电力工程施工委托合同书
电力工程施工合同书详细版(4篇)
2023年度：电力工程施工合同书详细版第一篇：电力工程总则第一章：合同的签订1.1 甲方与乙方确定了各自的权利和义务，经过友好协商，在平等、自愿、公正、诚实信用原则的基础上，达成如下合同。
1.2 本合同的附件包括但不限于（1）工程图纸设计文件；（2）工程量清单；（3）设计变更单；（4）工期计划表；（5）施工组织设计文件。
第二章：合同的履行2.1 本合同的各项工作必须按照《建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定进行；乙方必须按照本合同及相应施工图纸、设计文件和技术标准、规范和规程规定，保证工程质量。
2.2 乙方应依据本合同约定完成工程，并且必须按照规定的工期完成验收。
第三章：合同价款3.1 甲乙双方在协商中确定了本合同的总价款为______________（大写）人民币。
3.2 工程进度款的支付方式为______________（填写支付方式），具体支付比例为：（1）第一进度款：______________，支付时间：______________。
（2）第二进度款：______________，支付时间：______________。
（3）第三进度款：______________，支付时间：______________。
（4）第四进度款：______________，支付时间：______________。
第四章：保证责任和违约责任4.1 甲方保证已取得本工程建设所需的有关行政许可文件，并且承担因未能取得有关文件而造成的全部损失和责任。
4.2 乙方承诺按照合同要求完成工程，如有不履行或不完善等问题，由乙方承担所有费用，并赔偿甲方因此遭受到的直接或间接经济损失及影响。
第五章：变更、终止和解释5.1 本合同的任何修改、补充或变更，须经双方书面协商一致，并签署补充协议，适用于本合同之上。
5.2 本合同的解释以及引起争议的一切问题均应由甲乙双方协商解决。
第二篇：施工期限、质量、安全和交付第一章：工期1.1 本工程的工期自______________起，至______________止。
电力工程施工合同6篇
电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。
第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。
第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。
2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。
第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。
2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。
第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。
2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。
第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。
2. 保修期为____ 年。
第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。
2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。
第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。
第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。
第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。
电力建设工程施工合同书6篇
电力建设工程施工合同书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力建设工程施工合同书甲方（委托方）：__________（单位名称）地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________（单位名称）地址：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担电力建设工程施工事宜，达成如下合同：一、工程内容1. 项目名称：__________2. 工程规模：__________3. 工程地点：__________4. 工程内容和范围：__________二、合同价格及支付方式1. 合同总价款为__________元整（大写：__________元整）。
2. 甲方应当按照工程进度支付工程款，具体支付比例和时间节点如下：（1）工程开工后，乙方提供开工准备金后，甲方支付合同总价款的________%作为首期款；（2）工程按进度完成的百分比，每完成________%可支付相应款项；（3）工程完工验收合格后，支付尾款。
3. 工程款支付方式：甲方支付工程款时，以银行转账方式支付至乙方指定的账户。
三、工程期限本合同工期为__________个工作日/月，具体施工时间从__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。
如因不可抗力等原因导致延期，按照实际情况协商延长施工期限。
四、合同履行1. 乙方应按照设计要求和合同约定，按时、优质、安全地完成工程建设任务。
2. 甲方有权对工程施工进行检查，如发现存在质量问题，乙方应立即进行整改。
3. 乙方通过本合同指定的银行账户接收来自甲方的款项。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付工程款或违反本合同其他约定，应按日向乙方支付相应款项利息（利率按国家规定执行）。
