电力改造工程合同范本(完整版)

合集下载

电力改造工程合同范本4篇

电力改造工程合同范本4篇篇1电力改造工程合同范本甲方（甲方名称）：______________乙方（乙方名称）：______________鉴于甲方拟对其电力设施进行改造工程，现就双方的权利与义务，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：一、项目描述1、甲方需对其电力设施进行改造升级工程，包括但不限于变压器、输电线路、电缆线路等设施的改造。

2、乙方承担该项目的改造设计、施工、检测等工作。

二、合同价格及支付方式1、甲方应根据项目的实际情况向乙方支付改造工程的费用，具体金额为______________。

2、甲方应按照以下方式支付费用：（1）项目启动时支付______________%的费用；（2）改造工程完成验收前支付______________%的费用；（3）改造工程完成验收后支付______________%的费用。

三、工期及履约保证1、乙方应在双方签署合同后______________个工作日内开始改造工程，并按照约定工期完成工程。

2、乙方应对改造工程的质量进行保证，确保改造后的电力设施能够正常运行。

3、如因乙方原因导致工程延期或工程质量达不到约定标准，乙方应承担相应的违约责任。

四、风险责任1、在工程施工期间，若因不可抗力导致工程停滞，双方可协商延长工期或解除合同。

2、在工程改造过程中，如发生意外，导致对甲方电力设施造成损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。

五、保密条款双方应对涉及到的商业秘密、技术信息等进行保密，未经对方书面同意不得向任何第三方披露。

六、争议解决1、双方如对合同履行中出现的争议无法协商解决，应协商解决，协商不成的，应提交仲裁解决。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上是电力改造工程合同的范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。

希望双方在签订合同前审慎考虑各项条款，确保合同的签订能够为双方带来利益和保障。

电路改造施工合同范本（精选5篇）

电路改造施工合同电路改造施工合同范本（精选5篇）随着时间的推移，合同起到的作用越来越大，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。

拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的电路改造施工合同范本（精选5篇），欢迎大家分享。

电路改造施工合同1甲方(建设方)：乙方(施工方)：因甲方电路年久老化，加之暗线粗细不一，给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。

甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境，在各教室安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方采取负责施工。

经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。

一、施工内容1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出，更换2.5平方的国标电线，总线为4平方的国标电线。

（后附用料、人工清单）2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。

3、根据甲方要求和实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。

施工内容严格遵守甲方设计方案。

4、维修完将活动室恢复原状。

二、工程质量标准1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。

2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。

3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。

4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行返工直至符合质量标准。

5、施工结束后，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。

三、费用及付费方式1、电线和各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。

2、乙方负责安装施工,双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元（19390.00元），施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。

四、安全责任乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。

改电工程施工合同(3篇)

第1篇合同编号： [合同编号]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]甲方（委托方）： [甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（施工方）： [乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于：1. 甲方拥有位于[项目地点]的房屋及其他建筑，需要进行电力系统的改造和升级。

2. 乙方具备电力系统改造和施工的专业能力，愿意为甲方提供改电工程施工服务。

双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 项目名称： [项目名称]2. 项目地点： [项目地点]3. 工程内容：包括但不限于电力线路改造、配电箱安装、电缆铺设、照明系统升级等。

4. 工程规模： [工程规模描述]5. 工程工期： [工程开始日期]至[工程结束日期]二、工程费用1. 合同总价： [合同总价]元人民币（大写：[大写金额]）。

2. 付款方式：- 签订合同后，甲方支付合同总价[百分比]%作为预付款；- 工程完工并验收合格后，甲方支付合同总价的[百分比]%；- 工程保修期满且无质量问题后，甲方支付剩余的[百分比]%。

三、双方的权利和义务1. 甲方权利和义务：- 按时足额支付工程款项；- 提供必要的施工条件和安全保障；- 对乙方施工质量进行监督和验收。

2. 乙方权利和义务：- 按照合同约定的时间、质量和标准完成工程；- 配备合格的施工人员和技术人员；- 对施工现场进行安全管理，确保施工安全；- 按时提交工程进度报告和竣工报告。

