工程款支付管理规定

合集下载

工程款支付管理规定

工程款支付管理规定第一条为规范并明确公司各职能部门在对外业务联系中关于合作项目工程款支付的行为，在有利于公司业务良性发展及为达到财务风险最小化，特制定本制度.第二条支付的合作项目工程款是指支付给项目承包人的工程款净额，即工程合同总价扣除税金和管理费后的剩余工程款。

第三条办理工程款支付应提交的资料：1、项目承包人的有效身份证明文件原件，留存复印件；2、项目承包人与公司签订的内部经济承包合同；3、项目承包人的有效联系方式及紧急联系人联系方式；4、若授权他人还需提供现场亲笔签字的授权委托书及受托人的有效身份证明文件及联系方式。

第四条办理工程款支付应提交的票据：1、销售发票。

提供销售合同原件并开具与合同内容、到帐金额一致的工程项目的销售发票•2、税票。

提供与销售发票相关的所有税票，包括营业税及附加、所得税、印花税、防洪及价调等，以国家税务机关要求作相应调整。

3、成本票据。

按销售发票金额的60%|供合法有效的成本票据，票据的料、工、费比例应与中标预算的相关料、工、费比例一致，具体如下：①材料：提供与中标预算一致的苗木品种、其他主材、辅助材料等正规有效发票。

②人工费：提供正规劳务费发票。

③其他费用：提供机械购置及机械租赁费、检测费、劳保费、办证费、保险费、规费、柴油汽油票、办公用品、劳保用品、运输费（招待餐饮餐费除外）等各类正规有效发票及项目部管理人员工资。

第五条成本发票要求1必须是正规合法的发票，如果被查出假票，按假票金额的5啊款。

2发票如果是有单位抬头的，单位抬头填：江西久久园林开发有限公司。

3、发票日期要求：年底12月份前办理支付手续的，成本发票的开票日期可以为当年度，即开票时间为当年1-12月份均有效，1-3月份办理支付手续的, 开票日期为办理支付手续时间的前三个月之内。

4、发票的计量单位为“批”的，必须附清单。

5、发票总额大于10万的必须提供：发票开具单位的营业执照、税务登记证、发票领购簿复印件并加盖公章。

工程项目管理规定支付(3篇)

第1篇第一章总则第一条为了规范工程项目管理支付行为，确保工程项目的顺利进行，提高资金使用效益，保障各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，结合工程实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于在我国境内进行的各类工程项目，包括新建、改建、扩建、技术改造等项目。

第三条工程项目管理支付应当遵循以下原则：（一）合法性原则：支付行为应符合国家法律法规和工程项目合同的规定。

（二）真实性原则：支付款项应当真实、准确、完整地反映工程项目实际情况。

（三）安全性原则：支付款项应当确保资金安全，防止资金流失。

（四）效益性原则：支付款项应当合理、有效，提高资金使用效益。

第二章工程项目管理支付范围第四条工程项目管理支付范围包括：（一）工程设计费：包括设计方案、施工图设计、工程咨询等费用。

（二）施工费用：包括施工材料、设备、人工、施工机械等费用。

（三）监理费用：包括监理单位提供的服务费用。

（四）其他费用：包括勘察、检测、试验、验收、保险等费用。

第三章工程项目管理支付方式第五条工程项目管理支付方式包括以下几种：（一）现金支付：适用于小额支付，支付双方约定现金结算。

（二）银行转账：适用于大额支付，通过银行转账方式进行结算。

（三）支票支付：适用于一定金额以上的支付，通过开具支票方式进行结算。

（四）汇票支付：适用于异地支付，通过开具汇票方式进行结算。

（五）信用支付：适用于合同约定，支付方在约定时间内向收款方提供信用支付。

第四章工程项目管理支付程序第六条工程项目管理支付程序如下：（一）支付申请：支付方根据工程项目实际情况，向收款方提出支付申请。

（二）审核批准：收款方对支付申请进行审核，确认无误后予以批准。

（三）支付通知：收款方将支付申请和批准结果通知支付方。

（四）支付执行：支付方按照约定方式，将款项支付给收款方。

（五）支付确认：收款方收到款项后，向支付方确认支付完成。

第五章工程项目管理支付时间第七条工程项目管理支付时间应当符合以下要求：（一）按期支付：支付方应当按照合同约定的时间，按时支付款项。

工程款付款管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范工程款支付行为，保障工程项目的顺利进行，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于本单位承担的所有工程项目的工程款支付管理。

