广西2017年上半年监理工程师：保险赔偿考试题
广西监理工程师：保险赔偿考试试题
广西监理工程师：保险赔偿考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是。
A：协调工程项目的外部关系B：报送监理人员情况C：保守工程秘密D：协调合同管理工作E：专业监理2、从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。
下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是。
A：设计计算失误B：操作未按规程进行C：施工方法不当D：机械设备正常磨损E：工程变更单3、【例1·单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。
A：1年内B：5年内C：8年内D：终身E：工程保险金4、国际上的专业化项目管理公司受施工单位委托时，主要为施工单位提供服务。
A：成本控制和进度控制B：进度控制和质量控制C：工程合同咨询和索赔D：质量控制和工程合同咨询E：工程保险金5、施工质量控制点的设置，要在分析施工对象或工序活动对工程质量特性可能产生的影响大小、危害程度及质量保证难易程度的基础上，由确定。
A：项目监理机构B：承包单位C：质量监督机构D：建设单位E：工程变更单6、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是。
A：承包人应向业主提交索赔意向通知B：承包人应向工程师提交索赔意向通知C：承包人提交索赔意向通知没有期限限制D：承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失E：专业监理7、某设计合同约定的设计费为50万元(其中定金10万元)，且已支付。
设计已完成，但原定设计任。
务书要作重大变更而需重做设计。
设计费应按__处理。
A．退还40万元，重做设计另外付费B．退还50万元，重做设计需另外付费C．设计费不退，重做设计需另外付费D．设计费不退，免费重做设计8、监理单位使用承包商提供的施工现场办公和生活用房，其费用应由__承担。
山西省2017年上半年监理工程师：保险赔偿考试试卷
山西省2017年上半年监理工程师：保险赔偿考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程安全生产管理条例》，针对编制的专项施工方案，施工单位还应组织专家进行论证、审查。
A：起重吊装工程B：脚手架工程C：高大模板工程D：拆除、爆破工程E：工程保险金2、材料采购合同履行过程中，检验钢筋性能的质量检验的方法是。
A：化学分析B：理论换算法C：物理试验D：经验鉴别法E：专业监理3、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是。
A：行使权利的时间要求相同B：行使权利的条件要求相同C：通知到达对方的时间要求相同D：行为生效的条件不同E：专业监理4、施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由自行完成。
A：总承包单位B：分包单位C：专业工程公司D：劳务分包单位E：工程保险金5、下列常见质量缺陷及其成因划分错误的是。
A：无图施工属于违背建设程序B：无证设计属于违反法律法规C：盲目套用图纸属于设计差错D：施工组织管理紊乱属于操作工人素质差E：工程变更单6、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当。
A：及时提出意见和建议B：要求设计单位改正C：报告建设单位要求设计单位改正D：报告监理单位要求设计单位改正E：工程保险金7、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元．第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8％，则该项目的净现值为万元。
A：-45．84B：-1．57C：27．76D：42．55E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有。
A：施工过程和流水强度B：流水节拍和流水步距C：工作面和施工段D：成倍节拍和流水节奏E：自我评定9、《建筑法》规定，建筑工程开工前，__应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
浙江省2017年上半年监理工程师：保险赔偿考试题
浙江省2017年上半年监理工程师：保险赔偿考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。
A：合同责任单一，责任明确B：建设周期长C：可以减少设计变更D：可以减少承包人的索赔E：专业监理2、【例1·单选题】某项目设备及工、器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1500万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为120万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为万元。
A：4000B：4200C：4300D：4420E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、损失控制计划系统中灾难计划的效果是__。
A．既不改变工程风险的发生概率，也不改变工程风险损失的严重性B．降低工程风险的发生概率，但不降低工程风险损失的严重性C．不降低工程风险的发生概率，但可降低工程风险损失的严重性D．既降低工程风险的发生概率，亦可降低工程风险损失的严重性4、某建设项目，当=25％时，净现值为200万元；当=30％时，净现值为-60万元。
该建设项目的内部收益率为。
A：21．25％B：28．50％C：28．85％D：32．14％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、工程监理投标文件的核心是。
A：监理规划B：监理大纲C：监理实施细则D：施工组织设计E：工程保险金6、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目7、在工程网络计划中，M工作的最早开始时间为第16天，其持续时间为4天，该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第22天、第23天、第25天，则M工作的自由时差为天。
A：4B：2C：3D：5E：自我评定8、审查设计投标人的人员技术力量主要是考察的资质能力。
A：设计单位负责人B：设计负责人C：专业设计人员D：所有设计人员E：专业监理9、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作的相等。
2016年上半年广西监理工程师：保险赔偿考试试题
2016年上半年广西监理工程师：保险赔偿考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》依法必须实行监理的建设工程施工阶段的监理收费实行。
