安徽省2016年下半年公路造价师《理论及法规》：建设工程合同的概念及分类试题

合集下载

安徽省2016年公路造价师《理论与法规》：建设工程造价管理的工作要素模拟试题

安徽省2016年公路造价师《理论与法规》：建设工程造价管理的工作要素模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在建设工程施工合同成立过程中，通过__订立的合同有效。

A．无民事行为人B．无效代理行为人C．限制民事行为人D．表见代理人2、关于仲裁正确的说法是__。

A．仲裁实行二裁终局制B．公开审理是仲裁的特点C．仲裁委员会有强制执行的权力D．仲裁的受理以仲裁协议为前提，这体现了当事人的意思自治3、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师在收到承包人提交的交工验收申请后，应在14天内审核并报业主，如满足交工验收条件，则业主在收到该申请后的__天内应组织交工验收。

A．14B．21C．28D．354、可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是__监理组织。

A．职能式B．直线职能式C．直线式D．矩阵式5、订购300t散装水泥的订货合同，到货检验后发现供货的量少于合同约定的数量，但缺少数额在合同约定的磅差范围内，到时应__。

A．由于数量缺少，按卖方违约对待，要求其支付违约金B．按实际到货数量支付价款C．按合同约定的300t水泥支付价款D．由于数量不足，拒绝支付全部价款6、预算定额水平与社会平均水平的关系是__。

A．预算定额水平等于社会平均水平B．预算定额水平高于社会平均水平C．预算定额水平低于社会平均水平D．没有关系7、第一次工地会议，必须在__举行。

A．合同签订后B．监理进场前C．工程开工前D．工程开工后8、在法律上，工程施工合同的成立可分为要约和__两个阶段。

A．履约B．承诺C．要约邀请D．违约9、在工程进度款支付过程中，提交已完工程量报告后，将进行__。

A．主管单位认可并审批B．工程量测量与统计C．财务部门核实与审批D．工程师核实并确认10、下列关于桥梁技术术语的说法正确的是__。

A．简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离B．桥梁全长等于各跨长之和C．拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离D．拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离11、根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，如承包人对监理工程师的计量有异议，可在__天内以书面形式提出。

2016年下半年安徽省公路造价师《计

2016年下半年xx公路造价师《计价与控制》知识汇总考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。

A．降低企业的负债比率B．使企业少缴部分所得税C．提高企业的融资风险D．保持原有股东对企业控制权2、混凝土自高处向模板内直接倾倒时，其自由倾落高度不宜超过__。

A．1.0mB．2.0mC．0.5mD．10m3、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为__。

A．是否发布招标公告B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑D．是否公开开标4、工程成本是由__组成。

A．直接费、其他直接费、现场经费B．直接费、管理费、利润、营业税C．直接费、其他直接费、现场经费、间接费D．直接费、其他直接费、现场经费、间接费、利润、营业税5、为了有效控制工程造价，在公路工程施工过程中，无论任何一方提出工程变更，均需由__确认并签发工程变更指令。

A．业主或其代表B．监理工程师C．设计单位或其代表D．交通主管部门6、填方路堤上层的压实度应比下层的压实度__。

A．大B．小C．相等D．可大可小7、在工程承包中，承包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以__A．将合同全部分包B．将合同部分转让C．不履行合同D．将工程部分分包8、钻孔灌注桩的水下混凝土的含砂率宜为__。

A．20%～30%B．30%～40%C．40%～50%D．50%～60%9、根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位__。

A．在工程建设的早期尚无法编制总进度计划B．在工程建设的早期就应当编制总进度计划C．在设计阶段就应当编制总进度计划D．在招标阶段就应当编制总进度计划10、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款扣回办法是，当期中支付累计金额达到合同价格30%之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的__的固定比例，从每月的期中支付证书中的扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格的80%时扣完。