第三条工程款支付应遵循公平、公正、公开的原则，确保工程款的合理、及时支付。

第四条工程款支付管理应当与工程进度、质量、安全等管理工作相结合，确保工程项目的顺利进行。

第二章工程款支付流程第五条工程款支付流程包括以下步骤：1. 项目立项审批：在项目立项阶段，对工程款的支付方式进行初步确定。

2. 工程合同签订：在工程合同中明确工程款支付方式、支付节点、支付比例等内容。

3. 施工进度款申请：施工单位根据工程进度，向建设单位提出施工进度款申请。

4. 审核与审批：建设单位对施工单位提交的施工进度款申请进行审核，确保其符合合同约定和工程实际进度。

5. 工程款支付：经审批通过的施工进度款，由建设单位按照合同约定支付给施工单位。

6. 工程款结算：工程竣工后，进行工程款结算，包括结算金额、支付方式、支付时间等内容。

第三章工程款支付方式第六条工程款支付方式包括以下几种：1. 预付款：在工程开工前，建设单位按照合同约定支付给施工单位一定比例的预付款。

2. 进度款：根据工程进度，按照合同约定分期支付给施工单位工程款。

3. 结算款：工程竣工后，根据工程结算结果支付给施工单位结算款。

4. 验收款：工程通过验收后，支付给施工单位验收款。

5. 保修金：根据合同约定，预留一定比例的保修金，在保修期满后支付。

第四章工程款支付节点第七条工程款支付节点应根据工程进度和合同约定设置，一般包括以下节点：1. 工程开工前：支付预付款。

2. 工程进度达到合同约定比例时：支付进度款。

3. 工程竣工验收合格后：支付结算款。

4. 保修期满后：支付保修金。

第五章工程款支付比例第八条工程款支付比例应根据工程进度和合同约定设置，一般包括以下比例：1. 预付款比例：一般不超过合同金额的10%。

工程项目款支付管理制度

工程项目款支付管理制度第一章总则第一条为规范和加强工程项目款支付管理，提高资金使用效率，防范和化解风险，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司所有工程项目的款项支付管理。

第三条支付对象：项目款支付对象为供应商、承包商、劳务方等合同约定的支付对象，需按照合同约定或相关规定进行支付。

第四条支付依据：支付依据应符合合同规定、财务管理制度和国家法律法规的要求。

第五条支付条件：支付应满足项目工程进度、质量、安全等相关条件，确保项目进展顺利。

第六条款项支付方式：款项支付方式包括现金支付、银行转账支付、支票支付等形式，需根据具体情况灵活选择。

第七条财务审批：各级财务审批人员应遵循财务审批流程，重点审查支付申请的依据、金额、付款方等关键信息。

第八条风险防范：应建立风险评估机制，及时发现和解决支付过程中可能出现的风险。

第二章款项支付流程第九条付款申请：项目管理人员提供付款申请表，明细列出支付对象、支付金额、支付原因等相关信息。

第十条财务审批：财务审批人员对付款申请进行审批，核实付款依据、金额、付款对象等关键信息。

第十一条资金调度：财务人员核实申请金额，并进行资金调度，确保支付资金来源正确合法。

第十二条支付执行：财务部门执行支付动作，根据款项支付方式进行支付操作。

第十三条收款确认：支付对象收到款项后，应签收确认，并将收款信息反馈给公司财务部门。

第十四条归档管理：支付相关文件归档管理，要求完整、一致，便于查阅和审计。

第三章监督与审计第十五条内部审计：公司设立内部审计机构，对款项支付流程进行定期审计，发现问题及时整改。

第十六条外部审计：公司定期邀请外部审计机构对财务支付流程进行审计，提供合规性和风险评估报告。

第十七条监督机制：公司设立独立监督机构，监督支付流程的执行情况，发现问题汇报给公司高层管理。

第四章管理制度第十八条资金管理：公司要建立健全资金管理制度，确保支付资金来源合法、使用透明。

第十九条内部控制：公司应建立健全内部控制机制，规范款项支付流程，防范风险。

工程款支付管理规定三篇

工程款支付管理规定三篇篇一：工程款支付管理规定目的1为规范项目建设过程中工程款支付流程，加快流转速度，提高工作效率，满足履约要求，同时确保资金支付控制在资金预算、成本指标和合同约定的范围内，特制定本工程款支付管理办法。

2范围定义总公司：指星月集团上海投资有限公司项目公司：指总公司下属的所有项目公司2.2适用范围3总公司及下属项目公司开发的项目所有的项目资金支付；4执行原则3.1支付依据（1）施工合同中有关工程造价、资金支付及保证金等条款。

（2）材料、设备采购合同中有关价格、交货、验收和保修等条款。

（3）目标成本、工程预算书、决算书及工程审计报告等。

3.2支付的基本原则（1）预（决）算的审计应公正、合理、准确、精细。

5（2）工程款支付要严格根据现场实际完成进度及合同约定条款支付，杜绝发生提前、超额支付工程款等现象。

6职责项目公司（1）负责对工程款申请单位所完工程量形象进度的核定或阶段性成果的确认；（2）负责对申请付款单位所完工作的质量作出评定，并对是否达到付款要求出具相关意见；总公司（1）负责对付款事由完成情况及完成质量作出评价；（2）负责及时对工程款申请单位工程量及工程价款的核定，如聘请投资监理，则此项工作主要由投资监理完成，成本合约部负责协调、配合和复核工作；（3）负责对付款事由相关约定进行确认，主要包括以下几个方面：●合同中有所规定；●各方之间是否已协商达成一致；●申报的工程款项目是否经投资监理审核；●所申报金额是否与相应的凭证一致。

