电力改造工程合同范本

合集下载

电力改造工程合同范本4篇

电力改造工程合同范本4篇篇1电力改造工程合同范本甲方（甲方名称）：______________乙方（乙方名称）：______________鉴于甲方拟对其电力设施进行改造工程，现就双方的权利与义务，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：一、项目描述1、甲方需对其电力设施进行改造升级工程，包括但不限于变压器、输电线路、电缆线路等设施的改造。

2、乙方承担该项目的改造设计、施工、检测等工作。

二、合同价格及支付方式1、甲方应根据项目的实际情况向乙方支付改造工程的费用，具体金额为______________。

2、甲方应按照以下方式支付费用：（1）项目启动时支付______________%的费用；（2）改造工程完成验收前支付______________%的费用；（3）改造工程完成验收后支付______________%的费用。

三、工期及履约保证1、乙方应在双方签署合同后______________个工作日内开始改造工程，并按照约定工期完成工程。

2、乙方应对改造工程的质量进行保证，确保改造后的电力设施能够正常运行。

3、如因乙方原因导致工程延期或工程质量达不到约定标准，乙方应承担相应的违约责任。

四、风险责任1、在工程施工期间，若因不可抗力导致工程停滞，双方可协商延长工期或解除合同。

2、在工程改造过程中，如发生意外，导致对甲方电力设施造成损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。

五、保密条款双方应对涉及到的商业秘密、技术信息等进行保密，未经对方书面同意不得向任何第三方披露。

六、争议解决1、双方如对合同履行中出现的争议无法协商解决，应协商解决，协商不成的，应提交仲裁解决。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上是电力改造工程合同的范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。

希望双方在签订合同前审慎考虑各项条款，确保合同的签订能够为双方带来利益和保障。

电力建设工程合同范本三篇

电力建设工程合同范本三篇篇一电力建设工程合同甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容和规模：详细描述工程的具体范围、建设要求和预期达到的效果等。

二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范，确保电力设施的安全、稳定运行。

2. 乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并接受甲方的监督和检查。

四、工程价款及支付方式1. 工程总价为：人民币__________元（大写：_____________________）。

2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的______%；（4）剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。

五、双方责任和义务1. 甲方责任和义务（1）提供工程所需的相关资料和文件。

（2）协助乙方协调与工程相关的外部关系。

（3）按照合同约定及时支付工程价款。

（4）组织工程的竣工验收。

2. 乙方责任和义务（1）编制施工组织设计和施工方案，并报甲方审批。

（2）严格按照合同约定的工程质量、工期和施工安全要求进行施工。

电力改造工程合同范本

电力改造工程合同范本《电力改造工程合同》甲方（发包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：（详细描述电力改造的具体范围和要求）二、工程期限1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致工程延期，双方应另行协商确定新的工期。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：人民币______元（大写：__________________元整）。

2. 支付方式：（具体说明分阶段支付的比例、时间等）四、双方责任与义务甲方责任与义务：1. 提供工程所需的场地、电源等必要条件。

2. 按合同约定支付工程价款。

3. 协助乙方协调与工程相关的外部关系。

乙方责任与义务：1. 按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工。

2. 确保施工过程中的安全，如发生安全事故应承担相应责任。

3. 提供工程竣工验收所需的相关资料。

五、工程质量及验收1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量合格。

2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[规定时间]内组织验收。

3. 如验收不合格，乙方应在[规定时间]内整改完毕，直至验收合格。

六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按未支付金额的[约定比例]向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按工程总价款的[约定比例]向甲方支付违约金；如逾期超过[约定天数]，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的损失赔偿。

电力工程合同范本7篇

电力工程合同范本7篇电力工程合同范本篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，___镇人民政府将___汽车博览园基础设施建设工程中，从___集团办公大楼前至___重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给___市___房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给___市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况一、工程名称：___基础设施高压电力线路工程。

二、工程内容：从___集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容。

三、工程地点：___汽车博览园。

四、工期：共计90天：_年8月29日至_年11月26日（施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延）。

五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标。

六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币（￥900000.00元）。

第二条甲乙方与施工方驻工地代表一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

二、乙方项目负责人：三、施工方项目负责人：第三条各方工作一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。