A：政府指导价B：政府调节价C：市场指导价D：市场调节价E：工程保险金2、在某工程网络计划中，已知工作M总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M 的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟。
A：5天，但不影响总工期B：1天，但不影响总工期C：5天，并使总工期延长1天D：4天，并使总工期延长2天E：自我评定3、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。
A．组织措施B．技术措施C．安全措施D．经济措施及合同措施4、招标控制价是招标人根据政府主管部门发布的有关计价依据和办法，按计算的对招标工程限定的最高工程造价。
A：概算指标B：施工图纸C：估算指标D：基础定额E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求。
A：资源有限条件下的最短工期安排B：资源均衡使用条件下的最短工期安排C：资源使用最少条件下的合理工期安排D：工程总成本最低条件下的资源均衡安排E：自我评定6、【例2·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素。
A：投标价B：交货期C：运输费D：寿命残值E：专业监理7、关于定金罚则的说法，正确的是。
A：合同中支付的预付款可按定金处理B：债务人履行债务后定金必须收回C：给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D：收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金E：专业监理8、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，__。
A．不应返还保留金B．应退还一半保留金C．应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D．应全部退还保留金9、下列内容不属于合同协议书中应明确填写的内容。
台湾省2017年上半年监理工程师合同管理：保险赔偿考试试卷
台湾省2017年上半年监理工程师合同管理：保险赔偿考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于代理的叙述，__是不正确的。
A．无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B．无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C．无权代理的法律后果由被代理人承担D．代理人只能在代理权限内实施代理行为2、下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是。
A：材料供应商和设备供应商B：设备供应商和政府部门C：政府部门和社会团体D：社会团体和材料供应商E：工程保险金3、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是。
A：监理能力B：监理收费C：检测设备D：企业信誉E：专业监理4、某工程采用实物法编制施工图预算，对该施工图预算审查的重点内容之一是。
A：补充单位计价表计算是否准确B：定额消耗量标准是否合理C：分项工程单价是否与预算单价相符D：有关取费标准是否符合规定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的经济措施是。
A：实行包干奖励B：采用更先进的施工方法C：增加每天的施工时间D：改善劳动条件E：自我评定6、关于建设工程风险对策的说法，正确的是。
A：风险回避是应对技术风险的最佳策略B：风险回避是必要的、有时甚至是最佳的风险对策C：风险转移对被转移者都是不利的D：非计划性风险自留也是经过风险评价后作出的风险对策决策E：工程保险金7、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后d内仍不支付工程竣工结算价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价变卖。
A：56B：28C：14D：35E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是。
A：由承包商负责协调管理B：指定分包商的违约责任由承包商承担C：业主必须保护承包商合法利益不受侵害D：承包商应向指定分包商收取协调管理费E：专业监理9、在成本加酬金合同形式中，合同最不利于降低成本。
2017年监理工程师考试真题及参考答案 .doc
感谢你的欣赏2017年监理工程师考试真题及参考答案《建设工程监理概论》51、关于建设工程监理性质的说法，正确的有（）。
A服务型B科学性C独立性D公平性E公益性【答案】ABCD52、项目建议书的内容包括（）。
A项目提出的必要性和依据B投资估算、资金筹措及还贷方案设想C产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想D项目建设重点、难点的初步分析E环境影响的初步评价【答案】ABCE53、对于实施项目法人责任制的项目，项目董事会的职权有（）。
A负责筹措建设资金B组织编制项目初步设计文件C审核项目概算文件D拟定生产经营计划E提出项目后评价报告【答案】AC54、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须进行招标***（）A项目施工单项合同估价为150万元B项目总投资为2000万元，重要设备单项合同估价为50万元C项目总投资为2000万元，重要货物单项合同估价为80万元D项目总投资为4000万元，设计单项合同估价为40万元E项目总投资为4000万元，监理单项合同估价为50万元参考答案：DE55、根据《建筑法》，关于建筑工程发包与承包的说法，正确的有（）A建筑工程造价应按国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中***B发包单位可以将建筑工程的设计、施工设备采购一并发包给一个***C按照合同约定，由承包单位采购的设备，发包单位可以指定生产厂D两个资质等级相同的企业，方可组成联合体共同承包E总包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任感谢你的欣赏参考答案：ABE56、根据《招标投标法》，关于招标的说法，正确的有（）A邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人投标B采用邀请招标的，招标人可以告知拟邀请投标人向他人发出邀请的***C招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人D招标文件不得要求或标明特定的生产供应者E招标人需澄清招标文件的，应以电话或书面形式通知所有招标文件收受人参考答案：ACD57.根据《合同法》，属于委托合同的有（）。
2017年上半年天津监理工程师：保险赔偿考试试卷