（4）负责审核付款事项是否与年度、月资金使用计划一致；（5）负责对付款事项作统筹安排；7（6）负责完成整个付款审批过程，审批完成后交由项目公司执行。

8工程款支付程序施工单位提出工程款支付申请施工单位根据合同约定和工程进展情况于每月25日前提出付款申请并提供完整的申请资料，报工程施工监理审核，送审资料一式三份，由施工单位填写“项目月（阶段）进度报审核定表”和“工程项目（阶段）进度款核验表”，报表需包括已完工程量预算书，如25日之后申请付款，造成延期付款责任由施工单位自负。

工程施工款支付管理(3篇)

第1篇一、施工款支付的原则1. 合同原则：施工款支付应严格按照合同约定执行，确保合同条款的合法性、合理性和可行性。

2. 诚信原则：施工款支付过程中，合同双方应遵循诚信原则，诚实守信，共同维护合同履行。

3. 及时原则：施工款支付应遵循及时原则，确保工程进度不受影响。

二、施工款支付的管理流程1. 预付款支付：在工程开工前，发包人应按照合同约定支付预付款，用于承包人购置材料、设备、修建临时设施等。

2. 进度款支付：在工程实施过程中，发包人应按照合同约定，根据工程进度支付进度款。

具体流程如下：（1）承包人提交工程进度款申请，包括工程进度、已完成产值、合同约定比例等。

（2）监理单位审核承包人提交的工程进度款申请，签发或出具工程款支付证书。

（3）发包人审核监理单位签发的工程款支付证书，确认无误后签发付款凭证。

（4）发包人财务部门收到付款凭证后，及时将款项支付给承包人。

3. 竣工结算款支付：在工程竣工后，承包人提交竣工结算申请，发包人审核确认后，支付竣工结算款。

4. 质量保证金返还：在缺陷责任期内，若承包人履行了缺陷修复义务，发包人应返还质量保证金。

三、施工款支付的风险防范1. 严格审查合同条款：在签订合同时，应仔细审查合同条款，确保施工款支付相关条款的合法性、合理性和可行性。

2. 加强合同履行监管：发包人应加强对合同履行情况的监管，确保工程进度与施工款支付相符。

3. 建立健全工程进度款支付审批制度：明确工程进度款支付审批流程，确保支付过程的规范性和透明度。

4. 加强财务监管：发包人应加强对财务的监管，确保施工款支付的真实性和合规性。

5. 建立纠纷解决机制：在施工款支付过程中，如发生纠纷，应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

总之，工程施工款支付管理是工程建设过程中的重要环节，合同双方应严格遵守相关法律法规和合同约定，确保施工款支付过程的规范、及时和合规，以保障工程顺利进行。

第2篇一、支付管理原则1. 合同约定原则：工程施工款支付应严格按照合同约定执行，确保支付过程合法、合规。

工程项目工程款支付流程及管理规定

工程项目工程款支付流程及管理规定1. 引言本规定旨在规范工程项目工程款的支付流程和管理，确保款项的及时支付和合理使用。

本规定适用于所有工程项目的工程款支付。

2. 工程款支付流程2.1 工程款支付申请工程项目负责人应在完成相应工程量及验收工作后，向财务部门提出工程款支付申请。

支付申请应包括以下内容：- 工程项目的基本信息- 工程量清单及验收证明- 已支付的进度款及- 其他相关的支付凭证2.2 验证与审批财务部门收到支付申请后，应进行验证和审批。

验证内容包括：- 工程项目的实际完成情况- 进度款的支付记录与是否一致- 工程款支付申请的凭证是否完整审批人应确保支付申请的合法性和准确性，并及时作出审批决定。

2.3 支付款项支付款项的方式可根据实际情况灵活选择，常见的方式包括：- 银行转账- 支票支付- 网上支付支付款项应按照财务制度进行，确保支付的准确性和安全性。

3. 工程款管理规定3.1 工程款账户管理工程款应设立专门的账户进行管理，确保款项的安全和合规性。

账户的管理应包括：- 严格限制账户的使用权限- 定期对账户进行核对和审计- 及时处理账户余额不平或异常的情况3.2 工程款使用管理工程款的使用应符合相关的法律法规和项目需求，需经过严格的审核和审批程序。

具体管理措施包括：- 对工程款使用进行预算和计划管理- 严格控制工程款的支出，并保证支出的合理性和合规性- 定期进行工程款使用情况的报告和审计3.3 工程款追踪与监管财务部门应设立工程款追踪与监管机制，确保工程款的有效使用和监督。

具体操作包括：- 定期对工程款的使用情况进行核对和监测- 及时发现和处理工程款的滞留和挪用等问题- 建立相关的审计制度和风险控制机制4. 附则本规定自发布之日起生效，如有需要进行修改或补充，应经相关部门的审批和批准。

违反本规定的行为将受到相应的纪律和法律处罚。

以上为工程项目工程款支付流程及管理规定的内容，适用于所有工程项目的工程款支付，请相关部门和人员遵守执行。

工程合同中付款规定

工程合同中付款规定
一、支付方式
1. 预付款：业主应在合同签订后十个工作日内支付总合同价款的10%作为预付款至承包方指定的银行账户。

2. 进度款：根据合同约定的工程进度节点，业主应按照以下比例支付进度款：
- 完成基础工程后，支付总合同价款的20%；
- 结构封顶后，支付总合同价款的30%；
- 内外装修完成后，支付总合同价款的20%。

