工程工程合同(推荐)07
工程合同清单范本
工程合同清单范本合同编号:__________甲方(业主):__________乙方(承包商):__________一、工程项目概述1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程规模:__________4. 工程内容:__________5. 工程标准及要求:__________二、合同金额1. 合同总价:人民币(大写)__________元(¥__________)2. 付款方式:__________a. 预付款:__________. 进度款:__________c. 竣工款:__________d. 质保金:__________三、工期要求1. 开工日期:__________年____月____日2. 竣工日期:__________年____月____日3. 工期延误责任:__________四、质量保证1. 质量标准:__________2. 验收标准:__________3. 保修期限:__________4. 违约责任:__________五、变更与索赔1. 变更程序:__________2. 索赔条件:__________3. 索赔处理:__________六、合同解除与终止1. 解除条件:__________2. 终止条件:__________3. 结算方式:__________七、争议解决1. 协商解决:__________2. 仲裁或诉讼:__________八、其他条款1. 保险责任:__________2. 知识产权:__________3. 保密协议:__________4. 附加条款:__________九、附件1. 工程设计图纸2. 工程技术规范3. 工程量清单4. 其他相关文件十、签字盖章甲方代表(签字):__________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):__________ 日期:____年____月____日本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
土建工程分包合同范本(精选5篇)
土建工程分包合同范本(精选5篇)土建工程分包合同范本(精选5篇)随着法律知识的普及,合同出现的次数越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。
相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家整理的土建工程分包合同范本(精选5篇),欢迎阅读与收藏。
土建工程分包合同1甲方:________实业发展有限公司乙方:____________建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:一、工程造价1、土建工程造价按二类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。
2、安装工程造价按三类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。
3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年______月______日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。
4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。
5、乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。
6、由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。
7、工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。
绿化工程承包合同范本(精选40篇)
绿化工程承包合同范本(精选40篇)绿化工程承包合同范本在当今社会,人们对合同愈发重视,我们用到合同的地方越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。
那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编收集整理的绿化工程承包合同范本(精选40篇),希望对大家有所帮助。
绿化工程承包合同1甲方:_________乙方:_________按照《中华人民共和国合同法》和《绿化工程承包合同书范本条例》的原则,结合工程具体情况,经双方协商,达成如下协议:1、甲方将地处都江堰成都至都江堰客运铁路支线拆迁重建区地块1工程的水电安装部分承包给乙方施工修建。
2、开工日期:__________年_________月_________日竣工日期:_________年_________月_________日总日历日期:____天乙方必须按此日历天数完成工程施工任务,逾期造成的损失由乙方负责。
3、施工内容:按建设方提的安装部分工程量清单完成其工程量。
4、施工质量:乙方在施工过程中水电安装、调试、运行符合合格质量标准。
质量验收由甲方负责,乙方负责协助完成。
5、工程承包总价:工程承包总价暂按投标总价,即:4967817.00元(大写:肆佰玖拾陆万柒仟捌佰壹拾柒元)6、工程结算:6.1、按安装部分工程量清单的固定综合单价结算。
6.2、甲方按照工程总造价的12.00%(百分之十二)收取乙方项目承包管理费(其中:空调设备单价不收取承包管理费),上缴方式在建设单位拨付工程款时,按此比例收取。
6.3、甲方按国家规定的税率代扣代缴税金。
(综合税率为3.84%)7、付款方式:建设方将工程款拨付到甲方账户后,甲方分六次支付工程款给乙方:7.1、第一次:基础完成之后,按合同工程总额的10%支付。
7.2、第二次:一层浇筑楼板砼浇筑完成后,按合同工程总额的10%支付。
7.3、第三次:工程主体完成后,按合同工程总额的30%支付。
7.4、第四次:进入水电管道安装,按合同工程总额的20%支付。
7第七章-供货范围及服务
第七章供货范围及服务目录7.1 概述 (3)7.2 供货内容和界限 (4)7.3 工作和服务范围 (12)7.4 供货范围清单 (14)7.5 分包与外购表 (18)7.6 备品备件和专用工具 (19)第七章供货范围及服务7.1概述7.1.1 总论本工程为EPC总承包工程,包括烟气脱硫装置从初步设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作,包括工程的设计、供货、施工、安装、调试、试运行、消缺和最终交付等工作,也包括运行及维护的培训,并参加由业主组织的性能验收试验。
承包商提供的设计、供货、安装、施工、调试等服务是完整的,包括完成合同目标的全部服务。
承包商按照业主的总体进度要求,组织召开设计联络会,按时提供初步设计和施工图设计文件及施工、安装、运行说明。
承包商全面负责FGD项目现场施工的人员组织、作业进度计划、工程质量管理,现场安全保障;并负责将承包商的现场管理机构、人员组织及上述管理文件,事前报业主同意后执行,但并不因此减除承包商对此所承担的全部责任。
承包商对分包商的选择报业主确认,承包商对分包商的质量、进度、安全全面负责,并对因分包商的过失造成的违约,承担法律责任。
