安徽省总监理工程师代表专业监理工程师科目一
安徽省总监理工程师、专业监理工程师科目二(2)
安徽省总监理工程师、专业监理工程师科目2练习题（二）本试卷均为案例分析题（共6题，每题20分），要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程，计算结果保留两位小数。
【案例一】质量控制的主要工作有哪些？解析：1、熟悉施工图，参加设计交底会议，提出相关意见或建议；2、审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵守的设计要求，采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；3、审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据建立规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其他管理制度；4、检查促使承包人建立健全适合本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人承包人进行全面质量管理工作；5、协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点，审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复核有关测量成果；6、审查承包人自建的试验室或委托的试验的试验室，审查批准承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；7、审查进场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果。
必要时，监理人可按合同约定进行一定数量的抽样检测试验；8、对施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时采取拍照或录像；9、组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理；10、组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素；11、对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作；12、审查竣工资料、组织竣工预验收；13、参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告。
【案例二】某建设工程，建设单位为湖南省某公司，监理单位是山东省某建筑工程监理公司，设计单位为北京市建筑工程设计总院，质检部门为当地质量监督站，施工总承包单位为北京市建设工程有限公司，另有土方、防水等分包单位若干家。
【2018-2019】安徽省监理试题-范文word版 (27页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==安徽省监理试题篇一：安徽省监理从业考试科目1练习题(答案)安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目1练习题（一）一、单项选择题（共100题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（ A ）负责检查并做出检查结论。
A、总监理工程师B、专业监理工程师C、现场监理员D、施工单位质量负责人2、隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（ B ）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。
A、监理员B、专业监理工程师C、总监理工程师D、建设单位3、工程发生的质量问题，不论是由于哪一单位的原因造成，通常都是先由（ B ）负责实施处理。
A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、监理单位4、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（ A ）。
A、组织关系B、工艺关系C、并列关系D、搭接关系5、施工进度计划经（ B ）审核签认，并报建设单位批准方可实施。
A、业主现场代表B、总监理工程师C、专业监理工程师D、项目经理6、建设工程开工前，（ B ）办理工程质量监督手续。
A、施工单位负责B、建设单位负责C、监理单位负责D、监理单位协助建设单位7、水泥进场检验时，下列应判定为废品的是( A )。
A、安定性不符合相应规定指标B、终凝时间不符合相应规定指标C、烧失量不符合相应规定指标D、强度低于相应强度等级规定指标8、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法不包括( B )。
A、拉伸试验B、抗压试验C、抗剪试验D、弯曲试验9、施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（ C ）书面通知项目监理机构。
A、8小时B、12小时C、24小时D、48小时10、特种作业人员不包括( D )。
安徽省专业监理工程师模拟考试试卷六
安徽省专业监理工程师模拟考试试卷六一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、监理组织机构中的中间控制层是指（）。
[单选题] *A、专业监理工程师(正确答案)B、总监C、监理员D、总监代表2、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工时，施工许可证应由（）。
