并将货物装上船C：装船后的一切风险和运费D：办理海外运输保险并支付保险费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。
宁夏省监理工程师《合同管理》：合同不当履行的处理考试试题
宁夏省监理工程师《合同管理》：合同不当履行的处理考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某土方工程，招标文件中估计工程量为1．5万，合同中约定土方工程单价为16元；当实际工程量超过估计工程量10％时，超过部分单价调整为15元。
该工程实际完成土方工程量1．8万，则该土方工程实际结算工程款为万元。
A：27．95B：28．45C：28．65D：28．70E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A：一年B：三年C：五年D：十年E：工程保险金3、【例1·单选题】是投标人编制投标文件和报价的依据。
A：图纸B：招标公告C：投标人须知D：招标文件E：专业监理4、上市监理股份有限公司组织机构的特殊要求是。
A：需要设立股东大会B：需要设立董事会C：需要设立监事会D：需要设立独立董事和董事会秘书E：工程保险金5、某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以为对象。
A：建设项目B：单项工程C：单元工程D：单位工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、某宗房地产未来第一年的净收益为20万元．此后每年的净收益会在上一年的基础上增加3万元，该类房地产的报酬率为8%。
该房地产的价格为__万元。
A．695.83B．681.25C．715.83D．718.757、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是。
A：监理合同中有关工期的要求B：施工总进度计划C：工程条件的落实情况D：单位工程施工进度计划E：自我评定8、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元／吨。
合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元／吨。
该施工企业给供应商的钢材款应按。
2015年上半年宁夏省监理工程师《合同管理》：合同不当履行的处理考试试卷
2015年上半年宁夏省监理工程师《合同管理》：合同不当履行的处理考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为__周。
A．1B．2C．3D．42、【例1·单选题】FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。
在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。
A：25B：30C：40D：50E：专业监理3、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。
施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。
施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。
关于工期延误责任的说法，正确的是。
A：因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B：因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C：因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D：因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任E：专业监理4、对于建设工程风险来说，工程保险是建设工程风险中采用的对策。
A：风险转移B：非保险转移C：损失控制D：风险回避E：工程保险金5、对原材料按原包装的箱、盒进行随机抽取后，对抽到的箱、盒做全数检验，这种抽样方法是。
A：完全随机抽样B：分层抽样C：等距抽样D：整群抽样E：工程变更单6、质量管理体系的审核中，是对质量保证能力的审核。
A：局部审核B：分类审核C：内部审核D：外部审核E：工程变更单7、某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000万元。
设备工器具购置费为800万元，项目建设期为2年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为5％，则该项目建设期的涨价预备费为万元。
A：50．O0B：90．00C：137．25D：184．50E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在小时内写出质量事故报告。
宁夏省2015年上半年监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试题
宁夏省2015年上半年监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例5·单选题】施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于。
A：职务代理B：指定代理C：法定代理D：委托代理E：专业监理2、【例2·单选题】设计招标应采用方式进行招标。
A：公开B：邀请C：议标D：设计方案竞选E：专业监理3、建设工程组织非节奏流水施工时，其特点之一是__。
A．各专业了作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间B．同一施工过程的流水节拍不全相等，从而使专业工作队有时无法连续作业C．相邻施工过程的流水步距不全相等，从而使专业工作队数大于施工过程数D．虽然在施工段上没有空闲时间，但有的专业工作队有时无法连续作业4、下列不属于投标人相互串通投标的情形的是。
A：投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B：投标人之间约定中标人C：投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制E：工程保险金5、质量管理八项原则可以指导组织通过关注顾客的需求预期而达到__目的。
A．确保顾客满足B．改进其总体业绩C．评定质量管理体系运动状况D．提高领导作用6、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时：应以为准。
A：现场考察时招标人口头解释B：招标文件规定C：书面回函解答D：仲裁机构裁定E：专业监理7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是。
A：地方税费发生变化B：工程造价管理部门公布的价格调整C：施工作业导致停水2天D：一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日E：专业监理8、建设工程合同应当采用书面形式，是的体现。
