2013年一级建造师考试真题(法规、实务、项目管理)
2013年一级建造师考试《建设工程项目管理》真题及答案解析【完整版】
2013年一级建造师考试《建设工程项目管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．建设项目工程总承包方的项目管理工作主要在项目的（）。
A．决策阶段、实施阶段、使用阶段B．实施阶段C．设计阶段、施工阶段、保修阶段D．施工阶段【答案】B【解析】项目总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。
2．下列影响建设工程项目管理目标实现的因素中，起决定性作用的是（）。
A．人B．方法C．工具D．组织【答案】D【解析】组织论是一门与项目管理学密切相关的非常重要的基础理论学科。
系统的目标决定了系统的组织，而组织是工程项目管理目标能否实现的决定性因素，这是组织论的一个重要结论。
3．管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用（）。
A．项目组织设计文件B．项目任务分期表C．工作任务分工表D．管理职能分工描述书【答案】D【解析】管理是由多个环节组成的过程，包括：①提出问题；②策划，即提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析；③决策；④执行；⑤检查。
这些组成管理的环节就是管理的职能。
管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。
如使用管理职能分工表还不足以明确每个工作部门的管理职能，则可辅以使用管理职能分工描述书。
4．下列建设工程项目决策阶段的工作内容中，属于组织策划的是（）。
A．业主方项目管理的组织结构B．生产运营期经营管理总体方案C．编码体系的建立D．实施期组织总体方案【答案】D【解析】建设工程项目决策阶段组织策划的主要工作内容包括：①决策期的组织结构；②决策期任务分工；③决策期管理职能分工；④决策期工作流程；⑤实施期组织总体方案；⑥项目编码体系分析。
5．建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。
2013年一级建造师《建筑工程》考试真题及答案
2013年一级建造师《建筑工程》考试真题及答案一、单项选择题（共20分，每题1分）1、房屋建筑筒中筒结构的内筒，一般由（D）组成。
A、电梯间和设备间B、楼梯间和卫生间C、设备间和卫生间D、电梯间和楼梯间解析：P17筒体结构：内筒一般由电梯间、楼梯间组成。
联系人*小张电话152*0085*1060 秋秋188*7272*192、下列混凝土拌合物性能中，不属于和易性含义的是（C）A、流动性B、黏聚性C、耐久性D、保水性解析：P53混凝土的技术性能：和易性是一项综合的技术性质，包括流动性、黏聚性、保水性。
3、楼盖和屋盖采用钢筋混凝土结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋属于（A）A、混合结构B、框架结构C、剪力墙D、桁架结构解析：P15混合结构体系：混合结构房屋一般是指楼盖和屋盖采用钢筋混凝土或钢木结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋。
4、下列装修材料中，属于功能材料的是（C）.A、壁纸B、木龙骨C、防水涂料D、水泥解析：P84建筑功能材料：包括防水卷材、防水涂料、建筑密封材料、堵漏灌桨材料5、房间进行涂饰装修，必须使用耐水腻子的是（C）A、起居室B、餐厅C、卫生间D、书房解析：P41涂饰工程：厨房、卫生间、地下室墙面必须使用耐水腻子6、配制厚大体积的普通混凝土不宜选用（D）水泥A、矿渣B、粉煤灰C、复合D、硅酸盐解析：P45表格7、天然大理石饰面板材不宜用于室内（B）一A、墙面B、大堂地面C、柱面D、服务台面解析：P61天然大理石应用：一般用于宾馆、展览馆、剧院、商场、图书馆、机场、车站、办公楼、住宅等工程的室内墙面、柱面、服务台、栏板、电梯间门口等部位。
由于其耐磨性相对较差，虽也可用于室内地面，但不宜用于人流较多场所的地面。
8、基坑验槽中遇持力层明显不均匀时，应在基坑底普遍进行（C）A、观察B、钎探C、轻型动力触探D、静载试验解析：P107轻型动力触探：遇到下列情况之一时，应在基坑底普遍进行轻型动力触探：1.持力层明显不均匀；2.浅部有软弱下卧层；3.有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时；4.勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。
2013年一级建造师考试工程管理 (1)
第一章 第八节
4. 按照我国现行规定，确定项目经理目标责任书的依据 包括（ABE ）。 A 项目合同文件 B 组织的管理制度 C 项目管理实施规划 D 可行性研究报告 E 组织的经营方针和目标
第一章 第九节
风险类型的判断；风险识别和风险评估；风险转移 的措施 1．下列各项中属于风险识别的工作内容的是（ D ）。 A 确定风险因素发生的概率 B 对难以控制的风险，向保险公司投保 C 确定风险因素发生的损失 D 收集与风险有关的信息
第一章 第四节
国际上业主方项目管理的方式、总包和分包的关系、 总承包的基本出发点和意义、总承包的组织、施工总承包 和施工总承包管理的特点；施工总承包和施工总承包管理 的对比
第一章 第四节
1．关于施工总承包模式，下列说法中正确的是（B ）。 A 相对于施工总承包管理模式，施工总承包模式的建设周期较短 B 必须要所有的施工图设计全部完成，才能进行施工总承包单位的招标 C 业主方的组织协调工作量较大 D 所签的合同属于“开口合同”，对业主方的投资控制很不利