四、工程质量与验收1. 工程质量：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和甲方要求。

2. 工程验收：工程完工后，甲方应组织相关人员对工程进行验收，验收合格后乙方方可撤离施工现场。

五、违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

2. 甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的[百分比]%。

电力改造工程合同范本

电力改造工程合同范本甲方：____村民委员会乙方：_____危房改造工作是国家一项重要的惠民工程，为确保惠民工程发挥真正的作用。

保证高标准、高质量按时间完成任务。

经甲乙双方协商达成如下协议：_____一、乙方自己找施工队进行建设。

二、甲方要为乙方做好协调服务工作。

三、乙方要按照甲方规定的标准进行设计施工。

具体标准为三类户建筑面积为40平方米，不得超过60平方米;一般新建户建筑面积为60平方米，不得超过80平方米;翻建户要打地梁和上梁，外墙贴笨板刷涂料，安装防盗门，塑钢窗，起脊房顶且不得使用单片彩钢瓦;维修户要做到换门窗，房顶，做外墙保温三样缺一不可。

四、保障金收缴。

开工前乙方向甲方交纳保障金，翻建户交____元，维修户交的____元。

验收合格后退还给乙方。

五、乙方不按甲方规定建设，甲方不予向上级申请验收。

六、此协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：_____乙方：_____电力改造工程合同范本（二）甲方：____镇(乡)人民政府乙方：_____为全力推进农村危房改造，解决和改善我区农村贫困群众的住房部安全问题，甲乙双方根据《____年____区农村危房改造工程试点实施方案》的精神，特制订如下协议：_____一、按相关文件的救助标准，乙方将甲方正式列入____年度危房改造任务。

二、乙方位于乡(镇)村(居)屯房屋经鉴定属级危房，甲方支持乙方开展危房改造工作，乙方将在乡(镇)村(居)屯，计划(新建、修缮)建筑面积为平方米的房屋(土木、砖木、砖混)间，甲方拨付乙方重建资金元(大写元)_____，作为危房改造补助资金，其余资金由乙方自行解决。

补助资金乙方必须用于危房改造，不得挪作他用。

三、如乙方在改造过程中，如资金不足而停工、个人原因导致工程延误或甲方发现申报资料与实际不符，甲方不但不予理睬而且有权不予以拨付或停拨改造救助资金。

四、乙方在改造过程中必须遵守相关建房质量安全规范并接受主管部门的管理和监督。

五、乙方必须在____年____月底前全面完工，延期甲方将有权不予以拨付或停拨改造救助资金。

电力改造工程合同范本6篇

电力改造工程合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力改造工程合同范本甲方：_________（以下简称“甲方”）乙方：_________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟对_________（以下简称“电力改造工程”）项目进行改造，现甲乙双方经友好协商一致达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：电力改造工程。

1.2 项目地点：_________。

1.3 项目内容：_________。

1.4 项目进度计划：_________。

第二条合同金额及支付方式2.1 本合同总金额为_________，具体支付方式如下：（1）首期支付：在签订本合同后_________日内支付_________万元；（2）中期支付：_________；（3）尾款支付：_________。

