2016年上半年宁夏省监理工程师：要约与承诺模拟试题
宁夏省2016年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试题
宁夏省2016年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】如图3-16所示单代号搭接网络计划的计算工期为。
A：18B：20C：22D：24E：自我评定2、按单位产量占用流动资金的比例估算是属于。
A：扩大生产能力估算法B：扩大项目估算法C：扩大指标估算法D：扩大工程资金估算法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、合同法律关系，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A：主体B：客体C：内容D：事实E：专业监理4、受业主委托实施设计阶段和施工阶段的监理时，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，还要编制。
A：施工总进度计划B：监理进度计划C：设计总进度计划D：单位工程施工进度计划E：自我评定5、市场调查的方法中获取资料速度快、费用省，能举一反三的是方法。
A：间接搜集信息法B：直接调查法C：专家调查法D：情况调查法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、建设工程采用流水施工方式的特点是。
A：施工现场的组织管理比较简单B：各工作队实现了专业化施工C：单位时间内投入的资源量较少D：能够以最短工期完成施工任务E：自我评定7、设备的质量证明资料，属于。
A：施工现场质量管理检查记录资料B：施工单位资质资料C：施工过程作业活动质量记录资料D：工程材料质量记录E：工程变更单8、建设工程风险识别是由若干工作构成的过程，最主要成果是。
A：风险清单B：识别建设工程风险因素C：建设工程风险分解D：识别建设工程风险事件及其后果E：工程保险金9、下列计算进口设备关税正确的公式是。
A：完税价格×关税税率B：FOB×关税税率C：(FOB×国际运费)×关税税率D：(FOB+国际运费+国外运输保险费)×关税税率E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、常用的投资估算方法中，比较适用于设备投资占比例较大的项目的方法是。
宁夏省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试题
宁夏省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、假定某投资项目的现金流量如表(表3—2)，基准收益率为10％，则项目的财务净现值为万元。
A：48．14B：76．24C：83．87D：111．97E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、对建设工程档案编制质量的要求不包括。
A：工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符B：工程文件应字迹清楚、图样清晰，签字盖章手续完备C：所有竣工图均应加盖施工单位和监理单位的图章D：工程档案资料的缩微制品，必须按国家缩微标准制作E：工程保险金3、关于违约金的说法，正确的是。
A：约定违约金必须明确具体的数额B：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D：只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少E：专业监理4、根据《民用建筑节能条例》，在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为年。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金5、某分部工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该节点所代表工作的持续时间，关键工作是。
A：工作C和工作DB：工作A和工作BC：工作C和工作ED：工作B和工作DE：自我评定6、某建设项目，建安工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其它费用为4000万元，建设期预备费为9500万元(其中基本预备费为4900万元)，项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为万元。
A：6000B：6600C：11500D：59900E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例1·单选题】当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端落在检查日期的右侧，则表明。
2016年下半年新疆监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺模拟试题
2016年下半年新疆监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。
A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B：承包人承担费用和延误的工期C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期E：专业监理2、合同解除__而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
A．必须经双方的协议B．必须因为当事人一方的意思C．是因不可抗力D．是因当事人一方的意思或双方的协议3、某项目有甲、乙、丙、丁四个方案，依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68％、87％、45％和52％，则风险最小的是。
A：方案甲B：方案乙C：方案丙D：方案丁E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、实行施工总承包的，施工现场安全由负责。
A：业主B：监理单位C：设计单位D：总承包单位E：工程保险金5、招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过。
A：80万B：100万C：招标项目合同价的2％D：招标项目估算价的2％E：工程保险金6、关于Project Controlling模式的说法，正确的是。
A：Project Controlling模式的核心是以工程物质流控制工程信息流B：Project Controlling模式是适应建设工程总承包方管理需要而产生的C：Project Controlling模式是工程咨询和信息技术相结合的产物D：Project Controlling模式可以按服务对象分为多种不同的类型E：工程保险金7、【例2·单选题】监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