安徽省公路造价师辅导资料：工程造价资料及其分类考试试题

安徽省公路造价师辅导资料：工程造价资料及其分类考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在保险合同的订立和履行过程中，__是保险人的义务。

A．交纳保险费B．告知办理保险的有关事项C．遵守安全方面的法规D．避免扩大损失2、按混凝土路面接缝的用途可将其分为__。

A．纵缝、横缝、工作缝B．胀缝、横缝、缩缝C．胀缝、缩缝、工作缝D．纵缝、胀缝、工作缝3、组织办理竣工验收的费用由__承担。

A．承包人B．监理C．业主D．上级主管部门、4、__是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据。

A．监理规划B．监理合同C．监理方案D．监理细则5、BOT融资模式是指__。

A．建设—经营—转让B．建设—拥有—转让C．拥有—经营—转让D．建设—拥有—经营—转让6、某企业发行长期债券2000万元，筹资费费率为4%，债券利息率为7%，所得税税率为33%，则资金成本率为__。

A．5.36%B．4.89%C．7.05%D．8.42%7、FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为__。

A．对分包商发布指令B．对分包工程的批准C．向分包商支付工程款D．审查分包商的资质8、由于客观条件的限制，某企业法人代表不能亲自签订合同，可以采用__方式订立合同。

A．转让代理B．指定代理C．委托代理D．法定代理9、下列__不是属于合同支付项目的范畴。

A．动员预付款B．保留金C．暂定金额D．材料及设备预付款10、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可__。

A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止B．发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同C．发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止11、利用世行贷款建设的公路工程，其施工招标必须采用__。

安徽省2016年公路造价师《理论与法规》：经济法律关系考试试卷

安徽省2016年公路造价师《理论与法规》：经济法律关系考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、大体积混凝土墩台或基础施工时可在混凝土中埋入厚度不大于150mm的石块，但石块的掺入量不得超过混凝土总体积的（）。

A．15%B．20%C．25%D．30%2、合格的竣工文件。

A．交工报告提交B．交工证书签发C．交工结账单签认D．竣工鉴定书提交3、在保险合同的订立和履行过程中，__是保险人的义务。

A．交纳保险费B．告知办理保险的有关事项C．遵守安全方面的法规D．避免扩大损失4、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人__。

A．进行质量检查的合同B．委托施工的合同C．物资采购的合同D．支付价款的合同5、构配件进行一般性鉴定检查所发生的费用属于__。

A．研究试验费B．直接费C．间接费D．设备管理费6、数量、质量；②合同价款或者报酬；③合同履行期限、履行地点和方式；④违约责任；⑤解决争议方法A．①②③B．①③④⑤C．②③⑤D．①②③④⑤7、施工产生工期延误，监理工程师批准了承包商修改后的进度计划，说明__。

A．批准了工期延期B．批准了承包商以后的施工计划C．对合同进行了修改D．解除了承包商延误工期的责任8、定标签订合同，应以__作为中标的合同价。

A．评标价B．标底价C．投标价D．修正后的标底价9、临时工程和材料，即视为供本合同工程施工专用。

若无监理工程师的同意，承包人不得将上述物品或其中任何部分运出现场(但运输车辆除外)，这一规定被称之为__A．代位权B．抗辩权C．留置权D．保全措施10、__是在监理规划的基础上，由项目监理机构的专业监理工程师针对建设工程中某一专业或某一方面的监理工作编写，并经总监理工程师批准实施的操作性文件。

A．监理合同B．监理目标C．监理范本D．监理细则11、甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显示公平。

根据法律规定，下列表述正确的是__。

安徽省公路造价师《理论与法规》公路规划考试题

安徽省公路造价师《理论与法规》公路规划考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、预应力先张法施工，张拉时，作业人员应站在千斤顶的__，以防锚具及销子弹出伤人。

A．对面B．后面C．前面D．两侧2、移运、堆放、吊装时，混凝土的强度一般不得低于设计强度的__。

A．70%B．75%C．80%D．85%3、依据FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当__。