第三条保证金3.1 甲方应在签订本合同时向乙方支付_________万元作为保证金，保证金将在经甲方验收合格后于_________日内返还给甲方。

3.2 若项目未按期完成或出现质量问题，乙方有权利扣除保证金作为赔偿，甲方也应就此承担相应的法律责任。

第四条项目进度与质量保证4.1 乙方应按照项目进度计划按时、按质完成电力改造工程，否则应承担相应的违约责任。

4.2 乙方应保证电力改造工程的质量符合国家相关标准和甲方的要求，若发现质量问题，应立即进行整改，未能整改的，应承担相应的责任。

第五条设备保修与售后服务5.1 乙方提供的设备应保证在保修期内无故障运行，若出现故障，应及时维修或更换，并承担相应的费用。

5.2 乙方应为甲方提供一年的售后服务，包括协助解决设备运行问题和维护。

第六条合同变更6.1 任何一方需变更本合同内容，需经双方协商一致并签署书面变更协议。

6.2 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更本合同。

第七条知识产权7.1 电力改造工程过程中涉及的知识产权归属于乙方。

7.2 乙方应确保不侵犯他人的知识产权，若因此引起的纠纷，由乙方承担全部责任。

电力工程合同范本(4篇)

电力工程合同范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据贵州电网*司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网*司、贵州电网*司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵*省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵*省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。

甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。

电路改造合同范本3篇

电路改造合同范本3篇篇一电路改造合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________一、合同条款1.1 工程名称：甲方电路改造工程1.2 工程地点：____________________（1）拆除原有电路设施；（2）设计并安装新电路；（3）提供所需材料、设备；（4）调试及验收新电路；（5）培训甲方相关人员。

1.4 工程期限：自合同签订之日起，乙方应在______日内完成工程。

1.5 工程费用：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。

1.6 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程款的30%作为预付款，工程进度达到50%时支付工程款的30%，工程验收合格后支付剩余的40%。

1.7 工程质量：乙方应保证改造后的电路符合国家相关标准，确保工程质量。

1.8 工程验收：工程完成后，甲方应在3个工作日内组织验收，验收合格后办理结算手续。

1.9 安全责任：乙方在施工过程中应严格遵守安全规定，确保施工安全。

如因乙方原因造成事故，乙方应承担相应责任。

1.10 知识产权：乙方在施工过程中所使用的图纸、设计方案等知识产权归甲方所有。

1.11 保密条款：双方应对在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。

二、名词解释2.1 电路改造：指对原有电路设施进行拆除、设计、安装、调试等，以满足甲方需求的过程。

2.2 预付款：指甲方在合同签订后支付给乙方的部分工程款，用于乙方开展工程前期工作。

2.3 工程验收：指工程完成后，甲方对乙方施工成果进行审查、验收，以确认工程质量是否符合要求。

2.4 知识产权：指乙方在施工过程中所使用的图纸、设计方案等具有独创性、新颖性、实用性的智力成果。

三、其他事项3.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

电力改造工程合同范本3篇

电力改造工程合同范本3篇篇1电力改造工程合同范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）联系人：（甲方联系人）联系电话：（联系电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）联系人：（乙方联系人）联系电话：（联系电话）鉴于甲方拟对其电力设施进行改造建设，现委托乙方进行相关工程的设计、施工和监理，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目内容1.1 甲方拟改造的电力设施包括（列明具体设施），改造工程的范围、工程量、质量要求等详见工程量清单。