A：7B：14C：15D：28E：专业监理8、某项目建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为700万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为150万元，建设期利息为60万元，则该项目的静态投资为万元。
宁夏省2016年监理工程师：施工预付款保证考试题
宁夏省2016年监理工程师：施工预付款保证考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审的批报送。
因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由承担。
A：承包人B：发包人C：政府部分D：发包人和承包人E：专业监理2、【例2·单选题】发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报进行批准。
A：原设计单位B：原审批机关C：原备案部门D：建设行政管理部门E：专业监理3、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。
A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款4、”纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的。
A：主控项目B：一般项目C：基本项目D：保证项目E：工程变更单5、某工程的复杂程度等级评定见下表。
该工程复杂程度等级的评分应是分。
A：6．0B：7．3C：7．5D：9．0E：工程保险金6、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师。
A：有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B：无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C：有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D：无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度E：专业监理7、建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入。
A：措施费B：规费C：直接工程费D：企业管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、在FIDIC《工合同条件》下，__有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商。
宁夏省2016年监理工程师：要约与承诺模拟试题
宁夏省2016年监理工程师：要约与承诺模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交。
A：索赔通知书B：索赔依据C：索赔意向通知D：施工现场的记录E：专业监理2、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是。
A：申请仲裁的意思表示B：仲裁事项C：选定的仲裁委员会名称D：适用的仲裁规则E：专业监理3、【例1·单选题】下列属于项目监理机构内部人际关系的协调的是。
A：在矛盾调解上要恰到好处B：明确规定每个部门的目标C：事先约定各个部门在工作中的相互关系D：建立信息沟通制度E：工程保险金4、第一次工地会议应在__举行。
A．开工时B．开工后C．总监理工程师下达开工令之时D．总监理工程师下达开工令之前5、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师__。
A．有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B．有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C．无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D．无权要求增加施工设各，也无权要求加快施工进度6、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求__承担责任。
A．施工单位B．监理单位C．材料供应商D．项目经理7、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为。
A：从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B：从签订合同日起，至颁发履约证书日止C：从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D：从工程开工日起，至颁发履约证书日止E：专业监理8、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。
2016年下半年重庆省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺模拟试题
2016年下半年重庆省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A．权责一致B．总监理工程师负责制C．严格监理，热情服务D．公正、独立、自主2、工程建设施工阶段进度控制的最终目的是。
A：为提前完成工程项目任务B：为多创收益C：保证工程项目按期建成交付使用D：保证工程项目顺利完工E：自我评定3、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10％的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。
用平均敏感度方法判定，四个不确定性因素中最敏感的因素是。
A：项目投资B：产品价格C：产品成本D：产量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。
A．主动控制B．被动控制C．反馈控制D．事后控制5、FIDIC对其会员提出了六个方面的基本道德行为准则，其中的廉洁和正直要求为。
A：接受对社会的职业责任B：不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情C：不接受可能导致判断不公的报酬D：在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责，始终维护客户的合法利益，并廉洁、正直和忠实地进行职业服务E：工程保险金6、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。
A．监理大纲B．委托监理合同C．监理规划D．监理实施细则7、在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行。