承包商将对业主的运行、维护和管理人员进行必要的技术培训。
承包商对FGD装置提供性能保证,负责派遣技术专家对现场的安装、调试进行指导,并参加由业主和承包商共同进行的性能试验。
承包商在合同文件中按系统分类,详细列出所供设备和材料的清单,备品备件清单和专用工器具清单,进口设备、部件和材料清单。
7.1.2 供货原则1)脱硫装置所有设备和材料都由承包商负责供货,与脱硫装置相关的所有外部接口也均由承包商负责设计、供货、施工、调试和安装。
除以下所列项目外:z公用系统中的工艺水、仪用气、杂用气、电力供应;z施工中的水、气、电供应。
2)承包商负责FGD装置全部安装工作,FGD装置的调试工作亦由承包商负责实施,验收试验由业主委托有资格的第三方进行,承包商派人参加。
07建设工程合同管理模拟试卷3
07建设工程合同管理模拟试卷3一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.企业法人()取得法人资格。
A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。
则()。
A.项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效3.某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙,乙据此与建筑公司丙签订合同。
该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙因此遭受损失。
在这一例中,下列表述中正确的是()。
A.原合同无效,乙与丙应各自承担损失B.上级公司直接赔偿丙的损失C.甲应赔偿丙的损失,乙的损失自己负责D.乙应赔偿丙的损失,再请求该上级公司负责处理4.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种()。
A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件5.依据《担保法》的规定,当采用保证方式进行担保时,()。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任6.建设工程一切险的投保人在国内(采用《建设工程施工合同(示范文本)》)和国外分别是()。
A.承包商、承包商B.发包人、承包商C.发包人、发包人D.承包商、发包人7.订立合同过程中,()是要约。
A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书8.《合同法》规定,承诺撤回的条件是,撤回承诺的通知应当在()到达要约人。
宁波市慈溪市建设工程施工招标文件(示范文本)2007
宁波市慈溪市建设工程施工招标文件(示范文本)宁波市慈溪市建设工程招标管理办公室监制二OO七年版使用说明一、《宁波市慈溪市建设工程施工招标文件(示范文本)》(以下简称《示范文本》)适用于慈溪市内一定规模以上,且设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。
二、《示范文本》中以空格标示的由招标人填写的内容,招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化,确实没有需要填写的,在空格中用“/”标示。
文字下面用横线标示的内容,是对招标人的提示,招标人在编制招标文件时可根据招标项目的实际需要进行删除、选择或修改。
三、《示范文本》未包括招标公告和投标邀请书,招标人在出售招标文件前应先发出投标邀请书。
四、《示范文本》未考虑联合体投标,如招标人应根据招标项目具体特点和实际需要接受联合体投标,应在投标须知前附表一中进行补充,并在相应章节中详细说明对联合体投标的要求。
五、《示范文本》投标须知前附表三为投标文件否决性条款摘要,招标人如增加或修改示范文本的无效标和废标情形的,必须对修改或增加部分内容在前附表三中作出明显标示。
六、《示范文本》未考虑技术标部分,对专业性强、技术复杂确需采用技术标评审的,招标人应在投标文件编制、开标、评标等相应章节中进行增加或调整。
“工程量清单”格式仅供招标人参考,招标人可根据工程量清单的国家标准、行业标准、招标项目具体特点和实际需要,作相应的调整和补充。
七、《示范文本》中“评标办法和标准”供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用,也可按规定另行编制评标办法。
八、《示范文本》合同条款格式具体参见《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201),也可参见建设部颁发的《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”,招标人可根据需要调整“合同协议书”和“合同专用条款”的内容,但不得违反有关法律、法规的规定。
九、招标人根据招标项目具体特点和实际需要,确需对《示范文本》中某些条款或内容进行调整、补充或修改的,应在调整、补充或修改处用“﹏”线作出明显标示。
工程定金支付协议书
工程定金支付协议书甲方(付款方):____________________乙方(收款方):____________________鉴于甲方拟委托乙方进行_________________________工程(以下简称“本工程”),双方经友好协商,就本工程定金支付事宜达成如下协议:第一条定金金额及支付1.1 甲方同意向乙方支付定金人民币__________元(大写:____________________)作为本工程的定金。
1.2 定金支付方式为:____________________(请填写具体支付方式,如银行转账、现金支付等)。
1.3 定金支付时间:甲方应于本协议签订之日起____天内支付定金至乙方指定账户。
第二条定金的用途2.1 本定金将用于乙方为履行本工程合同所需的前期准备工作,包括但不限于材料采购、人员安排等。
第三条定金的退还3.1 若乙方在收到定金后,因自身原因未能按期开始工程施工,或在施工过程中无故终止合同,乙方应无条件退还甲方已支付的定金。
3.2 若甲方在支付定金后,无故解除本协议,甲方已支付的定金不予退还。
第四条定金的抵扣4.1 乙方完成本工程后,甲方支付的定金将自动转为工程款的一部分,用于抵扣甲方应支付的工程款项。
第五条违约责任5.1 若甲方未按本协议约定支付定金,应向乙方支付违约金,违约金的金额为未支付定金金额的_____%。
5.2 若乙方未按本协议约定退还定金,应向甲方支付违约金,违约金的金额为应退还定金金额的_____%。
第六条协议的变更与解除6.1 本协议的任何变更或补充,必须经双方协商一致,并以书面形式确认。
6.2 双方均可在提前____天书面通知对方的情况下解除本协议。
第七条争议解决7.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
工程合同模板范文
工程合同模板范文【工程合同】甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲方拟进行________工程项目(以下简称“本工程”),经双方友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称:________2. 工程地点:________3. 工程规模:________4. 工程内容:________5. 工程标准:________6. 工期要求:________二、合同金额本工程的合同总金额为人民币(大写)________元整(¥________)。