1.2 乙方应按照设计要求进行施工，保证工程质量符合国家标准和相关规定。

第二条合同价款2.1 本次电力改造工程的合同价款为（具体金额），支付方式为（一次性/分期付款）。

2.2 各项款项的支付比例、支付时间及款项结算方式详见付款安排。

第三条工程期限3.1 本合同工程期限为（具体天数/月数），自合同生效之日起计算。

3.2 已签订的相关工程合同如有延期情况，需经双方协商同意并签订补充协议。

第四条设计与施工4.1 乙方应按照相关法律法规的规定制定设计方案，经甲方审核确认后方可施工。

4.2 乙方应按照相关规范要求进行工程施工，并在工程施工期间安全施工，保证工人人身安全。

第五条资料交接5.1 乙方应及时向甲方提供与工程相关的各类资料，包括设计文件、竣工报告、质量检测报告等。

5.2 工程竣工后，乙方应提供整套竣工图纸、验收报告等手续办理程序。

第六条质量保证6.1 乙方保证工程质量符合国家标准和合同约定，对工程质量不符合要求的部分负责修复。

6.2 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改。

第七条违约责任7.1 在工程施工期间，如因乙方原因造成工期延误、质量不合格等问题，乙方应承担相应的违约责任。

7.2 双方如有违约情况，应协商解决，如无法协商，可向相关部门申请仲裁。

第八条不可抗力8.1 如因不可抗力因素影响工程施工进度，应及时通知对方，并推迟工程进度。

电力改造工程合同范本3篇

电力改造工程合同范本3篇篇1电力改造工程合同范本甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方拟对电力设施进行改造工程，并邀请乙方承接此项工作，经磋商达成一致意见，特订立本合同如下：一、项目概况1.1 项目名称：电力设施改造工程1.2 拟开工时间：1.3 工程内容：包括但不限于电力线路改造、设备更换、安全隐患排查及整改等。

1.4 工程地址：1.5 工程总造价：人民币（大写）1.6 工程款支付方式：按《支付进度表》支付。

二、权利与义务2.1 甲方的权利与义务（1）提供工程现场，并负责清除障碍物，确保施工单位可以正常施工；（2）负责为施工单位提供所需的电力和人力支持，确保施工进度；（3）承担工程发生的因工程设计不合理所导致的风险；（4）根据实际施工情况，协助乙方调整工程计划。

2.2 乙方的权利与义务（1）负责电力改造工程的实施和管理；（2）按照甲方要求，合理安排工程进度，确保工程按时交付；（3）为甲方提供专业的咨询服务，确保工程的安全与质量；（4）因未按时交付工程而导致的损失，乙方将承担赔偿责任。

2.3 对工程的补充和变更经甲、乙双方协商一致，可对本合同内容进行补充和变更，补充和变更内容需以书面形式确认。

三、质量保证3.1 乙方应保证所提供的设备和材料均符合国家标准，并保证工程质量符合相关规范。

3.2 保修期限：电力设施改造工程竣工后，乙方应提供不少于1年的免费保修期。

3.3 在保修期内，如因设备制造、材料质量等问题造成设施损坏，乙方应全额承担维修费用。

四、支付方式4.1 工程款支付方式：按照支付进度表约定，乙方提供全额发票后，由甲方支付。

4.2 工程招标保证金：甲方应在合同签订后3日内向乙方支付工程招标保证金。

4.3 工程款余款：乙方应在工程完工验收合格后，向甲方提供最终结算报告，甲方应在7个工作日内支付尾款。

五、违约责任5.1 一方违反合同规定，给对方造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

5.2 在合同履行过程中，若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，可向有关部门申请仲裁解决。

电力施整改工合同5篇

电力施整改工合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方电力设施存在安全隐患需要进行整改施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就本次电力施工整改事项，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方关于电力施工整改项目的权利义务关系，规范双方行为，确保项目顺利进行。

二、项目概况1. 项目名称：__________电力施工整改项目。

2. 项目地点：__________。

3. 项目内容：包括电线电缆的检修、更换、升级，电器设备的安装、调试、维护等。

三、工程期限本电力施工整改项目自签订合同之日起开始，工期为XX天。

如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。

四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。

具体价格明细见附件。

2. 支付方式：合同签订后，甲方按以下比例支付工程款项：______%。

工程完工验收合格后支付剩余款项。

五、工程质量与验收1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应当在接到通知后XX日内组织验收。

3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。

六、安全责任1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全规范，采取必要的安全措施，预防事故发生。

2. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

3. 甲方应为乙方提供必要的安全条件，如施工现场的安全设施等。

七、保密条款1. 双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。

2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露上述秘密信息。

八、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若因乙方原因造成工程延期，每延期一日，乙方应按工程总价款的千分之XX支付违约金。