A．在首次支付工程进度款时起扣B．自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价的10%那个月起扣C．自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣D．自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣4、编制标底应遵循的原则中，不正确的是（）。

A．一个工程只能编制一个标底B．标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合C．标底应由成本、利润、税金组成D．标底应考虑保险以及采用固定价格的工程的风险金等5、方案寿命期内，使净现金流量的净现值等于零时的收益率称为__。

A．净现值率B．投资收益率C．内部收益率D．折现率6、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由__的人员组成。

A．仲裁委员会指定B．政府管理机构指定C．业主与承包商协商选定D．行业协会指定7、对施工风险很大的工程通常采用__。

A．总价合同B．单价合同C．分包合同D．成本加酬金合同8、监理设备的产权归__。

A．监理单位所有B．承包人所有C．业主所有D．三方共有9、__是在监理规划的基础上，由项目监理机构的专业监理工程师针对建设工程中某一专业或某一方面的监理工作编写，并经总监理工程师批准实施的操作性文件。

A．监理合同B．监理目标C．监理范本D．监理细则10、当合同当事人在合同中未约定争议解决方式且未达成补充协议时，可采取下列方式__。

A．只能仲裁B．只能诉讼C．仲裁或诉讼D．先仲裁，对仲裁结果不满意时可提起诉讼11、一般情况下，抗压强度达到__时，可满足拆除侧模时所需强度。

2016年安徽省公路造价师《理论与方法》：合同的分类模拟试题

2016年安徽省公路造价师《理论与方法》: 合同的分类模拟试题一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师维护业主的利益表现在__。

A. 提高工程质量B. 力争反索赔C. 在争端中为业主辩护D. 按合同条件监理工程2、预应力先张法施工, 张拉时, 作业人员应站在千斤顶的__, 以防锚具及销子弹出伤人。

A．对面B．后面C．前面D. 两侧3、《公路工程国内招标文件范本》规定, 如果承包人在监理工程师发出口头指令的3天内, 未收到监理工程师的书面确认, 承包人应立即以书面形式要求监理工程师确认上述口头指令。

如果监理工程师在收到承包人的书面要求后的__天之内没有以书面形式驳回上述确认, 则该口头指令应认为已被监理工程师书面确认。

A．3B．5C．7D．144、对大型桥墩混凝土浇筑工程的计量应采取的计量方法是__。

A. 凭证法B. 断面法C. 分项计量法D. 均摊法5、动员预付款的扣回方法主要是__。

A. 按时间和按金额B. 按时间和按工程量C. 按工程量和按金额D. 按费用和按金额6、某大桥工程量清单确定的混凝土为3500m3, 单价为550元/m3, 在实际施工中, 因需要增加一跨, 混凝土超过了清单数量的10%, 为不使费用增加太多, 经协商, 将工程量清单中10%的工程量单价调整为500元/m3, 竣工时实际完成混凝土为4000m3, 则本工程的混凝土款是（）元。

A．200万B．218.25万C．220万D. 217.5万7、FIDIC条款中, 采用总价合同的部分的支付依据是__。

A．工程量清单中所列的工程量B．计量的数量C．图纸工程量D. 变更部分的工程量8、某公路工程项目水泥原价300元/t, 采用10t人工装卸载重汽车运输, 运距10km。

查预算定额每100t水泥第一个1km运距需要2.19台班, 定额基价为486元；每增运1km需0.11台班, 定额基价为24元。

2016年下半年安徽省造价工程师考试造价管理：建筑工程承包考试试卷

2016年下半年安徽省造价工程师考试造价管理：建筑工程承包考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、涂料成分中，次要成膜物质的作用是（）。

A．降低黏度，便于施工B．溶解成膜物质，影响成膜过程C．赋予涂料美观的色彩，并提高涂膜的耐磨性D．将其他成分粘成整体，并形成坚韧的保护膜2、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。