2. 如乙方未按约定时间交付工程、工程质量不符合要求或违反其他相关法规，应承担相应的违约责任。
电力施工合同范本(4篇)
电力施工合同范本发包人：承包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿.5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
标准版电力施工合同范本(通用3篇)
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
电力工程施工委托
电力工程施工委托委托人（甲方）：XXX 公司地址：XXX联系电话：XXX承包人（乙方）：XXX 工程有限公司地址：XXX联系电话：XXX鉴于甲方需要对其电力工程进行施工，现委托乙方进行此项工程的承包，双方达成如下协议：一、项目名称：电力工程施工项目二、项目地点：XXX三、工程内容：本项目包括但不限于以下内容：1. 设计、安装、调试电力系统设备，并确保其正常运行；2. 安装并调试变压器、配电柜、开关设备等设备；3. 确保整个电力系统的安全可靠运行；4. 完成工程验收并提交相关验收资料。
四、委托费用：本项目的总费用为XXX元，具体支付方式为XXXX。
五、工期：本项目的工期为XXX天，自双方签署本协议生效之日起计算。
六、保证金：乙方应在签订委托书之日起，向甲方交纳XXX元的保证金，工程完工并经甲方验收合格后，保证金将予以返还。
七、违约责任：任何一方若违反本协议规定，应承担相应违约责任。
如乙方未能按时完成工程施工，将扣除相应款项，并赔偿甲方因此所造成的损失。
八、保密条款：本协议签订后，双方均应对协议内容和工程施工过程中涉及到的技术资料、商业机密等保密。
九、其他事项：本委托书自双方签署之日生效，非经双方协商一致，不得擅自变更。
十、本委托书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
委托人（甲方）：XXX 公司法定代表人：XXX日期：XXXX年XX月XX日承包人（乙方）：XXX 工程有限公司法定代表人：XXX日期：XXXX年XX月XX日本电力工程施工委托书自甲乙双方签字盖章后生效，至本工程施工完结后终止。
双方应互相遵守本协议的约定，共同完成工程任务，确保工程顺利进行。
希望双方能够合作愉快，圆满完成本次电力工程施工项目。
电力工程施工合同(共5篇)
电力工程施工合同〔共5篇〕电力工程施工合同范本1合同编号：124917甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。
甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》G和《建筑装饰装修工程质量验收标准》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。
3、工程开工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体开工验收合格后支付20%。
电力工程施工委托书4篇
电力工程施工委托书4篇篇一：电力安装工程施工委托书咀方：承包方：石家庄市千和电力安装工程项目有限责任公司一：兹授权委托：石家庄市千和电力安装工程项目有限责任公司（下称承包方），承担执行古都大道北路面扩展工程项目所涉及到计，办理手续与工程施工工作中。
二：解释权彼此再行商议处理。
三：本委任书一式两份，彼此各执一份，彼此签名后起效。
咀方：年月日篇二：电力工程施工委托书平凉市中国东方电力安装工程企业：现就甘肃省康博丝特新型材料有限责任公司企业一期新项目用电量配电站系统软件供电系统设备安装工程由贵司工程施工，实际规定以下：工程施工范畴从路线T触点到低压配电箱小组出线中间的路线、站内高压低压高低压配电机器设备的一二次所有机器设备的安裝、试验、调节直到竣工交货我企业投用。
详尽內容以我企业与贵司签署的合同书內容为根据。
甘肃省康博丝特新型材料有限责任公司企业年月日篇三：电力安装工程项目施工委托书受托人（全名）: 我国电建集团昆明市勘察设计研究院有限责任公司（下称招标方）受委托人（全名）：弥勒市电力安装工程有限责任公司企业(下称承包方）因我企业基本建设必须，现将五山134线配分线#28-#29-#30杆拆换工程项目的工程施工事项全权委托承包方申请办理。
授权委托內容及范畴：五山134线配分线#28-#29-#30杆拆换工程项目。
请贵司尽早机构工作人员开展工作，我企业将紧密配合相对应工作中。
受托人：（公司章）受委托人：（公司章）法人代表：法人代表：委托人：委托人：电话：电话：传真：传真：年月日篇四：电力工程施工委托书本企业需项目投资基本建设：建筑项目，依据本企业给予的顾客用电量计划方案联系单以及他相关资料，授权委托贵司开展本工程项目配电设备机器设备的安裝及调节等工程施工，设备安装工程范畴为：一、新创建顾客配电设备工程项目□ 从开关电源分界线至标配机器设备。
□ 从开关电源分界线无上配机器设备□ 从开关电源分界线至标配机器设备（不包含电缆管道）。
电力施工协议书范本4篇
电力施工协议书范本4篇篇1电力施工协议书范本甲方：（委托方）______(单位名称)_____地址：_____(单位地址)_____联系人：_____(联系人姓名)_____联系电话：_____(联系人电话)_____乙方：（承包方）_____(单位名称)_____地址：_____(单位地址)_____联系人：_____(联系人姓名)_____联系电话：_____(联系人电话)_____根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就_____(项目名称)______的电力施工工程事宜达成如下协议：一、工程范围：_____(项目名称)______电力施工工程范围包括_____(具体工程范围)_____二、工程内容：1. 甲方要求乙方按照规划要求，按时完成工程建设；2. 乙方要负责施工的质量、进度，保证工程的安全；3. 工程各项费用由甲乙双方商议决定；4. 工程款支付方式：_____(具体支付方式)_____三、施工期限：1. 工程开始日期：_____(具体日期)_____2. 工程竣工日期：_____(具体日期)_____3. 若因不可抗力等特殊原因需要延期竣工，须提前书面告知甲方，并经甲方同意后方可延期。