三、付款方式1. 预付款:甲方在本合同签订后_____日内支付合同总金额的_____%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方应按照以下比例支付进度款:- 完成基础工程后支付_____%- 完成主体结构后支付_____%- 竣工验收合格后支付_____%3. 结算款:工程全部完工并通过甲方验收后,甲方应在_____日内支付剩余款项。
四、工程质量乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准,确保工程安全、稳固、耐用,并满足甲方的使用要求。
五、工期与延期1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程建设。
2. 如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期,乙方应及时书面通知甲方,并由双方协商确定延期事宜。
六、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款项,应承担逾期付款的违约责任。
2. 如乙方未按约定时间或质量完成工程,应承担逾期交付或返工的违约责任。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,由双方另行协商补充。
甲方(盖章):________ 乙方(盖章):________代表签字:________ 代表签字:________日期:____年____月____日日期:____年____月____日。
(工程合同)第五章建设工程施工合同
(工程合同)第五章建设工程施工合同(2)中标通知书;(3)投标书及其附件;(4)施工合同专用条款;(5)施工合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术条件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为施工合同的组成部分。
四、施工合同双方的一般权利和义务(一)发包人的工作1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;2.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;3.开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通:4.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;5.办理施工许可证及其他施工所需的证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);6.确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验:7.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)古树名木的保护工作,承担有关费用;9.发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。
(二)承包人的工作1.根据发包人的委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计,经工程师确认后使用,发包人承担由此发生的费用;2.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表:3.根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫:4.按专用条款约定的数量和要求,向发包人提供在施工场地办公和生活房屋及设施,发包人承担由此发生的费用;5.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外:6.已竣工工程未交付发包人之前,承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,双方在专用条款内约定。
施工合同(最新6篇)
施工合同(最新6篇)施工合同篇一发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)本合同依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商后一致同意订立此协议,以资双方共同遵守。
第一条工程概况一、工程名称:鼎盛农贸市场内环氧地坪漆工程及金刚砂耐磨地坪及固化剂以及交通标线二、工程地点:来宾市兴宾区合山路鼎盛农贸市场三、涂装颜色:以现场样板为准、四、工程内容:1、鼎盛农贸市场内局部地坪共约2400平方米面积的混凝土基面打磨处理、切割填充及两毫米厚度环氧平涂地坪面层施工内容;2、地坪踢脚线、周边装饰线、修理区域分隔线施工内容;3、地坪分割缝和分割缝填料施工内容。
五、工程承包范围1、承包范围:具体详见工程内容;2、环氧平涂地坪面层颜色为绿色和浅灰色(欧洲RAL:6029色号RAL:5023色号),具体施工区域以监理和甲方的通知单为依据;3、踢脚线高度为15cm(现场确定),颜色为绿色(国标GSBG51001-94 G10色卡),具体施工要求以施工图内容为依据;4、周边装饰线及通道线条宽度为8 cm,颜色为中黄色或白线(国标GSB G51001-94 Y07色卡),具体施工要求以施工图内容为依据六、工程面积:暂定2400平米七、施工类型:环氧平涂地坪、金刚砂耐磨地坪及固化剂八、承包方式:包工包料九、合同单价:环氧地坪漆元平方金刚砂耐磨地坪及固化剂元平方交通标线元米十、总造价(暂定):陆万元整(¥60000.00)(说明:本工程实际造价按实际施工面积计量结算。
)第二条工程期限本工程合同总工期为20天,实际开工日期由甲方提前三天通知乙方;第三条双方责任一、甲方责任1、合同签定时,甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;2、开工前,保证接通电源到施工场地,并且承担水、电费用;3、开工前,保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;4、施工期间不安排交叉施工;5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排;6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区,并做好现场的封闭管理工作,禁止无关人员的进出影响施工质量,如未能达到上述要求,后果由甲方负责。
关于工程合同的通知书
关于工程合同的通知书根据双方签订的工程合同(合同编号:[合同编号]),贵司与我方于[签订合同日期]就[工程项目名称]达成了合作意向,并明确了各自的责任与义务。
本函旨在就当前工程进度和履约情况做出通知,并确保合同条款得到严格执行。
自项目开工以来,我方一直严格按照合同约定,积极推进工程建设,确保工程质量符合标准要求。
截至目前,[具体工程进展描述]。