2.国际建设项目工程总承包的组织模式可能有（ D ）。 A 由一个设计单位和若干个工程咨询单位组成联合体进行工程总承包 B 由一个设计单位和一个监理单位组成联合体进行工程总承包 C 由一个监理单位和一个施工单位组成联合体进行工程总承包 D 由一个设计单位和若干个施工单位组成联合体进行工程总承包
2013-2016年一级建造师建筑实务考试真题答案与解析(完整文字版)
专业侵蚀单位施工。
某工程总承包单位按市场价格计算为25200万元，为确保中标最终以23500万元作为投标价，经公开招投标，该总承包单位中标，双方签订了工程施工总承包合同A,并上报建设行政主管部分，建设单位因资金紧张提出工程款支付比例修改为按每月完成工作量的70%支付，并提出今后在同等条件下改施工总承包单位可以优先中标的条件。
施工总承包单位同意了建设单位这一要求，双方据此重新签订了施工总承包合同B,约定因此执行。
施工总承包单位组建了项目经理部，于2013年6月20日进场进行施工准备，进场7天内，建设单位组织设计，监理等单位共同完成了图纸绘制工作，相关方提出并签了意见，项目经理部进行了图纸交底工作。
2013年6月28日，施工总承包单位编制了项目管理实施规划，其中：项目成本目标为21620万元，项目现金流量表如下：（单位：万元）：项目现金流量表（单位：万元）截止2013年12月来，累积发成工程成本10395万元，处置废旧材料所得 3.5万元，获得贷款资金800万元，施工进度奖励146万元。
内装修施工时，项目经理配发现建设单位提供的工程量清单中未包括一层公共区域地面面层子目，铺占面积1200 m2o因招标工程量清单中没有类似子目，于是项目经理按照市场价格系重新组价，综合单价1200 m2,经现场专业监理工程师审核后上报建设单位。
2014年9月30日工程通过竣工验收，建设单位按照相关规定，提交了工程竣工验收备案表，工程竣工验收报告，人防及消防单位出具的验收文件，并获得规划，环保等部门出具的认可文件，在当地建设行政主管部门成了相关备案工作。
问题：1、双方签订合同的行为是否违法？双方签订的哪份合同有数？施工单位遇到此类现象时，需要把握哪些关键点。
2、工程图纸会审还应有哪些单位参加？项目经理部进行图纸交底工作的目的是什么。
3、项目经理部制定项目成本计划的依据有哪些。
施工至第几个月时项目累计现金流为正？该月的累计净现金流是多少万元。
2013年一级建造师法规真题及答案解析完整版
2013年一级建造师法规真题及答案解析完整版一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项目中，只有一个最符合题意)1.下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()A.《全国人民代表大会组织法》B.《十华人民共和国国际法》C.《十华人民共和国反垄断法》D.《全国人民代表大会和地万各级人民代表大会选取法》【答案】：C【解析】：《反垄断法》属于经济法2.根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用A.设计错误B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故D.工艺不完善【答案】：C【解析】：建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
参见教材P403.下列法律责任中，属于刑事处罚的是()A处分B暂扣执照C恢复原状D罚金【答案】：B【解析】：刑事处罚包括主刑和附加刑两部分，主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。
附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产，参见教材P464.根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】：B【解析】：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
参见教材P54。
5.以出让万式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件盒国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府()领取建设用地规划许可证。
A土地主管部门B建设行酶主管部门C城乡规划主管部门D授权的镇人民政府【答案】：C【解析】：以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用根出让台同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地出让台同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。
2013一级建造师《建筑实务》真题及答案解析 (2)
2013一级建造师《建筑实务》真题及答案解析(案例分析题)案例分析题(一)背景资料某工程基础底板施工，合同约定工期50天，项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度计划(如图1)。
编制底板施工进度计划时，暂未考虑流水施工。
图1 施工进度计划图在施工准备及施工过程中，发生了如下事件：事件一：公司在审批该施工进度计划横道图时提出，计划未考虑工序B与C，工序D与F之间的技术间歇(养护)时间，要求项目经理部修改。
