工程设计及施工合同

合集下载

工程设计、采购、施工总承包(EPC)合同

工程设计、采购、施工总承包(EPC)合同

工程设计、采购、施工总承包(EPC)合同第一条合同双方甲方(全称):_________(以下称“甲方”)乙方(全称):_________(以下称“乙方”)基于平等、自愿和诚信的原则,双方决定签署这份合同,明确在工程设计、采购、施工总承包方面的权利与义务。

第二条合同标的1. 本合同的核心内容是_________,包括但不限于:工程设计、物资采购、施工实施及相关服务。

2. 双方同意按照合同约定的条件开展工程项目合作。

第三条工作/服务范围1. 乙方将向甲方提供以下服务:- 工程设计:包括初步设计、施工图设计和相关技术咨询。

- 物资采购:依据设计方案,负责所需材料和设备的采购。

- 施工实施:负责工程施工、质量控制和安全管理。

2. 乙方承诺严格按照合同要求,按时完成工作,并确保质量达标。

第四条合同期限1. 本合同自____年____月____日起生效,有效期至____年____月____日。

2. 合同到期后,若双方无异议,可以续签合同或签订补充协议。

第五条工作/产品质量1. 乙方提供的产品和服务需符合以下质量标准:- 国家和地方相关法律法规;- 行业标准及甲方指定的质量标准。

2. 若交付的工作和产品质量不合格,乙方需免费进行整改或重做,承担相应责任。

第六条付款方式1. 合同总金额为_________元(大写:_________元整)。

2. 付款方式如下:- 合同签署后,甲方支付总金额的______%作为预付款;- 工程设计完成后,甲方支付总金额的______%;- 施工完成并通过验收后,甲方支付总金额的______%。

3. 乙方在收到款项后需提供相应的收据或发票。

第七条双方权利和义务1. 甲方的权利与义务:- 按合同约定及时付款;- 提供必要的协助和资料,包括设计变更的信息;- 有权监督和检查乙方的设计和施工。

2. 乙方的权利与义务:- 按合同要求提供符合标准的产品和服务;- 准时交付,不能随意延误;- 负责施工现场的安全管理,确保施工质量。

装修设计工程施工合同(3篇)

装修设计工程施工合同(3篇)

第1篇甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方提供的房屋进行装修设计及施工事宜,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:______房屋装修设计及施工工程2. 工程地点:______市______区______路______号______室3. 工程内容:包括室内装修设计、施工及所需材料采购等。

4. 工程面积:______平方米5. 工程预算:______万元人民币(大写:______元整)二、工程进度及工期1. 工程开工日期:______年______月______日2. 工程竣工日期:______年______月______日3. 工程总工期为______个月,自工程开工之日起计算。

三、设计及施工要求1. 乙方应按照甲方提供的房屋信息,结合甲方的设计要求,进行装修设计。

2. 乙方应按照设计图纸、施工规范及甲方的要求,进行装修施工。

3. 乙方应选用符合国家质量标准、环保要求的装修材料,确保装修质量。

4. 乙方在施工过程中,应保证施工现场的清洁、安全,并做好防火、防盗措施。

四、工程款支付1. 工程款支付方式:按工程进度分阶段支付。

2. 首付款:合同签订后______日内,甲方支付合同总价款的______%作为首付款。

3. 进度款:每完成工程总进度的______%,甲方支付相应工程款。

4. 竣工验收合格后______日内,甲方支付剩余工程款。

五、违约责任1. 乙方未按合同约定时间完成工程,每逾期一日,应向甲方支付______元人民币的违约金。

2. 甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付______元人民币的违约金。

3. 任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决。

2. 协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

建设工程设计施工总承包合同(通用5篇)

建设工程设计施工总承包合同(通用5篇)

建立工程设计施工总承包合同〔通用5篇〕建立工程设计施工总承包合同1发包方〔简称甲方〕:_________________________承包方〔简称乙方〕:_________________________甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进展装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的详细情况,双方达成如下协议,共同遵守。

1、工程概况〔1〕装饰施工地点:________________________________〔2〕装饰施工内容:详见附件。

〔3〕承包方式:包工包料。

〔4〕工期:自:________年________月________日开工,至________年________月________日开工,工期________天。

逾期开工的按照________元人民币每天赔偿。

2、工程价款及结算的约定〔1〕工程总价款:________________元,大写〔人民币〕:________________________________。

〔2〕工程款付款方式按以下方式支付:1〕第一次,对预算设计认可,签订合同之日,支付工程总造价30%合计_________元2〕第二次开工验收当天支付工程总造价70%合计_________元。

3〕工程质量保修期1年。

保修期从开工验收签章之日起算。

3、关于材料供给与装修过程的约定〔1〕乙方供给的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应制止使用。