二、乙方工作：1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

三、施工方工作：1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。

电力改造工程合同范本

电力改造工程合同范本甲方：____村民委员会乙方：_____危房改造工作是国家一项重要的惠民工程，为确保惠民工程发挥真正的作用。

保证高标准、高质量按时间完成任务。

经甲乙双方协商达成如下协议：_____一、乙方自己找施工队进行建设。

二、甲方要为乙方做好协调服务工作。

三、乙方要按照甲方规定的标准进行设计施工。

具体标准为三类户建筑面积为40平方米，不得超过60平方米;一般新建户建筑面积为60平方米，不得超过80平方米;翻建户要打地梁和上梁，外墙贴笨板刷涂料，安装防盗门，塑钢窗，起脊房顶且不得使用单片彩钢瓦;维修户要做到换门窗，房顶，做外墙保温三样缺一不可。

四、保障金收缴。

开工前乙方向甲方交纳保障金，翻建户交____元，维修户交的____元。

验收合格后退还给乙方。

五、乙方不按甲方规定建设，甲方不予向上级申请验收。

六、此协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：_____乙方：_____电力改造工程合同范本（二）甲方：____镇(乡)人民政府乙方：_____为全力推进农村危房改造，解决和改善我区农村贫困群众的住房部安全问题，甲乙双方根据《____年____区农村危房改造工程试点实施方案》的精神，特制订如下协议：_____一、按相关文件的救助标准，乙方将甲方正式列入____年度危房改造任务。

二、乙方位于乡(镇)村(居)屯房屋经鉴定属级危房，甲方支持乙方开展危房改造工作，乙方将在乡(镇)村(居)屯，计划(新建、修缮)建筑面积为平方米的房屋(土木、砖木、砖混)间，甲方拨付乙方重建资金元(大写元)_____，作为危房改造补助资金，其余资金由乙方自行解决。

补助资金乙方必须用于危房改造，不得挪作他用。

三、如乙方在改造过程中，如资金不足而停工、个人原因导致工程延误或甲方发现申报资料与实际不符，甲方不但不予理睬而且有权不予以拨付或停拨改造救助资金。

四、乙方在改造过程中必须遵守相关建房质量安全规范并接受主管部门的管理和监督。

五、乙方必须在____年____月底前全面完工，延期甲方将有权不予以拨付或停拨改造救助资金。

电力改造工程合同范本6篇

电力改造工程合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力改造工程合同范本甲方：_________（以下简称“甲方”）乙方：_________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟对_________（以下简称“电力改造工程”）项目进行改造，现甲乙双方经友好协商一致达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：电力改造工程。

1.2 项目地点：_________。

1.3 项目内容：_________。

1.4 项目进度计划：_________。

第二条合同金额及支付方式2.1 本合同总金额为_________，具体支付方式如下：（1）首期支付：在签订本合同后_________日内支付_________万元；（2）中期支付：_________；（3）尾款支付：_________。