在此过程中,我们注意到存在如下几项需要贵司关注并及时处理的事宜:一、工期调整由于[具体原因],原计划的工程进度受到影响,需要对工期进行适当调整。
请贵司在接到本通知后三日内提出调整方案,并与我方协商确定新的竣工日期。
二、材料供应依据合同第[条款序号]条,贵司应负责提供[具体材料名称]等关键建材。
目前该部分材料供应出现延迟,影响了工程的正常推进。
请贵司立即采取措施解决材料供应问题,并确保后续供应链的稳定性。
三、质量要求我方重申,所有施工必须达到合同中约定的质量标准。
针对近期出现的[具体质量问题描述],我们要求贵司在接到本通知后五个工作日内提出整改措施,并在规定时间内完成质量问题的修正工作。
四、费用支付根据合同第[条款序号]条规定,至本通知发出之日,贵司尚有部分工程款项未能按约定时间支付。
为避免影响工程进度及合作关系,请贵司务必于[具体支付日期]前结清所有应付款项。
五、协调沟通考虑到项目的复杂性及多变因素,双方应加强沟通与协调,定期召开项目进度会议,共同解决工程施工中出现的问题。
建议下次进度会议安排在[提议的日期]进行。
六、违约责任若贵司未能按照上述要求履行合同义务,将构成违约行为。
我方将依照合同中的相关条款采取必要措施,以维护自身合法权益。
我们期待贵司能够重视本次通知,并采取实际行动解决上述问题,以确保项目顺利进行。
希望双方能本着合作共赢的原则,共同努力,确保项目按期、高质完成。
请贵司在收到本通知后,予以书面答复,明确贵司的处理意见及计划。
如有任何疑问或需要进一步沟通的问题,请及时与我方联系。
工程中标合同范本
工程中标合同范本工程中标合同范本在政府招标环节中,政府会将工程讲给中标企业,大家知道中标企业应该怎么和政府签订合法合同吗?以下是小编精心准备的工程中标合同范本,大家可以参考以下内容哦!工程中标合同范本【1】发包方:______________承包方:______________根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称________________;2.工程地点________________;3.工程计划批准单位及文号______________;4.工程范围和内容:全部工程建筑面积______平方米。
(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限1.本工程合同总工期为___天(日历天从开工之日算起)。
2.本工程开工日期___年__月__日,竣工日期___年__月__日。
3.如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
(1)发包方在合同规定开工日期前__天,不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水,或电源未按规定接通,影响承包方进场施工者。
(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。
(3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。
(4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。
(5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。
(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。
(7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。
合同管理复习题答案一(例子) 07[1]527
案例复习题案例1在我国某工程中采用固定总价合同,合同条件规定,承包商若发现施工图中的任何错误和异常应通知业主代表。
在技术规范中规定,从安全的要求出发,消防用水管道必须与电缆分开铺设;而在图纸上,将消防用水管道和电缆放到了一个管道沟中。
承包商按图报价并施工,该项工程完成后,报告工程师进行验收,对此,工程师应该如何处理?并说明理由。
答:指令承包商按规范要求施工,重新铺设管道沟,并拒绝给承包商任何补偿。
其理由是:(1)两种管道放一个沟中极不安全,违反工程规范。
在工程中,一般规范(即本工程的说明)是优先于图纸。
(2)即使施工图上注明两管放在一个管道沟中,这是一个设计错误。
但作为一个有经验的承包商是应该能够发现这个常识性的错误的。
而且合同中规定,承包商若发现施工图中任何错误和异常,应及时通知业主代表。
承包商没有遵守合同规定。
案例2在某一国际工程中,工程师向承包商颁发了一份图纸,图纸上有工程师的批准及签字。
但这份图纸的部分内容违反本工程的专用规范(即工程说明),待实施到一半后工程师发现这个问题,要求承包商返工并按规范施工。
承包商就返工问题向工程师提出索赔要求,但为工程师否定。
承包商提出了问题:工程师批准颁布的图纸,如果与合同专用规范内容不同,它能否作为工程师已批准的有约束力的工程变更?试述其理由。
答:(1)在国际工程中通常专用规范是优先于图纸的,承包商有责任遵守合同规范。
(2)如果双方一致同意,工程变更的图纸是有约束力的。
但这一致同意不仅包括图纸上的批准意见,而且工程师应有变更的意图,即工程师在签发图纸时必须明确知道已经变更,而且承包商也清楚知道。
如果工程师不知道已经变更(仅发布了图纸),则不论出于何种理由,他没有修改的意向,这个对图纸的批准没有合同变更的效力。
(2)承包商在收一个与规范不同的或有明显错误的图纸后,有责任在施工前将问题呈交给工程师(见本节前面的分析)。
如果工程师书面肯定图纸变更,则就形成有约束力的工程变更。
森林抚育工程合同2篇
森林抚育工程合同2篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方的森林抚育工程需求,经双方友好协商,达成如下合同条款,以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称:森林抚育工程。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程目标:通过抚育工程,改善林木生长环境,促进林木健康生长,提高森林质量。
二、工程范围和要求1. 甲方委托乙方进行森林抚育工程,包括但不限于砍伐病弱树木、清理林间杂草、整理林缘等。
2. 乙方应按照甲方的要求,制定详细的抚育方案,并经甲方同意后实施。
3. 乙方应确保工程质量,保证安全生产,遵守相关法律法规和甲方规定。
三、工程期限1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
3. 如有特殊情况,双方可协商顺延工程期限。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元(大写:______元整)。
2. 甲方应在工程竣工后___日内支付工程款项。
3. 乙方需提供合法有效的发票作为收款凭证。
五、质量保证和验收1. 乙方应确保工程质量,达到甲方要求。
2. 工程竣工后,乙方应提交工程报告及相关资料,申请甲方进行验收。
3. 甲方应在收到申请后___日内组织验收,并出具验收报告。
4. 如工程不符合要求,乙方应按要求进行整改,并承担相应费用。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期,乙方应承担违约责任,并支付违约金。