3. 竣工款：工程项目竣工验收合格后，业主应支付剩余的20%作为竣工款。

二、支付条件
1. 预付款支付时，承包方需提供等额的银行保函作为履约保证。

2. 进度款支付前，承包方必须提交工程进度报告，并经业主或其委托的监理工程师确认。

3. 所有款项支付前，承包方需提供相应金额的增值税专用发票。

三、逾期支付
1. 如业主未能在约定时间内完成支付，应按照未付金额的千分之五每日向承包方支付违约金。

2. 逾期支付超过30天，承包方有权暂停工程施工，直至收到逾期款项及违约金。

四、变更与调整
1. 如工程量发生变更，双方应根据实际完成的工程量进行调整，并签署书面变更协议。

2. 变更协议签署后，业主应在变更协议约定的时间内支付相应的增减款项。

五、最终结算
1. 工程项目竣工验收合格后，承包方应在30天内提交完整的结算资料给业主。

2. 业主在收到结算资料后30天内完成审核，并在确认无误后的15个工作日内支付剩余的竣工款。

六、质量保证金
1. 承包方应在收到最终竣工款前，预留总合同价款的5%作为质量保证金。

2. 质量保证期限为工程竣工验收合格之日起两年，质保期满无质量问题后，业主应无条件退还质量保证金。

项目公司工程款支付管理规定

项目公司工程款支付管理规定1. 引言项目公司作为参与工程项目的主体之一，需要确保工程款的支付管理制度能够合理、规范地进行，以保障工程款的安全、准确、及时支付，并确保与相关方的合作关系的稳定和良好发展。

本文档旨在规范和指导项目公司工程款支付管理，确保支付的合规性和透明性。

2. 适用范围本规定适用于项目公司在工程项目中的工程款支付管理，适用于所有与工程款支付相关的项目公司职能部门和人员。

3. 定义• 3.1 工程款：指项目公司向工程承包方支付的款项，用于支付工程进度、材料、设备、劳务等相关费用。

• 3.2 工程款支付管理：指项目公司对工程款支付的组织、流程、操作等方面进行规范和管理的活动。

4. 工程款支付管理流程项目公司工程款支付管理流程主要包括以下几个环节：4.1 合同审查与签订阶段在合同审查与签订阶段，项目公司需进行以下工作： - 核对与工程款支付相关的合同条款，并确保合同的有效性和合规性； - 确定工程款支付的时间节点、金额及支付方式。

4.2 工程进度审核阶段在工程进度审核阶段，项目公司需进行以下工作： - 审核工程承包方提交的工程进度报告，确保工程进度的真实性和合规性； - 核对工程进度与合同约定的支付条件是否匹配。

4.3 工程款支付申请阶段在工程款支付申请阶段，项目公司需进行以下工作： - 工程承包方向项目公司提交工程款支付申请，包括申请金额、款项用途、支付账户等信息； - 项目公司进行申请的审核，包括审核申请的合规性和准确性。

4.4 工程款支付执行阶段在工程款支付执行阶段，项目公司需进行以下工作： - 根据审核结果，编制支付计划，确定支付时间和金额； - 发起支付指令，将工程款支付至指定的支付账户； - 监督支付的执行情况，确保款项顺利到达指定账户。

4.5 工程款支付记录与归档阶段在工程款支付记录与归档阶段，项目公司需进行以下工作：- 记录工程款支付的相关信息，包括支付时间、金额、目的、支付账户等； - 对支付记录进行归档和管理，确保支付记录的完整性和可查询性。

工程款支付管理规定

工程款支付管理规定1目的为标准工程款支付流程,加快流转速度，提高工作效率,满足履约要求，同时确保资金支付控制在资金预算、合同约定范围内，特制定本规定。

2范围2.1适用于公司基本建设项目的工程进度款、工程材料款、工程结算款等的支付管理。

基本建设工程款包括：工程前期相关手续费，工程规划、勘察、设计费，工程监理费，工程地质勘察费，工程材料设备购置费，征地拆迁安置补偿费，工程建安费以及政府和相关部门收取的各类税、费等与基本建设项目有关的费用。

3管理内容方法3.1管理要求工程款支付必须按招标文件、答疑纪要和合同条款的规定支付，不可提前付款和超额支付。

工程款支付，必须按规定程序审批。

土建安装工程施工调整变更，原则上等工程项目竣工决算后方可付款。

工程款累计支付总额一般不能超过合同总价的80%，也可根据谈判签订合同的约定执行。

凡属于规定审计范围内的，其工程款支付不得超过合同约定的额度，等审计结束后方可支付。

尾款或合同约定最后一次支付款，待工程全部竣工验收后报审计部门提出审计意见后执行。

在整个支付报批过程中，申请单据全部由园区建设部预算员一个人负责传递，其他人不得经手。

工程款支付必须按照合同约定的支付方式和帐号办理，不得随便更改。

财务部应对每个工程设立付款明细账，及时反映工程付款情况。

3.2 工程款支付程序工程进度款.1工程进度款支付的依据：〔1〕发包方与承包方签订的施工合同。

〔2〕本工程月进度计划、统计报表及计划统计管理的规定。

〔3〕设计图纸、设计变更单、现场签证单及有关设计、施工验收标准。

〔4〕单位及分部、分项工程质量评定证书。

〔5〕现场实际完成的合格工程量。

3..2工程进度款支付的程序：〔1〕工程进度款的支付实行申请审核制度，由承包单位根据当月完成的形象进度，按本规定的要求填写《月工程进度款申请书》及附表〔一式四份〕报项目监理部。