第三条保证金3.1 甲方应在签订本合同时向乙方支付_________万元作为保证金，保证金将在经甲方验收合格后于_________日内返还给甲方。

3.2 若项目未按期完成或出现质量问题，乙方有权利扣除保证金作为赔偿，甲方也应就此承担相应的法律责任。

第四条项目进度与质量保证4.1 乙方应按照项目进度计划按时、按质完成电力改造工程，否则应承担相应的违约责任。

4.2 乙方应保证电力改造工程的质量符合国家相关标准和甲方的要求，若发现质量问题，应立即进行整改，未能整改的，应承担相应的责任。

第五条设备保修与售后服务5.1 乙方提供的设备应保证在保修期内无故障运行，若出现故障，应及时维修或更换，并承担相应的费用。

5.2 乙方应为甲方提供一年的售后服务，包括协助解决设备运行问题和维护。

第六条合同变更6.1 任何一方需变更本合同内容，需经双方协商一致并签署书面变更协议。

6.2 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更本合同。

第七条知识产权7.1 电力改造工程过程中涉及的知识产权归属于乙方。

7.2 乙方应确保不侵犯他人的知识产权，若因此引起的纠纷，由乙方承担全部责任。

电力改造工程合同范本

电力改造工程合同范本甲方：(甲方名称)乙方：(乙方名称)一、项目概况1.1 甲方拟进行电力改造工程，旨在提升电力设施的运行效率和安全性。

1.2 乙方具备从事电力改造工程的相应能力和资质。

二、工程内容2.1 工程包括但不限于以下内容：- 电力设备检修与更换；- 电力线路改造；- 照明系统改造；- 电缆敷设与维护；- 其他电力设备与设施的改进与更换。

2.2 本工程的具体范围及工程图纸、设计文件等详见附件。

三、工程进度3.1 工程计划开始日期为(日期)，预计完成日期为(日期)。

3.2 工期为(天数)天，乙方应按照合同约定的时间节点进行工程进度管理和控制。

四、支付方式4.1 工程总价款为(金额)人民币。

4.2 甲方按照以下支付方式结算工程款项：- 预付款：工程总价款的30%，在合同签订后三个工作日内支付给乙方；- 进度款：根据工程进度和甲方验收情况，乙方可向甲方申请支付相应的进度款；- 完工款：工程竣工后，甲方对工程进行全面验收合格后，支付剩余款项。

4.3 乙方应提供正规发票和相关的税务登记证明，在工程款项支付后的十个工作日内将其寄送至甲方。

五、合同变更5.1 双方在履行合同过程中发现必须变更合同内容的情况下，应与对方协商并签订补充合同。

5.2 双方同意，未经书面协议，任何一方不得擅自变更或修改合同的内容。

六、质量保证6.1 乙方应按照合同约定保证工程的质量，并承担因工程质量问题所引起的责任。

6.2 工程保修期为一年，自工程竣工之日起计算。

6.3 在保修期内，甲方如发现工程存在质量问题，应及时通知乙方，并要求乙方进行修补或更换。

七、违约责任7.1 若任何一方违反合同约定，应向对方支付违约金。

7.2 除非因不可抗力或合同约定的其它情况下，任何一方逾期履行合同义务的，应向对方支付违约金。

八、保密约定8.1 双方应对工程的商业秘密、技术信息等保密，并不得向第三方透露或使用。

8.2 若因一方违反保密约定而给对方造成损失的，违约方应向受损方支付相应的赔偿。

改电协议合同范本

改电协议合同范本合同编号：_______改电协议合同范本甲方（供电方）：_______乙方（用电方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方用电改造事宜，达成如下协议：一、改电工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______二、改电工程期限2.1 工程期限：_______2.2 如遇不可抗力因素导致工程无法按期完成，甲乙双方应协商解决，并签订补充协议。

三、改电工程费用3.1 工程费用：_______3.2 付款方式：_______3.3 乙方应在工程验收合格后_______日内支付工程费用。

四、甲方的权利和义务4.1 甲方负责改电工程的设计、施工、验收及售后服务。

4.2 甲方应确保改电工程符合国家电力行业标准及质量要求。

4.3 甲方应对改电工程的质量、安全、环保等方面承担责任。

五、乙方的权利和义务5.1 乙方应提供改电工程所需的场地、电源等条件。

5.2 乙方应确保改电工程所需的资料真实、完整、准确。

5.3 乙方应按照约定支付工程费用。

六、违约责任6.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。

6.2 甲方未按约定完成改电工程，应向乙方支付违约金，违约金为工程总价的_______%。

6.3 乙方未按约定支付工程费用，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价的_______%。

七、争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______代表（签名）：_______ 代表（签名）：_______签订日期：_______ 签订日期：_______原改电协议合同范本。

用电改造合同范本

用电改造合同范本甲方（供电方）：________________乙方（用电方）：________________一、合同主体1.1 甲方：指具有供电资质，为乙方提供电力服务的供电企业或单位。