A．开始日期B．结束日期C．截止日期D．中间日期3、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。

A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处4、护肩路基的高度一般不超过（）。

A．3mB．2mC．1mD．0.8m5、按照生产能力指数法(x＝0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加__。

A．118.9%B．158.3%C．164.9%D．191.5%6、下列项目中，需由政府审批可行性研究报告的项目是__。

A．政府投资补助的企业投资项目B．政府贷款贴息的企业投资项目C．政府采用资本金注入方式的投资项目D．政府限制类的不使用政府投资资金的企业投资项目7、工程经济分析中，处理现金流量图时，发生在第三计息期的现金流出应标在（）时点上。

A．3B．2C．1D．48、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完工时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）天。

A．1B．2C．3D．49、承包人的要求和通知，以书面形式由__签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

A．承包人法定代表人B．发包人法定代表人C．项目经理D．总监理工程师10、下列关于工程变更的说法中不正确的是__。

A．工程变更总是由承包商提出的B．工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C．工程的变更指令应以书面的形式发出D．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，则应以此价格计算变更工程价款11、途径等来确定。

安徽省公路造价师《理论与法规》损失控制试题

安徽省公路造价师《理论与法规》损失控制试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、路面混凝土一般是采取__设计。

A．两边薄、中间厚B．中间薄、两边厚C．等厚式断面D．无要求2、台阶形式路基的每层台阶的高度及宽度为__。

A．高度不宜小于30cm，宽度不应小于1.0mB．高度不宜大于30cm，宽度不应大于1.0mC．高度不宜小于30cm，宽度不应大于1.0mD．高度不宜大于30cm，宽度不应小于1.0cm3、甲冒充乙的名义与丙订立合同，乙知道后并不反对，则__。

A．乙对甲的行为不负责任B．乙应当对甲的行为承担责任C．甲自己承担责任D．甲、乙均不承担责任4、命令源最多的组织模式是__。

A．直线式B．职能式C．直线职能式D．矩阵式5、质量计划、__和质量记录等几项分类文件。

A．质量认可证书B．交工质量检验单C．质量责任制D．质量程序文件6、在法律上，合同的签订可分为要约和承诺两个阶段，一般认为__。

A．工程招标是要约，工程投标是承诺B．工程招标是要约，工程投标是再要约，定标则是承诺C．工程招标是要约邀请，工程投标是要约，定标则是承诺D．工程招标、投标是要约，定标则是承诺7、为了使拱圈在修建完成后拱轴线符合要求，施工时通常在（）设置预拱度。

A．墩台帽上B．支架基础上C．拱架上部D．卸架设备上8、甲与乙订立货物买卖合同，约定甲于2006年6月8 H交货，乙在交货期后的一周内付款。

交货期届满时，甲发现乙有转移资金以逃避债务的行为。

对此甲可依法行使__。

A．先履行抗辩权B．同时履行抗辩权C．不安抗辩权D．债权撤销权9、混凝土的最大水灰比为__。

A．0.50B．0.45C．0.40D．以上都不正确10、《公路工程国内招标文件范本》合同条款中的“设备”是指__。

A．承包人的施工机械B．承包人的所有装备C．施工中待安装到或安装到永久工程中的设备D．承包人用于工程试验检测的设备11、西安A路桥公司通过电子邮件向兰州甲公司发出订购一批沥青的要约，此要约的生效时间为__。

安徽省2016年下半年公路造价师《理论与法规》借款合同考试试卷

安徽省2016年下半年公路造价师《理论与法规》借款合同考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、由于客观条件的限制，某企业法人代表不能亲自签订合同，可以采用__方式订立合同。

A．转让代理B．指定代理C．委托代理D．法定代理2、超越代理权、代理权终止后的代理，但仍与代理人签订的合同，对他人造成损失时，该第三人要负法律上的__责任。

A．道义责任B．连带责任C．主要责任D．不承担责任3、矩阵式监理组织形式的主要优点是__。

A．权力集中、隶属关系明确B．命令统一，决策迅速C．发挥职能机构的专业管理作用D．机动性大，适应性好4、在国际建设工程中，从事建设工程咨询的专业人士的工作过程就对项目目标控制的信息进行__的过程。