2015年下半年宁夏监理工程师合同管理合同不当履行的处理考试试卷
2015年下半年宁夏省监理工程师《合同管理》：合同不当履行的处理考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、我国现行的建设监理制度仅限于—的监理工作。
A.项目设计阶段B.项目投资决策阶段C.施工阶段D.施工招投标阶段2、模板等自升式架设设施验收合格之日起—日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A.15B.30C.45D.603、第一次工地会议应在—举行。
A.开工时B.开工后C.总监理工程师下达开工令之时D.总监理工程师下达开工令之前4、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有—特点。
A.隐蔽性B.波动性C.影响多样性D.影响复杂性5、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否_。
A.理解了业主对该工程的建设意图B.包括了全部委托的工作任务C.与合同要求和建设意图相一致D.适合工程的特点6、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了_。
A.资金筹措能力B.管理和协调能力C.各种风险因素对计划实施的影响D.规划和计划的可行性7、可不作为开工必须具备的条件是_。
A.施工组织设计已获总监理工程师批准B.测量控制桩、线已查验合格C.征地拆迁工作已能满足工程进度的需要D.工程投资资金全部到位8、在组织系统内，应充分利用—原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
A.要素有用性B.动态相关性C.主观能动性D.规律效应性9、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离_。
A.无关B.成正比C.成反比D.有多种关系10、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量_。
A.与分包单位承担连带责任B.与建设单位承担连带责任C.承担监理责任D.与设计单位承担连带责任11、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减_。
A.建设单位管理费B.施工单位管理费C.监理单位管理费D.不可预见费12、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是_。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
宁夏省2015年监理工程师《合同管理》：合同不当履行的处理考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程勘察工作一般分为三个阶段，不包括下列。
A：可行性研究勘察B：初步勘察C：详细勘察D：收尾勘察E：工程变更单2、根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是。
A：满足主要材料订货的需要B：满足设备材料采购的需要C：满足编制施工招标文件的需要D：满足编制施工图设计文件的需要E：专业监理3、施工合同示范文本规定，发包人，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A：未经承包人同意B：未经工程师审核确认C：未经工程师对分包工程验收D：在分包人未提交工程进度表时E：专业监理4、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。
A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B：承包人承担费用和延误的工期C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期E：专业监理5、用实物法编制施工图预算，有关人工、材料和施工机械台班的单价，采用的是。
A：预算定额手册中的价格B：当时当地的实际市场价格C：调价文件公布的价格D：国家计划价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、组织设计时确定各部门的职能，应使__的领导、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时。
A．横向B．管理人员C．纵向D．管理部门7、监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是__。
A．要求承包人在合理的状态下施工B．监理工程师对工程延期的批准C．作为承包人进行工期索赔的依据D．对承包人赶工措施的批准8、某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。
该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5％，其中人工费占50％；间接费费率为30％，利润率为50％，综合计税系数为3．48％，则该工程的建筑安装工程含税造价为万元。
A：504．64B：511．75C：517．05D：525．68E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是。
A：材料供应商和设备供应商B：设备供应商和政府部门C：政府部门和社会团体D：社会团体和材料供应商E：工程保险金10、实现建设工程价值和使用价值的主要阶段是。
A：设计阶段B：招标阶段C：施工阶段D：验收阶段E：工程保险金11、下列因素中，不影响基准收益率大小的是。
A：加权平均资本成本率B：投资的机会成本率C：贷款准备金率D：通货膨胀率E：由于传染病的影响而暂时停止的施工12、当选定设计单位后，应由就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。
A：监理工程师和设计单位B：业主和建设单位C：监理工程师和承包单位D：建设单位和设计单位E：自我评定13、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。
A：建设单位B：监理单位C：总承包单位D：建设行政主管部门E：工程保险金14、2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。
调值公式中的固定系数为0．3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。
2010年3月应调整的合同价的差额为万元。
A：84B：126C：1584D：1626E：由于传染病的影响而暂时停止的施工15、所有的施工合同价款都必须在中注明。
A：招标书B：协议书C：投标书D：中标通知书E：专业监理16、【例1·单选题】采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。
A：累计完成量B：自由时差和总时差C：计划工期D：计算工期E：自我评定17、某分部工程双代号网络计划如下图所示，则工作D的总时差和自由时差分别为天。