如乙方提供的材料、设备发生质量问题或规格差异,由此造成工程损失的,责任由乙方承当。

〔2〕在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提早与乙方联络,双方同意后,方能进展该工程的施工、由此影响开工日期,甲、乙双方商定。

〔3〕乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的平安,防止管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。

如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

建设工程设计施工合同范本

建设工程设计施工合同范本

建设工程设计施工合同范本甲方(发包方):____________地址:_____________________法定代表人:_______________联系电话:________________乙方(承包方):____________地址:_____________________法定代表人:_______________联系电话:________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经协商一致,就甲方委托乙方承担建设工程设计施工事宜,达成如下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:_________________1.2 工程地点:_________________1.3 工程规模:_________________1.4 工程内容:_________________1.5 设计施工范围:包括但不限于工程设计、施工、材料采购、设备安装等。

第二条工程质量标准2.1 乙方应按照国家和行业相关标准以及甲方的要求,确保工程质量达到约定的标准。

2.2 工程质量验收标准按照国家相关验收规范执行。

第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币(大写):______________________(¥__________)。

3.2 支付方式:甲方按照合同约定的进度,分期支付工程款。

具体支付时间及金额如下:- 合同签订后____天内支付总价款的____%作为预付款;- 设计完成并通过甲方审核后支付总价款的____%;- 施工完成并通过甲方验收后支付总价款的____%;- 质保期满后支付剩余的____%。

第四条工程期限4.1 工程开工日期:____________4.2 工程竣工日期:____________4.3 乙方应保证工程按期完成,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。

第五条工程变更5.1 工程实施过程中,甲方如需变更设计或施工方案,应提前通知乙方,并由双方协商一致后签订补充协议。

epc工程合同

epc工程合同

epc工程合同EPC工程合同即工程设计、采购和施工合同(Engineering, Procurement, and Construction Contract),是一种综合性的工程合同。