四、合同价款：1. 工程总价款为_____(具体总价款)_____2. 支付方式：（1）总价款_____%作为预付款，于合同签订之日起七日内支付；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的_____%；（3）工程竣工后临时设备、材料、机械等的清算价款由双方及时协商确定。
五、质量及验收：1. 乙方应确保工程质量，符合国家规定的标准；2. 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行验收，如发现问题应及时进行整改；3. 甲方验收合格后，支付相应工程款。
六、违约责任：1. 若任何一方违反本合同规定，给对方造成损失，应承担相应的违约责任；2. 若乙方逾期未完成工程，每迟延一天，应支付甲方_____(逾期费用)_____七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
电力工程施工委托书范本
电力工程施工委托书范本本授权委托书声明：（姓名）系（总公司名称）的法定代表人，现授权委托（分公司名称）的（姓名）为我公司签署电力工程施工文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的电力工程施工文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：性别：年龄：身份证号码：投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：授权委托日期：年月日一、工程概况：1. 工程名称：（填写电力工程施工项目的名称）2. 工程地点：（填写电力工程施工项目的具体地点）3. 工程内容：（填写电力工程施工项目的具体内容，如线路铺设、变电站建设等）4. 工程规模：（填写电力工程施工项目的规模，如电压等级、线路长度等）5. 工程预算：（填写电力工程施工项目的预算金额）二、代理人的授权范围：1. 代理人具有签署电力工程施工合同的权力，并代表我方履行合同义务；2. 代理人具有处理与电力工程施工项目相关的所有事宜的权力，包括但不限于工程设计、施工、验收、付款等；3. 代理人具有与工程相关的所有文件的签署权力，包括但不限于工程变更、补充协议等；4. 代理人具有代表我方与相关政府部门、企事业单位、社会团体等进行沟通协调的权力。
三、代理人的职责：1. 代理人应认真履行授权范围内的职责，确保电力工程施工项目的顺利进行；2. 代理人应按照工程合同的要求，组织施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现；3. 代理人应负责与工程相关的所有文件的保管和归档工作；4. 代理人应定期向我方汇报工程的进展情况，并及时处理工程中出现的问题。
四、代理人的权利和利益：1. 代理人依法享有工程合同约定的权利；2. 代理人按照工程合同的约定获得相应的报酬；3. 代理人在授权范围内行事，产生的法律责任由我方承担；4. 代理人应遵守国家的法律法规，不得利用授权行为谋取不正当利益。
五、委托期限：1. 本委托书的有效期为（填写有效期的时间范围，如一年）；2. 委托期限届满后，代理人应将所有的工程文件、资料等交回我方，并办理相关手续；3. 委托期限届满前，如需要延长委托期限，双方可协商一致并签订书面extension。
简易电力施工合同6篇
简易电力施工合同6篇篇1简易电力施工合同甲方：_____________(委托方)证件号码：_________________联系地址：_______________电话：__________________乙方：_____________(承包方)证件号码：_________________联系地址：_______________电话：__________________为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目基本情况1.1 项目名称：__________电力施工项目1.2 项目地点：__________1.3 工程规模及内容：__________1.4 工程工期：__________1.5 工程造价：__________二、电力工程内容2.1 本合同项下的电力工程包括但不限于：电力供应、电力安装等工作。
2.2 乙方应根据甲方的要求，按照相应的标准和要求进行电力工程施工。
电力工程施工应符合相关国家标准和规范。
2.3 乙方应按照工程规划和设计方案，制定详细施工方案，并报甲方审核。
2.4 乙方应保证施工期间的安全施工，确保工程质量。
三、合同价款及支付方式3.1 甲方应按约定支付乙方工程款，合同价款为__________元。
3.2 工程款支付方式：____________3.3 甲方应按照工程进度和质量验收情况，及时支付工程款。
四、质量保证4.1 乙方应确保工程质量符合相关标准和规范，并承担相关质量责任。
4.2 工程竣工验收合格后，乙方应对工程质量享有一定的保修期，质量保证期为__________个月。
五、违约责任5.1 若一方未能按照合同约定的时间履行义务或者履行不符合合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
5.2 违约责任包括但不限于赔偿损失、承担相应的违约金等。
六、合同解决方式6.1 本合同因履行发生争议，双方应友好协商解决。
6.2 若协商不成，应提交相关部门或仲裁机构进行调解或仲裁。
供电工程施工合同通用8篇
供电工程施工合同通用8篇供电工程施工合同通用 (1) 发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。
二、承包方式：包工包料三、工程造价：以最终结算为准四、合同工期：五、质量标准工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。