两处工序技术间歇(养护)均为2天，项目经理部按要求调整了进度计划，经监理批准后实施。
事件二：施工单位采购的防水材料进场抽样复试不合格，致使工序C比调整后的计划开始时间拖后3天。
因业主未按时提供正式的图纸，致使工序E在6月11日才开始。
事件三：基于安全考虑，建设单位要求仍按原合同约定时间完成底板施工，为此施工单位采取调整劳动力等措施，在15天内完成2700吨钢筋制作(工效为4.5吨/人.工作日) 问题：1.在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度计划网络图(双代号)，并用双线表示出关键线路。
2.考虑事件一、二的影响，计算总工期(假定各工序持续时间不变)。
如果钢筋制作、钢筋绑扎、混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期将变为多少天?是否满足原合同约定的工期?3.计算事件三中钢筋制作的劳动力投入量。
编制劳动力需求计划时，需要考虑哪些参数?4.根据本案例的施工过程，总承包单位依法可以进行哪些专业分包和劳务分包?(二)背景资料某商业建筑工程，地上六层，砂石地基，砖混结构，建筑面积24000㎡。
外窗采用铝合金窗，内门采用金属门。
在施工过程中发生了如下事件：事件一：砂石地基础施工中，施工单位采用细砂(掺入30%的碎石)进行铺垫。
监理工程师检查发现其分层铺设厚度和分段施工的上下层搭接长度不符合规范要求，令其整改。
事件二：二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝，经项目经理部分析认为原因是混凝土原材料质量不合格(骨料含泥量大)，水泥和掺合料用量超出规定。
历年一级建造师建筑实务真题及答案解析
一级建立师考试真题及参考答案《建筑工程管理和实务》一、单选题1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是（）。
A.混凝土硬化 B.反复冻融C.氯盐D.硫酸盐2.砌筑砂浆强度等级不包括（）。
A.M2.5B.M5C.M7.5D.M103.不利于提高框架结构抗震性能的措施是（）。
A.加强角柱B.强梁弱柱C.加长钢筋锚D.增加梁柱节点4.第一类人造软木地板最适合用于（）。
A.商店B.图书馆C.走廊D.家庭居室5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是（）。
A.终夯后地面 B.原始地面C.最初起夯面D.锤顶面6.当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g 时，其含水量是（）。
A.8.0%B.14.8%C.16.0%D.17.4%7.拆除跨度为7m的现浇钢筋混凝土梁的底模及支架时，其混凝土强度至少是混凝土设计抗压强度标准值的（）。
A.50%B.75%C.85%D.100%8.受力钢筋代换应征得（）同意。
A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位9.下列预应力损失中，属于长期损失的是（）。
A.孔道摩擦损失B.弹性压缩损失C.锚固损失D.预应力筋应力松弛损失10.在大体积混凝土养护的温控过程中，其降温速率一般不宜大于（）。
A.1℃/d B.1.5℃/dC.2℃/dD.2.5℃/d11.用水泥砂浆铺贴花岗岩地面前,应对花岗岩板的背面和侧面进行的处理是（）。
A.防碱 B.防酸C.防辐射D.钻孔、剔槽12.关于建筑幕墙施工的说法,正确的是（）。
A.槽型预埋件应用最为广泛B.平板式预埋件的直锚筋和锚板不宜接受 T 形焊接C.对于工程量大、工期紧的幕墙工程,宜接受双组分硅酮结构密封胶D.幕墙防火层可接受铝板13.关于施工现场材料检验的说法,正确的是（）。
A.建筑材料复试送检的检测试样可以在施工现场外抽取B.工程取样送检见证人由监理单位书面确认C.施工单位的验证不能代替建设单位所选购物资的质量责任D.建设单位的验证可以代替施工单位所选购物资的质量责任14.混凝土材料进场复试中,对有氯离子含量要求时,首先须要检验氯化物含量的是（） A.粉煤灰 B.外加剂C.碎石D.河砂15.建筑防水工程施工作业易发生的职业病是（）。
一级建造师考试《项目管理》真题及答案(完整版)
1.“建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”属于影响建设工程质量的（）A 管理环境因素B 人的因素C 方法的因素D 社会环境因素答案：D2.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号），投标有效期从（）起计算。
A 提交投标文件开始之日B购买招标文件的截止之日C 提交投标文件的截止之日D 招标文件的规定开标之日答案： C3.下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。
A．确定项目实施期管理总体方案B．确定生产运营期设施管理总体方案C．确定项目风险管理与工程保险方案D．确定生产运营期经营管理总体方案【标准答案】C4.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）A 管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制B 管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价C 管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D 管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价答案：B5．下列双代号时标网络计划中，关键线路有（）条。