2. 若因甲方原因未按约定支付工程款项,甲方应承担违约责任。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成,双方可协商解决。
七、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有信息进行保密,不得泄露给第三方。
2. 未经甲方同意,乙方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
滚动付款工程合同模板
滚动付款工程合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!滚动付款工程合同模板甲方:____________乙方:____________鉴于甲方委托乙方进行________工程(以下简称“工程”),双方经友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、工程内容1.1 乙方根据甲方的要求,按照本合同约定的条款和工程量清单,完成工程的施工。
1.2 工程范围包括但不限于:____________。
二、合同价格2.1 乙方向甲方提供的工程报价为人民币(大写):________元整(小写):________元。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式向乙方支付合同价款。
三、付款方式3.1 本合同采用滚动付款方式,即乙方完成工程的一个阶段后,甲方按照该阶段工程进度支付相应的工程款。
3.2 甲方支付的工程款不得超过当阶段工程总价款的90%,剩余10%作为质量保证金,待工程验收合格后支付。
3.3 甲方逾期支付工程款的,每逾期一日,应支付应付工程款万分之五的逾期违约金。
四、工程进度4.1 乙方应按照甲方的要求,保证工程按期完成。
4.2 乙方未按照约定的工期完成工程的,每延期一日,应支付应付工程款万分之五的逾期违约金。
五、工程质量5.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准,保证工程质量。
5.2 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求及时整改,直至验收合格。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。
6.2 保密期限自本合同签订之日起算,至合同履行完毕之日止。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款8.1 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程验收合格之日止。
工程合同6大原则
工程合同6大原则一、合同自由原则合同自由原则是指合同双方在平等自愿的基础上,有权自主决定是否订立合同以及合同的内容。
在工程合同中,这意味着甲方和乙方可以在法律允许的范围内自由协商合同条款,包括工程的范围、质量要求、工期、价款等。
二、公平公正原则公平公正原则要求合同双方在订立和履行合同过程中,应当遵循诚实信用的原则,保证交易的公平性。
例如,工程合同中的价款应当合理,不能因一方的优势地位而对另一方进行不合理压榨。
三、真实意愿原则真实意愿原则强调合同双方的意愿必须真实,不得有欺诈、胁迫等行为。
在工程合同中,这要求双方在签订合同时,必须真实表达自己的意愿,不得隐瞒重要事实或提供虚假信息。
四、合法合规原则合法合规原则是指合同的内容及其履行过程必须符合法律、法规的规定。
对于工程合同来说,这不仅包括遵守国家的法律法规,还包括遵守行业标准和地方政策。
五、效率优先原则效率优先原则要求在合同履行过程中,应注重提高工作效率,减少不必要的损失和浪费。
在工程合同中,这意味着双方应合理安排工期,确保工程质量,同时控制成本。
六、风险共担原则风险共担原则是指在合同履行过程中,由于不可预见的原因导致的风险,应由合同双方共同承担。
在工程合同中,这通常涉及到工程延期、质量问题等风险的分担。
我们通过一个简化的工程合同范本来具体说明这些原则的应用:【工程合同范本】甲方(业主):___________乙方(承包商):___________鉴于甲乙双方本着平等自愿的原则,就__________工程项目(以下简称“本工程”)达成如下协议:一、工程范围及要求...(详细描述工程的范围、质量标准、工期要求等)二、合同价款及支付方式...(明确合同的总价、付款方式、付款时间等)三、双方权利与义务...(明确双方在工程实施过程中的权利和义务)四、违约责任...(约定违约时的赔偿责任及处理方式)五、争议解决...(约定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等)六、其他...(包括保险、保密、知识产权等相关条款)本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。
一个项目的WBS范例
一个项目的WBS范例A 签订项目管理委托合同B 项目管理部进场C 工程图设计C/01 方案设计C/02 初步设计C/03 初步设计报批C/04 施工图设计C/04.01 施工图设计C/04.02 施工图审核C/04.03 交付图纸D 办理项目规划手续D/01 申请规划设计方案审查通知书D/02 专项审批(人防、消防、交通、园林)D/03 年度开工计划转正式计划D/04 申领建设工程规划许可证E 办理工程开工证E/01 领取开工审批表E/02 市政配套签署意见E/03 招标办领取申请表E/04 招标办办理审批手续E/05 施工总承包合同运作E/05.01 资格预审文件、招标文件的编制与送审E/05.02 投标预备会E/05.03 发招标文件E/05.04 勘查现场E/05.05 招标文件编制与提交E/05.06 开标E/05.07 组织投标单位答辩,编制评标报告E/05.08 定标、发中标通知书E/05.09 商定总承包合同并签署E/05.10 总承包合同备案E/06 监理合同运作E/06.01 投标资格审查E/06.02 发招标文件E/06.03 勘查现场E/06.04 招标文件编制与提交E/06.05 发标E/06.06 组织投标单位答辩、编制评标报告E/06.07 定标、发中标通知书E/06.08 监理合同签署E/06.09 监理合同备案E/07 执行监理合同E/07.01 项目监理大纲审查E/07.02 项目实施过程的监理业绩评价E/07.02.01 工程进度控制E/07.02.02 工程质量控制E/07.02.03 工程成本控制E/07.02.04 工程变更、费用索赔与价格调整管理E/07.02.05 工程施工风险防范与管理E/07.02.06 工程计量与支付的管理E/08 办理委托质量监督手续E/08.01 办理市监督总站登记E/08.02 政府质量监督部门批准手续E/08.03 交纳监督费E/09 施工单位和其上级主管部门的有关签章E/10 粘土砖限制使用费交付E/11 交纳北京市散装水泥专项基金E/12 市统计局办理手续E/13 向市建委申领开工许可证F 施工准备F/01 拆除F/01.01 市场调研、编制招标文件F/01.02 商务谈判F/01.03 确定拆迁单位、签订合同F/01.04 申办拆除许可证F/01.05 拆除施工F/01.06 