2017年上半年天津监理工程师：保险赔偿考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某宗房地产未来第一年的净收益为20万元．此后每年的净收益会在上一年的基础上增加3万元，该类房地产的报酬率为8%。
该房地产的价格为__万元。
A．695.83B．681.25C．715.83D．718.752、可变更可撤销合同中，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金3、建筑施工企业依法为职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费。
A：必须B：应当C：一定D：鼓励E：工程保险金4、某项目前五年累计财务净现值为50万元，第6、7、8年年末净现金流量分别为40、40、30万元，若基准收益率为8%，则该项目8年内累计财务净现值为__万元。
A．114.75B．134.39C．145.15D．160.005、工程建筑面积㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
A：100B：200C：300D：500E：工程保险金6、某工程项目建设其他费用不包括。
A：土地使用费B：研究试验费C：设备运杂费D：联合试运转费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、下列业主造成的情况下，承包方不可以提出利润索赔。
A：工程变更B：业主未能提供现场C：暂停施工D：文件有缺陷或技术性错误E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某新建项目，建设期为2年，每年贷款额相等，共从银行贷款960万元。
贷款年利率为6％，则该项目建设期利息为万元。
A：44．O6B：58．46C：88．13D：116．93E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是。
A：当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率B：当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率C：在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小D：实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、某新建化工项目，建设期为3年，共向银行贷款1300万，贷款情况为：第一年，300万元；第二年，600万元；第三年，400万元。
陕西省2017年监理工程师：保险赔偿考试试题
陕西省2017年监理工程师：保险赔偿考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】根据《高强混凝土应用技术规程》，高强混凝土是指强度等级不低于的混凝土。
A：C50B：C55C：C60D：C65E：工程变更单2、工程项目在开工建设之前，要切实做好各项准备工作不包括。
A：组建生产管理机构B：征地、拆迁和场地平整C：准备必要的施工图纸D：办理工程质量监督和施工许可手续E：工程保险金3、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。
A：项目名称B：项目特征C：项目划分D：项目编码E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、对于规模大、工艺复杂、需要分期出图的工程项目，承包单位要求分阶段报审施工组织设计的，应经过批准。
A：建设单位B：设计单位C：监理单位D：质监部门E：工程变更单5、【例3·单选题】当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用编制建筑工程概算。
A：预算单价法B：概算指标法C：类似工程预算法D：扩大单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的关系。
A：债权与债务B：代理与被代理C：法人与自然人D：权利与义务E：专业监理7、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是。
A：通知委托人，建议下达停工指令B：征得委托人同意后，下达停工指令C：立即下达停工指令并尽快通知委托人D：立即召开现场会议，讨论对策E：专业监理8、【例1·单选题】在项目做出投资决策后，项目投资控制的关键在于。
A：勘查B：监理C：设计D：运营E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、项目总承包管理模式的主要优点为__。
A．有利于质量控制B．有利于业主选择承建单位C．合同管理、组织协调比较有利D．有利于投资控制10、对建设工程实施监理时，负责检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件的人员是__。
2017年上半年河北省监理工程师：保险赔偿考试题
2017年上半年河北省监理工程师：保险赔偿考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、从支付工程款的时间顺序出发，投标人对土方分项工程和电气设备安装分项工程采用不平衡报价时，应遵循的原则是。
A：土方分项工程单价适当提高，电气安装分项工程单价适当降低B：两者单价均适当降低C：两者单价均适当提高D：土方分项工程单价适当降低，电气安装分项工程单价适当提高E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有__个命令源。
A．1B．2C．3D．大于33、建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由组织。
A：建设单位负责人B：总监理工程师C：施工项目负责人D：专业监理工程师E：工程变更单4、实施工程建设全过程监理的项目，收集新技术、新设备、新材料和新工艺的信息，应侧重在__。
A．项目决策阶段和设计阶段B．设计阶段和施工准备阶段C．施工准备阶段和施工阶段D．施工阶段和竣工验收阶段5、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。
A．甲级B．监理业务跨部门的C．本部门乙、丙级D．兼承监理业务的6、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由补偿。
A：保险公司B：发包人C：承包人D：发包人和承包人共同E：专业监理7、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为__周。
A．1B．2C．3D．48、指定分包商是，完成某项特定工作内容的特殊分包商。
A：由建设单位选定，与总包商签订合同B：由总包选定，与建设单位签订合同C：由监理工程师选定，与建设单位签订合同D：由建设单位选定，与工程师签订合同E：专业监理9、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
2017年上半年云南省监理工程师合同管理：保险赔偿考试试题