A．采集、分析、处理B．采集、处理、分析C．分析、采集、处理D．分析、处理、采集5、保证合同的当事人是__。

①权利人；②义务人；③保证人；④公证部门A．①②④B．②④C．②③④D．①④6、FIDIC条款中，监理工程师有权__。

①撤换不称职的承包商代表；②撤换不称职的监理工程师代表；③批准承包人转让合同的要求；④下令对不合格的工程停工整顿；⑤终止业主与承包商的合同关系A．①②④B．②③④C．①④D．③④7、大型复杂的项目，其项目组织形式宜采用__。

A．直线式组织B．职能式组织C．矩阵式组织D．指挥部制8、当事人对保证方式没有约定或约定不明时，应当按照__方式承担保证责任。

A．一般保证B．连带保证C．违约金D．定金9、承包人在隐蔽工程覆盖之前应该__。

A．请业主检查B．请监理工程师检查C．自我检查D．请质监站监督人员检查10、按照差额内部收益率的比选准则，若△IRR＜i0，则__。

A．投资小的方案为优B．投资大的方案为优C．所有方案都不可行D．不能判断11、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答澄清不一致时，应以__为准。

A．招标文件B．招标单位在标前会议上的口头解答C．现场考察时招标单位的口头解释D．发给每个投标人的书面澄清文件或补遗书12、《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为__个月。

台湾省2016年下半年公路造价师《基础理论》：建设工程合同的概念及分类考试试卷

台湾省2016年下半年公路造价师《基础理论》：建设工程合同的概念及分类考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某固定资产原值为6万元，预计净残值为0.3万元，使用年限为5年，若采用双倍余额递减法计提折旧，则第二年的计提折旧额为__。

A．14400元B．18000元C．16000元D．15000元2、__施工时，应严格控制各工序材料温度。

A．沥青混凝土面层B．水泥混凝土面板C．半刚性基层D．无结合料基层3、对路基的基本要求是具有足够的__。

A．压实度、平整度、强度B．强度、水温稳定性和整体稳定性C．刚度、稳定性D．标高及合格的几何尺寸4、根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位__。

A．在工程建设的早期尚无法编制总进度计划B．在工程建设的早期就应当编制总进度计划C．在设计阶段就应当编制总进度计划D．在招标阶段就应当编制总进度计划5、龋齿药物治疗应注意的是A．避免露髓可不去腐质B．应尽量恢复牙齿外形C．保护口腔粘膜避免刺激和腐蚀D．制备固位力洞形E．选择含氟材料充填6、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在每月未向监理工程师提交月结账单一式6份，经审核后，确认该月应结算的款额大于投标书附录中列明的期中支付证书的最低金额，则监理工程师应在收到上述月结账单后__天内签发期中支付证书。

A．14B．21C．28D．357、随着项目管理软件和以项目管理软件为核心的项目管理信息系统应用的不断深入，信息的__问题已成为当前需要解决的首要问题。

A．整体化B．准确化C．及时化D．标准化8、最高层次的法规。

A．企业财务通则B．企业财务制度C．企业会计准则D．财务管理规定9、就要约所作的以下表述中，__的表述是正确的。

A．要约在发出时生效B．要约生效后不得撤销C．要约在到达受要约人时生效D．只要受要约人未发出承诺通知，要约均可撤销10、当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人__时合同成立。

2015年上半年安徽省公路造价师《理论及法规》：建设工程合同的概念及分类考试试题

2015年上半年安徽省公路造价师《理论及法规》：建设工程合同的概念及分类考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在筑堰之前，应做的准备工作是__。