在这种合同中,承包商负责设计、采购和施工的全部过程,包括工程规划、设计、材料采购、设备安装和工程施工等。

EPC工程合同通常由三个主要部分组成:1. 工程设计:承包商根据业主的需求和规范进行工程规划和设计。

这包括制定详细的设计方案、施工图纸和技术规范等。

2. 采购:承包商负责采购所需的原材料、设备和工程物资。

这包括寻找供应商、协商购买合同、物资运输和仓储等。

3. 施工:承包商负责工程的实际施工工作,包括土建工程、设备安装、系统调试和工程交付等。

EPC工程合同的主要优点是简化了工程项目管理过程和责任划分。

由于承包商负责设计、采购和施工的全部过程,能够更好地协调各个环节,提高项目的进度和质量控制。

此外,EPC工程合同还能够减轻业主的管理负担,将工程风险转移到承包商身上,降低业主的投资风险。

然而,EPC工程合同也存在一些风险和挑战。

首先,由于承包商负责全过程,需要具备相关的设计、采购和施工能力。

其次,承包商需要充分了解业主的需求和要求,保证工程设计和施工符合业主的期望。

此外,EPC工程合同还需要合理的风险分担机制,以应对不可预测的情况和变化。

总的来说,EPC工程合同是一种综合性的工程合同,能够简化工程项目管理过程,提高项目的进度和质量控制。

然而,在签订EPC工程合同前,业主需要充分考虑合同风险和挑战,并与承包商进行充分的沟通和协商,确保项目的成功实施。

工程设计采购施工总承包合同

工程设计采购施工总承包合同

工程设计采购施工总承包合同工程设计、采购、施工总承包合同是指在一个合同中包括工程设计、采购和施工三个阶段的合同,一般由承包方和业主方签订。

该合同的主要内容包括工程设计、采购和施工的范围、进度、质量要求、合同价款、支付方式、违约责任等条款。

一、工程设计阶段在工程设计阶段,承包方将负责进行工程设计,包括项目的可行性研究、初步设计、施工图设计等。

具体的工程设计范围、工作进度和设计质量要求需要在合同中明确规定。

同时,合同还需要对设计文件的交付、设计变更和设计报酬等进行规定。

二、采购阶段在采购阶段,承包方将负责采购工程项目所需的材料、设备、机械等。

合同中需要明确工程采购的范围、采购方式、采购进度、质量要求等。

同时,合同还需要规定采购过程中的付款方式、验收标准、供货方违约责任等条款。

三、施工阶段在施工阶段,承包方将负责按照设计文件和业主要求进行施工工作。

合同中需要明确施工范围、施工进度、施工质量要求等,并规定施工过程中的付款方式、工期延误责任、质量问题责任等。

在合同中,还需要明确各方的权责、变更管理、争议解决等条款。

例如,业主方对于工程的监督和验收责任,承包方在工程设计、采购、施工过程中的违约责任,以及变更管理的程序和费用等都需要进行规定。

另外,该合同还需要对保险责任、工程质量保证、遗留问题处理、结算方式和索赔等进行详细的规定,以确保项目的顺利进行和合同各方的权益得到保护。

最后,为了保证合同的履行,该合同还需要明确违约责任和争议解决的相关条款。

例如,合同中可以规定一方违约时需支付给对方一定的违约金,并明确争议解决的方式,如协商解决、仲裁或诉讼等。

总之,工程设计、采购、施工总承包合同是通过在一个合同中包括工程设计、采购和施工三个阶段的合同,以确保工程项目能够按照预定的范围、进度和质量要求进行。

合同中需要明确各方的权责、变更管理、争议解决等条款,以保证合同各方的权益得到保护。

设计和施工工程合同范本3篇

设计和施工工程合同范本3篇

设计和施工工程合同范本3篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行某工程设计及施工工程达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:涉及设计(包括但不限于平面设计、结构设计等)和施工等内容的综合性工程。

具体设计内容应依照双方书面确认的设计任务书进行。

二、合同范围及要求本合同涉及工程的设计及施工,包括但不限于以下内容:设计方案的制定、施工图设计、预算编制、施工进度安排、施工质量控制、竣工验收等。

双方应严格遵守国家及地方的相关法律法规,确保工程质量和安全。

三、合同金额及支付方式1. 工程总造价:人民币_________元(大写:_________元整)。

具体金额根据工程规模、设计难度、施工要求等因素,经双方协商确定。

2. 支付方式:甲方应按以下约定支付乙方款项:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款;(2)工程完成XX%时,甲方支付乙方工程总造价的XX%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余款项。

四、工程期限1. 设计周期:自合同签订之日起XX日历天内完成设计方案及施工图设计。

如有特殊情况,双方可协商延长设计周期。

2. 施工周期:自施工图确认之日起XX日历天内完成施工。

如有特殊情况,双方可协商延长施工周期。

五、质量保证1. 乙方应确保工程设计符合国家及地方的相关规范和要求,保证工程质量。

2. 乙方在施工过程中应严格遵守安全施工规范,确保施工安全。

如因乙方原因造成工程质量问题或安全事故,乙方应承担相应法律责任。

3. 工程竣工验收合格后,乙方应提供一定期限的工程质保服务。

工程设计施工合同范本7篇

工程设计施工合同范本7篇

工程设计施工合同范本7篇篇1甲方(发包方):________________注册地:________________乙方(设计施工方):________________注册地:________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程设计施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________(包括但不限于是新建、改建、扩建等)4. 工程规模:________________(如建筑面积、占地面积等)二、工程设计施工要求1. 乙方应按照甲方的要求进行设计施工,确保工程质量和安全。

2. 乙方应根据国家相关规范、标准进行设计施工,确保工程合规性。

3. 乙方应充分考虑工程所在地的环境、气候等因素,进行合理设计。

三、工程期限1. 工程设计期限:自合同签订之日起______天内完成。

2. 工程施工期限:自设计完成且甲方确认之日起______天内完成。

四、工程费用及支付方式1. 工程设计费用:人民币______元。

2. 工程施工费用:根据具体工程量和双方协商确定,总价为人民币______元。

3. 支付方式:甲方应按以下阶段支付费用给乙方:设计阶段支付设计费用;施工开始阶段支付部分施工费用;工程竣工验收合格后支付剩余费用。

具体支付时间和比例应在补充协议中详细约定。

五、工程质量与验收1. 乙方应确保工程质量符合国家和地方相关标准。

2. 工程竣工后,乙方应提交验收申请,甲方组织验收。

验收合格后,双方签署验收合格证书。

3. 如工程存在质量问题,乙方应在甲方通知后及时进行整改。

六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付费用,乙方有权停工,且每逾期一天,甲方需支付乙方违约金人民币______元。

篇2甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程设计的施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程内容:__________4. 工程规模:__________二、工程设计及施工要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程设计和施工,确保工程质量和安全。

工程施工图设计合同范本5篇

工程施工图设计合同范本5篇

工程施工图设计合同范本5篇甲方:乙方:甲方委托乙方承担工程施工图深化设计,经双方协商一致,签订以下合同。

第一条本合同依据下列文件签订:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

第五条本合同设计收费估算为_______元人民币。

设计费支付进度详见下表。

说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。

3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。

实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。

4.本合同履行后,定金抵作设计费。

第六条双方责任6.1甲方人责任:在未签合同前甲方已同意,乙方为甲方所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。

6.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.2乙方责任:第七条违约责任:7.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