电力迁改施工合同5篇

电力迁改施工合同5篇篇1电力迁改施工合同一、总则为了规范电力迁改施工的过程，保障电力设施的安全运行，特制定本合同。

本合同由甲方（施工方）和乙方（电力公司）双方自愿达成，双方均应遵守合同规定的各项内容。

二、合同内容1. 电力迁改的范围：本合同涵盖电力设施的迁移和改造工作，包括但不限于输电线路、配电设备、变压器等相关设施的搬迁和改建。

2. 工程额：甲方承诺完成本次电力迁改工程，乙方承诺向甲方支付相应的工程费用。

工程费用根据合同约定的工程量和标准进行结算。

3. 工程时间：双方应遵守约定的工程时间表，严格按照工程进度完成施工任务。

如有特殊情况需要延期，需提前通知并经双方协商同意。

4. 施工质量：甲方应按照国家相关标准和要求执行施工工艺，确保电力设施的安全可靠运行。

乙方有权对施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合标准。

5. 安全保障：施工期间，甲方应加强安全管理，保障工程施工过程中的安全；乙方应提供相关安全技术支持和指导。

6. 紧急情况处理：在电力迁改过程中，如发生紧急情况影响运行安全，双方应立即通知对方，并采取紧急措施予以处理。

7. 其他约定：双方如有其他补充协议，应在本合同中明确约定，如有争议，以书面协议为准。

三、合同履行1. 签署本合同的同时，双方应按照约定的时间表和工程量进行工程施工，保证施工进度和质量。

2. 施工过程中如遇特殊情况需要变更工程方案，双方应及时沟通，并努力达成一致意见。

3. 工程竣工后，甲方应提交施工资料和相关技术报告，乙方应组织验收工程质量，完成竣工手续。

四、合同解决争议双方如在履行合同过程中发生争执或纠纷，应积极协商解决。

如无法达成一致意见，可向有关部门申请调解或仲裁，保障各自的合法权益。

五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有合同效力。

2. 本合同内容如有未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充或修改，经双方签字盖章后生效。

甲方（施工方）：乙方（电力公司）：签字：签字：日期：日期：以上为《电力迁改施工合同》，双方应遵守合同的内容和约定，共同完成电力迁改工程，确保电力设施的安全运行。

电力改制工程合同范本3篇

电力改制工程合同范本3篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：对甲方的电力系统进行[具体改制内容，如线路改造、设备更新等]二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：__________元（大写：_____________________）。

此价格为固定总价，包括但不限于工程材料、设备采购、施工、调试、运输、保险、税费等一切费用。

2. 甲方分阶段支付工程款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币：__________元（大写：_____________________）；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：__________元（大写：_____________________）；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：__________元（大写：_____________________）；剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方在______个工作日内无息支付给乙方。

电力修缮合同三篇

电力修缮合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“供电方”）：乙方（以下简称“维修方”）：鉴于供电方拥有电力设施，并需要对电力设施进行修缮、维护及更新，乙方具有电力设施修缮、维护及更新的技术能力和经验，双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经友好协商，就供电方电力设施的修缮、维护及更新等相关事宜，达成如下协议：第一条修缮项目及内容1.1 本合同所指的电力设施修缮项目包括：（具体列举修缮项目，如变压器维修、线路更换、设备保养等）1.2 修缮内容应包括但不限于：（具体描述修缮工作的内容，如故障排除、设备更换、系统升级等）第二条修缮工作的时间、进度与质量2.1 修缮工作应按照双方约定的时间节点进行，乙方应按时完成修缮工作。