A．将堰底下河床底的树根、淤泥、石块及杂物清除干净B．砌筑可替代的挡土墙C．用草皮、柴排、片石、草袋和土织物等加以防护D．测定砌筑高度，计算土石方工程量，便于临时操作2、某建设项目，当折现率i1=10%时，财务净现值FNPV1=200万元；当i2=15%时，FNPV2= -100万元，用内插公式法可求得其财务内部收益率为__。

A．15%B．20%C．13.3%D．11.67%3、联营体投标时，其联营体的资质应__。

A．以联营体成员中资质较低者为准B．以联营体成员中资质较高者为准C．由业主确定D．由上级主管部门确定4、根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是__。

①交付不动产的，在不动产所在地履行；②给付货币的，在给付一方所在地履行；③给付货币的，在接受一方所在地履行；④交付不动产的，在履行义务一方所在地履行A．①②B．②④C．③④D．①④5、技术规范和其他技术资料2份。

A．7B．42C．21D．286、参与招投标、签订经济合同的是__。

A．自然人B．法定代理人C．法人代表D．监护人7、路基土压实度试验应由__。

A．承包商自检，报驻地监理工程师认可批准B．监理试验室检查认可，报驻地监理工程师备案C．承包商试验室自检，现场监理工程师旁站认可，驻地监理工程师批准D．承包商试验室自检，现场监理工程师旁站认可8、在项目风险管理中最重要的风险转移技术是__。

A．合同转移B．工程分包C．银行担保D．工程投保9、因不可抗力使合同不能履行时，__。

A．一方提出解除合同需经对方同意B．双方就能解除合同C．需双方协商一致才能解除合同D．当事人一方可单方提出解除合同10、按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06—2007) 规定，建筑安装工程费包括__。

2016年下半年安徽省公路工程预算定额理解与应用免费下载考试试卷

2016年下半年安徽省公路工程预算定额理解与应用免费下载考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属__合同。

A．固定总价B．调值总价C．单价D．成本补偿2、下列合同中，免责条款有效的是__。

A．造成对方人身伤害的B．因故意造成对方财产损失的C．因一般过失造成对方财产轻微损失的D．因重大过失造成对方财产损失的3、矩阵式监理组织形式的主要优点是__。

A．权力集中、隶属关系明确B．命令统一，决策迅速C．发挥职能机构的专业管理作用D．机动性大，适应性好4、专业监理工程师应按工程量清单的分项工程进行系统的检查验收。

检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发__。

A．中间交工证书B．分项工程交工证书C．部分工程交工证书D．单项工程交工证书5、保留金的最高限额一般为合同总价的__。

A．4%B．5%C．6%D．7%6、在概预算的费用组成中，规费的计算基数是______。

A．建筑安装费B．材料费C．机械费D．人工费7、建筑安装工程赞中的税金是指__。

A．营业税、城乡建设维护税和教育费附加B．营业税、固定资产投资方向调节税和城乡建设维护税C．营业税、增值税和教育费附加D．营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加8、公路建筑安装工程费包括建筑工程费和安装工程费两部分，其中安装工程费是指为安装__的费用。

A．混凝土预制构件B．钢结构工程构件C．营运、养护、管理所需设备D．施工机械、设备9、下列价值工程一般工作程序的具体工作步骤中，不属于创新阶段工作步骤的是__。

A．方案创新B．方案评价C．成果鉴定D．提案编写10、保证合同的当事人是__。

A．保证人和债务人B．保证人和债权人C．保证人、债务人和债权人D．债权人和债务人11、在建安工程造价中，材料预算价格是指材料由其来源地运到__的价格。

A．施工工地B．使企业少缴部分所得税C．施工工地仓库后出库D．施工工地仓库12、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位__m。

2016年上半年安徽省公路造价师《基础理论》：工程建设主要相关法律考试试题

2016年上半年安徽省公路造价师《基础理论》：工程建设主要相关法律考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、现实生活中，委托代理应注意的问题有__。