A．5B．4C．3D．2【标准答案】C6．关于建设工程管理内涵的说法，正确的是（）。
A．建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理B．建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理C．建设工程管理是对建设工程的行政事务管理D．建设工程管理工作是一种增值服务【标准答案】D7.下列安全生产管理制度中，最基本，也是所有制度核心的是（）A 安全生产教育培训制度B 安全生产责任制C 安全检查制度D 安全措施计划制度答案：B8．根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是（）。
A．工具用具使用费B．职工教育经费C．机械折旧费D．管理人员工资答案：C9.某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用情况，结合具体的施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。
这种材料用量控制方法是（）A 定额控制B 计量控制C 指标控制D 包干控制答案：C10．关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是（）。
一级建造师矿业工程管理与实务真题2013年
一级建造师矿业工程管理与实务真题2013年(总分：150.00，做题时间：240分钟)一、单选题(总题数：20，分数：20.00)1.某土样总质量200g，其中土的质量160g，则其含水率是（）（分数：1.00）A.20%B.25% √C.30%D.35%解析：2.下列关于普通混凝土骨料的说法，错误的是（）（分数：1.00）A.混凝土骨料包括细骨料（砂子）和粗骨料（石子）B.级配良好的骨料，其粒径分布比较集中√C.骨料的坚固性是影响混凝土耐久性的重要因素D.级配良好的骨料，可节省水泥用量解析：3.制造简单，施工方便，工业化程度高的结构是（）（分数：1.00）A.混凝土结构B.钢结构√C.砌体结构D.组合结构解析：4.压实非粘性土，优先选用的压实机械是（）（分数：1.00）A.平碾B.羊足碾C.打夯机D.振动碾√解析：5.矿用导爆索药芯的主要成分是（）（分数：1.00）A.TNTB.黑火药C.黑索金√D.硝酸铵解析：6.在有瓦斯的掘进工作面，所以爆破炮眼（）（分数：1.00）A.都必须采用正向装药结构√B.都必须采用反向装药结构C.都应采用空气柱装药结构D.宜采用不耦合装药结构解析：7.井筒冻结深度较大时，为减少制冷设备，将井筒分为上下两段，从上而下依次冻结，还冻结方案为（）（分数：1.00）A.依次冻全深B.局部冻结C.分期冻结√D.差异冻结解析：8.某矿井主井井筒净断面积为25㎡，倾角14°：副井井筒净直径为7.0m，倾角90°.改矿井的开拓方式为（）（分数：1.00）A.立井开拓B.斜井开拓C.平硐开拓D.综合开拓√解析：9.矿井施工准备阶段的施工图纸会审工作应由（）支持。
（分数：1.00）A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位√解析：10.缩短矿井井巷工程关键路线的有效方法是（）（分数：1.00）A.采用井塔及多绳提升机提升B.合理安排井巷工程开工顺序√C.优化矿井通风方案，降低井巷通风阻力D.搞好“五通一平”工作解析：11.矿山工程施工阶段进度控制的关键是（）（分数：1.00）A.优化工期B.落实资源C.组织协调√D.处理索赔解析：12.水泥进场时应按规定井巷复验的指标有（）（分数：1.00）A.强度，安定性√B.水化热，强度C.氯化物含量，细度D.氯化物含量，安定性解析：13.在检验钢筋表面质量时，属于一般检查项目的是（）（分数：1.00）A.表面清洁B.表面裂纹√C.表面刻痕D.表面断伤解析：14.属于土钉墙支护工程质量检验的主控项目是（）（分数：1.00）A.锚杆锁定力√B.喷层厚度C.注浆配比D.土钉位置解析：15.生产安全事故发生后，事故现场有关人员应当（）向本单位负责人报告。
一级建造师工程法规考试真题及答案(含解析)13
一级建造师工程法规考试真题及答案（含解析）1、下列法律事实中，属于法律行为的是()。
（2006）A.进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停B.地基开挖时发现文物而改变设计方案C.发生非典疫情致使施工进度延迟D.施工企业因工程款不到位而拒绝开工【答案】D【解析】略2、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是()。
（2016）A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水【答案】A【解析】考点水污染的防冶。
各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。
因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。
排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位罝和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。