A：控制进度B：控制质量C：控制投资D：项目管理E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某工程项目建设其他费用不包括。
A：土地使用费B：研究试验费C：设备运杂费D：联合试运转费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》。
宁夏省2016年上半年注册监理工程师合同管理：工程进度付款考试题
宁夏省2016年上半年注册监理工程师合同管理：工程进度付款考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括。
A：防洪B：邮政C：道路D：经济适用住房E：工程保险金2、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。
下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是。
A：各自承担自己的损失B：分别赔偿对方的损失C：供应方赔偿购买方1万元损失D：供应方赔偿购买方2万元损失E：专业监理3、质量事故发生后，就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理工程师和业主。
A：施工单位有责任B：监理单位应要求施工单位C：监理员D：事故调查小组E：工程变更单4、关于建设工程监理费说法不正确的是__。
A．监理费在工程概(预)算中单独列支B．监理费由直接成本、间接成本、税金、利润4部分组成C．业主依据监理工作中的服务质量支付给监理企业服务酬金D．监理费中的直接成本指监理企业履行委托监理合同时所发生的成本5、编制物资供应计划的实际工作中首先应考虑的平衡。
A：数量B：质量C：时间D：库存量E：自我评定6、某企业新建办公楼竣工投入使用后，其建设期贷款利息应列入新增的价值中。
A：固定资产B：无形资产C：流动资产D：其他资产E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例2·单选题】《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求，国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。
A：分公司B：项目经理部C：项目法人D：项目监理部E：工程保险金8、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制论证总进度目标实现的可能性。
A：总进度计划B：总进度纲要C：阶段进度计划D：阶段进度纲要E：自我评定9、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是。
2016年上半年西藏监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺模拟试题
2016年上半年西藏监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、拟建工程与在建工程采用同一施工图编制预算，但两者的基础部分和现场施工条件部分存在不同。
对于相同部分的施工图预算审查，应优先采用的审查方法是。
A：标准预算审查法B：分组计算审查法C：对比审查法D：“筛选”审查法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例2·单选题】竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于个检验点。
A：2B：3C：4D：5E：工程变更单3、当工程总报价确定后，通过调整工程量清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为（）。
A．多方案报价法B．不平衡报价法C．巳先亏后盈法D．内部协调法4、若采用可调总价合同，在施工过程中发生变化时，合同总价可调整。
A：施工设备B：工料价格指数C：施工顺序D：施工方法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、【例2·单选题】监理工程师受业主委托对物资供应进度进行控制时，其工作内容包括．A：监督检查订货情况，协助办理有关事宜B：确定物资供应分包方式及分包合同清单C：拟定并签署物资供应合同D：确定物资供应要求，并编制物资供应投标文件E：自我评定6、在下列事件中，可引起质量波动的偶然性原因是。
A：设计计算允许误差B：材料规格品种使用错误C：施工方法不当D：机械设备出现故障E：工程变更单7、某建设工程设备购置费为500万元，预备费90万元，建筑安装工程投资1200万元，固定资产投资方向调节税20万元，建设期利息55万元，土地使用费800万元；则上述投资中属于动态投资的为__万元。
A．2665B．2645C．75D．558、【例1．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，有防水要求的卫生间最低保修期限为。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金9、某建设项目的折现率与财务净现值的关系如表所列。
2015年上半年宁夏省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺模拟试题
2015年上半年宁夏省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是。
A：联合体投标没有联合体协议书B：投标工期长于招标文件要求的工期C：投标报价的大写金额与小写金额不一致D：投标文件没有投标人授权代表的签字E：专业监理2、【例1·单选题】工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施，工程监理的行为主体是。
A：设计单位B：建设单位C：施工单位D：工程监理单位E：工程保险金3、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法称为。
A：多方案报价法B：突然降价法C：先亏后盈法D：不平衡报价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、办公及生活用家具购置费属于。
A：设备及工、器具购置费B：有项目建设有关的其他费用C：生产准备费D：与未来企业生产经营有关的其他费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、从整体角度判定工程实际进度偏差，并能预测后期工程进度的比较方法是。
A：前锋线比较法B：S曲线比较法C：匀速进展横道图比较法D：非匀速进展横道图比较法E：自我评定6、某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。
8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。
承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月30日。
该进度计划得到工程师的确认，则。