7.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。

逾期超过3天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。

甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均按7.1条规定支付设计费。

7.5合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。

第八条其他8.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询。

8.4甲方委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。

设计及施工一体化工程合同

设计及施工一体化工程合同

设计及施工一体化工程合同一、合同背景甲方(以下简称“业主”)根据自身业务发展需求,决定实施设计及施工一体化工程,以提升自身业务运营效率和竞争力。

乙方(以下简称“承包商”)作为具备相关资质和经验的专业公司,愿意承担该工程的设计和施工任务。

双方经友好协商,达成如下合同条款:二、合同主体1. 甲方:×××公司2. 乙方:×××建筑工程有限公司三、工程内容1. 工程名称:设计及施工一体化工程2. 工程地点:×××市×××区×××路×××号3. 工程范围:包括但不限于工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收、保修等全过程。

四、合同价格1. 合同总价:人民币×××万元(大写:玖佰玖拾玖万元整)。

2. 乙方报价是基于甲方的工程需求和项目规模制定的,包含设计、施工、材料和人工等所有费用。

3. 合同价格一经确定,除非甲方提出合理变更要求,否则乙方不得擅自提高价格。

五、合同期限1. 工程设计期限:自合同签订之日起×个工作日内完成设计方案,并提交甲方审批。

2. 工程施工期限:自设计方案批准之日起×个工作日内完成施工。

3. 验收合格后,乙方应按照合同约定提供一定期限的保修服务。

六、质量标准1. 设计质量:乙方应按照甲方的要求,提供符合国家法规、行业标准和甲方需求的设计方案。

2. 施工质量:乙方应严格按照设计方案和施工规范进行施工,确保工程质量达到国家标准。

3. 材料质量:乙方应采购符合国家法规、行业标准和甲方要求的原材料、设备及配件。

七、付款方式1. 合同签订后,甲方支付乙方合同总价×%的预付款。

2. 设计方案批准后,甲方支付乙方合同总价×%的设计费。

3. 工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价×%的施工费。

建筑工程设计施工合同范本

建筑工程设计施工合同范本

建筑工程设计施工合同范本
甲方(设计单位):
地址:
法定代表人:
联系电话:
乙方(施工单位):
地址:
法定代表人:
联系电话:
鉴于甲乙双方在诚信合作的基础上,愿意围绕建筑工程设计施工的相关事宜达成一致意见,特订立本建筑工程设计施工合同,共同履行以下约定:
第一条项目名称及内容
甲方将设计的建筑工程设计方案提供给乙方进行施工,双方在合作过程中需要密切配合,
确保施工进度和质量。

第二条工程价款
1. 工程总价为(具体金额),由甲方提供设计方案,乙方按照设计方案进行施工。

2. 工程价款支付方式为(具体支付方式),具体款项及时间由双方协商确定。

第三条施工期限
1. 本合同工程施工期限为(具体时间),届时乙方应按时完成工程施工。

2. 若因不可抗力等因素影响工程进度,双方可协商延长施工期限。

第四条资金支付
1. 工程建设的相关款项应按照合同约定的时间及方式支付。

2. 双方应保留好款项交付的相关证明文件。

第五条质量检验
1. 工程施工过程中,双方应及时对工程质量进行检测验收。

2. 若发现质量问题,乙方应及时整改,通过验收后方可继续施工。

第六条合同解除
1. 若因一方违约造成合同无法履行,对方有权解除合同。

2. 若合同解除,双方应协商处理未完成的工程及相关款项。

本合同内容经双方充分协商,自签署之日起生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):
日期:日期:
以上是建筑工程设计施工合同的范本,具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。