1.2 乙方：指需要用电改造的个人或单位。

二、合同内容2.2.1 更新用电设施：包括变压器、配电柜、电缆、开关等。

2.2.2 增加用电容量：提高乙方用电负荷能力。

2.2.3 改善用电环境：优化用电线路，降低线路损耗。

2.2.4 智能化升级：引入智能化管理系统，提高用电效率。

三、合同期限3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

四、合同金额4.1 乙方应支付给甲方的用电改造费用为人民币：____元（大写：_________________________元整）。

五、支付方式5.1.1 一次性支付：在合同签订后____个工作日内，乙方一次性支付全部费用。

5.1.2.1 第一期：合同签订后____个工作日内支付总金额的____%；5.1.2.2 第二期：工程进度达到____%时支付总金额的____%；5.1.2.3 第三期：工程验收合格后支付总金额的____%。

六、工程进度及验收6.1 甲方应按照约定的时间完成用电改造工程，并确保工程质量符合国家相关标准。

6.2 乙方应在工程完成后进行验收，验收合格后支付剩余款项。

6.3.1 用电设施安装牢固、安全可靠；6.3.2 用电线路布局合理，降低线路损耗；6.3.3 智能化管理系统运行正常，提高用电效率。

七、违约责任7.1 甲方未能按照约定时间完成工程，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的____%。

7.2 乙方未能按照约定时间支付款项，甲方有权暂停用电改造工程，并要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的____%。

八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

电力线路改造合同样本_合同范本

电力线路改造合同样本电力线路它是由电厂发出输送到各个变电站，电力线路改造怎么写呢?以下是在小编为大家整理的电力线路改造合同范文，感谢您的欣赏。

电力线路改造合同范文篇一甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程具体情况，双方达成如下协议共同遵守：一、工程名称：二、工程范围及内容：三、承包方式：乙方包工包料，按设计施工。

四、工期要求20xx年20xx年五、质量标准：以验收通过为准。

六、合同价款：七、工程款支付：合同内容全部完工、验收合格后支付100%合同价款。

八、违约责任：1. 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

2. 因乙方原因，未按本合同规定工期按时竣工，每延误一天，乙方按500元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

九、其他：1. 质保期内，由于本工程质量问题，造成第三者意外伤害，由乙方承担全部责任。

2. 乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故由乙方自行负责并承担相应经济责任、法律责任及相应一切经济赔偿。

3.乙方负责办理工程竣工验收及用电手续，甲方予以协助。

十、争议：本合同履行过程中如发生争议，双方协商解决;协商不成时，任何一方可向唐山市路北区人民法院提起诉讼。

十一、合同份数：本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

具有同等法律效力。

十二、合同生效：本合同自签字盖章之日起生效，合同履行完毕终止。

甲方(公章)：乙方(公章)：年月日年月日电力线路改造合同范文篇二甲方：乙方：义教楼，教师宿舍楼由于电线接入时间比较长，线路已经老化，经常出现一些小问题，为了安全起见，经学校行政班子协商，决定改造线路。

经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。

一、改造时间：20xx年6月25日至20xx年7月5日。

二、改造材料：包工包料。

所涉及材料均采用贵州产贵王牌或贵州产的玉蝶牌三、工程安全：乙方要有高度安全责任感保护好自身安全，甲方不负责乙方在施工中的安全，乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责，对甲方电器财产高度负责，如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全，电器财产损坏乙方要负全部责任。

10KV电力改造工程施工合同范本

10KV电力改造工程施工合同范本甲方（供电方）：___________乙方（施工方）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方10KV电力改造工程的施工事宜，经双方友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况工程名称：10KV电力改造工程工程地点：___________工程内容：对现有10KV电力系统进行改造，包括线路铺设、设备更换、系统调试等。

第二条合同价款本工程合同总价为人民币___________元整（大写：_______________________元整）。

第三条付款方式1. 甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，预付款比例为___________%。

2. 乙方完成合同约定的工程内容并经验收合格后，甲方应在验收合格后七个工作日内支付合同总价的一定比例作为进度款，进度款比例为___________%。

3. 剩余的合同总价比例将在工程验收合格并满足合同约定的质保期后，由甲方一次性支付给乙方。

第四条工程进度1. 计划开工日期：____年__月__日。

2. 计划竣工日期：____年__月__日。

3. 计划总工期：_____天。

第五条工程质量乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。

工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期，质保期的长短由双方在合同中约定。

第六条违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照合同约定扣除乙方相应的违约金。

2. 甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权按照合同约定暂停施工，并要求甲方支付违约金。

3. 因不可抗力因素导致工程无法按照约定时间完成，双方互不承担违约责任。

第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

电力工程合同范本(4篇)