A：如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励B：如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励C：如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D：如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任E：专业监理7、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施可以是。
A：增加施工机械的数量B：采用更先进的施工机械C：实施强有力的施工调度D：改善外部配合条件E：自我评定8、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C的总时差为周。
2016年上半年湖南省监理工程师：要约与承诺模拟试题
2016年上半年湖南省监理工程师：要约与承诺模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列属于专业监理工程师职责的是。
A：进行工程计量B：进行见证取样C：检查工序施工结果D：复核工程计量有关数据E：工程保险金2、建设工程总投资包括。
A：工程造价B：固定资产C：流动资产投资D：建设投资和流动资产投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应__。
A．以履约保函金额为限B．以中标的合同金额为限C．为业主的全部损失D．包括业主的全部损失加违约金4、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A：7B：15C：20D：30E：工程保险金5、如果以年利率10％投资某项目100万元，拟在今后5年中把复本利和在每年年末按相等的数额提取，每年可回收的资金为万元。
A：26．8B：22．38C：26．38D：28．38E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达。
A：单位时间内的资源需求量B：各项工作之间的逻辑关系C：各项工作的持续时间D：各项工作之间的搭接时间E：自我评定7、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得=15％、=18％、=20％时所对应的净现值分别为150万元、30万元和一10万元，则该项目的财务内部收益率为。
A：17．50％B：19．50％C：19．69％D：20．16％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、下列施工阶段投资控制措施中，属于组织措施的是。
A：编制资金使用计划B：编制详细的工作流程图C：对设计变更进行技术经济分析D：对投资支出作出分析与预测E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、【例2·单选题】质量管理体系是相互关联和相互作用的子系统所组成的复合系统，包括组织结构、程序、、资源。
2016年下半年宁夏省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试题
2016年下半年宁夏省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。
则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是__。
A．发包人办理申报手续并承担费用B．发包人办理申报手续，承包人承担费用C．承包人办理申报手续，发包人承担费用D．承包人办理申报手续并承担费用2、监理股份有限公司监事会的成员不得少于。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金3、承包人如果发现招标文件、工程说明书或合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻时，应采用的单价合同投标报价方法是。
A：多方案报价法B：不平衡报价C：突然降价法D：先亏后盈法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、FIDIC((施工合同条件》规定，业主应在接到工程师签发的支付证书后及时付款，付款时间为__。
A．业主收到证书后28天内B．工程师收到承包商的月进度付款申请后的56天内C．业主接到承包商月报表后的56天内D．工程师计量后14天内5、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于。
A：招标人B：评标委员会C：招标代理机构D：招标监督机构E：专业监理6、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，__。
A．发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B．工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C．承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D．承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师7、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是。
A：承包人负责试验并承担相应费用B：发包人负责试验并承担相应费用C：承包人负责试验，发包人承担相应费用D：发包人负责试验，承包人承担相应费用E：专业监理8、下列建设工程，不是必须实行监理的是。
2016年监理工程师继续教育试题和答案解析(一)
1.单选题【本题型共60道题】1.根据《合同法》，（A）不是按照合同的效力划分的。
A．赠与合同B．效力待定合同C．无效合同D．失效合同2.根据《招标投标法》，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以（D），并书面通知招标人。
A．补充、修改或删除B．补充、删除或撤回C．删除、修改或撤回D．补充、修改或撤回3.根据《建筑法》，按照建筑工程发包合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位（D）。
A．可以指定承包单位购入用于工程的建筑材料及建筑构配件B．可以指定承包单位购入用于工程的设备C．可以指定生产厂或供应商D．不可指定承包单位购入用于工程的建筑材料、构配件、设备，不可指定厂商4.甲单位与乙建筑公司欲签订一份工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。
该合同的成立时间为（D）。
A．甲、乙公司就合同内容达成合意时B．乙公司收到甲公司签字盖章的合同时C．甲公司签字盖章时D．乙公司签字盖章时5.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》中施工监理服务收费基价的计算标准，某施工监理收费计费额X=1250000万元的建设工程，其施工监理收费基价为（D）万元。