勘查合同设计合同施工合同的异同

勘查合同设计合同施工合同的异同

勘查合同、设计合同和施工合同是工程建设过程中常见的合同类型,它们在工程项目的不同阶段发挥着重要作用。

尽管这三种合同均与工程建设相关,但它们在合同主体、内容、目的和执行过程中存在一定的异同。

本文将从这几个方面分析勘查合同、设计合同和施工合同的异同。

一、合同主体1. 勘查合同勘查合同的主体一般包括勘查单位和委托方。

勘查单位是指具有勘查资质的企业或机构,负责对工程项目所在地的地质、水文、气象等方面进行调查、勘探和分析。

委托方通常是项目业主或开发商,他们委托勘查单位进行勘查工作,以确保工程项目的顺利实施。

2. 设计合同设计合同的主体包括设计单位和委托方。

设计单位是指具有设计资质的企业或机构,负责根据勘查报告和其他相关资料,为工程项目制定设计方案、施工图纸等技术文件。

委托方同样是项目业主或开发商,他们委托设计单位进行设计工作,以确保工程项目的设计质量。

3. 施工合同施工合同的主体包括施工单位和委托方。

施工单位是指具有施工资质的企业或机构,负责根据设计图纸和其他相关资料,组织施工人员进行工程项目的建设。

委托方仍然是项目业主或开发商,他们委托施工单位进行施工工作,以确保工程项目的施工质量。

二、合同内容1. 勘查合同勘查合同的内容主要包括勘查范围、勘查任务、勘查期限、质量标准、费用支付等。

勘查单位需要按照合同约定,完成勘查任务,并向委托方提供合格的勘查报告。

委托方则需支付勘查费用,并配合勘查单位完成勘查工作。

2. 设计合同设计合同的内容主要包括设计范围、设计任务、设计期限、质量标准、费用支付等。

设计单位需要按照合同约定,完成设计任务,并向委托方提供合格的设计方案、施工图纸等技术文件。

委托方则需支付设计费用,并配合设计单位完成设计工作。

3. 施工合同施工合同的内容主要包括施工范围、施工任务、施工期限、质量标准、费用支付等。

施工单位需要按照合同约定,完成施工任务,并保证工程项目的施工质量。

委托方则需支付施工费用,并配合施工单位完成施工工作。

工程设计施工一体化合同

工程设计施工一体化合同

工程设计施工一体化合同乙方(承包商):______________鉴于甲方拟进行________________项目(以下简称“项目”)的建设,并决定采用工程设计施工一体化模式进行实施;乙方具备相应的资质和能力,愿意承担该项目的设计、采购、施工等工作。

现甲乙双方经友好协商,就项目的有关事项达成如下协议:一、工程内容及范围1. 本项目包括但不限于以下内容:________________。

2. 乙方应按照甲方的要求和相关法律法规的规定,完成项目的设计、采购、施工等工作。

3. 乙方应确保工程质量符合国家和行业的标准,满足甲方的使用需求。

二、合同价款及支付方式1. 本项目的总价款为人民币____________元。

2. 甲方应按以下方式向乙方支付合同价款:________________。

3. 如遇特殊情况,双方可协商调整合同价款。

三、工期及进度安排1. 本项目的工期为自合同签订之日起至____________年______月______日止。

2. 乙方应根据项目的实际情况,制定详细的进度计划,并报甲方审批。

3. 乙方应按照进度计划的要求,合理安排人力、物力资源,确保工程按期完成。

四、质量保证及验收1. 乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量符合国家和行业的标准。

2. 甲方有权对乙方的工作进行监督和检查,乙方应积极配合。

3. 工程竣工后,甲方应组织验收,验收合格后方可交付使用。

五、违约责任1. 如乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工作,应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。

2. 如甲方未按合同约定支付合同价款,应承担违约责任,赔偿乙方因此造成的损失。

3. 双方如有其他违约行为,应按照相关法律法规的规定承担相应的责任。

六、争议解决1. 本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

设计合同施工合同何时签

设计合同施工合同何时签

设计合同和施工合同是工程建设过程中两个非常重要的合同,它们分别涉及到工程的设计和施工环节。

那么,设计合同和施工合同何时签订呢?首先,我们需要了解设计合同和施工合同的关系。

设计合同是建设单位与设计单位之间签订的,约定设计单位承担工程设计任务的合同。

而施工合同是建设单位与施工单位之间签订的,约定施工单位承担工程施工任务的合同。

在工程建设中,设计是施工的基础,施工是设计的实现。

因此,设计合同和施工合同的签订顺序和时间是非常重要的。

一般来说,设计合同应该在施工合同之前签订。

具体来说,设计合同的签订时间应该在以下几个阶段之一:1. 在项目可行性研究阶段,建设单位应该组织设计单位进行工程设计方案的编制,并在方案确定后与设计单位签订设计合同。

这样,设计单位就可以根据设计合同的约定进行工程设计,为后续的施工合同签订和工程施工提供基础。

2. 在项目立项阶段,建设单位应该与设计单位签订设计合同,约定设计单位承担工程设计的任务和责任。

这样,设计单位就可以在项目立项后立即开始进行工程设计,为后续的施工合同签订和工程施工提供基础。

3. 在施工图设计阶段,建设单位应该与设计单位签订设计合同,约定设计单位完成施工图设计的任务和责任。

这样,施工单位就可以根据施工图纸进行工程施工,确保工程施工的质量和进度。

总之,设计合同应该在施工合同之前签订,以确保工程设计的质量和进度,为后续的施工合同签订和工程施工提供基础。

那么,施工合同何时签订呢?施工合同的签订时间应该在以下几个阶段之一:1. 在工程设计阶段,建设单位应该与施工单位进行施工前的准备工作,包括施工方案的编制、施工进度的安排、施工费用的预算等,并在设计文件批准后与施工单位签订施工合同。