2017年上半年云南省监理工程师合同管理：保险赔偿考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、有效决策是建立在的基础上的。
A：数据和信息分析B：理念和经验分析C：预算和过程分析D：筛选和经验分析E：工程变更单2、在建设工程质量特性中，是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A：适用性B：耐久性C：可靠性D：安全性E：工程变更单3、是投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。
A：隐蔽工程验收B：工程预验收C：竣工结算D：工程竣工验收E：工程保险金4、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，大型机械设备进出场及安拆费列入__。
A．施工机械使用费B．施工机构迁移费C．措施费D．间接费5、合同法律关系的主体不包括。
A：自然人B：法人C：智力成果D：其他组织E：专业监理6、工程项目的设计成果完成后，由负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。
A：设计人B：监理人C：审图机构D：发包人E：专业监理7、根据《建设工程监理规范》。
监理规划应。
A：在签订委托监理合同后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位B：在签订委托监理合同后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位C：在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位D：在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位E：工程保险金8、在建设工程进度调整的系统过程中，采取措施调整进度计划时，应当以为依据。
A：本工作及后续工作的总时差B：本工作及后续工作的自由时差C：非关键工作所拥有的机动时间D：后续工作和总工期的限制条件E：自我评定9、设计概算是在阶段编制的确定工程项目投资费用的文件。
A：方案设计B：初步设计C：技术设计D：施工图设计E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、对于投资偏差的原因，不属于业主原因的是。
2017年上半年云南省监理工程师合同管理：保险赔偿考试试卷
2017年上半年云南省监理工程师合同管理：保险赔偿考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是__。
A．工程合格程度B．安全达标程度C．工程返修程度D．顾客满意程度2、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行实质性相应，其投标将被否决。
A：按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足B：按照招标文件要求逐页签字C：投标人业绩超出招标文件的要求D：有法定代表人的签字和盖章E：专业监理3、下列业主造成的情况下，承包方不可以提出利润索赔。
A：工程变更B：业主未能提供现场C：暂停施工D：文件有缺陷或技术性错误E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由签认后报建设单位。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：专业工程师D：施工单位技术负责人E：工程变更单5、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照设计图纸、技术规范和标准组织施工，同时应负责。
A：提供施工场地B：组织设计图纸交底C：审核设计变更方案D：检验建筑材料、构配件E：工程变更单6、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续费为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17％，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为7／元。
A：1260．00B：1271．90C：1321．50D：1330．40E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是。
A：通知委托人，建议下达停工指令B：征得委托人同意后，下达停工指令C：立即下达停工指令并尽快通知委托人D：立即召开现场会议，讨论对策E：专业监理8、项目监理机构组织设计过程中，应在考虑影响管理跨度的各种因素后，根据具体情况确定。
2017年上半年山西省监理工程师：保险赔偿考试试卷
2017年上半年山西省监理工程师：保险赔偿考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、扩大单价法编制单位工程概算首先以为依据，编制成扩大单位估价表。
A：概算指标B：概算定额C：预算定额D：类似工程预算资料E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是__。
A．物B．财C．行为D．智力成果3、当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是。
A：自由时差B：时距C：总时差D：虚工作E：自我评定4、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是。
A：人工费上涨B：定额消耗量变化C：遇雨季导致工期延长D：设计变更E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表后，在熟悉本工程的试验项目及其要求后对施工试验室进行考核。
A：总工程师B：总实验师C：专业监理工程师D：专业工程师E：工程变更单6、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。
A．50万元以上100万元以下B．30万元以上50万元以下C．30万元以上80万元以下D．40万元以上80万元以下7、随着建设工程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善。
这是编写监理规划应满足的要求。
A：符合建设工程运行规律B：具体内容具有针对性C：基本构成内容应力求统一D：分阶段编制完成E：工程保险金8、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为之日。
A：工程师发出设计变更通知B：承包人完成变更工程C：承包人提交变更追加合同价款报告D：最近一期工程进度款支付E：专业监理9、《中华人民共和国合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在__到达受要约人。
2017年上半年吉林省监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题
2017年上半年吉林省监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是。