A．11987.5B．12875C．10390.1D．12987.56.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，计费额大于（C）亿元的，以计费额乘以039%的收费率计算收费基价，其他未包含的收费由双方协商议定。
A．1B．10C．100D．10007.根据《安全生产许可证条例》，转让安全生产许可证的，没收违法所得，并处（B）的罚款。
A．10万元以上30万元以下B．10万元以上50万元以下C．30万元以上50万元以下D．50万元以上100万元以下8.根据《建筑法》，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权（D）。
A．变更施工合同价款B．报告工程质量监督机构C．终止施工合同的履行D．要求建筑施工企业改正9.建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件不包括（D）。
2016年上半年浙江省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试题
2016年上半年浙江省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是__。
A．人民法院的判决B．仲裁机构的裁决C．经过公证的还款协议D．经过鉴证的还款协议2、某工业项目固定资产投资3000万元，流动资产为1500万元，其中资本金占项目总投资的50％。
投产后，销售税金及附加为150万元，平均年净利润为600万元，则该项目的平均资本金净利润率为％。
A：13.73B：26．67C：38．66D：27．54E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．604、项目施工技术风险应由承包商承担，是建设工程风险对策中__的具体运用。
A．风险回避B．风险自留C．损失控制D．风险转移5、开标应当在的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行A：招标人B：一投标人C：建设行政主管部门D：评标委员会E：工程保险金6、在控制图中出现了“链”的异常现象，根据规定，当连续出现链时，应开始调查原因。
A：五点B：六点C：七点D：八点E：工程变更单7、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是。
A：建设工程勘察合同B：建设工程设计施工总承包合同C：建设工程设计合同D：建设工程施工合同E：专业监理8、某宗房地产未来第一年的净收益为20万元．此后每年的净收益会在上一年的基础上增加3万元，该类房地产的报酬率为8%。
该房地产的价格为__万元。
A．695.83B．681.25C．715.83D．718.759、可变更可撤销合同中，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金10、某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报20％，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为。
2016年宁夏省监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题
2016年宁夏省监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。
A．不同时在两个或两个以上单位执业B．坚持独立自主地开展工作C．不以个人名义承揽监理业务D．接受对社会的职业责任2、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。
A．有大量的隐蔽工程B．施工中未及时进行质量检查C．工程质量的评价方法具有特殊性D．工程质量具有较大的波动性3、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。
A．建设单位管理费B．施工单位管理费C．监理单位管理费D．不可预见费4、在定量评价建设工程风险时，首要工作是__。
A．风险损失的衡量B．风险衡量C．风险控制D．风险回避5、第一次工地会议应在__举行。
A．开工时B．开工后C．总监理工程师下达开工令之时D．总监理工程师下达开工令之前6、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性7、《中华人民共和国建筑法》规定，房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。
A．相应资质B．质量保证C．保证安全D．保证工期8、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。
A．与分包单位承担连带责任B．与建设单位承担连带责任C．承担监理责任D．与设计单位承担连带责任9、组织构成因素包括__工作。
A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程10、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险11、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。
上半年宁夏省监理工程师要约与承诺试题
上半年宁夏省监理工程师要约与承诺试题文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]2017年上半年宁夏省监理工程师：要约与承诺试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是。
A：监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B：监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C：监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D：监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同E：专业监理2、【例1·单选题】根据现行规定，工程质量保证金一般是合同价款的。
A：3％B：5％C：3％～5％D：10％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、对于规模大且工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程所报送和审查的分阶段施工组织设计，须经批准。
A：建设单位B：监理单位C：质量监督机构D：施工图审查机构E：工程变更单4、为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是__。