[单选题] *A、施工单位报发证机关核验B、监理单位向发证机关提出核验C、建设单位报发证机关核验(正确答案)D、建设单位向发证机关提出核验3、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全生产管理职责是（） [单选题] *A、发现存在安全事故隐患时，应要求施工单位暂时停止施工B、委派专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查C、发现存在安全事故隐患时，应立即报告建设单位D、审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准(正确答案)4、根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，下列施工单位报审、报验用表中，需要由专业监理工程师审查，再由总监理工程师签署意见的是（） [单选题] *A、单位工程竣工报审表B、费用索赔报审表C、分部工程报验表(正确答案)D、工程材料、构配件、设备报审表5、建设工程经施工图设计文件审查后因勘察设计原因发生工程质量问题，审查机构承担（）的责任。
[单选题] *A、审查失职(正确答案)B、监管职责C、连带责任D、次要责任6、桩的静载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数1%，并不应少于（）根，工程总桩数50根以下不少于（）根。
[单选题] *A、3、2(正确答案)B、5、3C、5、2D、3、17、流水施工的表达方式有（）。
[单选题] *A、网络图、横道图和时标图B、网络图、垂直图和时标图C、网络图、横道图和垂直图(正确答案)D、横道图、甘特图8、监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。
[单选题] *A、监理工程师应推迟计量时间B、监理工程师单独计量无效C、监理工程师单独计量有效(正确答案)D、监理工程师可不必在计量9、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是（）。
安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目二练习题参考答案
安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目2练习题（一）本试卷均为案例分析题（共6题，每题20分），要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程，计算结果保留两位小数。
【案例一】总监理工程师在什么情况下下达《工程暂停令》？答：项目监理机构发现下列情形之一的，总监理工程师应及时签发工程暂定令，要求施工单位停工整改：（1）施工单位未经批准擅自施工的；（2）施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；（3）施工单位未按批准的施工组织设计施工或违反工程建设强制性标准的；（4）施工存在重大质量事故隐患或发生质量事故的；（5）项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重的，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。
【案例二】某实施监理的工程，工程实施过程中发生以下事件。
事件1：甲施工单位将其编制的施工组织设计建设单位。
建设单位考虑到工程的复杂性，要求项目监理机构审核该施工组织设计；施工组织设计经监理单位技术负责人签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。
事件2：甲施工单位依据施工合同将深基坑工程分包给乙施工单位，乙施工单位将其编制的深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构，专业监理工程师接受并审核批准了该方案。
事件3：甲施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单，项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。
问题：1.指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。
2.指出事件2中专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
3.指出事件3中的不妥之处，写出正确做法。
答：1.事件1中的不妥之处及正确做法：（1）不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。
正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理单位。
（2）不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。
安徽省总监理工程师代表科目二(3)
安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目2练习题（三）本试卷均为案例分析题（共6题，每题20分），要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程，计算结果保留两位小数。
【案例1】某建设工程项目，业主于施工方签订2012版《建设工程施工合同》，约定：项目工期六个月，A 、B 工作所施工的建筑材料未甲供材，合同价以直接费为计算基础的全费用综合单价计价，施工建设期间如果物价上涨，仅对水泥、集料和钢材进行价格调整，调整的依据是造价主管部门的材料价格指数。
招标文件中的工程量清单的列项、工程量和施工单位报价如表一。
已知改工程各项工作按照最早开始时间安排，按每月匀速施工，总监理工程师批准的总进度计划如表二。
表一 工作名称A B C D E F G 清单工程量（m 3）2500 3000 4500 2200 2300 2500 2000 施工单位报价（元/m 3） 100 150 120180 100 150 200表二1 2 3 4 5 6A CB D F1 32 45 6E G1 2 3 4 5 6在施工过程中发生了如下事件：事件1：因工期紧张，施工单位为保证按合同工期竣工，避免工期违约处罚，需要增加有两台大型机械设备，因此施工单位提出请求建设单位支付其进场费，但建设单位不同意另行支付。
事件2：建设单位提供的材料运抵现场后，项目监理机构要求施工单位及时送检，但施工单位认为，施工合同专用条款并未对此做出约定，因此，建设单位提供的材料，施工单位没有送检的义务，若一定要施工单位送检，则由建设单位支付材料检测费用。
事件3：当施工进行到第3个月末时，建设单位提出一项设计变更，使D工作的工程量增加2 000 m³。