电力工程合同范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据贵州电网*司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网*司、贵州电网*司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵*省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵*省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。

甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。

线路改造合同范本

线路改造合同范本鉴于甲方需对现有线路进行改造，以提高线路的安全性和运行效率，经双方友好协商，特订立本合同，以明确双方的权利和义务。

现将合同内容详细列明如下：第一条合同定义1.1 线路改造：指对甲方现有的电力线路、通信线路或其他相关线路进行升级、改造、优化以提高其性能和可靠性的过程【线路改造】。

1.2 改造范围：指本合同约定的线路改造所涉及的具体区域和设备【改造范围】。

1.3 工程量清单：指乙方根据甲方提供的线路改造需求，详细列明改造工程各项内容的清单【工程量清单】。

1.4 工程进度计划：指乙方根据线路改造工程的特点和需求，制定的工程实施进度计划【工程进度计划】。

第二条工程内容及要求2.1 乙方应根据甲方提供的线路改造需求，进行详细的工程勘察和设计，制定工程量清单和工程进度计划。

2.2 乙方应保证线路改造工程的质量符合国家相关标准和行业规范，确保改造后的线路安全、可靠、高效。

2.3 乙方应在合同约定的工期内完成线路改造工程，并按照甲方的要求提供相关验收文件。

第三条工程期限3.1 乙方应在合同签订之日起____天内完成线路改造工程，具体工程期限以工程进度计划为准。

3.2 如因不可抗力等因素导致工程延期，双方应协商一致，合理延长工程期限。

第四条工程费用4.1 甲方应根据工程量清单和双方协商确定的单价，支付乙方工程费用。

4.2 工程费用支付方式为____期支付，具体支付时间为____。

4.3 乙方应在收到甲方支付的费用后，按照约定及时开具发票。

第五条工程验收5.1 工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，并提供完整的验收资料。

5.2 甲方应在收到验收申请后____天内组织验收，验收合格后支付剩余工程费用。

5.3 如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。

第六条质量保证6.1 乙方应保证线路改造工程的质量，对工程中使用的材料和设备提供质量保证。

6.2 乙方应在工程验收合格后提供____个月的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应免费进行修复。

变电站改造合同范本(通用10篇)

变电站改造合同范本(通用10篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!变电站改造合同范本(通用10篇)变电站改造合同范本第一篇发包人(甲方)：承包人(乙方)：为明确双方的权利和责任，保证工程的顺利进行，本着公平、公正、平等的原则，根据_《建筑·法》、《合同·法》等特制定本协议。

电力改造工程合同范本(4篇)

电力改造工程合同范本甲方：__________电话：__________乙方：__________电话：__________根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电改造工程合同书》对位于____的全部用电设备进行全面的节电改造。

一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方式。

具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三日内支付节电设备总货款的___%给甲方，甲方收款后，立即组织节电设备的生产。

在____日内，保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。

完成整个节电改造工程总工程量的___%时，乙方再支付总工程款的___%给甲方，余款___%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。

三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第____款中明确的标准和方法。

四、双方的权利和义务1.甲方：①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。

并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。

②设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。

③节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设备造成任何的损害，否则，承担一切经济损失。

2.乙方：①指派专人协助节电改造工程的工作，为甲方工程技术人员提供便利的工作环境。

②不得擅自增加用电设备，致使节电设备的负载超过一定的容量，造成不必要的损失。

确需增加用电设备，应通知甲方，相应增加节电设备。

③有义务维护好所安装的节电设备，不得有人为的破坏。

五、本合同未尽事宜，双方本着平等友好的原则协商解决。

六、本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等效力。

甲方：__________(盖章) 乙方：__________(盖章)代表：__________(签名) 代表：__________(签名) ____年____月____日 ____年____月____日电力改造工程合同范本（二）甲方：乙方：__________一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、承包方式：二、甲方工作1、向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明壹份，并向乙方进行现场交底。