A．单位工程动用时间B．土建工程完工日期C．一季度进度目标D．二期(年)工程进度目标5、某建设项目，当=25％时，净现值为200万元；当=30％时，净现值为-60万元。
该建设项目的内部收益率为。
A：21．25％B：28．50％C：28．85％D：32．14％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是。
要约与要约邀请练习题及解析
要约与要约邀请练习题及解析Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】要约与要约邀请练习题及解析1.以下关于要约的表述，不正确的是（）。
A.要约是意思表示B.要约与要约邀请是同一含义C.要约的内容须具体确定D.要约应表明相对人承诺即受其拘束2.北京甲公司与上海乙公司签订了一份书面合同，甲公司签字、盖章后邮寄给乙公司签字、盖章。
则该合同成立的时间应为（）。
A.甲、乙公司达成合意时B.甲公司签字、盖章时C.乙公司收到甲公司签字、盖章的合同时D.乙公司签字、盖章时3.甲公司因建楼急需水泥，遂向乙水泥厂发函，称：“我公司愿购贵厂XX 型水泥50吨，单价300元/吨，货到付款。
”第二天乙水泥厂即向甲公司发出货物。
下列说法正确的是（）。
A.甲公司发函的行为是要约邀请B.乙水泥厂发货的行为不构成承诺，因为承诺须以通知的方式发出C.乙水泥厂发货行为构成承诺，货物到达甲公司时承诺生效D.乙水泥厂发货行为构成承诺，货物发出时承诺生效4.下列意思表示属于要约的有（）。
A.商品广告B.招标书C.迟到的承诺D.拍卖人的报价5.根据合同法要约于何时生效（）。
A.要约人发出要约时B.要约到达受要约人时C.受要约人了解要约内容时D.要约人拟订要约内容时6.某日，甲在路上遇见乙，问乙是否愿意以3000元购买其饲养的一头耕牛，乙未为答复。
次日，打电话给甲表示同意以3000元的价格购买，此时甲告知该牛已以相同价钱卖于丙，问次日乙在电话中表示愿意以3000元的价格购买该耕牛的意思表示为（）。
A.承诺B.要约C.要约邀请D.确认买卖合同7.下列那一项不属于要约邀请（）。
A.寄送的价目表B.拍卖公告C.商贩的沿街叫卖D.商业广告8.一般地，在以要约承诺方式订立的合同，合同从何时有效成立（）。
A.要约到达受要约人时B.受要约人发出承诺时C.要约人发出承诺时D.承诺到达要约人时9.要式合同从何时起成立（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年上半年宁夏省监理工程师：要约与承诺模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程网络计划执行的过程中，如果某项工作拖延的时间未超过总时差，但已超过自由时差，在确定进度计划的调整方法时，应考虑。
A：工程总工期允许拖延的时间B：关键节点允许推迟的时间C：紧后工作持续时间的可缩短值D：后续工作允许拖延的时间E：自我评定2、安全生产事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A：1B：2C：3D：4E：工程保险金3、【例1·单选题】编制按时间进度的资金使用计划，通常可以利用控制项目进度的进一步扩充而得。
A：投资总概算B：网络图C：施工组织设计D：横道图E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例2·单选题】国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于。
A：分包商的报价B：承包商对分包商的管理费C：业主对分包商的管理费D：分包商的报价加总包管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。
经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是。
A：给承包人顺延工期并追加合同价款B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期D：工期延误和费用损失均由承包人承担E：专业监理6、建设工程目标控制包括：①收集工程实际状况资料、②采取纠偏措施、③形成工程状况报告、④实际状况与计划目标比较等主要工作环节，其正确的工作流程是。
A：①—②—③—④B：①—③—④—②C：②—①—③—④D：①—④—③—②E：工程保险金7、某工程单代号搭接网络计划如图3-47所示，其中关键工作有。
A：工作A和工作BB：工作C和工作DC：工作B和工作DD：工作C和工作FE：自我评定8、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于招标控制价的描述中，正确的有。
A：招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用B：招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核C：招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮D：投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照“GB50500—2013”的规定编制的，应在开标前7天向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、在建设工程进度监测过程中，定期召开现场会议属于的主要方式。
A：实际进度与计划进度的对比分析B：实际进度数据的加工处理C：进度计划执行中的跟踪检查D：实际进度数据的统计分析E：自我评定10、【例2·单选题】某建设工程设备及工、器具购置费为500万元，基本预备费为90万元，建筑安装工程投资为1200万元，建设期利息为55万元，土地使用费为800万元，铺底流动资金为100万元，则上述投资中属于动态投资的为万元。
A：55B：145C：165D：175E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在。
A：熟悉图纸和预算定额B：划分工程项目和计算工程量C：套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量D：了解施工组织设计和施工现场情况E：由于传染病的影响而暂时停止的施工12、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。
A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款13、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金。
A：不再返还B：在颁发接收证书时全部返还C：在颁发履约证书时全部返还D：在颁发接收证书和履约证书时各返还一半E：专业监理14、新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。
A：监理方B：投资方C：设计方D：施工方E：工程保险金15、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20％。