施工单位调整施工方案后，D工作持续时间延长1个月。
从第4个月开始，D工作执行新的全费用综合单价。
经测算，新单价中直接费为160元/m³，间接费费率为15％，利润率为5％，计税系数为3．41％。
安徽省专业监理工程师模拟考试试题1
安徽省专业监理工程师模拟考试试题1一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（）撤销。
A、建设行政主管部门B、设计单位C、监理单位D、人民法院(正确答案)2、监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（）。
A、监理单位自费收集B、向委托人付费索取C、向设计单位付费索取D、委托人免费提供(正确答案)3、关于工程量的计量，正确的处理方法（）。
A、工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量B、工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量(正确答案)C、若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效D、承包人实际完成所有工程量均应在计量的范围内4、以下哪项不应归入建安工程人工费（）。
A、生产工人学习、培训期间工资B、生产工人基本工资C、生产工人工资补贴D、职工养老保险费(正确答案)5、建设工程实行施工总承包的，由（）对施工现场的安全生产负总责。
A、总承包单位(正确答案)B、监理单位C、建设单位D、施工单位6、基坑支护工程对基坑（槽）开挖深度（）应对专项施工方案进行专家论证。
A、≥5m(正确答案)B、≥6mC、≥8mD、≥10m7、《建设工程质量管理条例》明确规定：设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。
A、5B、3C、2(正确答案)D、18、建设工程质量保修书应由（）出具。
A、建设单位向建设行政主管部门B、建设单位向用户C、承包单位向建设单位(正确答案)D、承包单位向监理单位9、施工阶段质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节，其工作重点应是（）控制。
A、事前B、事中C、事后D、事前和事中(正确答案)10、经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变了外形尺寸但仍能满足安全使用的要求，可以按技术处理方案和（）进行验收。
A、设计单位意见B、协商文件(正确答案)C、建设单位意见D、质量监督部门意见11、在钢筋混凝土工程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的（）项目。
监理工程师科目及分数
监理工程师科目及分数摘要：1.监理工程师考试概述2.监理工程师考试科目3.监理工程师考试分数4.考试时间和地点正文：一、监理工程师考试概述监理工程师是指在工程建设项目中，受建设单位委托，对工程建设项目实施全过程监督、检查、协调、管理，并依法对工程建设项目实施监督检查的专业技术人员。
监理工程师的职责主要包括确保工程建设项目按照设计文件、施工方案、合同约定和相关法律法规进行建设，确保工程质量、进度、投资等目标的实现。
二、监理工程师考试科目监理工程师考试共分为三个科目，分别是《监理工程师基础知识与法律法规》、《监理工程师相关专业知识》和《监理工程师案例分析》。
1.《监理工程师基础知识与法律法规》：主要考察监理工程师应具备的基础知识和法律法规知识，包括工程建设项目管理、质量管理、投资控制、进度控制、合同管理、安全与环保管理等内容。
2.《监理工程师相关专业知识》：主要考察监理工程师在实际工作中所需的专业知识，包括建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、水利工程、公路工程、铁路工程、矿山工程、冶炼工程等。
3.《监理工程师案例分析》：主要考察监理工程师在实际工作中分析问题、解决问题的能力，以及对工程案例的理解和应用能力。
三、监理工程师考试分数监理工程师考试总分为300 分，各科目满分均为100 分。
《监理工程师基础知识与法律法规》、《监理工程师相关专业知识》两个科目采用闭卷笔试方式进行，考试时间为2 小时；《监理工程师案例分析》科目采用开卷笔试方式进行，考试时间为3 小时。
四、考试时间和地点监理工程师考试一般每年举行一次，具体考试时间以当地人事考试部门发布的通知为准。
考试地点为各地人事考试中心，考生需在规定时间内报名并参加考试。
总之，监理工程师考试科目包括《监理工程师基础知识与法律法规》、《监理工程师相关专业知识》和《监理工程师案例分析》，考试总分为300 分。
安徽省监理从业考试科目一习题三
安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目练习题（三）一、单项选择题（共题，每题分。
每题的备选项中，只有个最符合题意）、建设工程监理的性质概况为服务性、科学性、独立性、（）四个方面。
、公正性、公平性、创新性、客观性、工程监理单位的基本职责中的“两管”是指合同管理和（）管理。
、信息、安全生产、投资、人员、监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和（）等形式，对建设工程实施监理。
、检测、平行检验、实测实量、抽查、工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金（）的罚款。
、以上以下、以上以下、以上以下、以上以下、工程投资额在（）元以下或者建筑面积在以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
、万、万、万、万、建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）、策划工程项目、负责生产经营、组织工程建设、承担投资风险、注册监理工程师的权利包括：（）A、接收继续教育，努力提高执业水准、协助注册管理机构完成相关工作、依据本人能力从事相应的执业活动、在本人执业活动所形成的建设工程监理文件上签字、加盖执业印章、注册监理工程师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：（）、注册有效期满且未延续注册的；、有两个或两个以上单位申请注册、以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的、不具有完全民事行为能力的、《建筑法》以建筑市场管理为中心，以（）为重点。