2.2 乙方应按照合同约定的修缮内容进行工作，确保修缮工作的质量符合国家相关标准和行业规范。

2.3 修缮工作完成后，乙方应相应的验收手续，供电方有权对修缮工作进行检查、测试，以确保修缮工作的质量。

第三条修缮费用3.1 修缮费用根据修缮项目、内容、材料成本、人工费用等确定，具体费用双方协商确定。

3.2 乙方应按照约定的时间和方式向供电方提交修缮费用清单，供电方按照约定的时间和方式支付修缮费用。

第四条双方的权利和义务4.1 供电方的权利和义务（1）向乙方电力设施的相关信息，包括设施的型号、规格、故障情况等。

（2）按照约定的时间和方式支付修缮费用。

（3）对乙方修缮工作进行检查、测试，以确保修缮工作的质量。

4.2 乙方的权利和义务（1）按照约定的时间和质量要求完成修缮工作。

（2）验收手续，配合供电方对修缮工作进行检查、测试。

（3）按照约定的方式和时间提交修缮费用清单。

第五条违约责任5.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。

5.2 乙方未按照约定的时间和质量要求完成修缮工作的，供电方有权要求乙方及时整改，并承担相应违约责任。

电力工程改装合同范本

电力工程改装合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程改装的事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：包括但不限于_______、_______、_______等电力设施的改装工作。

第二条承包方式2.1 乙方采取包工包料的方式承包本工程。

2.2 乙方应自行承担工程所需的材料、设备、机械、劳务等一切费用。

第三条工程造价3.1 本工程的总造价为人民币_______元（大写：____________________元整）。

3.2 上述工程造价已包括乙方为完成本工程所需的全部费用。

第四条支付方式4.1 工程进度款：甲方根据乙方提交的工程进度报告，按进度支付已完成工程量的_______%。

4.2 工程竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付至乙方总工程款的_______%。

4.3 质保金：甲方在工程竣工后_______年内，按年度平均分摊支付剩余的_______%作为质保金。

第五条工期5.1 本工程的工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

5.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，每延误一天，支付总工程款的_______%。

第六条工程质量6.1 乙方应按照国家电力工程相关标准及规范进行施工，确保工程质量。

6.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和验收报告。

第七条双方权利义务7.1 甲方应提供施工所需的场地、电源、水源等条件，并保证乙方顺利施工。

7.2 乙方应严格按照设计方案和施工图纸进行施工，并接受甲方的监督和检查。

电力改造工程合同模板(六篇)

电力改造工程合同模板发包人(甲方)：承包人(乙方)：_______按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《武汉市户外广告设计技术规范》及其他有关法律、法规和政府规章，遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就华中万商广场外立面维修改造工程的有关事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：按照国家相关技术规范及图纸、效果图、施工工艺说明的要求进行维修改造、装修等。

1.4承包方式：总承包1.5工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工，工期9天，乙方在开工前10_15天通知甲方，并由甲方通知经营户作好前期拆除的准备工作1.6工程质量：按合同约定及国家、地方相关质量标准执行，达到优良。

1.7合同价款人民币本价款为工程总价包干，乙方已对现场施工条件、承包施工项目及相对应的工作量、外立面广告栏始建图纸、面积及维修图纸、甲方要求、合同条款确认清晰。

除本合同明文规定以外，不因任何原因做任何调增。

第二条甲方工作2.1向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明二份，并向乙方进行现场交底。

向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等条件，产生的费用由乙方具实结算。

2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。

对工程质量、进度进行监督检查，负责材料进场、工程验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3根据现场施工情况，对图纸、施工工艺说明中未尽事宜、未达到正常使用目2.4协助乙方保障周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。

2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.6协助做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

第三条乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，需要乙方二次设计的工程，由乙方提供经甲方确认的施工图纸和作法说明二份，并拟定施工方案和进度计划，交甲方审定，二次设计费已包含在合同价款中。

电力工程改造合同范本

电力工程改造合同范本一、定义与解释本合同（以下简称“合同”）由以下双方订立：甲方：[甲方全称]（以下简称“甲方”）地址：[甲方地址]法定代表人/负责人：[甲方法定代表人/负责人]联系方式：[甲方联系方式]乙方：[乙方全称]（以下简称“乙方”）地址：[乙方地址]法定代表人/负责人：[乙方法定代表人/负责人]联系方式：[乙方联系方式]甲方和乙方统称为“双方”，分别为“甲方”和“乙方”。