六、材料控制：工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。
七、进度控制：工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。
八、工程质量、安全控制工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。
乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。
管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。
九、工程结算及付款方式：9.1工程结算办法：9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行20xx《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》，三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》。
电力施工委托书范本
电力施工委托书范本甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程施工事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________电力工程施工项目1.2 工程内容：根据甲方的要求，乙方负责完成电力工程的施工，包括但不限于电力线路的铺设、变压器的安装、电缆的敷设等工作。
1.3 工程地点：________1.4 工期：双方协商确定，具体工期在合同附件中详细规定。
1.5 质量标准：工程质量应符合国家电力行业标准和规范，并通过相关部门的验收。
二、合同价格2.1 双方经协商一致，本工程的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），合同附件中详细规定了各项费用的明细。
2.2 合同价款支付方式：（1）甲方在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价款的____%；（2）乙方完成工程进度达到合同约定的____%后，甲方支付合同总价款的____%；（3）乙方完成工程并经验收合格后，甲方支付合同总价款的剩余部分。
三、甲乙双方的义务和责任3.1 甲方的义务和责任：（1）负责办理工程所需的相关手续和审批，提供施工场地；（2）按照合同约定支付合同价款；（3）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；（4）协调解决施工过程中出现的困难和问题，保障工程的顺利进行。
3.2 乙方的义务和责任：（1）按照合同约定的工程内容、工期和质量标准完成施工；（2）严格按照国家电力行业标准和规范进行施工，确保施工安全；（3）负责施工过程中的环境保护和垃圾处理；（4）接受甲方和相关部门的检查和监督。
四、违约责任4.1 甲方违约：（1）甲方未按约定支付合同价款的，应支付违约金，违约金为应付款项的____%；（2）甲方未按约定提供施工场地的，应支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
关于电力施工委托书
关于电力施工委托书一、委托人：名称：住所：联系电话：二、承包人：名称：住所：联系电话：三、委托内容：根据委托人的需要，委托人委托承包人进行以下电力施工工作：1. 设计与规划：承包人将负责在委托人的要求下，进行电力施工的设计和规划工作。
根据委托人提供的要求和现有条件，承包人将提供详细的电力施工方案，并确保其符合相关法规和标准。
2. 施工与安装：承包人将负责按照设计方案进行电力施工与安装，包括但不限于电缆敷设、变压器安装等。
承包人将确保施工过程中的安全和质量，并提供必要的施工监管和管理。
3. 检测与调试：承包人将负责进行电力施工的检测与调试工作，确保电力设施的正常运行。
承包人将配合委托人进行必要的测试和验收工作，并确保电力设施符合运行要求。
4. 管理与维护：承包人将协助委托人进行电力设施的管理和维护工作。
承包人将提供相关的维护计划和服务，确保电力设施的安全和可靠运行。
四、委托期限：本委托书的开始日期为________年____月____日，结束日期为________年____月____日。
如果需要延长委托期限，应提前30天书面通知对方，并经双方确认后生效。
五、委托报酬：1. 委托人将根据承包人完成的工作量和质量，支付相应的委托报酬。
具体报酬标准双方另行商定，报酬应在委托工作完工后的30天内支付。
2. 如果由于承包人的原因导致施工延误或出现质量问题，委托人有权要求相应的赔偿，并可扣除相应金额的委托报酬。
六、保密条款：1. 双方应严格遵守电力施工过程中的相关保密规定。
不得泄露任何与委托内容相关的机密信息或商业机密。
2. 双方应采取必要的措施，确保电力施工期间的安全和信息安全。
七、违约责任：1. 如果一方未履行本委托书规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力或不可预见的原因导致委托无法继续进行，双方应及时协商解决，并互不承担违约责任。
八、解决争议：双方应友好协商解决因本委托书产生的争议。
如协商无果，任何一方可以向相关法院提起诉讼。
有关电力建设工程施工合同范本5篇
有关电力建设工程施工合同范本5篇篇1电力建设工程施工合同范本一、甲方（发包人）：________地址：________联系电话：________传真：________邮编：________统一社会信用代码：________乙方（承包人）：________地址：________联系电话：________传真：________邮编：________统一社会信用代码：________鉴于甲方拟进行电力建设工程项目，经双方友好协商，甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利、诚实守信的原则，特签订本合同，共同遵守以下条款：第一条工程项目名称、位置、规模、内容和标的工程：（一）工程项目名称：________（二）工程项目地址：________（三）工程项目规模：________（四）工程项目内容：________（五）标的工程（包括主要设备、工艺装备等）：________第二条工程合同总价：本工程合同总价为________元整。