供电工程合同范本3篇

供电工程合同范本3篇篇一供电工程合同范本甲方（供电方）：________________乙方（用电方）：________________一、合同主体1.1 甲方（供电方）：指具有供电能力的电力供应企业，负责向乙方提供电力服务。

1.2 乙方（用电方）：指需要使用电力的企事业单位、个人等，负责按照合同约定支付电费。

二、供电方式及内容2.1 供电方式：甲方根据乙方所在地区的供电网络和用电需求，提供相应的供电方式。

2.2 供电内容：甲方负责向乙方提供安全、稳定、连续的电力服务，并确保供电质量符合国家标准。

三、供电范围及容量3.1 供电范围：甲方根据乙方所在地理位置，提供相应范围内的供电服务。

3.2 供电容量：甲方根据乙方用电需求，提供相应的供电容量。

四、供电价格及支付方式4.1 供电价格：双方按照国家规定的电价政策执行，如有调整，按调整后的价格执行。

4.2 支付方式：乙方按月向甲方支付电费，具体支付时间为每月__日。

乙方逾期未支付电费的，甲方有权按照国家规定收取滞纳金。

五、供电质量及服务5.1 供电质量：甲方应确保供电质量符合国家标准，如有质量问题，甲方应在接到乙方通知后及时处理。

5.2 服务承诺：甲方承诺为乙方提供优质的供电服务，及时解决乙方在用电过程中遇到的问题。

六、合同期限6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__年。

6.2 合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。

七、违约责任7.1 甲方违约：如甲方未按约定提供电力服务，造成乙方损失，甲方应承担相应的违约责任。

7.2 乙方违约：如乙方未按约定支付电费，甲方有权停止供电，并要求乙方承担相应的违约责任。

八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

老旧小区电线改造合同范本

老旧小区电线改造合同范本甲方：（甲方单位名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方单位名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方是（老旧小区名称）的业主委员会，拥有对该小区电线改造的决策权；乙方是具有相关电力工程施工资质的企业，双方经协商一致，就老旧小区电线改造事宜达成如下合同：一、项目名称老旧小区电线改造工程二、工程内容1. 电线更换：乙方将对老旧小区内的电线进行更换，包括但不限于配电线、照明线等，确保电线符合国家相关标准；2. 设备更新：乙方将根据实际情况对老旧小区内的电力设备进行更新，确保设备安全可靠；3. 安全检测：乙方将对改造后的电线和设备进行安全检测，确保符合国家相关安全标准。

三、工程进度1. 工程开始日期：（具体日期）2. 工程完工日期：（具体日期）3. 工程周期：（具体天数）四、工程费用1. 总工程费用为人民币（具体金额）元；2. 工程费用包括但不限于人工费、材料费、设备更新费等；3. 工程费用支付方式：（具体支付方式，如一次性付清、分期付款等）。

五、质量保证1. 乙方保证所提供的电线、设备等符合国家相关标准，保证改造工程的质量；2. 乙方对改造后的电线、设备提供一年的免费维修保养服务；3. 如因乙方施工质量问题导致的后续问题，由乙方承担相应责任并进行免费修复。

六、工程变更1. 若因甲方原因需要对工程内容进行变更，应提前书面通知乙方并经双方协商一致后进行调整；2. 工程变更可能会影响工程进度和费用，双方应协商确定调整方案。

七、违约责任1. 若任何一方未能按时、按质完成合同约定的义务，应承担相应的违约责任；2. 如因一方违约导致对方损失，违约方应承担相应赔偿责任。

八、争议解决双方因合同履行发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交（具体仲裁机构）仲裁解决。

九、其他事项（其他双方约定的事项）十、合同生效本合同自双方盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

电力改造施工合同范本

电力改造施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力改造施工事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于电力线路改造、配电室建设、设备安装调试等。