A：1和1B：1和2C：2和1D：2和2E：自我评定18、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。
乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由承担。
A：乙承包人B：发包人C：甲承包人D：工程师E：专业监理19、施工单位质量记录资料包括三方面的内容，下列内容不属于质量记录资料的是。
A：施工现场质量管理检查记录资料B：工程材料质量记录C：工程设备价款记录D：施工过程作业活动质量记录资料E：工程变更单20、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是。
A：实物法B：分项详细估算法C：单价法D：综合指标法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、采用生产能力指数法进行投资估算时正确的公式是。
A：拟建项目投资=已建同类项目投资×(拟建项目生产能力／已建同类项目生产能B：拟建项目投资=已建同类项目投资×(已建同类项目生产能力／拟建项目生产能C：拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数×(已建项目生产能力／拟建项目生产能力)×价格调整系数D：拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数×(已建项目生产能力／拟建项目生产能力)×价格调整系数E：由于传染病的影响而暂时停止的施工22、【例2·单选题】工程网络计划的工期优化是通过，使计算工期满足要求工期。
A：改变关键工作之间的逻辑关系B：将关键工作压缩成非关键工作C：压缩直接费最小的工作的持续时间D：压缩关键工作的持续时间E：自我评定23、【例1·单选题】采用“最高限额成本加固定最大酬金合同”方式，若承包方要获得成本、酬金的支付以及分享节约额，则必须是。
A：实际成本在预期成本和报价成本之间B：实际工程成本在报价成本和限额成本之间C：实际工程成本超过限额成本D：实际成本低于预期成本E：由于传染病的影响而暂时停止的施工24、按照现行《建设工程文件归档整理规范》，属于建设单位短期保存的文件是__。
A．监理实施细则B．不合格项目通知C．供货单位资质材料D．月付款报审与支付凭证25、依据《建设工程监理规范》，监理单位应于委托监理合同签订后__天内，将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
A．7B．10C．15D．20二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、建设工程(产品)及其生产的特点包括。
A：产品的固定性B：生产的流动性C：产品多样性D：生产的单件性E：生产无外部约束2、施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有__。
A．办理施工所需的证件B．提供和维修非夜间施工使用的照明设备C．按规定办理施工噪声有关手续D．负责已完成工程的成品保护E．保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定3、【例1·多选题】在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的专门技术法规性文件和规程包括。
A：建筑工程施工质量验收统一标准B：施工材料及其制品质量的技术标准C：质量管理体系标准D：控制施工作业活动质量的技术规程E：有关的新技术、新材料的质量标准4、下列编制工程量清单其他项目费报价的说法，正确的有。
A：暂列金额按招标人在其他项目清单中列出的金额填写B：材料暂估价格由投标人根据实际情况自主确定C：总承包服务费由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定D：专业工程暂估价由投标人根据施工组织设计或施工方案自主确定E：计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，由投标人自主确定综合单价并计算计日工费用5、下列属于GB/T19000—2000族标准中的质量管理原则的是__。
A．过程方法B．统计技术的应用C．管理的系统方法D．质量管理体系方法E．全员参与6、下列对建设工程目标控制的要求中．属于建设工程质量系统控制的要求有。
A：确保基本质量目标的实现B：避免不断提高质量目标的倾向C：确保政府质量监督的有效性D：避免仅对施工阶段进行质量控制E：发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用7、施工准备阶段监理工程师审查施工企业项目经理部质量管理体系的主要内容有。
A：项目管理目标责任书B：项目经理部的组织机构C：项目质量管理的规章制度D：主要管理人员及特种作业人员的资格证、上岗证E：试验室8、建设工程项目参建各方依法订立的合同都要有明确的__条款。
A．公证机关B．质量要求C．履约担保D．违约责任E．法律依据9、在财务现金流量表中，作为现金流出的有__。
A．流动资金B．回收流动资金C．销售税金及附加D．固定资产余值回收E．产品销售收入10、监理合同终止的条件有。
A：工程竣工并移交B：监理人完成合同约定的全部工作C：施工单位办理完竣工结算D：委托人与监理人结清并支付全部酬金E：施工单位保修期结束11、按照《建设工程文件归档整理规范》的规定，下列关于监理文件要求在不同的单位归档保存的表述中，符合规定的是__。
A．监理规划应由建设单位长期保存、监理单位短期保存、送城建档案管理部门保存B．分包单位资质材料应由建设单位短期保存C．有关质量控制的监理通知应由建设单位、监理单位长期保存D．月报总结应由建设单位短期保存E．合同争议、违约报告及处理意见应由建设单位、监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存12、【例2·多选题】重大工程和技术复杂工程的工程设计工作一般划分为。
A：专项施工方案设计B：初步设计阶段C：施工组织设计D：技术设计阶段E：施工图设计阶段13、工程质量的特点有。
A：影响因素多B：质量隐蔽性C：质量波动大D：检测次数多E：评价方法的特殊性14、掌握和运用建设程序，是对监理人员__的要求。
A．科学、公正监理B．业务素质C．职业准则D．监理义务E．监理职责15、建设单位管理费包括。
A：工程招标费B：建设单位采购及保管材料费C：合同契约公证费D：工程质量监督检测费E：竣工验收费16、工程建设的各个阶段都对工程项目质量的形成产生影响，其中施工阶段是（）。
A．确保工程实体的最终质量B．使决策阶段确定的质量目标和水平具体化C．形成工程实体质量的决定性环节D．实现建设工程质量特性的保证E．实现设计意图的重要环节17、非确定型网络计划，是指网络计划中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是不确定的。
下列各项中属于非确定型网络计划的有。
A：双代号网络计划B：单代号网络计划C：计划评审技术D：风险评审技术E：决策关键线路法18、”建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括__。