这样,施工单位就可以根据施工合同的约定进行工程施工,确保工程施工的质量和进度。

2. 在施工图设计阶段,建设单位应该与施工单位签订施工合同,约定施工单位承担工程施工任务的详细内容和责任。

这样,施工单位就可以根据施工图纸进行工程施工,确保工程施工的质量和进度。

设计合同和施工合同谁的权利大

设计合同和施工合同谁的权利大

设计合同和施工合同的权利大小在建筑工程项目中,设计合同和施工合同是两个重要的合同类型,它们分别涉及到设计单位和施工单位的权利和义务。

那么,在这两个合同中,谁的权利更大呢?首先,我们需要明确设计合同和施工合同的定义和内容。

设计合同是指设计单位与业主或者开发商之间签订的,规定设计单位按照约定的标准、时间和费用完成工程设计的合同。

施工合同是指施工单位与业主或者开发商之间签订的,规定施工单位按照设计文件和施工图纸,完成工程建设任务的合同。

从合同内容来看,设计合同主要涉及到工程设计的质量和进度,而施工合同主要涉及到工程建设的质量和进度。

因此,可以说设计合同和施工合同的权利是相互关联的,而不是相互独立的。

在实际操作中,设计单位和施工单位的权利是相对的。

设计单位有权要求施工单位按照设计文件和施工图纸进行施工,确保工程质量符合设计要求。

同时,施工单位有权要求设计单位提供完整、准确的设计文件和施工图纸,确保施工的顺利进行。

如果设计单位未能按照合同约定提供设计文件和施工图纸,施工单位有权拒绝施工,并要求设计单位承担相应的违约责任。

反之,如果施工单位未能按照设计文件和施工图纸进行施工,设计单位有权要求施工单位整改,并要求施工单位承担相应的违约责任。

此外,设计合同和施工合同中的权利还受到法律的保护。

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,设计单位和施工单位都享有合同约定的权利,同时也承担相应的义务。

如果一方未能履行合同义务,另一方有权要求其承担违约责任。

综上所述,设计合同和施工合同中的权利并没有绝对的大小之分,而是相互关联、相互制约的。

设计单位和施工单位都享有合同约定的权利,同时也承担相应的义务。

在实际操作中,双方应按照合同约定和法律法规的规定,履行各自的合同义务,确保工程建设的顺利进行。

只有在双方都充分履行合同义务的情况下,才能实现工程质量、进度和安全的目标,为业主或者开发商创造最大的利益。

工程设计施工一体化合同

工程设计施工一体化合同

工程设计施工一体化合同是指将工程的设计和施工合并为一个合同,由一个承包商承担设计和施工的任务。

这种合同模式有利于提高工程的效率和质量,减少工程成本,加快工程进度。

一、合同主体本合同的主体包括发包人和承包人。

发包人是指需要进行工程设计施工一体化的单位或个人,承包人是指具有相应资质和能力,承担工程设计施工一体化任务的单位或个人。

二、合同内容本合同的内容包括工程的设计和施工。

设计内容包括工程的平面布局、立面设计、结构设计、电气设计、给排水设计、暖通设计等。

施工内容包括工程的建设、装修、安装、调试等。

三、合同价格本合同的价格根据工程的规模、难度、设计施工一体化方案等因素,由双方协商确定。

价格包括设计费、施工费、材料费、设备费、管理费、利润等。

四、合同期限本合同的期限包括设计和施工的期限。

设计期限根据工程的复杂程度和承包人的工作进度,由双方协商确定。

施工期限根据工程的大小和承包人的施工计划,由双方协商确定。

五、合同的履行承包人应按照合同约定,完成工程的设计和施工。

发包人应按照合同约定,支付合同价款。

双方应按照合同约定,履行合同的义务。

六、合同的变更和解除合同的变更和解除应由双方协商一致,并签订书面协议。

变更和解除协议应符合法律法规的规定。

七、违约责任承包人未按照合同约定完成设计和施工的,应承担违约责任。

发包人未按照合同约定支付合同价款的,应承担违约责任。

八、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

综上,工程设计施工一体化合同是一种将设计和施工合并的合同模式,有利于提高工程的效率和质量,减少工程成本,加快工程进度。

在签订此类合同时,应注意合同主体的选择、合同内容的明确、合同价格的确定、合同期限的约定、合同的履行、合同的变更和解除、违约责任的规定、争议解决的方式以及其他事项的约定。