、建筑工程进度和质量、建筑工程质量和进度、建筑工程质量和安全管理、建筑工程进度和安全管理、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
、、、、、根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
、、、、、招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。
安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目一(4)
安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目1练习题（四）一、单项选择题（共100题，每题I分。
每题的备选项中，只有I个最符合题意）1、《建筑法》第三十四条规定“工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系”，这表明了建设工程监理具有（C ）性质。
A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性2、下列（D ）表明了建设工程监理性质的独立性。
A.工程监理单位采用科学的思想、理论、方法和手段进行监理B.工程监理人员利用自己的知识、技能和经验为建设单位提供管理和技术服务C.监理单位在处理索赔和工程延期时尽量客观、公平地对待建设单位和施工单位D.项目监理机构按自己的工作计划和程序开展工作3、《建设工程质量管理条例》第三十七条规定：未经（C ）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.监理工程师D.监理员4、下列（D ）不能作为建设工程开工日期。
A.不需要开槽的工程正式开始打桩的日期B.道路土石方施工的日期C.永久性工程第一次正式破土开槽的日期D.施工现场临时设施开始施工的日期5、建设工程自（C ）之日起即进入工程质量保修期。
C.复核施工控制测量成果D.旁站碎浇筑过程49、关于专项施工方案的审批，描述正确的是（D ）。
A.项目监理机构主要审查施工方案的审批程序是否符合要求B.专项施工方案在实施过程中进行修改，不必重新审批C.专项施工方案经施工单位技术负责人签字批准后即可实施D.监理必须对专项施工方案的程序和实质性内容进行审查50、项目监理机构在施工阶段投资控制措施中，（C ）属于经济措施。
A.编制投资控制计划和工作流程图B.审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析C.复核工程付款帐单，签发付款证书D.参与处理索赔事宜51、下列（B ）是项目监理机构在建设工程施工阶段进度控制的主要任务。
安徽省总监理工程师代表科目二(4)
安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目2练习题（四）本试卷均为案例分析题（共6题，每题20分），要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程，计算结果保留两位小数。
【案例一】某监理公司与建设单位签订了某工程监理合同后，建设单位将该工程相关文件交给监理单位，要求报送该工程监理规划。
监理单位收到相关文件后，总监理工程师委派负责合同管理的专业监理工程师组织有关人员编制该工程监理规划，经监理公司负责人审核批准后，在该工程第一次工地会议5天前报送给委托人。
在该工程监理合同中约定，监理人在监理合同履行过程中需要完成的基本工作包括：（1）组织图纸会审和设计交底会议；（2）主持第一次工地会议，主持监理例会，主持或参加专题会议；（3）审查施工组织设计中的质量、安全技术措施以及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；（4）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度以及现场管理组织机构人员资格；（5）组织工程竣工验收，签署竣工验收意见。
问题：1、以上关于监理规划的编制有何不妥之处？正确的做法是什么？2、请指出监理人需要完成的基本工作说法是正确的还是错误的，如果是错误的，正确的说法是什么？3、监理规划的编写要求有哪些？解析：1、以上关于监理规划的编制不妥之处有：（1）不妥之处：总监理工程师派负责合同管理的专业监理工程师组织有关人员进行编制；正确做法：应由总监理工程师主持各专业监理工程师参与相应章节的编制；（2）不妥之处：经监理公司负责人审核批准；正确做法：应经监理单位技术负责人审核，公司总工程师批准；（3）不妥之处：在第一次工地会议5天前报委托人；正确做法：应在第一次工地会议7天前报委托人。
2、在监理合同履行过程中监理人需要完成的基本工作说法错误的有（1）、（2）、（3）、（5）项，（1）正确做法是：熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（2）正确做法是：参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（3）正确做法是：审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）正确做法是：参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。
安徽省专业监理工程师模拟考试试卷一
安徽省专业监理工程师模拟考试试卷一一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（）撤销。
[单选题] *A、建设行政主管部门B、设计单位C、监理单位D、人民法院(正确答案)2、监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（）。
[单选题] *A、监理单位自费收集B、向委托人付费索取C、向设计单位付费索取D、委托人免费提供(正确答案)3、关于工程量的计量，正确的处理方法（）。