〔2〕项目监理部在接到申请资料后二天内，完成对承包单位报送的《月工程进度款申请书》及附表的审核，分别由各专业监理工程师审核当月完成的实物工程量和质量签证情况，进度工程师审核工程计划及控制点的完成情况，投资工程师审核计算依据及支付额度，总监理工程师审定后转报园区建设部。

工程合同进度款支付方式的规定

工程合同进度款支付方式的规定
1. 工程进度款支付需满足以下条件：工程质量符合合同约定的标准；工程进度达到合同约
定的阶段目标；提交相应的工程进度报告和相关证明材料。

2. 如遇特殊情况，双方应协商确定支付条件。

二、支付比例
1. 工程进度款支付比例应根据工程实际进度进行合理划分，一般可分为预付款、中期付款
和尾款三个阶段。

2. 预付款一般为工程总价的10%-30%，用于启动项目并购买必要的材料和设备。

3. 中期付款根据工程进展分阶段支付，每个阶段的支付比例应根据工程实际情况协商确定。

4. 尾款一般为工程总价的5%-10%，用于工程竣工验收合格后支付。

三、支付时间
1. 工程进度款支付时间应在合同约定的时间内完成，一般与工程进度报告提交时间相一致。

2. 如遇特殊情况，双方应协商确定支付时间。

四、支付方式
1. 工程进度款支付方式可采用现金支付、银行转账等方式，具体支付方式由双方协商确定。

2. 如采用银行转账方式，应确保款项准确无误地汇入对方指定账户。

五、违约责任
1. 如甲方未按照约定的时间和金额支付工程进度款，应承担逾期付款的违约金，违约金的
计算标准为逾期付款金额的千分之五乘以逾期天数。

2. 如乙方未按照约定的时间和质量完成工程任务，甲方有权拒绝支付相应的工程进度款，
并要求乙方承担违约责任。

六、其他事项
1. 双方在合同履行过程中如有争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可向有管辖权的
人民法院提起诉讼。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

合同法工程款付款规定

民法典工程款付款规定根据《中华人民共和国民法典》，在工程建设合同中，发包人应当按照合同约定向承包人支付工程款。

如果合同没有明确约定或者约定不明确，双方可以补充协议；如果不能达成补充协议的，则按照合同有关条款或者交易习惯确定。

这一规定体现了合同自由原则和公平原则，即双方应基于平等自愿的基础上协商一致。

我们通过一个范本来具体了解工程款付款规定的常见内容：【工程款支付范本】甲方（发包人）：___________乙方（承包人）：___________一、工程款支付方式1. 预付款：甲方应在合同签订后的5个工作日内支付给乙方预付款，金额为合同总价的10%。

2. 进度款：乙方应根据实际完成的工程量，每月向甲方申请支付进度款。

甲方在收到乙方的申请及相关证明材料后的15个工作日内，完成对进度款的审核并支付。

3. 竣工款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的竣工结算资料，甲方在30个工作日内完成结算审核，并支付扣除质保金外的剩余款项。