A：自由时差为零，总时差必定为零B：总时差为零，自由时差必定为零C：在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D：在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差E：自我评定2、为了识别建设工程风险，在风险分解的循环过程中，一旦发现新的风险，就应当__。
A．建立建设工程风险清单B．识别建设工程风险因素、风险事件及后果C．直接将该风险补充到已建立的风险列表中D．进行风险评价3、施工单位质量记录资料包括三方面的内容，下列内容不属于的是。
A：施工现场质量管理检查记录资料B：工程材料质量记录C：工程设备价款记录D：施工过程作业活动质量记录资料E：工程变更单4、下列机电产品必须进行国际招标的是。
A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品B：一次性采购产品合同估算价格120万元人民币C：供产品维修用的零件及部件D：旧机电产品E：专业监理5、实现有效进度控制的关键是。
A：组织协调B：合同管理C：风险管理D：信息管理E：自我评定6、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交。
A：现场同期记录B：索赔意向通知C：索赔报告D：索赔证据E：专业监理7、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得=15％、=18％、=20％时所对应的净现值分别为150万元、30万元和一10万元，则该项目的财务内部收益率为。
A：17．50％B：19．50％C：19．69％D：20．16％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、按照单位工程施工总进度计划，施工单位已完成施工合同所约定的所有工程量，并完成自检工作，组织预验收。
A：总监理工程师B：专业监理工程师C：项目经理D：建设单位E：工程变更单9、在网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后△T，而未超过该工作的自由时差，则。
广西2016年上半年监理工程师：保险赔偿试题
广西2016年上半年监理工程师：保险赔偿试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列质量事故中，属于建设单位责任的是。
A：商品混凝土未经检验造成的质量事故B：总包和分包职责不明造成的质量事故C：施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故D：地下管线资料不准确造成的质量事故E：工程变更单2、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为。
A：无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B：无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C：补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D：补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延E：专业监理3、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是__。
A．招标公告B．投标书C．寄送的价目表D．招股说明书4、招标人对施工投标保函的正确处理方式是。
A：未中标的投标人不退还B：中标的投标人在中标的同时退还C：在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D：投标人在投标有效期内撤销投标书后退还E：专业监理5、对于施工现场喷涂、油漆之类的工序质量检查，宜采用的检验方法是。
A：分析法B：量测法C：试验法D：目测法E：工程变更单6、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。
A：协调处理施工现场周围地下管线保护工作B：按工程需要提供非夜间施工使用的照明C：办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D：组织设计交底E：专业监理7、单价合同计量中，工程师接到承包人提交的已完工程报告后内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。
A：24hB：3dC：7dD：14dE：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、未经__签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序。
A．监理工程师B．监理员C．技术负责人D．总监理工程师9、【例4·单选题】在某建设项目投资构成中，建筑安装工程费为2000万元，设备及工、器具购置费为1000万元，工程建设其他费用为500万元，预备费为200万元，建设期贷款1800万元，应计利息为80万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的建设投资为万元。
2016年上半年安徽省监理工程师：保险赔偿考试试卷
2016年上半年安徽省监理工程师：保险赔偿考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、需要建设单位长期保存、监理单位短期保存的监理文件是__。
A．监理月报总结B．不合格项目通知C．月付款报审与支付D．工程延期报告及审批2、某建筑公司承建某县政府办公楼，其营业额为5000万元人民币，则该施工企业应绷纳的城市维护建设税应为万元。
A：1．5B：4．5C：7．5D：10．5E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、【例1·单选题】依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的工程项目年度计划的内容包括。
A：投资计划年度分配表B：工程项目一览表C：工程项目进度平衡表D：年度建设资金平衡表E：自我评定4、根据保险公司公布的潜在损失一览表，对建设工程风险进行识别的方法是。
A：专家调查法B：经验数据法C：初始清单法D：风险调查法E：工程保险金5、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当。
A：编制工程设计作业进度计划B：审查设计进度计划的合理性和可行性C：检查工程设计人员的专业构成情况D：编制工程设计阶段进度计划E：自我评定6、技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的__文件。
A．概算B．修正概算C．预算D．修正预算7、监理单位使用承包商提供的施工现场办公和生活用房，其费用应由__承担。
A．监理单位B．承包商C．业主D．业主和监理单位共同8、【例1．单选题】两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。