[单选题] *A、工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量B、工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量(正确答案)C、若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效D、承包人实际完成所有工程量均应在计量的范围内4、以下哪项不应归入建安工程人工费（）。
[单选题] *A、生产工人学习、培训期间工资B、生产工人基本工资C、生产工人工资补贴D、职工养老保险费(正确答案)5、建设工程实行施工总承包的，由（）对施工现场的安全生产负总责。
[单选题] *A、总承包单位(正确答案)B、监理单位C、建设单位D、施工单位6、基坑支护工程对基坑（槽）开挖深度（）应对专项施工方案进行专家论证。
[单选题] *A、≥5m(正确答案)B、≥6mC、≥8mD、≥10m7、《建设工程质量管理条例》明确规定：设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。
[单选题] *A、5B、3C、2(正确答案)D、18、建设工程质量保修书应由（）出具。
[单选题] *A、建设单位向建设行政主管部门B、建设单位向用户C、承包单位向建设单位(正确答案)D、承包单位向监理单位9、施工阶段质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节，其工作重点应是（）控制。
[单选题] *A、事前B、事中C、事后D、事前和事中(正确答案)10、经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变了外形尺寸但仍能满足安全使用的要求，可以按技术处理方案和（）进行验收。
监理考试科目一答案
监理考试科目一答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1. 建设工程监理的目的是（）。
A. 提高工程质量B. 确保工程进度C. 降低工程成本D. 以上都是答案：D2. 监理工程师的职责不包括（）。
A. 审核施工单位的施工组织设计B. 检查施工单位的施工质量C. 参与工程竣工验收D. 负责工程的设计工作答案：D3. 建设工程监理的依据是（）。
A. 法律法规B. 工程建设标准C. 工程建设合同D. 以上都是答案：D4. 监理工程师在施工过程中发现质量问题，应采取的措施是（）。
A. 立即停止施工B. 要求施工单位整改C. 报告建设单位D. 以上都是答案：D5. 建设工程监理的主要内容不包括（）。
A. 施工准备阶段的监理B. 施工阶段的监理C. 竣工验收阶段的监理D. 工程维修阶段的监理答案：D6. 监理工程师在施工过程中发现安全隐患，应采取的措施是（）。
A. 立即停止施工B. 要求施工单位整改C. 报告建设单位D. 以上都是答案：D7. 建设工程监理的组织形式包括（）。
A. 总监理工程师负责制B. 专业监理工程师负责制C. 监理工程师负责制D. 以上都是答案：D8. 监理工程师在施工过程中发现设计缺陷，应采取的措施是（）。
A. 立即停止施工B. 要求设计单位修改设计C. 报告建设单位D. 以上都是答案：D9. 建设工程监理的实施阶段包括（）。
A. 施工准备阶段B. 施工阶段C. 竣工验收阶段D. 以上都是答案：D10. 监理工程师在施工过程中发现施工单位使用不合格材料，应采取的措施是（）。
A. 立即停止施工B. 要求施工单位更换材料C. 报告建设单位D. 以上都是答案：D二、多项选择题（每题2分，共10分）1. 建设工程监理的主要任务包括（）。
A. 质量控制B. 进度控制C. 投资控制D. 合同管理答案：ABCD2. 建设工程监理的依据不包括（）。
A. 法律法规B. 工程建设标准C. 工程建设合同D. 施工单位的内部规定答案：D3. 监理工程师的职责包括（）。
安徽监理考试题库及答案
安徽监理考试题库及答案安徽监理考试是针对工程监理人员的专业考试，旨在测试考生的专业知识和实际操作能力。
以下是一些模拟考试题库及答案，供考生复习参考：1. 题目：监理工程师在施工过程中的主要任务是什么？答案：监理工程师的主要任务包括监督施工质量、进度和成本，确保施工安全，协调各方关系，处理施工过程中出现的问题。
2. 题目：在施工监理中，如何确定工程质量控制点？答案：确定工程质量控制点应依据工程特点、施工工艺、施工方案和关键工序进行，同时结合施工图纸和相关规范要求。
3. 题目：监理工程师在施工过程中应如何进行质量检查？答案：监理工程师应根据施工图纸、施工规范和质量标准，对施工过程进行定期和不定期的检查，包括原材料、施工工艺、施工成品等。
4. 题目：在施工监理中，遇到施工单位不按规范施工时，监理工程师应如何处理？答案：监理工程师应首先指出施工单位的违规行为，并要求其立即整改。
如施工单位拒不整改，监理工程师应报告建设单位，并按照合同约定采取相应措施。
5. 题目：施工监理中，对施工进度的控制有哪些方法？答案：对施工进度的控制方法包括制定合理的施工进度计划、定期检查施工进度、及时调整施工计划、协调解决影响进度的问题等。
6. 题目：监理工程师在施工安全方面的职责是什么？答案：监理工程师在施工安全方面的职责包括监督施工单位执行安全生产规定、检查施工现场安全措施、发现安全隐患及时指出并要求整改、参与安全事故的调查和处理。
7. 题目：在施工监理中，如何进行成本控制？答案：进行成本控制的方法包括审核施工单位的预算报价、监控施工过程中的成本支出、分析成本偏差原因、提出成本控制措施等。
8. 题目：监理工程师在施工过程中应如何协调各方关系？答案：监理工程师应通过沟通、协商、调解等方式，协调建设单位、施工单位、设计单位、材料供应商等各方的关系，确保施工顺利进行。
9. 题目：监理工程师在施工过程中，如何记录和整理监理资料？答案：监理工程师应按照规范要求，记录监理日志、会议纪要、检查记录、整改通知等监理资料，并定期整理归档。
安徽总监理工程师代表、专业监理工程师科目一
安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目1练习题（一）一、单项选择题（共100题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（A）负责检查并做出检查结论。