探察封堵地下管道F/02 筹组施工项目部F/03 砌筑现场围墙、场地平整F/04 施工用电和给排水敷设F/05 临设搭建F/06 规划钉桩F/07 完成施工准备G 建安工程G/01 降水、土方、护坡工程G/01.01 分包工程合同运作G/01.01.01 文件编制G/01.01.02 工程招标、评标、决标G/01.01.03 签订合同G/01.02 执行合同G/01.02.01 审定土方工程施工方案G/01.02.02 放线、验线G/01.02.03 土方施工G/01.02.04 土方工程验收G/02 地下结构G/02.01 验槽G/02.02 垫层、防水、底板施工G/02.03 -2层施工G/02.04 -1层施工G/03 主体结构G/03.01 首层结构施工G/03.02 2层结构施工G/03.03 3层结构施工G/03.04 4层结构施工G/03.05 5层结构施工G/03.06 结构工程验收G/04 屋面工程及屋面设备安装G/04.01 女儿墙、出屋面管口、设备基础G/04.02 防水及面层施工G/04.03 屋面机房、设备安装G/04.04 屋面工程验收G/05 电梯工程G/05.01 电梯工程合同运作G/05.01.01 施工单位资格预审G/05.01.02 电梯工程招标文件编制G/05.01.03 报业主审批G/05.01.04 确定投标单位G/05.01.05 工程发标G/05.01.06 回标G/05.01.07 评标G/05.01.08 编制评标报告G/05.01.09 业主确定中标单位G/05.01.10 签订施工及供货合同G/05.02 执行电梯工程合同G/05.02.01 设备加工G/05.02.02 设备到货验收G/05.02.03 电梯井道设备安装G/05.02.04 机房设备安装G/05.02.05 其他成组设备安装G/05.02.06 运行调试G/05.02.07 电梯预验收G/06 高压变配电工程G/06.01 高压变配电工程合同运作G/06.01.01 施工单位资格预审G/06.01.02 变配电招标文件编制G/06.01.03 报业主审批G/06.01.04 修改、定稿G/06.01.05 确定投标单位G/06.01.06 工程发标G/06.01.07 回标G/06.01.08 评标G/06.01.09 编制评标报告G/06.01.10 业主确定中标单位G/06.01.11 签订施工及供货合同G/06.02 执行高压变配电工程合同G/06.02.01 设备加工G/06.02.02 设备到货与验收G/06.02.03 设备安装G/06.02.04 试运行G/06.02.05 变配电设备验收G/07 空调工程G/07.01 空调工程合同运作G/07.01.01 施工单位资格预审G/07.01.02 空调招标文件编制G/07.01.03 报业主审批G/07.01.04 修改、定稿G/07.01.05 确定投标单位G/07.01.06 工程发标G/07.01.07 回标G/07.01.08 评标G/07.01.09 编制评标报告G/07.01.10 业主确定中标单位G/07.01.11 签订施工及供货合同G/07.02 执行空调工程合同G/07.02.01 设备加工G/07.02.02 设备到货与核查G/07.02.03 风机盘管安装G/07.02.04 自燃冷热源机组安装G/07.02.05 系统试运行G/07.02.06 空调系统验收G/08 通风排烟工程G/08.01 通风排烟工程合同运作G/08.01.01 施工单位资格预审G/08.01.02 空调招标文件编制G/08.01.03 报业主审批G/08.01.04 修改、定稿G/08.01.05 确定投标单位G/08.01.06 工程发标G/08.01.07 回标G/08.01.08 评标G/08.01.09 编制评标报告G/08.01.10 业主确定中标单位G/08.01.11 签订施工及供货合同G/08.02 执行通风排烟工程合同G/08.02.01 设备加工G/08.02.02 设备到货G/08.02.03 设备安装G/08.02.04 试运行G/08.02.05 通风排烟系统验收G/09 变配电防雷接地G/09.01 设备安装G/09.02 防雷接地验收G/10 热水自引水工程G/10.01 热水自引水工程合同运作G/10.01.01 施工单位资格预审G/10.01.02 空调招标文件编制G/10.01.03 报业主审批G/10.01.04 修改、定稿G/10.01.05 确定投标单位G/10.01.06 工程发标G/10.01.07 回标G/10.01.08 评标G/10.01.09 编制评标报告G/10.01.10 业主确定中标单位G/10.01.11 签订施工及供货合同G/10.02 执行热水自引水工程合同G/10.02.01 设备加工G/10.02.02 设备到货G/10.02.03 设备安装G/10.02.04 试运行G/10.02.05 热水自引水系统验收G/11 初装修G/11.01 隔墙、维护墙砌筑G/11.02 墙地面抹灰、修补G/11.03 初装修验收G/12 精装修G/12.01 委托精装修设计G/12.01.01 设计单位资格预审、评价G/12.01.02 签订精装修合同G/12.01.03 精装修设计方案G/12.01.04 业主审定方案G/12.01.05 施工图设计G/12.02 精装修施工合同运作G/12.02.01 编制施工招标文件G/12.02.02 招标文件讨论G/12.02.03 招标文件报业主审批G/12.02.04 精装修发标G/12.02.05 精装修回标G/12.02.06 精装修评标G/12.02.07 编制评标报告G/12.02.08 确定中标单位G/12.02.09 签订施工合同G/12.03 执行精装修施工合同G/12.03.01 二次设计G/12.03.02 二次设计确认G/12.03.03 样板间施工G/12.03.04 执行精装修施工计划G/12.03.05 精装修成果验收G/13 外装修G/13.01 外装修施工合同运作G/13.01.01 编制外装修招标文件G/13.01.02 招标文件讨论G/13.01.03 招标文件报业主审批G/13.01.04 外装修发标G/13.01.05 外装修回标G/13.01.06 施工队伍考察G/13.01.07 外装修评标G/13.01.08 编制评标报告G/13.01.09 确定中标单位G/13.01.10 签订外装修施工合同G/13.02 执行外装修施工合同G/13.02.01 二次设计G/13.02.02 二次设计确认G/13.02.03 预留预埋施工图G/13.02.04 材料订货、加工G/13.02.05 外窗安装G/13.02.06 玻璃幕墙施工G/13.02.07 干挂石材施工G/13.02.08 外装修验收G/14 消防工程G/14.01 消防工程合同运作G/14.01.01 编制招标文件G/14.01.02 招标文件讨论G/14.01.03 招标文件报业主审批G/14.01.04 发标G/14.01.05 回标G/14.01.06 评标G/14.01.07 编制评标报告G/14.01.08 确定中标单位G/14.01.09 签订施工合同G/14.02 执行消防工程合同G/14.02.01 二次设计G/14.02.02 二次设计确认G/14.02.03 设备订货、加工G/14.02.04 消防系统安装G/14.02.05 安装结束G/15 弱电工程G/15.01 