①慎选代理人，②委托授权范围明确；③委托时限明确；④委托人利益明显A．①②B．②④C．③④D．①④2、BOT融资模式是指__。

A．建设—经营—转让B．建设—拥有—转让C．拥有—经营—转让D．建设—拥有—经营—转让3、迟付款利息计算时从规定的付款截止日期起到恢复付款日为止，按__计算利息。

A．单利B．复利C．付款截止日期银行利率D．恢复付款日银行利率4、含水量较大的黏性土最适合的压实机械为__。

A．振动压路机B．小型振动夯C．凸块式振动压路机D．轮胎压路机5、以下哪项费用不应列入安装工程人工费？（）A．生产工人学习、培训期间工资B．生产工人工资性津贴C．职工养老保险D．生产工人基本工资6、标底是工程项目施工的__。

A．投标价B．合同价C．预期施工价D．协议合同价7、行车干扰工程施工增加费是以__为基数，乘以相应费率计算而得。

A．现场管理费B．受行车影响部分的工程的定额直接费之和C．受行车影响部分的工程的直接费之和D．受行车影响部分的工程的直接工程费之和8、建立精干高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现工程监理目标的__。

A．控制手段B．前提条件C．经济措施D．目标规划9、扩大公司生产经营或转为增加公司资本，它是从__提取形成的。

A．净利润B．利润额C．营业额D．销售收入10、下列不能适用不安抗辩权的情形有__。

A．双方在合同履行中发生争议B．一方经营状况严重恶化C．一方转移财产、抽逃资金，以逃避债务D．一方丧失商业信誉11、桥涵放样定位当有良好的丈量条件时可采用直接丈量法进行墩台施工定位。

桥墩中心线在桥轴线方向上的位置误差不应超出士__mm。

A．20B．15C．25D．3012、当工程变更减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则__合同工期。

2016年公路造价师考试理论与法规知识点：经济法律关系客体试题

2016年公路造价师考试理论与法规知识点：经济法律关系客体试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》规定，在监理工程师签发缺陷责任终止证书后的__天之内，承包人应以监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份最后结账单草案，并附上详细的证实文件。

A．14B．21C．28D．352、合同是平等主体的__之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

A．法人B．法人和其他组织C．自然人D．自然人、法人和其他组织3、混凝土自高处向模板内直接倾斜时，其自由倾落高度不宜超过__。

A．1.0mB．2.0mC．0.5mD．10m4、企业资金筹集的关键是______。

A．确定资本结构B．确定筹资数量C．确定资金来源D．确定筹资风险5、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答澄清不一致时，应以__为准。

A．招标文件B．招标单位在标前会议上的口头解答C．现场考察时招标单位的口头解释D．发给每个投标人的书面澄清文件或补遗书6、下列关于桥面系的叙述正确的是__。

A．桥面铺装既保护行车道板，又分散车轮荷载B．栏杆起保证行人安全的作用C．伸缩缝满足结构自由变形需要D．人行道应设置向栏杆方面的横坡，以便排水7、按时间分类，支付可分为__。

A．前期支付B．正常支付C．中期支付D．合同中止支付E．最终支付8、承包人收到开工通知后的28d内，按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划，说明为完成施工任务而打算采用的__。

A．施工方法B．施工组织方案C．施工规范和条例D．进度计划安排E．按季度列出根据合同预计应支付给承包人费用的资金估算表9、施工过程中发生了如下__情况，承包人可提出工期索赔。

A．业主违约B．合同文件出错C．不利的自然条件D．物价上涨E．政策、法规变化10、公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是__。

A．减少合同中约定的工程量B．改变有关工程的施工时间C．删除承包范围内的部分工作D．更改工程有关部分尺寸11、工作质量包括社会工作质量、__等。

2016年安徽省公路造价师理论与法规：基本建设程序模拟试题

2016年安徽省公路造价师理论与法规：基本建设程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设项目环境影响报告书应由__编制。