A、总监理工程师B、专业监理工程师C、现场监理员D、施工单位质量负责人2、隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（B ）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。
A、监理员B、专业监理工程师C、总监理工程师D、建设单位3、工程发生的质量问题，不论是由于哪一单位的原因造成，通常都是先由（B ）负责实施处理。
A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、监理单位4、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（A ）。
A、组织关系B、工艺关系C、并列关系D、搭接关系5、施工进度计划经（B ）审核签认，并报建设单位批准方可实施。
A、业主现场代表B、总监理工程师C、专业监理工程师D、项目经理6、建设工程开工前，（B ）办理工程质量监督手续。
A、施工单位负责B、建设单位负责C、监理单位负责D、监理单位协助建设单位7、水泥进场检验时，下列应判定为废品的是( A )。
A、安定性不符合相应规定指标B、终凝时间不符合相应规定指标C、烧失量不符合相应规定指标D、强度低于相应强度等级规定指标8、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法不包括( B )。
A、拉伸试验B、抗压试验C、抗剪试验D、弯曲试验9、施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（C ）书面通知项目监理机构。
A、8小时B、12小时C、24小时D、48小时10、特种作业人员不包括( D )。
A、建筑电工B、建筑架子工C、建筑起重机械司机D、抹灰工11、下列关于固定总价合同使用范围的说法错误的是( C )。
A、工程范围清楚B、工程量小、工期短、工程条件稳定C、工程结构、技术复杂，风险大D、合同条件完备，双方权利和义务的关系十分清楚12、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（B ）手段进行处理。
安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目二(1)
XX省总监理工程师代表、专业监理工程师科目2练习题〔一〕本试卷均为案例分析题〔共6题，每题20分〕，要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程，计算结果保存两位小数。
【案例一】总监理工程师在什么情况下下达?工程暂停令?？解析：工程监理机构在发现以下情况之一时，总监理工程师应当签发下达?工程暂停令?。
一、建立单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；二、施工单位未经批准擅自施工或拒绝工程监理机构管理的；三、施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；四、施工单位未按批准的施工组织设计、专项施工方案施工或违反工程建立强制性标准的；五、施工存在重大质量、平安事故隐患或发生质量、平安事故的。
【案例二】某实施监理的工程，工程实施过程中发生以下事件。
事件1：甲施工单位将其编制的施工组织设计建立单位。
建立单位考虑到工程的复杂性，要求工程监理机构审核该施工组织设计；施工组织设计经监理单位技术负责人签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。
事件2：甲施工单位依据施工合同将深基坑工程分包给乙施工单位，乙施工单位将其编制的深基坑支护专项施工方案报送工程监理机构，专业监理工程师承受并审核批准了该方案。
事件3：甲施工单位组织工程竣工预验收后，向工程监理机构提交了工程竣工报验单，工程监理机构组织工程竣工验收后，向建立单位提交了工程质量评估报告。
问题：1.指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。
2.指出事件2中专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
3.指出事件3中的不妥之处，写出正确做法。
解析：1．事件1中的不妥之处及正确做法。
(1)不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建立单位。
正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理单位。
(2)不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。
正确做法：施工组织设计应经总监理工程师审核。
(3)不妥之处：施工组织设计经审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。
监理工程师考试科目及及格线
监理工程师考试科目及及格线
监理工程师考试科目通常包括以下方面：
1. 法律法规及相关知识：包括建设工程法律法规、建设工程质量管理条例、招投标法等；
2. 工程管理与实务：包括工程概预算及招标、工程质量控制与监督、合同管理与索赔处理等；
3. 工程技术：包括建筑结构、土木工程与施工工艺、建筑材料与设备等；
4. 工程造价：包括工程造价基础知识、工程造价控制与核算、工程造价分析、工程造价管理等；
5. 工程法规和标准：包括建筑工程质量验收标准、建设工程施工与质量检验规范、建筑工程工程量清单计量规范等。
及格线根据具体的考试要求和地区有所不同，请参照当地的考试相关规定或政府部门发布的考试通知。
监理工程师各科考试内容
监理工程师各科考试内容
监理工程师考试一般包括以下科目：
1.工程法规与标准：主要包括建筑法律法规、建筑标准与规范等相关
内容。
2.工程管理：主要包括工程合同管理、工程图纸审查、工程变更管理、质量管理、安全管理、进度管理等相关内容。
3.工程技术：主要包括工程施工技术、工法、建筑构造、机电设备、
土建结构等相关内容。
4.工程经济：主要包括工程预算、造价管理、招标投标、工程承包管理、工程财务管理等相关内容。
5.工程实务：主要包括监理实务、工程纠纷处理、工程质量事故处理、工程质量监督检查等相关内容。