4. 质保金：质保金为合同总价的5%，在质保期（通常为一年）满后无质量问题的情况下，由甲方一次性无息退还给乙方。

二、违约责任若甲方未能按照上述规定时间完成付款，应当按照未付款金额的日千分之一向乙方支付违约金。

反之，若乙方未能按约定完成工程进度或存在质量问题，应按照合同约定承担相应违约责任。

三、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

四、其他事宜双方可根据项目具体情况，对本合同中的付款方式、时间等内容进行适当调整，但必须以书面形式确认。

以上范本仅供参考，实际合同的签订应结合项目的具体情况和双方的实际需求。

在签订合同时，务必注意以下几点：- 确保合同条款清晰明确，避免因理解不一而产生的争议。

- 双方应充分沟通，就预付款、进度款、竣工款以及质保金等关键条款达成共识。

- 在合同中明确规定违约责任，以保障双方的合法权益。

- 任何变更都应以书面形式确认，以免日后产生不必要的法律纠纷。

工程款支付管理规定

工程款支付管理规定为了有效控制项目基本建设资金的使用,规范建设过程中工程款支付的审批程序,确保资金使用安全,特制定本规定.一、工程款支付依据基本建设工程款的支付,应以甲乙双方签订的合同约定、相关补充协议、监理单位审核意见、工程款拨付报告为依据,确保工程款支付及时、准确.二、工程进度款支付程序1.施工单位根据当月实际完成的工程进度,按照有关定额、收费标准和合同约定,编制已完成工程量的预算书,据实填报工程款支付申请表,并注明形象进度,报监理单位审核.2.监理单位审核确认后,填报工程款支付审批表,经工程总监签字和加盖单位印鉴后报预算科.3.工程预算部应对监理单位报送的工程款支付审批表的形象进度、支付金额等进行审核,审核无误,报总经理审核,总经理签署意见后报董事长审定.审定通过后由财务部根据合同约定的付款方式办理付款手续.三、设备、材料款支付程序1.设备、材料到达施工现场后,由材料科、工程科、监理部门和施工单位共同验收合格后,供货单位将材料、设备交给施工单位.2.供货单位持施工单位开具的收料单,及时与材料科核实付款数额.供货单位提供相关发票,材料科办理材料转账手续,审核无误后,将材料付款发票发票背面须注明“已转账”报总经理审批,总经理签署意见后报董事长审定.审定通过后由财务部根据合同约定的付款方式办理付款手续.四、所有工程款、材料款均转入对方对公账户,不得转入个人账户.五、工程竣工结算1.工程竣工验收合格后,施工单位应在合同要求的期限内编制完整的工程结算书,经监理单位审核后报预算部门初审,预算部门审核后,施工单位办理工程结算会签单.根据会签单,办理项目结算通知单,经分管领导审批、总经理审核、董事长审定后,办理工程结算付款手续.财务部门核对无误后,按规定办理结算款支付.2.保修期内工程款支付不得超过审定金额的95%.保修期已满,必须具备项目相关部门审签的意见并加盖公章后方可支付工程尾款.竣工项目在保修期内若发生任何质量问题,将责成施工单位对质量问题进行修复,否则停止支付质保金.施工单位维修不及时或不进行维修,规划建设处可安排其他维修单位进行维修,维修款从质保金中支付.五、财务部门专人对施工单位、材料供应商等部门的合同或协议建立台账,明确应付款、已付款、应开发票、已开发票等要素,按月提供财务统计报告.。

合同工程进度款支付规定

合同工程进度款支付规定是指在工程建设过程中，根据合同约定的工程进度和质量要求，按照一定的时间节点进行工程量的核实和价款的支付。

这些规定旨在保障工程建设的顺利进行，确保施工单位的合法权益，同时规范工程建设中的资金管理。

一、工程进度款支付方式1. 按月结算与支付：实行按月支付进度款，竣工后进行清算。

对于合同工期在两个年度以上的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。

2. 分段结算与支付：对于当年开工、当年不能竣工的工程，按照工程形象进度，划分不同阶段支付工程进度款。

具体划分在合同中进行明确。

二、工程量计算与核实1. 承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。

发包人接到报告后，应在14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人。

承包人应提供条件并派人参加核实。

2. 承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。

发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。

3. 发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。

双方合同另有约定的，按合同执行。

4. 对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

三、工程进度款支付1. 根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请。

发包人应在14天内按照不低于工程价款的60%、不高于工程价款的90%进行支付。

2. 发包人未按约定时间支付工程进度款，应当按照合同条款约定的办法处理。

3. 发包人对工程量有异议的，可以提出核实申请。

核实后，根据核实结果进行工程进度款的支付。

四、工程进度款支付的其他规定1. 工程进度款的支付应当符合国家有关法律法规和政策规定，遵守财务管理和审计制度。

2. 发包人和承包人应当相互配合，确保工程进度款支付工作的顺利进行。

3. 工程进度款支付过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，可以依法申请仲裁或提起诉讼。

工程款进度款支付管理规定g39

工程款进度款支付管理规定g39一、总则工程款进度款支付管理规定g39（以下简称“本规定”）的制定是为了规范工程款进度款的支付管理，明确支付程序、条件、方式和相关责任，保障工程款进度款的合理支付和公司的财务安全。

二、适用范围本规定适用于公司所有工程项目的工程款进度款支付管理。

三、支付程序1.工程款进度款支付前，需经过财务部门和相关部门审核，并填写完整的支付申请书。

2.经过审核通过后，支付金额应在合同约定的时间内支付。

3.支付完成后，必须及时记录并归档相关支付资料。

四、支付条件1.工程款进度款支付应满足如下条件：•在有效合同约定的期限内；•工程项目已经完成相应的阶段性工作；•具备完整的支付申请书和相关证明文件；•工程项目没有出现重大质量问题或其他纠纷。