建筑工程合同三大类

建筑工程合同三大类

建筑工程合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。

依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。

建筑工程合同主要包括三大类,分别是工程勘察合同、工程设计合同和工程施工合同。

第一类是工程勘察合同。

工程勘察是指对工程建设项目的地形、地质、水文、气象等自然条件进行调查、测试、分析、评价等工作。

工程勘察合同是发包方和勘察方之间签订的协议,发包方委托勘察方对工程项目进行勘察,勘察方应当按照约定的时间和质量要求完成勘察工作,并提交勘察报告。

工程勘察合同的主要内容包括勘察范围、勘察内容、勘察质量标准、勘察费用等。

第二类是工程设计合同。

工程设计是指对工程建设项目的总体布局、结构形式、材料使用、设备选型、施工工艺等进行系统规划和详细设计的工作。

工程设计合同是发包方和设计方之间签订的协议,发包方委托设计方对工程项目进行设计,设计方应当按照约定的时间和质量要求完成设计工作,并提交设计文件。

工程设计合同的主要内容包括设计范围、设计内容、设计质量标准、设计费用等。

第三类是工程施工合同。

工程施工是指按照工程设计文件和施工标准规范,组织施工人员、机械设备、材料等进行施工的过程。

工程施工合同是发包方和施工方之间签订的协议,发包方委托施工方完成工程项目的施工任务,施工方应当按照约定的时间和质量要求完成施工工作,并承担工程质量、安全、进度等方面的责任。

工程施工合同的主要内容包括工程范围、建设工期、工程质量、工程造价、支付方式等。

综上所述,建筑工程合同主要包括工程勘察合同、工程设计合同和工程施工合同。

这三大类合同是建筑工程顺利进行的基础,明确了发包方和承包方的权利、义务,保障了工程质量、安全和进度。

在签订和履行这些合同时,各方应当严格遵守相关法律法规,确保合同的合法性、合规性。

建设工程合同三大类型包括

建设工程合同三大类型包括

建设工程合同是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。

根据合同标的性质的不同,建设工程合同可以分为三种类型:建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。

一、建设工程勘察合同建设工程勘察合同是承包方进行工程勘察,发包人支付价款的合同。

勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。

工程勘察是工程建设的第一个环节,也是保证建设工程质量的基础环节。

为了确保工程勘察的质量,勘察合同的承包方必须是经国家或省级主管机关批准,持有《勘察许可证》,具有法人资格的勘察单位。

建设工程勘察合同必须符合国家规定的基本建设程序,勘察合同由建设单位或有关单位提出委托,经与勘察部门协商,双方取得一致意见,即可签订。

任何违反国家规定的建设程序的勘察合同均是无效的。

二、建设工程设计合同建设工程设计合同是承包方进行工程设计,发包人支付价款的合同。

设计合同的标的是为建设工程需要而作的设计成果。

工程设计是工程建设的第二个环节,是保证建设工程质量的重要环节。

工程设计合同的承包方必须是经国家或省级主要机关批准,持有《设计许可证》,具有法人资格的设计单位。

设计合同的内容一般包括设计任务、设计深度、设计费用的计算和支付方式等。

三、建设工程施工合同建设工程施工合同是承包方进行工程施工,发包人支付价款的合同。

施工合同的标的是完成的工程量。

施工合同是工程建设过程中最主要的合同类型,它包含了工程建设的大部分工作内容。

施工合同的承包方必须是具有相应资质的施工单位,具有法人资格。

施工合同的内容一般包括工程建设的项目、工程量、工程质量、工程进度、工程价款、工程保修等。

总之,建设工程合同的三大类型包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。

这三种合同类型是工程建设过程中必不可少的,它们各自承担着不同的职责和任务,共同保证了工程建设的质量和进度。

建设工程的实践合同有哪些

建设工程的实践合同有哪些

建设工程实践合同是指在建设工程项目实施过程中,各方参与方之间为了明确各自的权利、义务和责任,保障工程项目的顺利进行和顺利完成,而签订的一系列合同文件。

这些合同文件主要包括工程设计合同、工程施工合同、工程监理合同、工程材料设备采购合同、工程咨询服务合同等。

以下是详细介绍:一、工程设计合同工程设计合同是指发包人与设计人之间签订的,明确双方在工程设计阶段的权利、义务和责任的合同。

设计人应当按照发包人的要求,完成工程设计的全部工作,并保证设计质量。

发包人则应按照合同约定支付设计费用。

工程设计合同的主要内容包括:设计范围、设计深度、设计周期、设计费用、设计质量要求等。

二、工程施工合同工程施工合同是指发包人与施工承包人之间签订的,明确双方在工程施工阶段的权利、义务和责任的合同。

施工承包人应当按照发包人的要求,完成工程建设的全部工作,并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

发包人则应按照合同约定支付工程价款。

工程施工合同的主要内容包括:工程范围、工程质量要求、工程进度、工程价款、工程保修等。

三、工程监理合同工程监理合同是指发包人与监理人之间签订的,明确双方在工程监理阶段的权利、义务和责任的合同。

监理人应当按照发包人的要求,对工程建设的质量、安全、进度和投资控制等方面进行监督检查,确保工程项目的顺利实施。

发包人则应按照合同约定支付监理费用。

工程监理合同的主要内容包括:监理范围、监理职责、监理人员、监理费用等。

四、工程材料设备采购合同工程材料设备采购合同是指发包人与材料设备供应商之间签订的,明确双方在材料设备采购阶段的权利、义务和责任的合同。

材料设备供应商应当按照发包人的要求,提供合格的材料和设备,并保证质量和供应时间。

发包人则应按照合同约定支付采购价款。

工程材料设备采购合同的主要内容包括:采购范围、采购质量要求、采购价格、采购时间等。

五、工程咨询服务合同工程咨询服务合同是指发包人与咨询机构之间签订的,明确双方在工程咨询服务阶段的权利、义务和责任的合同。

设计、施工(EPC)总承包合同、发包合同(范本文)