以上为一些常见的考试科目，不同考试机构或地区可能会有所不同，
具体考试科目可以参考当地有关考试规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目1练习题（一）一、单项选择题（共100题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（A）负责检查并做出检查结论。
A、总监理工程师B、专业监理工程师C、现场监理员D、施工单位质量负责人2、隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（ B ）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。
A、监理员B、专业监理工程师C、总监理工程师D、建设单位3、工程发生的质量问题，不论是由于哪一单位的原因造成，通常都是先由（ B ）负责实施处理。
A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、监理单位4、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（ A ）。
A、组织关系B、工艺关系C、并列关系D、搭接关系5、施工进度计划经（ B ）审核签认，并报建设单位批准方可实施。
A、业主现场代表B、总监理工程师C、专业监理工程师D、项目经理6、建设工程开工前，（ B ）办理工程质量监督手续。
A、施工单位负责B、建设单位负责C、监理单位负责D、监理单位协助建设单位7、水泥进场检验时，下列应判定为废品的是( A )。
A、安定性不符合相应规定指标B、终凝时间不符合相应规定指标C、烧失量不符合相应规定指标D、强度低于相应强度等级规定指标8、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法不包括( B )。
A、拉伸试验B、抗压试验C、抗剪试验D、弯曲试验9、施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（ C ）书面通知项目监理机构。
A、8小时B、12小时C、24小时D、48小时10、特种作业人员不包括( D )。
A、建筑电工B、建筑架子工C、建筑起重机械司机D、抹灰工11、下列关于固定总价合同使用范围的说法错误的是( C )。
A、工程范围清楚B、工程量小、工期短、工程条件稳定C、工程结构、技术复杂，风险大D、合同条件完备，双方权利和义务的关系十分清楚12、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（ B ）手段进行处理。
A、拒绝签署付款凭证B、降低合同价款C、误期损失赔偿D、取消承包资格13、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取（ B ），用于证明其质量符合要求。
A、质量计划B、质量文件C、质量信息D、质量手册14、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（ C ）负责。
A、业主代表B、政府质量监督员C、监理工程师D、施工项目经理15、监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础之上进行，自检是指（ D ）。
A、工序作业者的自检查B、前后工序交接检验C、专职质检员的检验D、作业自检、交接检和专检16、承包单位要求变更或修改设计图纸的某些内容时，按现行规范规定应该向项目监理机构提交（ C ）请求批准。
A、设计变更单B、技术修改单C、工程变更单D、技术核定单17、对于经过返修或加固的分部、分项工程，可按技术处理方案和协商文件进行验收的前提是（ B ）。
A、不改变结构的外形尺寸B、不造成永久性缺陷C、不影响主要功能和正常使用寿命D、不影响安全和主要使用功能18、下列费用中，属于建设工程动态投资的是（ B ）。
A、基本预备费B、涨价预备费C、工程建设其他费D、设备及工（器）具购置费19、采用工程量清单方式招标时，由（ A ）负责工程量清单准确性和完整性。
A、招标人B、投标人C、评标委员会D、项目业主20、下列财务评价指标中，能反应项目偿债能力的是（ D ）。
A、投资回收期B、总投资收益率C、项目投资财务净现值D、利息备付率21、在建设工程施工过程中，因施工单位原因造成实际进度拖延，监理工程师确认施工单位修改后的施工进度计划，表明（ D ）。
A、解除施工单位应负的责任B、批准合同工期延长C、施工进度计划满足合同工期要求D、同意施工单位在合理状态下施工22、见证取样时保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为（ D ）。
A、10%B、20%C、25%D、30%23、为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（ A ）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。
A、检验批B、分项工程C、子分部工程D、分部工程24、在施工过程中，当分项工程达到验收条件是，应由（ A ）组织验收。
A、专业监理工程师B、总监理工程师C、施工单位项目负责人D、建设单位现场代表25、下列关于中标人的投标报价和合同价关系的表述中，正确的是（ C ）。
A、合同价应低于中标人的投标报价B、中标人的投标报价扣除下浮比例后等于合同价C、中标人的投标报价是签订合同的价格依据D、合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值26、监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在（ D ）的时间内到现场检查验收。
A、建设单位确认B、总监理工程师批准C、质检部门规定D、合同条件约定27、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是（ B ）。
A、建设行政主管部门B、工程质量监督机构C、监理单位D、建设单位28、对于承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经（ C ）批准才能实施。