具体工程价款支付方式及时间，详见附件《支付方式及时间》。
第三条工期：本工程合同自双方签署之日起，工程竣工验收合格之日止。
工程期限为________（或以日历天计算。
但双方可约定工程期内的休息日不计算在内）。
第四条工程质量：乙方必须按照国家有关标准和规程、规定要求，严格按照甲方要求，正确、安全、高效地完成本合同标的工程。
工程质量达不到国家标准规定的，乙方应承担全部责任。
第五条工程变更：甲乙双方在履行本合同过程中如需变更合同约定，应签订书面变更协议。
未经甲方同意，乙方不得私自变更合同约定。
变更后的价格、工程期限及其他约定双方应重新协商达成一致。
第六条交底：甲方和乙方在工程建设过程中必须按照甲、乙双方约定工程建设的计划、方案、标准等予以交底，并保证其真实有效。
第七条施工规程：乙方必须确保现场施工安全，做好施工生产安全的预防工作。
甲方有权对乙方的现场施工质量、安全检查，监督检验，并要求乙方整改。
第八条施工价款支付：甲方应按照合同约定的支付方式及时间向乙方支付工程价款。
电力施工合同（4篇）
电力施工合同（4篇）电力施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1工程名称：ddd1.2工程地点：金dd1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。
并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。
2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。
金额（大写）：贰佰肆拾万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。
阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
2.3付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
电力施工合同范本4篇
电力施工合同范本4篇篇1电力施工合同范本一、甲方：【单位全称、注册地址、法定代表人】二、乙方：【单位全称、注册地址、法定代表人】鉴于甲方拟对【工程名称】进行电力施工，经双方友好协商，达成以下合同：第一条工程名称本合同所称工程名称为【工程名称】。
第二条施工范围1. 甲方授权乙方进行【工程名称】的电力施工，具体包括但不限于设计、施工、监理等工作。
2. 乙方应当按照国家相关法律法规和标准要求，保质保量完成施工任务。
第三条工程计划1. 双方应当在签订本合同后十五日内确定施工方案和工程计划，并报相关主管部门备案。
2. 如需变更工程计划，双方应当协商一致，并及时向相关主管部门备案。
第四条施工进度1. 乙方应当按照双方协商确定的工程计划，按时按质完成各项施工任务。
2. 若因不可抗力或其他不可控因素导致施工进度延误，乙方应当及时报告甲方并重新制定施工计划。
第五条施工质量1. 乙方应当保证施工质量符合国家标准和甲方要求，达到设计要求。
2. 如发现施工过程中存在质量问题，乙方须立即采取有效措施加以解决。
第六条竣工验收1. 乙方完成施工后，应当通知甲方及时组织竣工验收，满足验收条件后方可移交使用。
2. 竣工验收过程中，如发现质量问题，乙方应当及时整改，并再次组织验收。
第七条保修期1. 乙方对已完成的工程应当提供一年的保修期，期间内质量问题由乙方负责维修。
2. 如保修期内出现质量问题，乙方应当及时、免费提供维修服务。
第八条施工费用1. 甲方应当按照双方约定的支付方式，按时支付施工款项。
2. 乙方应当严格按照双方协商的费用标准开展施工，不得提高费用要求。
第九条违约责任1. 若一方未履行合同约定导致另一方损失的，应当承担相应的违约责任。
2. 如一方严重违约，对方有权解除合同并追究违约方法律责任。
第十条争议解决本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。
如在履行过程中发生争议，应当友好协商解决；若协商无果，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
！==================================================================
电力工程施工委托合同书
制单日期：签订地点：
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
承包形式：
（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）
第二条工程总价
合同总价为（RMB）：元整含税（大写壹佰万元整）。
第三条付款方式
1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给
乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写肆拾万元整）；
2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000 元整(大写伍拾万元
整)
3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整)
4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围
！==================================================================