弱电工程合同运作G/15.01.01 系统功能确定G/15.01.01.01 楼宇自控系统G/15.01.01.02 有线及卫星电视系统G/15.01.01.03 综合布线系统G/15.01.01.04 保安监控及广播系统G/15.01.01.05 红机电话手机直放系统G/15.01.01.06 车库管理系统G/15.01.01.07 业主确定系统功能G/15.01.02 编制招标文件G/15.01.03 招标文件讨论G/15.01.04 招标文件报业主审批G/15.01.05 确定投标单位G/15.01.06 发标G/15.01.07 回标G/15.01.08 评标G/15.01.09 编制评标报告G/15.01.10 确定中标单位G/15.01.11 签订施工合同G/15.02 执行弱电工程合同G/15.02.01 二次设计G/15.02.02 二次设计确认G/15.02.03 设备订货、加工G/15.02.04 弱电系统集成G/15.02.04.01 楼宇自控系统安装调试G/15.02.04.02 有线及卫星电视系统安装调试G/15.02.04.03 综合布线系统安装调试G/15.02.04.04 保安监控及广播系统安装调试G/15.02.04.05 红机电话手机直放系统安装调试G/15.02.04.06 车库管理系统安装调试G/15.02.05 弱电系统验收H 市政工程H/01 图纸及报装H/01.01 施工总平面图H/01.02 完善其它报装H/01.03 确定各管口位置H/01.04 竖向平面图H/01.05 市政管线综合图H/01.06 各专业设计单位问题协调H/01.07 完成市政工程设计H/02 市政施工H/02.01 供电工程H/02.01.01 报装H/02.01.02 施工图设计H/02.01.03 施工H/02.01.04 竣工验收H/02.02 排水系统H/02.02.01 报装H/02.02.02 施工图设计H/02.02.03 施工H/02.02.04 竣工验收H/02.03 电信工程H/02.03.01 报装H/02.03.02 施工图设计H/02.03.03 施工H/02.03.04 竣工验收H/02.04 有线电视工程H/02.04.01 报装H/02.04.02 施工图设计H/02.04.03 施工H/02.04.04 竣工验收H/02.05 供水开通H/02.06 热水开通H/02.07 燃气工程H/02.07.01 报装H/02.07.02 工程设计H/02.07.03 燃气内管线施工H/02.07.04 燃气外管线施工H/02.07.05 燃气内外管线连接H/02.07.06 燃气内外管线验收H/02.08 园林绿化工程H/02.08.01 报装H/02.08.02 施工图设计H/02.08.03 施工H/02.08.04 竣工验收H/02.09 室外照明工程H/02.09.01 报装H/02.09.02 施工图设计H/02.09.03 施工H/02.09.04 竣工验收H/02.10 雨污水及道路工程H/02.10.01 报装H/02.10.02 施工图设计H/02.10.03 施工H/02.10.04 竣工验收H/02.11 其它市政工程I 验收、移交I/01 电梯验收I/02 人防工程验收I/03 消防工程验收I/04 项目竣工验收I/05 项目竣工备案I/06 办理结算手续J 项目管理只有一个孤独的影子,她,倚在栏杆上;她有眼,才从青春之梦里醒过来的眼还带着些朦胧睡意,望着这发狂似的世界,茫然地像不解这人生的谜。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程工程合同实用的工程工程合同6 篇在当今不断发展的世界,人们运用到合同的场合不断增多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是我们收集整理的工程工程合同6 篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
工程工程合同篇1发包方(甲方):________________法定代表人:承包方(乙方):________________法定代表人:本工程项目由甲、乙双方共同协商,为保证工程施工顺利实施,保质保量,安全文明按期竣工,双方达成如下条款,望共同信守。
一、工程项目名称楼内墙体涂刷工程。
二、工程施工工期自月日,工期为天竣工。
(因自然灾害及不可抗力除外)。
三、承包方式由乙方包工包料的形式自行组织施工。
四、工程质量内墙体保证粉刷质量,不褪色、不掉皮。
五、工程报价及拨款方式工程报价:工程单价为23元/ m2o拨款方式:该工程承包费用总价格为元。
该工程项目开工前,由甲方预付给乙方百分之20%的工程款,用于购买工程材料。
按工程量进度,预支相应的工程款。
工程刷完甲方验收后,甲方拨付乙方剩下的工程款。
六、施工方法和维护1.墙面颜色及分色种类层次:白色。
3.保修期为1 年,在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象,由乙方负责维修或重新刷漆。
七、安全文明施工要求1.乙方在施工时,安全文明施工;2.甲方有权监督乙方整个施工过程及施工环节,并提出相应整改意见;八、违约责任甲方:1.工程验收后若甲方无故拖延应支付款项,应承担相应违约责任乙方:1.把好工程质量关。
2.如出现工程质量问题,造成重新返工,由乙方承担;九、未涉及条款,由甲乙双方协商解决,协商一致可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,由双方及双方代表人签字盖章后生效。
甲方:_____________乙方:代表人:____年月代表人:年__月工程工程合同篇2甲方:__________乙方:__________用工形式:__________鉴证编号:__________甲方因生产经营需要,经考核,录用乙方__________ (姓名)为 _________ (工程名称)工人,遵照国家有关劳动法律法规,经双方协商,签订本合同.第一条甲方录用乙方从事_____________(工作名称)第二条劳动合同期限从____________ 年_________ 月__________ 日起至 _________ 年__________ 月__________ 日时止. 其中试用期限为 _________ 个月,至 __________ 年 _________ 月__________ 日止.第三条甲方的基本权利义务是:一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理.二、保护乙方的合法权益,按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴.三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件.四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩. 第四条乙方的基本权利义务是:一、享受__________ 待遇(写明待遇的内容)二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度.三、完成甲方分配的生产任务和经济指标. 第五条工资待遇:(要写明确具体)第六条工作时间:___________ (每周不超过 __________ 小时)第七条劳动保险及福利待遇:_____________第八条劳动合同的变更和解除:______________ (写明变更和解除的条件. 如双方可以规定,合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除合同.任何一方解除合同,须提前___________________ 天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续. )第九条本合同一式份,甲乙双方各执份,报鉴证机关存留一份. 本合同自双方签字之日起生效.甲方(盖章)___________ 乙方(签字)__________法人代表(签字)____________年月日年月日签订地点:签订地点:工程工程合同篇3洲头咀隧道系统工程项目是连接广州市海珠区与芳村区之间的重要通道,全长约2200 米,其中过江段为沉管隧道,两岸地面部分为明挖隧道及立交桥梁,该项目为财政投资项目,工程建安费约14 亿元。