A、设计代表B、承包单位技术负责人C、总监理工程师D、专业监理工程师29、施工所需原材料、半成品或构配件，经（ C ）审查并确认其合格后，方可进场使用。
A、施工单位技术负责人B、施工项目经理C、监理工程师D、施工项目技术负责人30、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件是，应（ A ）。
A、下达《工程暂停令》B、责令不得用于工程重要部位C、责令作出标识，限期清除出场D、责令限期修补合格后备用31、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量验收的（ A ）。
A、主控项目B、一般项目C、基本项目D、保证项目32、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（ B ）。
A、予以验收B、重新进行验收C、鉴定验收D、协商验收33、标底价格在招标投标过程中的主要作用是作为（ C ）。
A、签订合同的价格依据B、投标报价的依据C、评定标价的参考值D、确定中标价的标准34、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（ D ）。
A、地下会埋藏文物的处理B、施工承发包模式的选择C、设计合同的计价方式D、设计各专业之间的协调配合程度35、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（ C ）阶段。
A．项目决策 B. 工程设计C. 工程施工D.工程竣工验收36、.工程质量控制应坚持（ B ）的原则。
即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动的处理出现的质量问题。
A.以人为核心B.以预防为主C.质量第一D.质量达到标准37、.在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（ B ）。
A.建设单位要求的使用年限B.设计文件规定的合理使用年限年年38.下列监理文件资料中，不属于监理单位质量管理体系文件的是（ A ）。
A.总监理工程师任命书B.监理实施细则C.监理日志D.材料设备验收记录39、关于合同形式的说法，正确的是（ B ）。
A.合同法对合同形式的要求是以要求为原则B.建设工程合同可以采用口头形式C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立D.电子邮件不是合同的书面形式40、关于合同终止的说法，正确的是（ D ）。
A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行B.合同终止并不表示合同关系消灭C.债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权债务同归于一人导致合同终止41、关于违约金的说法，正确的是（ B ）。
A.约定违约金必须明确具体的数额B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少42、关于定金罚则的说法，正确的是（ D ）。
A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金43、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（ C ）。
A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用44、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。
工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。
该事件的合同责任应为（ B ）。
A.承包人应获得工期顺延和费用补偿 B.工期不予顺延，费用也不予补偿C.工期不予顺延，费用应当补偿D.工期应予顺延，费用不予补偿45、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。
承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应（ D ）。
A.向工程师再次发出请求复工的通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工46、.施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。
关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确 ( A )。
A.视为不需要补偿B.工程师应主动确定变更价款予以补偿C.工程师应与承包人协商补偿变更价款D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款47、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程适应 ( B )。
A.单独进行工程量计量，计量结果有效B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间C.单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效48、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ C ）日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
49、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形时（ B ）。
A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正50、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（ A ）提供。
A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位51、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。