在本合同中，除非另有约定，否则“天”和“日”分别指自然日。

二、改造项目甲方雇佣乙方进行电力工程的改造项目，项目详情如下：1. 改造工程的名称、位置和范围：- 名称：[改造工程名称]- 位置：[改造工程位置]- 范围：[改造工程范围]2. 工期：[改造工程工期]3. 总造价：[改造工程总造价]4. 付款方式：- 首付款：[首付款比例]，支付日期：[首付款支付日期] - 进度款：[进度款比例]，支付日期：[进度款支付日期] - 完工款：[完工款比例]，支付日期：[完工款支付日期]三、权利与义务甲方的权利与义务1. 向乙方提供项目所需的相关信息。

2. 根据合同约定支付相应的款项。

3. 对乙方提供的工程质量、工程安全进行监督和检验。

乙方的权利与义务1. 按照合同约定的质量要求和工期要求完成改造工程。

2. 协助甲方进行工程质量、工程安全监督和检验。

3. 进行工程保修和维护。

四、违约责任1. 如果甲方或乙方违反了合同约定的任何条款，违约方应向守约方承担相应的违约责任。

2. 违约方应赔偿守约方因违约而遭受的经济损失。

五、争议解决1. 本合同的解释、执行和争议解决应适用中华人民共和国的法律。

2. 对于因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决，如协商不成，则提交相关仲裁机构进行仲裁。

六、合同变更和解除1. 任何合同变更或解除应以书面形式进行，并由双方签字确认。

2. 合同变更或解除应遵守中华人民共和国的法律法规。

七、其他事项1. 本合同自双方代表签字并盖章之日起生效。

电力改造工程合同范本

电力改造工程合同范本1. 引言本合同由甲方（电力改造工程承包商）和乙方（电力改造工程委托方）共同签订，旨在规范双方在电力改造工程过程中的权益和责任。

双方应本着公平、公正的原则，遵守合同规定并共同推进工程的顺利进行。

2. 项目概述2.1 乙方委托甲方进行电力改造工程，具体范围包括但不限于设备更新、电气线路改造、电力供应系统优化等。

2.2 工程地点：[填写具体地点] 2.3 工程期限：[填写具体工程期限]3. 合同条款3.1 总承包价款3.1.1 总承包价款为人民币[填写具体金额]（大写：[填写金额大写]）。

3.1.2 总承包价款包括的具体内容为： - 工程设备及材料采购费用 - 施工费用 - 税费 - 其他相关费用3.2 工程进度和支付方式3.2.1 工程进度按照以下方式进行： - [填写具体分期进度安排]3.2.2 支付方式： - 乙方应在每个分期工程完成验收后的7个工作日内支付该分期工程的款项。

3.3 验收标准3.3.1 乙方应根据甲方提交的工程验收报告进行验收。

3.3.2 验收标准为[填写具体验收标准]。

3.4 工程变更和索赔3.4.1 若工程在施工过程中需要变更，甲方应及时向乙方提出变更方案，并经双方协商一致后方可进行变更。

3.4.2 甲方在工程施工中遇到原委托方提供给甲方的不符合要求的设计文件或图纸所引起的索赔事变，应及时与原委托方协商解决。

3.5 违约责任3.5.1 一方违反合同规定，给对方造成损失的，应当承担违约责任，并赔偿对方因此所遭受的直接经济损失。

3.5.2 若双方均存在违约情况，应共同进行协商解决。

3.6 保密条款3.6.1 双方在执行合同过程中获得的对方商业秘密、技术资料及相关文件应予以保密。

3.6.2 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方披露对方的商业秘密、技术资料及相关文件。

4. 法律适用和争议解决4.1 本合同适用中华人民共和国法律。

4.2 双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）根据其仲裁程序进行仲裁。