A：各自B：综合后C：资质等级高D：资质等级低E：工程保险金9、根据《工程监理企业资质管理规定》，综合资质工程监理企业须具有个以上工程类别的专业甲级工程监理资质。
A：6B：5C：4D：3E：工程保险金10、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。
2017监理员考试多选题(5套题附答案)
2017年监理员测试题多选题41. 工程网络计划工期优化的目的是为了( )。
A.缩短计算工期B.寻求节约材料条件下的最优工期C.寻求最低成本时的最优工期D.在一定约束条件下使工期最短E.寻求资源均衡条件下的最优工期正确答案：A,D42. 项目监理机构应采取（）形式对工程建设实施监理。
A.见证B.旁站C.巡视D.平行检验E.合同管理正确答案：B,C,D43. 按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的是（）。
A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行C.投标保证金有效期应当超出投标有效期30日D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同正确答案：D,E44. 《侵权责任法》中规定的规则原则有（）。
A.过错原则B.过错推定原则C.无过错原则D.平等原则E.公平原则正确答案：A,B,C,E45. 流水施工的时间参数包括（）。
A.流水节拍B.流水强度C.流水步距D.流水施工工期E.工作面正确答案：A,C,D46. 如果网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则进度计划的调整方法为：A.如果工程项目必须按照原计划工期完成，则只能采取缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来达到调整计划的目的B.如果项目总工期允许拖延，则此时只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制检查日期之后的简化网络计划即可C.如果项目总工期允许拖延，但允许拖延的时间有限，则当实际进度拖延的时间超过此限制时，也需要对网络计划进行调整，以便满足要求D.应选用资源占用量大或者直接费用高的后续关键工作，适当延长其持续时间E.必须采取缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来达到调整计划的目的正确答案：A,B,C47. 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（）请求撤销合同。
广西2017年监理工程师：保险赔偿考试试题
广西2017年监理工程师：保险赔偿考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目2、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。
A．专家调整法B．流程图法C．经验数据法D．初始清单法3、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。
A．组织措施B．技术措施C．安全措施D．经济措施及合同措施4、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A．项目经理B．授权的监理人员C．授权的监理工程师D．监理单位技术负责人5、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种__的风险对策。
A．风险回避B．风险转移C．损失控制D．风险自留6、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目7、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师8、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。
A．项目建议书B．可行性研究C．项目决策D．勘察、设计9、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针B．参谋与咨询C．组织与调配D．操作与完成任务10、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．6011、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。
四川省2016年上半年监理工程师：保险赔偿考试试卷
四川省2016年上半年监理工程师：保险赔偿考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、当采取某项投资控制措施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响，就应考虑选择其他更好的措施，这是建设工程投资的。
A：动态控制B：系统控制C：全方位控制D：全过程控制E：工程保险金2、为了有效地控制项目目标，必须将主动控制与被动控制紧密结合起来，并且按照__的原则处理好两者之间的关系。
A．主动控制为主，被动控制为辅B．被动控制为主，主动控制为辅C．主动控制与被动控制并重D．力求加大主动控制在控制过程中的比例，同时进行定期，连续的被动控制3、风险事件K、L、M、N发生的概率分别为=5％、=8%、=12％、=15％，相应的损失后果分别为QK一30万元、QL=15万元、=10万元、=5万元，则风险量相等的风险事件为。
A：K和MB：L和MC：M和ND：K和NE：工程保险金4、下列关于工程承发包模式优点的说法中，属于项目总承包模式优点的是。
A：有利于投资控制B：有利于质量控制C：有利于业主选择承包商D：有利于合同管理E：工程保险金5、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。
A：发包人提供的材料、设备不符合要求B：发包人原因指示的暂停施工C：发包人要求提前交货D：隐蔽工程的重新检验证明质量合格E：专业监理6、按照《建设工程施工合同(示范文本)》，监理工程师工程计量结果视为有效的是。
A：承包人在计量前12小时收到通知但未参加的工程计量B：承包人在计量前24小时收到通知但未参加的工程计量C：对承包人超出设计图纸范围的工程进行的工程计量D：收到承包人已完工程量报告的8天后进行的工程计量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。
该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差天。
江西省上半年监理工程师保险赔偿模拟试题【范本模板】
江西省2016年上半年监理工程师:保险赔偿模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、当采取某项投资控制措施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响，就应考虑选择其他更好的措施。