笔者有幸全程参与了项目合同的编制管理工作,仅就合同实施过程的一些问题提出经验和思考。
合同管理一般包括两层含义,其一,是宏观合同管理;其二,是微观合同管理。
宏观的合同管理,是指工商管理部门抑或是国家授权的行业主管部门依据相关法律、法规,对合同的签订、履行、变更以及解除等行为,所进行的组织、监督、指导与核查等,从而维护合同当事人的正当权益,纠正和查处各种违法行为,保证合同的依法履行。
微观合同管理则是指签订合同的当事人或其设立的相关机构,通过签订与履行合同的行为,所采取的策划、核查等一系列活动,以维护自身的正当权益,确保合同的顺利履行。
宏观合同管理和微观合同管理构成了合同管理的两个主要方面,相辅相成,相得益彰。
前者体现在有关职能部门的制定、行政执法管理等;后者则是指具体在工程建设活动中发生的各种合同。
为了公平、公正地维护双方当事人的合法权益,必须从合同条件的具体情况进行分析、研究入手,开展规范、系统、科学化的管理,将工作做细、做小、做实,通过切实有效的管理,实现对建设工程质量、投资、进度的预控目标。
合同管理发生的问题一般都出现在施工建设的中期或者后期履行阶段。
由于合同是在合同管理的前期阶段产生的,所以合同前期阶段的管理就显得尤为重要。
一、合同签订阶段需注意的主要问题1. 合同签订前期需对建设项目的重点、难点以及可能发生的风险作充分的预估,并在合同中作明确约定,以保证项目合同双方可按合同约定解决难题,保证项目建设顺利推进。
对于项目风险,洲头咀隧道工程在签订施工合同时就考虑了项目建设期长,以及当时经济增长快、建材价格上涨幅度大的因素,特别向上级行政主管部门申请批准合同设置主材可调价条款,并明确约定可调价的材料、调价范围、调价公式等。
由于对这一价格涨落风险在合同中进行了预先约定,在项目建设期间遭遇材料价格变动时按合同约定调整材差,使工程得以顺利推进。
此外对项目的重点难点,也需在合同签订时做充分谋划,防止承包人把难做工程低价转包、分包出去,降低工程质量。
在签订该项目监理合同时,由于水下监测是水下隧道监理的重点难点部分,合同中专门单列了一个章节,对水下监测的技术要求、专业人员配备,成果提供等都做了详细要求,并把监理费用支付与水下监测质量、进度、专业人员进场等进行挂钩。
该措施促进了监理公司按合同要求严格提供相应服务,保证隧道沉管水下安装环节安全、保质实施。
因此笔者认为,在前期合同签订阶段应结合工程的具体情况对工程的关键节点、难点和可能发生的风险作充分评估,在合同中加以分门别类、明确约定,避免双方在合同履行阶段发生争议。
在合同签订前期考虑得越充分、约定越明确,对合同执行越有利。
2. 政府投资项目合同霸王条款不一定对工程有利。
政府投资项目为控制投资,规避政府风险,往往在合同中加入“霸王”条款,比如因承包人原因延误工期,作违约处理,而因政府原因导致不能施工,工期却不能顺延,承包人需通过抢工期措施保证工期等等,造成的结果往往是承包人无法承受长期窝工的损失,或拒绝继续实施工程,或中途转包等等,最终使工程无法推进下去。
吸取这些教训,洲头咀隧道项目在施工合同中对工期延误补偿开了一个活口,约定“除甲方批准外,延误工期不予补偿”。
在合同执行中,部分用地由于征拆原因超过一年无法施工,经甲方批准后承包人获得适当补偿。
有些政府工程的合同文本中规定的工期很紧张,有些甚至是不可能实现的工期。
例如,经常出现在建设工程勘察设计合同中的工期条款“合同签订后起计5 日历天内提交勘察成果文件,10 日历天内提交设计成果文件”按照现行的勘察设计作业规程,勘察需要现场取样做室内试验的时间已经超过5个日历天,而设计按现行的ISO三级校审制度执行的时间也远远不止5 个日历天。
因此合同签订前期应根据工程项目的性质不同,科学合理地确定合同工期。
众所周知,建设工期的确定直接关系到工程质量的高低,不同的工程项目因其性质不同,所要求的施工工期也不同。
实践中,一方面有的发包人出于各方面的因素考虑,一味地强调要缩短工期;另一方面,有的承包人出于私利,为了降低成本,不惜代价只求快而省略了质量,有的甚至偷工减料,其结果必然会给后期埋下严重的隐患,更有甚之造成重大事故。
所以,“百年大计。
质量第一。
”合同双方当事人必须以保证工程质量为出发点,确定科学、合理的建设工期,切实避免工期不合理带来的. 无效合同。
二、合同履约阶段存在的问题1. 应该及时变更的合同没有按规定及时变更,结果必然会造成不必要的损失。
变更不够及时,对后期工程推进及结算收尾影响较大。
工程合同变更原因主要有; 设计深度不足,合同主体变更,价格浮动变化等等,变更是不可避免的。
变更是需要控制的,也是可以控制的。
合同中变更控制应侧重在:变更提出依据是否充分?变更方案是否合理?变更费用是否符合造价约定?变更权限是否突破规定范围?变更责任是否真正落实到人?合同变更管理条款的设计是否合理,直接体现了项目控制能力的强弱,间接体现了项目管理能力的强弱,最终体现了建设管理团队的市场竞争力的强弱。
洲头咀隧道项目的个别附属工程由于工程收尾阶段赶工期,变更的依据没有及时完善,导致工程结算阶段变更依据不足,需做多次补充资料,说明和证明材料,有些变更最终不能提供证明材料的,只能作无效变更,施工企业承担了一定的损失。
因此,对工程实施过程的变更,必须遵循先批准后实施的原则,对实在来不及办理变更手续的,也要及时完善变更依据,及时签订补充合同,及时对合同进行调整、修正。
在项目建设中根据履行合同的具体情况对合同进行必要的变更乃正常之事,但是在实际工作中,往往有许多工程项目管理人员忽视了及时变更这项关系后续工作成败的事情,结果造成日后缺乏变更依据,给项目造成损失,后悔莫及。
2. 应当及时发出的会议纪要、各种信函等没有及时按照要求发出。
合同在履行过程中,对某一事项的预告、提醒,以及各种会议纪要等,要及时送达项目各方。
这是取得签证的方法,也是合同动态管理的工作内容。
但是在实际工作中,有些项目管理人员不注意这些具体工作的落实,造成项目过程资料缺失,后续工作推进缺乏依据,结算资料不全等。
三、如何加强对建设工程合同的管理1.建立职权兼备、能够进行全过程专业管理的合同管理部门。
合同因其本身的特性涉及到大量的法律、法规成为一种特殊的工作,既不同于生产、供应、物流、财务等业务部门,已不同于人力资源管理、行政等管理部门,因此,必须构建一个由法律、管理、经济、技术、造价、财务、审计等专业人员组成的合同管理部门,对合同的草拟、谈判、签订、履行,以及纠纷的处理等进行全过程的专业管理。