2.如果以上任意条件未被满足，则支付将被推迟或拒绝。

五、支付方式1.工程款进度款支付应根据合同约定的支付方式进行，包括电汇、现金、支票或在线支付等。

2.为确保支付安全，公司可以要求支付方提供支付保证金或其他担保措施。

六、相关责任1.工程项目负责人负责组织、监督和检查工程款进度款的支付管理工作。

2.财务部门负责审核支付申请书和处理支付流程，确保支付合规、及时、准确。

3.公司领导应加强对工程款进度款支付管理工作的监督和考核，确保合规、安全、高效。

七、违规处理1.如发现或收到违反本规定的支付请求，工程项目负责人应立即报告公司领导和财务部门，停止支付，并立即组织调查和处理。

2.如违规行为被认定，相关责任人应承担相应的法律责任和公司内部处罚。

八、附则1.本规定自发布之日起实行。

2.其他未尽事宜，按照公司相关管理规定和法律法规的要求进行处理。

以上就是关于工程款进度款支付管理规定g39的详细说明，希望公司的工程项目负责人和财务管理人员认真遵守，保证公司的财务安全和合法性。

合同法规定工程款支付问题

民法典规定工程款支付问题
---
一、工程款支付方式
1. 预付款：发包方应在合同签订后支付给承包方一定比例的预付款，作为工程启动资金。

2. 进度款：根据工程进度，发包方应按合同约定的时间和比例支付进度款。

3. 竣工款：工程竣工验收合格后，发包方应支付剩余的工程款。

4. 质保金：发包方可在支付工程款时扣除一定比例的质保金，作为工程质量保障。

二、工程款支付时间
1. 预付款：发包方应在合同签订后的7个工作日内支付给承包方。

2. 进度款：发包方应在收到承包方提交的进度报告后的7个工作日内支付进度款。

3. 竣工款：发包方应在工程竣工验收合格后的15个工作日内支付剩余的工程款。

4. 质保金：发包方应在质保期满后的15个工作日内退还质保金。

三、工程款支付条件
1. 预付款：承包方需提供相应的履约保函或保证金。

2. 进度款：承包方需提交合格的进度报告，并经发包方确认。

3. 竣工款：工程必须经过发包方组织的竣工验收，并取得合格证书。

4. 质保金：工程在质保期内未出现质量问题。

四、违约责任
1. 如果发包方未按照约定的时间和比例支付工程款，应支付违约金，违约金的计算方式为逾期支付金额的日千分之五。

2. 如果承包方未按照约定的时间完成工程，应支付违约金，违约金的计算方式为逾期完成部分的日千分之五。

加强工程付款的管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强工程付款管理，确保工程资金安全，提高资金使用效率，保障工程建设的顺利进行，根据国家有关法律法规，结合本地区实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于本地区所有建筑工程、市政工程、水利工程等工程建设项目的付款管理。

第三条工程付款管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：工程付款必须符合国家法律法规和相关规定。

（二）真实性原则：工程付款必须真实反映工程实际完成情况。

（三）及时性原则：工程付款应当在工程进度符合要求的前提下，及时支付。

（四）安全性原则：工程付款必须确保资金安全，防止资金流失。

第二章付款范围第四条工程付款范围包括：（一）工程进度款：根据工程进度和质量，按合同约定比例支付的款项。

（二）材料设备款：用于购买工程所需材料、设备的款项。

（三）劳务费：支付给施工队伍的劳务报酬。

（四）其他费用：包括工程变更、索赔等产生的费用。

第三章付款程序第五条工程付款程序如下：（一）工程进度款支付：1. 施工单位按照合同约定，提交工程进度款申请，并提供相应的工程量清单、验收报告等证明材料。

2. 项目监理单位对工程进度和质量进行审核，确认无误后，签署审核意见。

3. 项目建设单位对审核意见进行复核，确认无误后，按照合同约定比例支付工程进度款。

（二）材料设备款支付：1. 材料供应商按照合同约定，提交材料设备供应清单和发票。

2. 项目监理单位对材料设备的质量和数量进行验收，确认无误后，签署验收意见。

3. 项目建设单位对验收意见进行复核，确认无误后，按照合同约定支付材料设备款。

（三）劳务费支付：1. 施工单位按照合同约定，提交劳务人员名单、工作量和工资标准。

2. 项目监理单位对劳务人员的工作量和工资标准进行审核，确认无误后，签署审核意见。

3. 项目建设单位对审核意见进行复核，确认无误后，按照合同约定支付劳务费。

第四章付款审核第六条工程付款审核应当遵循以下程序：（一）项目监理单位负责对工程进度、材料设备、劳务费用等进行现场验收，并签署验收意见。

建筑工程中的工程款项支付规定

建筑工程中的工程款项支付规定建筑工程中的工程款项支付规定是指在建筑工程项目进行过程中，各方按照约定的支付方式和支付条件及时支付工程款项的规定。

在建筑工程中，正确合理的工程款项支付规定能够保障工程进展顺利进行，同时也保护各方的权益，避免不必要的纠纷和争议。

本文将就建筑工程中的工程款项支付规定进行探讨。

一、工程款项支付方式在建筑工程中，工程款项的支付方式通常包括现金支付、银行转账、票据支付等。

对于小额工程款项，较为常见的支付方式是现金支付。

但随着社会的发展，现金支付方式逐渐被电子支付所取代，因其便捷、安全、可追溯的特点。

银行转账是建筑工程项目中较为常见的支付方式之一，它可以确保资金的安全和准确到账。

票据支付主要是指使用银行汇票、商业承兑汇票等票据作为支付工具的方式，它在大型工程项目中较为常见。

二、工程款项支付条件在建筑工程中，工程款项支付通常分为预付款、进度款、竣工款和尾款等几个阶段。

预付款是指在建筑工程项目开始前，根据双方的约定支付给承包商的款项，用于购买原材料、调配人力资源等。

进度款是指在工程过程中，根据工程进展的阶段性完成情况支付的款项，用于维持工程的正常进行。

竣工款是指工程完工后，根据工程质量鉴定和验收情况支付的款项，用于支付尚未支付的费用和决算款项。

尾款是指在项目最终验收合格后支付的款项，用于支付竣工款中未支付的部分。

三、工程款项支付管理措施为确保工程款项支付的顺利进行，建筑工程项目中通常采取以下管理措施：1.合同约定：在建筑工程合同中明确规定工程款项支付的方式、条件、金额和支付时间等，确保合同双方的权益得到保障。