这是建设工程投资控制的. A：系统控制 B：动态控制 C：全过程控制 D：全方位控制 E：工程保险金2、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是。
A：建设工程勘察合同 B：建设工程设计施工总承包合同 C：建设工程设计合同 D：建设工程施工合同 E:专业监理 3、红细胞破坏后被单核—巨噬细胞系统吞噬不出现__ A．Hb分解为血红素和珠蛋白 B．血红素降解为胆绿素、铁和一氧化碳 C．珠蛋白降解为氨基酸 D．血红蛋白与结合珠蛋白结合为复合体 E．红细胞被分解成铁、珠蛋白、胆红素 4、工程的监理文件资料暂由建设单位保管。
A：改建工程 B：扩建工程 C：停建、缓建工程 D:维修工程 E：工程保险金 5、导致非计划性风险自留的主要原因不包括。
A：缺乏风险清单 B:风险识别失误 C：风险分析与评价失误 D：风险决策实施延误 E：工程保险金 6、甲是某材料供应公司的法定代表人,董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同,施工企业不知其超越权限,该合同的效力状态为。
A：不成立 B：无效C：可撤销 D：效力待定E:专业监理 7、【例2·单选题】某施工合同约定,人员窝工补贴为15元／工日.在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2d，人员窝工20个工日;在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2d，人员窝工30个工日.为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为. A:4d，750元 B：4d，450元 C：4d，0元 D：2d，0元 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 8、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，承包人应负责的试运行由承担全部试运行费用.施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时，由进行修复，并按照缺陷原因由责任人承担相应的费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广西2017年上半年监理工程师：保险赔偿考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报进行批准。
A：原设计单位B：原审批机关C：原备案部门D：建设行政管理部门E：专业监理2、某工业项目固定资产投资3000万元，流动资产为1500万元，其中资本金占项目总投资的50％。
投产后，销售税金及附加为150万元，平均年净利润为600万元，则该项目的平均资本金净利润率为％。
A：13.73B：26．67C：38．66D：27．54E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、国产标准设备原价一般是指。
A：设备出厂价与采购保管费之和B：设备购置费C：设备出厂价与运杂费之和D：设备出厂价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、下列关于工程费用与工期关系的说法中。
正确的是。
A：直接费会随着工期的缩短而增加B：直接费率会随着工期的增加而减小C：间接费会随着工期的缩短而增加D：间接费率会随着工期的增加而减小E：自我评定5、建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的。
A：质量要求B：质量水平C：质量宗旨和方向D：质量策划E：工程变更单6、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目7、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容是__。
A．编制阶段性设计进度计划B．定期检查设计工作实际进展情况C．协调设计各专业之间的配合关系D．建立健全设计技术经济定额8、按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是。
A：监理委托函B：工程变更申请书C：监理合同专用条件D：实施过程中与委托人签署的补充文件E：专业监理9、对于承包商来说，下列合同中风险最小的是合同。
A：可调总价B：可调单价C：成本加奖罚D：成本加固定金额酬金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4％，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。
该笔贷款还本付息总额为万元。
A：243．33B：248．00C：252．50D：253．06E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、GB/T 19000—2000族标准质量管理原则之一是__。
A．全过程管理B．系统控制C．全员作用D．全员参与12、由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以。
A：折价拍卖工程B：提交裁决C：起诉D：停工E：专业监理13、【例3·单选题】某厂需要修建4台设备的基础工程，施工过程包括基础开挖、基础处理和浇筑混凝土。
因设备型号与基础条件等不同，使得4台设备(施工段)的各施工过程有着不同的流水节拍，见表2-6。
则流水施工工期是。
A：16B：18C：20D：22E：自我评定14、工程师一般不对进行计量。
A：承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成的返工B：工程量清单中的全部项目C：合同文件中规定的项目D：工程变更项目E：由于传染病的影响而暂时停止的施工15、采用非匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时，涂黑粗线的长度表示该工作的。
A：计划完成任务量B：实际完成任务量C：实际进度偏差D：实际投入的时间E：自我评定16、应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。
A：可行性研究勘察B：选址勘察C：初步勘察D：详细勘察E：工程变更单17、监理单位是从__的角度出发对工程进行质量控制。
A．建设工程生产者B．社会公众C．业主或建设工程需求者D．项目的贷款方18、对于投资偏差的原因，不属于业主原因的是。
A：投资规划不当B：建设手续不全C：未及时提供场地D：图纸提供不及时E：由于传染病的影响而暂时停止的施工19、在组织流水施工时，某施工过程(专业施工队)在单位时间内完成的工作量，称为。
A：流水节拍B：流水步距C：流水时距D：流水强度E：自我评定20、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由。
A：保管员负责赔偿损失B：发包人承担损失责任C：承包人负责赔偿损失D：发包人与承包人共同承担损失责任E：专业监理21、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