设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。
按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为万元。
A：20B：40C：50D：100E：专业监理16、当事人签订的合同存在恶意串通、损害国家利益的应__。
A．返还财产B．赔偿损失C．收归国库D．作价补偿17、在直方图的绘制过程中，当用随机抽样的方法抽取数据，一般要求数据在以上。
A：30个B：40个C：50个D：60个E：工程变更单18、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。
工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。
则应由__。
A．保险公司承担全部损失B．保险公司承担除外责任以外的全部损失C．业主自行承担全部损失D．业主和保险公司协商分担损失19、分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由__进行协调。
A．总包项目经理B．分包项目经理C．监理工程师D．业主代表20、【例1·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，工程量清单应由编制。
A：招投标管理部门认可的代理机构B：具有相应资质的工程造价咨询人C：具有招标代理资质的中介机构D：项目管理公司合同管理机构E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、综合评估法可以较全面地反映。
A：投标人的素质B：投标人的财务状况C：投标人能力的高低D：投标人的分包计划E：专业监理22、取得国有土地使用费不包括。
A：土地使用权出让金B：城市建设配套费C：临时安置补助费D：土地管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工23、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为__。
A．对分包商发布指令B．对分包工程的批准C．向分包商支付工程款D．审查分包商的资质24、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是。
A：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间B：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率C：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费D：补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费E：专业监理25、【例2·单选题】《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A：一年B：三年C：五年D：十年E：工程保险金二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、依据《合同法》规定，__的合同属于无效合同。
A．恶意串通损害第三人利益B．以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立C．订立合同时显失公平D．以合法形式掩盖非法目的E．损害公共利益订立2、关于招标控制价的说法，正确的有。
A：招标控制价是招标人对招标工程限定的最高工程造价B：招标人应在招标文件中如实公布招标控制价C：招标价格控制可以上浮或下调D：招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容E：招标控制价应该在开标时公布3、排列图可以形象，直观地反映质量的主次因素，其主要应用于__A．安全问题分析B．成本费用分析C．分析系统性原因引起的质量问题D．分析比较各单位质量管理水平E．分析比较各单位质量管理水平4、组织流水施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有__。
A．只有一个专业队在各施工段组织流水施工B．各专业队在各施工段均可组织流水施工C．同一时间段只能有一个专业队投入流水施工D．各专业队可按施工顺序实现最大搭接E．有利于提高劳动生产效率和工程质量5、根据施工质量验收的基本规定，施工单位提交给总监理工程师的《现场质量管理检查记录》中应包括的检查内容有。
A：现场质量责任制B：分包单位管理制度C：地质勘察资料D：施工图设计文件E：计量设备配备6、监理实施细则的审核内容主要包括。
A：编制依据的审核B：工程质量控制方法的审核C：项目监理人员的审核D：监理工作方法和措施的审核E：安全生产管理监理工作内容的审核7、《建设工程质量管理条例》的立法目的是__。
A．加强对建设工程质量的管理B．保证建设工程质量C．保护人民生命和财产安全D．维护建设市场秩序E．促进建筑业健康发展8、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括。
A：采用先进的施工方法以减少施工过程的数量B：增加工作面，组织更多的专业工作队C：改善劳动条件和外部配合条件D：增加劳动力和施工机械的数量E：改进施工工艺并实施强有力的调度9、在单位工程或子单位工程质量验收时，应对其是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价，其综合验收结论由参加验收的__共同商定。
A．建设单位B．设计单位C．监理单位D．工程质量监督机构E．施工单位10、建设工程监理招标准备工作包括。
A：确定招标组织B：明确招标范围C：明确招标内容D：编制招标方案E：发出招标公告11、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有。
A：投标人提交的投标文件被确认无效B：投标人在开标前撤回投标文件C：投标人在投标有效期内撤销投标文件D：中标后，投标人拒绝订立合同E：中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同12、单位工程质量验收合格的条件是，除构成单位工程的各分部工程质量合格外，还应（）。
A．质量控制资料应完整B．所含分部工程有关安全和功能的检验资料应完整C．主要功能项目的抽检结果应符合相关专业质量验收规范的规定D．观感质量验收应符合要求E．质量检查记录齐全13、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB／T50300—2001)，工程施工检验批质量验收工作的内容包括。
A：检验批的划分B：资料检查C：主控项目和一般项目检验D：抽样方案设计并实施E：质量验收记录14、下列各项原则中。
属于建设工程监理实施原则的有。
A：集权与分权统一B：经济效率C：公正、独立、自主D：总监理工程师负责制E：权责一致15、【例1·多选题】美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括。