2.工程进度控制：对工程进度进行有效的控制和监督，及时评估工程进展情况，确保按时支付进度款项。

3.质量验收：在工程完工后进行质量验收，根据验收结果支付相应的竣工款项。

4.财务管理：建立健全的财务管理制度，确保工程款项的合理支付和审计。

5.第三方监管：引入第三方监理或审计机构对工程款项支付进行监管，确保款项支付的公正和合规。

建设工程施工付款规定

建设工程施工付款规定一、付款条件1. 承包人应当按照合同约定的质量、进度、安全等要求完成工程，并按照合同约定的时间、数量、方式和进度计划提交工程进度报告和相关证明材料。

2. 发包人应当按照合同约定的时间和金额支付工程进度款，但发包人有权根据工程进度和质量情况对付款金额和时间进行调整。

3. 承包人完成合同约定的工程内容并经验收合格后，发包人应当按照合同约定的金额支付工程竣工款。

4. 发包人应当在合同约定的时间内支付合同价款，逾期支付的，应当按照合同约定的利率支付逾期付款利息。

5. 承包人未按照合同约定完成工程或者未经验收合格的，发包人有权拒绝支付相应的工程款。

二、付款方式和时间1. 发包人和承包人可以约定采用银行转账、支票、汇票等方式支付工程款。

2. 发包人应当按照合同约定的时间和金额支付工程进度款，支付时间一般为每月工程进度报告提交后的10个工作日内。

3. 发包人应当在工程竣工验收合格后的10个工作日内支付工程竣工款。

4. 发包人应当在合同约定的时间内支付合同价款，支付时间一般为工程竣工验收合格后的15个工作日内。

三、发票开具1. 承包人应当按照国家税务法规和合同约定，向发包人开具合法、有效、真实的税务发票。

2. 承包人未按照约定开具发票的，发包人有权拒绝支付相应的工程款。

3. 承包人开具发票的金额应当与实际收到的工程款相符，否则发包人有权要求承包人进行更正或者赔偿损失。

四、其他规定1. 承包人未按照合同约定完成工程或者未经验收合格的，发包人有权要求承包人采取补救措施，并按照合同约定承担违约责任。

2. 发包人未按照合同约定支付工程款的，承包人有权依法向人民法院提起诉讼，要求发包人支付工程款和逾期付款利息。

3. 合同当事人应当遵守国家法律法规和政策，按照公平、公正、诚信的原则履行合同义务，维护双方合法权益。

4. 合同当事人可以通过协商补充或者修改合同内容，但应当符合国家法律法规和政策规定，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

工程合同款项支付规定

工程合同款项支付规定1. 引言工程合同款项支付规定是指在工程合同履行过程中，双方就款项支付事项达成的一系列约定和规定。

这些规定旨在确保工程款项支付的透明、公正和合理，保障各方的权益，促进工程项目顺利进行和顺利完成。

2. 款项支付方式款项支付方式是指双方根据工程合同约定而采用的支付方式，主要包括以下几种：2.1 现金支付现金支付是指甲方根据工程合同约定的进度或节点支付相应款项给乙方，乙方收到款项后即视为完成相应工作。

现金支付方式通常适用于工程规模较小、工期较短的项目。

2.2 预付款支付预付款支付是指甲方根据工程合同约定，在工程开工之前支付一定比例的款项给乙方，乙方用于采购原材料和设备等所需的前期费用。

预付款支付方式通常适用于工程需要较高的前期投入的情况。

2.3 进度款支付进度款支付是指甲方根据工程合同约定的工程进度支付相应款项给乙方。

进度款支付方式通常根据工程进度划分为若干个阶段，当乙方完成相应的工作阶段后，甲方支付相应款项。

完工款支付是指甲方根据工程合同约定，在工程完工后支付最后一笔款项给乙方。

完工款支付方式通常要求乙方在工程完工后提供相应的验收报告和证明文件。

3. 款项支付流程款项支付流程是指款项支付的具体操作步骤和流程，以确保款项支付的顺利进行。

一般的款项支付流程包括：3.1 合同签订在工程合同签订之前，双方应明确款项支付的方式、时间和条件等内容，并在合同中进行明确约定和记录。

3.2 款项支付申请乙方在完成相关工作阶段后，应根据约定的款项支付方式和时间，向甲方提交款项支付申请。

支付申请中应包括相关的工作证明和验收报告等文件。

3.3 款项支付审批甲方在收到乙方的款项支付申请后，应及时进行审批。

审批包括对支付申请的内容、金额和相关文件的合法性和真实性进行审核，确保款项支付的准确性和合规性。

3.4 款项支付执行经过审批后，甲方应按照约定的款项支付方式和时间，将款项支付给乙方。

支付可以通过银行转账、支票等方式进行。