A．2B．3C．4D．522、按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括。
A：检查产品合格证B：出厂检验报告C：进场复验报告D：物理性质试验报告E：工程变更单23、在投资项目的财务评价中，计算资产负债率这一评价指标的目的是要对项目的进行分析。
A：负债水平B：偿债能力C：盈利水平D：保障能力E：由于传染病的影响而暂时停止的施工24、质量控制是质量管理的一部分，。
A：致力于满足质量要求B：致力于提供质量要求得到满足的信任C：增强满足质量要求的能力D：制定质量目标、规定过程和资源，以实现其目的E：工程变更单25、【例2·单选题】表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是。
A：GB／T19000--2008B：GB／T19001--2008C：GB／T19004--2009D：IS019011E：工程变更单二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求是（）。
A．各专业队投入施工后尺可能保持连续作业B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接C．流水步距的数目应等于施工过程数D．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值E．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值2、进度控制的经济措施包括。
A：建立进度信息沟通网络B：实施工期提前奖励和延期罚款C：及时办理工程预付款支付手续D：加强风险管理E：及时办理工程进度款手续3、BIM在工程项目管理中的应用范围包括方面。
A：可视化模型建立B：管线综合C：4D虚拟施工D：成本核算E：3D虚拟施工4、《建筑工程监理规范》(GB 50319—2000)规定了监理单位__的职责。
A．总监理工程师B．监理企业技术负责人C．监理员D．总监理工程师代表E．专业监理工程师5、阶段性设计进度计划包括。
A：设计准备工作进度计划B：初步设计工作进度计划C：设计总进度计划D：施工图设计工作进度计划E：设计作业进度计划6、风险可根据不同的角度进行分类，按风险所造成的不同后果可将风险分为__。
A．基本风险B．特殊风险C．综合风险D．纯风险E．投机风险7、对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括。
A：进度款是否按规定程序支付B：竣工工程内容是否符合合同条件C：隐蔽验收记录是否手续完整D：预付款支付额度是否符合合同约定E：设计变更审查、签证手续是否齐全8、单位工程质量验收合格应符合下列规定__。
A．单位工程所含分部工程的质量均应验收合格B．质量控制资料应完整C．单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料基本完整D．主要功能项目的抽查结果有些不符合相关专业质量验收规范的规定E．观感质量验收应符合要求9、下列有关见证取样的要求，描述正确的有。
A：试验室要具有相应的资质并进行备案、认可B：负责见证取样的专业监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格C：施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任D：试验室出具的报告不可作为工序产品质量评定的依据E：见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定10、【例4·多选题】依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有。
A：发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人B：承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C：承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D：工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E：合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行11、某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是__。
A．施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B．通过有关调解仍未解决合同纠纷C．施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D．和解无效E．人民法院没有管辖权12、工程网络计划中的关键线路是指的线路。
A：单代号搭接网络计划中由关键工作组成B：双代号时标网络计划中自始至终没有波形线C：单代号网络计划中相邻工作时间间隔均为零D：双代号网络计划中自始至终没有虚箭线E：双代号网络计划中由关键声点组成13、委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权力不包括__。
A．起草招标文件B．接受委托招标代理C．对规划设计要求的认定权D．工程款支付的审核和签认权E．对监理人员的监督控制14、设备基础检查验收的要求主要是__。
A．基础断面尺寸、位置、标高、平整度等是否符合要求B．模板尺寸、位置、标高是否符合要求C．预埋件的数量和位置的正确性D．混凝土的质量是否符合要求E．钢筋的规格型号是否符合要求15、【例2·多选题】事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起的客观现象。
A：合同法律关系产生B：合同法律关系变更C：合同法律关系消灭D：合同法律关系转移E：合同法律关系冻结16、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的职责包括。
A：参与工程质量事故的调查B：组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作C：负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收D：检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况E：审核工程计量的数据和原始凭证17、按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括__。
A．中标函B．投标保函C．监理合同标准条件D．监理委托函E．标准、规范18、下列双代号网络计划时间参数计算式正确的有。
A：B：C：D：E：19、【例5·多选题】建设工程施工物资储备计划的编制依据包括。
A：物资需求计划B：物资储备定额C：物资储备方式D：物资供应市场价格E：物资供应市场分布20、下列__属于新增固定资产价值的构成内容。