设计、施工(EPC)总承包合同、发包合同(范本文)

设计、施工(EPC)总承包合同、发包合同1. 引言设计、施工总承包合同是建筑行业中常见的合同类型之一,也称为EPC(Engineering, Procurement, andConstruction)合同。

该合同通常由业主和总承包商签订,涉及到工程设计、采购、施工和建设等方面的内容。

发包合同是指业主与总承包商签订的委托承包合同,用于规定工程项目的范围、工作任务、合作方式等。

2. 设计、施工总承包合同2.1 合同的主体•业主:指拟进行工程建设的法人或其他组织。

业主在合同中具有委托设计、采购、施工的权力。

•总承包商:指被业主选择,并与业主签订合同,负责工程的设计、采购、施工、试运行和交付使用等全部或部分工作的单位。

2.2 合同的范围•工程的基本要求:明确工程的建设目标、规模、建设期限、质量要求等工程基本要求。

•工程的设计:总承包商负责编制符合法律法规和规范要求的工程设计文件。

•工程的采购:总承包商根据业主的要求负责工程所需的设备、材料的采购工作。

•工程的施工:总承包商组织和管理工程的施工过程,确保工程按照设计要求进行施工。

•工程的试运行和交付使用:总承包商负责组织工程的试运行和交付使用工作,并提供相应的技术支持和培训。

2.3 合同的履行和违约责任•合同的履行:双方应根据合同约定按时履行各自的义务,确保工程的顺利进行。

•违约责任:合同一方违反合同约定的,应承担相应的违约责任。

3. 发包合同3.1 合同的主体•业主:指拟进行工程建设的法人或其他组织。

业主在合同中具有委托设计、采购、施工的权力。

•总承包商:指被业主选择,并与业主签订合同,负责工程的设计、采购、施工、试运行和交付使用等全部或部分工作的单位。

3.2 合同的范围•工程的基本要求:明确工程的建设目标、规模、建设期限、质量要求等工程基本要求。

•工程的范围:详细描述委托给总承包商的工程范围和工作任务,包括设计、采购、施工等内容。

•工期和进度计划:约定工程的施工工期和进度计划,确保工程按时完成。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

文档编号:
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

第一条项目范围
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包形式:☑包工包料□清工辅料
第二条工程期限
1、合同工期总日历天数 30 天。

2、开工日期: 2017 年 2 月 12 日,竣工日期: 2017 年 3 月 13 日
第三条工程价款、结算及付款方式
1、工程合同款总价为人民币:计伍万元 (小写:元 )。

款项明细见附件。

3、在甲方对乙方工程验收合格后15天内,甲方支付乙方合同总款项30%,在甲方对乙方工程验收合格,并出具验收单后15天内,甲方付清乙方剩余全部款项。

4、甲方付款前,乙方应提供3%税率的正式发票。

5、工程量须有甲方项目经理签字的验收单作为结算依据。

第四条工程材料、设备的供应和采购
1、工程辅料、工程用工具/设备由乙方提供。

2、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。

经复验符合质量要求的,方可用于工程,由甲方承担复验费用;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。

第五条工程变更
1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。

2、由于甲方原因造成的工程变更,甲方应提前告知乙方,并由双方书面确认后再进行施工,由工程变更导致的款项变更加以双方另行书面协商确认。

3、由于乙方原因需要进行工程变更,乙方应提前告知甲方,并由双方书面确认后再进行施工,由工程变更导致的款项变更加以双方另行书面协商确认。

第六条工程质量及验收
1、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。

验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。

验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。

验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。

3、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

第七条安全文明施工
1、所有工人入场施工之前统一登记并配发工作证,接受安全教育,考核合格可进场施工。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

3、乙方所有人员遵循甲方的《安全文明施工奖惩制度》。

4、为保障双方权益,入场开工前双方应签署《施工安全协议》作为本合同的有效补充。

第八条质量保修
1、本工程保修期限为 1年,自工程竣工验收合格起算。

2、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,保证甲方能够随时同乙方取得联系。

乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。

如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。

若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

第九条违约责任
1、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的1%向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期15日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同。

2、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

3、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第十条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条附则
本合同一式四份,甲乙双方各执两份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。

甲方授权代表(签字/盖章):乙方授权代表(签字/盖章):
日期:日期:
附件工程明细。

相关文档
最新文档