1、合同范围为配电房内的设备。
（详细内容见合同附件）
2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量（以供
电局审批为依据），双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方
均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；
3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工
程手续。
第五条甲方职责
1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付；
3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电；
4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条乙方职责
1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；
2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；
3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续；
4、自柜体到厂日起履行保固条款；
5、开具本合同价上的工程发票。
第七条技术规范
按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条工程日期
1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司
验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或
付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲
方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切
损失均与乙方无关；
！==================================================================
第九条解约
1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部
分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；
2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无
法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
第十条保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方
负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规
定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自
然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。
第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。
未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。
第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：
单位地址：单位地址：
账号：账号：
电话：电话：
传真：传真：
合同签订时间：合同签订时间：
！==================================================================
费用计算表
建设单位：昆山莎美娜制衣有限公司
其他项目费用
措施项目费用
！==================================================================
编制说明
一、工程概况见设计说明及施工图，工程量以旖I为依据；
二、工程规划内容：
本工程一期用电容量为630KVA。
三、工程设备品牌选用：
1、高低压柜选用苏州电气成套设备有限公司
2、高压真空断路器选用宝临
3、高压综合保护选用无锡斯达
4、低压开关选用常熟
5、变压器选用常州恐龙油式变压器
6、电缆选用无锡神光
7、交直流屏选用思其
四、工程报价包含内容
1、本工程有高低压开关柜（KYN28-12高压柜台7台、HXGN-12负荷柜4台、GGD固定式柜5台）、S11-630/10.5变压器1台等相关
2、设备的运输、现场安装及实验调试
3、昆山供电公司所需要的费用在内
4、协助客户向供电局申请10KV外线施工手续
5、主动完成送电的相关手续直至工程送电完成
！==================================================================
6、设备的保固及完整的售后服务
五、工程报价不包含内容
1、配电所土建照明工程费用
2、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、电缆保护管、电缆井安装工程费用
3，低压出线工程材料费及施工费
4，高压外线进线工程材料费及施工费
5，高压进出线电缆
六、交货期限：合同生效后配合土建完工90个工作日交货。
七、本工程总造价： 1089560元
安装工程预算书建设单位：昆山莎美娜制衣有限公司
安装工程预算书建设单位：昆山莎美娜制衣有限公司
！==================================================================。