第二条施工范围及要求2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工。

2.2 乙方应确保施工质量符合国家电力行业相关标准和规范。

第三条合同价款3.1 本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

（1）预付款：合同签订后____日内，甲方支付乙方合同价款的____%，即人民币______元；（2）进度款：乙方完成合同工程量的______%，甲方支付乙方已完工程量的______%；（3）尾款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付乙方剩余合同价款。

第四条施工期限4.1 本工程自____年__月__日起至____年__月__日止。

4.2 乙方应合理安排施工进度，确保按期完成工程。

第五条质量保证5.1 乙方应按照国家电力行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

5.2 工程质保期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。

质保期内，乙方应负责对工程进行维修、保养。

第六条安全生产6.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

6.2 乙方应制定安全生产责任制度，加强施工现场安全管理。

第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

7.2 乙方未按期完成工程的，每逾期一日，应支付逾期违约金______元。

第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

电力改造工程合同范本3篇

电力改造工程合同范本3篇篇1电力改造工程合同范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）联系人：（甲方联系人）联系电话：（联系电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）联系人：（乙方联系人）联系电话：（联系电话）鉴于甲方拟对其电力设施进行改造建设，现委托乙方进行相关工程的设计、施工和监理，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目内容1.1 甲方拟改造的电力设施包括（列明具体设施），改造工程的范围、工程量、质量要求等详见工程量清单。

1.2 乙方应按照设计要求进行施工，保证工程质量符合国家标准和相关规定。

第二条合同价款2.1 本次电力改造工程的合同价款为（具体金额），支付方式为（一次性/分期付款）。

2.2 各项款项的支付比例、支付时间及款项结算方式详见付款安排。

第三条工程期限3.1 本合同工程期限为（具体天数/月数），自合同生效之日起计算。

3.2 已签订的相关工程合同如有延期情况，需经双方协商同意并签订补充协议。

第四条设计与施工4.1 乙方应按照相关法律法规的规定制定设计方案，经甲方审核确认后方可施工。

4.2 乙方应按照相关规范要求进行工程施工，并在工程施工期间安全施工，保证工人人身安全。

第五条资料交接5.1 乙方应及时向甲方提供与工程相关的各类资料，包括设计文件、竣工报告、质量检测报告等。

5.2 工程竣工后，乙方应提供整套竣工图纸、验收报告等手续办理程序。

第六条质量保证6.1 乙方保证工程质量符合国家标准和合同约定，对工程质量不符合要求的部分负责修复。

6.2 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改。

第七条违约责任7.1 在工程施工期间，如因乙方原因造成工期延误、质量不合格等问题，乙方应承担相应的违约责任。

7.2 双方如有违约情况，应协商解决，如无法协商，可向相关部门申请仲裁。

第八条不可抗力8.1 如因不可抗力因素影响工程施工进度，应及时通知对方，并推迟工程进度。

电力工程改造服务合同范本

电力工程改造服务合同范本甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需进行电力设施的改造升级，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程内容与范围1. 工程名称：_________电力工程改造项目2. 工程地点：_________3. 工程内容：包括但不限于线路优化、设备更新、系统升级、安全防护措施增强等。

4. 工程范围：详细列明各项改造的具体内容、规模、技术要求等。

二、合同价格与支付方式1. 合同总价：人民币_________元。

2. 付款方式：分为预付款、进度款和尾款，具体比例和时间由双方协商确定。

3. 支付条件：明确各阶段付款所需的工程进度和验收标准。

三、工程期限1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知对方并协商解决。

四、质量要求与验收标准1. 质量标准：工程必须符合国家及行业相关标准。

2. 验收程序：工程完成后，由甲方组织验收，乙方应提供必要的技术资料和配合。

五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供必要的工程条件和资料。

- 按合同约定支付工程款项。

- 及时组织工程验收。

2. 乙方权利与义务：- 保证工程质量，按期完成工程任务。

- 遵守安全生产规定，确保施工安全。

- 负责工程的售后服务和保修工作。

六、违约责任1. 如甲方未按时支付款项，应承担迟延支付的违约金。

2. 如乙方未达到工程质量要求或延误工期，应按约定支付违约金。

七、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。

八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________代表签字：_________________ 代表签字：_________________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。