A．建设单位B．有资质的环境影响评价机构C．环保部门D．行业主管部门2、根据有关规定，公路工程在高处露天作业，缆索吊装及大型构件起重吊装时，遇到__级以上大风时，应停止作业。

A．三B．四C．五D．六3、计日工劳务基本单价是指承包人劳务的__。

A．全部直接费用B．管理费C．税费D．利润4、设名义利率为r，在一年中计算利息m次，则当m大于1时，实际利率i将（）名义利率r。

A．不确定B．小于C．等于D．大于5、在施工监理中，如果因驻地监理工程师的疏忽，未能发现工程不合格的，总监理工程师__。

A．必须认可驻地监理工程师的疏忽B．有权向承包人发出改正指令C．和承包人协商善后事宜D．和业主协商善后事宜6、进度监理还是质量监理，工作的重点应当放在__上。

A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．全过程控制7、甲冒充乙的名义与丙订立合同，乙知道后并不反对，则__。

A．乙对甲的行为不负责任B．乙应当对甲的行为承担责任C．甲自己承担责任D．甲、乙均不承担责任8、竣工财务决算组成文件的核心是______。

A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．工程造价比较分析9、方案的投资发生在期初，且各年的净收益均相等时，投资回收期与投资收益__。

A．相等B．互为倒数C．无关D．成正比10、因不可抗力不能履行合同，当事人的义务为__。

A．通知B．继续履行C．赔偿损失D．不必继续履行或赔偿损失，但约定定金的，应损失定金或双倍返还，11、承包人按合同条款办理的工程一切风险和__，按总额计量。

A．营业税B．第三方责任险C．施工设备保险费D．城市建设维护税12、政府方面的质量控制的特点是__。

A．外部的、纵向的控制B．外部的、横向的控制C．内部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制13、中，当事人双方对发生的争议经协商未达成一致，则__。

广东省2016年公路造价师《基础理论》：建设工程合同的概念及分类试题

广东省2016年公路造价师《基础理论》: 建设工程合同的概念及分类试题一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、在小半径弯道且需要视线诱导的地方设置护栏的最好形式是（）。

A. 缆索B. 波形梁C. 混凝土D. 箱梁2、经济合同的核心是__, 它是当事人双方权利和义务的焦点。

A．价款B．标的C．违约责任D. 履行期限3、水泥砂浆强度的合格标准为同强度试件的平均强度不低于设计强度等级, 但其中任一组试件的强度最低值不低于强度等级的（）。

A．85％B．80％C. 75％4、合同双方当事人必须严格按照合同规定的标的履行各自应尽的义务, 称之为__。

A．全面履行B．部分履行C．实际履行D. 条件履行5、在公路工程监理过程中, 承包人应当按照__的规定接受监理。

A．公路工程承包合同B．公路工程监理合同C．监理单位给承包人的书面通知D. 项目法人给承包人的书面通知6、施工现场的进度控制的影响因素有很多, 被认为最大的影响因素是__。

A．资金B．技术C．人工D．设备7、应用广。

A. 酒精燃烧法B. 比重法C. 烘干法8、以下关于债权转让的表述中, 不正确的是__。

①债权人转让权利的, 应当征得债务人同意；②债权人转让权利的, 可以通知债务人, ③债权人转让权利的, 应当通知债务人；④债权人可以将权利全部转让给第三人；⑤债权人只能将部分权利转让给第三人A．①②③B．③④C．①④⑤D. ②③④⑤9、合同被确认无效时, 应从__即无法律约束力。

A．双方发生争议时B．合同订立时C．当事人一方提出时D. 被法院确认时10、变更公路工程施工监理合同的一个前提是__。

A．监理自愿变更B．业主监理双方一致同意变更C．业主要求变更D．因外界原因11、公路工程基本建设程序划分的阶段有：（1）列入年度基本建设计划；（2）可行性研究, 编制设计任务书；（3）施工；（4）设计和编制概（预）算；（5）竣工验收, 交付使用。