参见教材P197。
3、王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。
7月18日，王某拟解除劳动合同，则（）。
（2008）A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应提前30日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】C【解析】略4、某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价1.6亿元，其中安装工程项目造价约为0.6亿元，则下列关于该项目投保的说法，正确的是()。
（2006）A.整个项目按安装工程一切险投保B.整个项目按建筑工程一切险投保C.该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保D.整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保【答案】B【解析】略5、建设单位与施工单位的合同中约定"合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁".后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。
2013年一级建造师考试四科考试真题及答案
2013年一级建造师考试四科考试真题及答案作为建筑工程领域的高级职业证书，一级建造师考试一直备受关注。
2013年一级建造师考试的四科考试分别为建设工程法规、工程经济、工程管理与实务以及建筑工程应用技术。
以下将对这四科考试的真题及答案进行一些介绍和分析。
建设工程法规建设工程法规考试是一级建造师考试中的基础科目，主要考查考生对建筑工程法规的掌握程度。
2013年一级建造师考试的建设工程法规科目，考试时间为120分钟，总分为100分，试卷共分为两部分：选择题和判断题。
选择题是本科目的主要考察形式，其中有56道单选题和4道多选题。
这些题目主要涉及到《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等多项法规。
判断题也是本科目中的重点，共有20道题目。
考生需要根据具体的法规条款进行判断，这也是对考生法规掌握程度的综合考验。
工程经济工程经济是一级建造师考试的三大实务科目之一，主要考查考生对工程经济学的基本理论和实践应用方面的掌握情况。
2013年的一级建造师考试中，工程经济科目的考试时间为120分钟，总分也是100分，试卷共分为两部分：选择题和实务题。
选择题是本科目的主要考察形式，其中18道为单选题，2道题为多选题。
这些题目主要涉及到工程经济学的基本原理和实践应用方面。
实务题也是此科目中的重点，共12道题目。
这些题目主要是对工程经济学的实践应用方面进行考查。
例如，需考生根据某一工程项目的资金预算表，进行成本测算、资金分配等方面的计算和判断。
工程管理与实务工程管理与实务是一级建造师考试中经常被考试者提到的科目。
此科目主要考查考生对工程管理知识的掌握，包括管理方法、合同法律的应用、信息技术应用能力等方面。
2013年一级建造师考试的工程管理与实务科目考试时间为150分钟，总分也是100分，试卷共分为两部分：选择题和实务题。
选择题和实务题也是本科目的主要考察形式。
40道选择题涵盖了工程管理与实务方面的各个领域。
2013年一级建造师《建筑工程管理与实务》考试真题答案及解析
2013年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题及解析一、【答案】A【解析】设计年限为50年的建筑物，其混凝土强度等级不应低于C20。
2. 【答案】C【解析】沉降缝的基础必须分开。
3. 【答案】A【解析】连续梁受力特点是跨中有正弯矩，支座有负弯矩。
4. 【答案】B【解析】医院楼梯踏步的最小宽度为0.28m。
5. 【解析】防水卷材里面温度稳定性最差的是沥青防水卷材。
6.【答案】C【解析】有抗震要求的，钢筋的最大力总伸长率不小于9%。
7. 【答案】A【解析】混凝土试件标准养护的条件是：温度20±2℃，相对湿度95%。
8. 【答案】B【解析】平板玻璃热稳定性差，急冷急热，易发生爆炸。
9. 【答案】D【解析】磷是碳素钢中很害的元素之一。
10. 【答案】D【解析】上述仪器中垂准仪只能测是否垂直，不能测水平距离。
11. 【答案】C【解析】砌体基础必须采用烧结普通砖和水泥砂浆砌成。
12. 【答案】C【解析】摩擦桩以标高为主，贯入度为参考值。
13. 【答案】B【解析】跨度8m要达到75%的强度，40×75%=30MPa。
14. 【答案】D15. 【答案】D16. 【答案】B【解析】《建设工程质量管理条列》第四十九条规定：建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
17.【答案】D【解析】在正常使用情况下，保温工程的最低保修期限为5年。
18.【答案】C【解析】法律规定严禁使用含有硝铵、尿素等产生刺激性气味的混凝土外加剂，19. 【答案】A【解析】，合同评审应该在合同签订前进行。
20．【答案】B【解析】施工组织总设计师应由总承包单位技术负责人审批。
二、多选题21. 【答案】ADE【解析】结构自重，基础荷载属于永久荷载。
22. 【答案】DE【解析】工艺性能包含弯曲性能, 焊接性能两种。
2013年一级建造师公路实务真题及答案详解
《公路工程管理与实务》主讲老师：张铭2013年一级建造师公路工程管理与实务真题一单项选择题1.插设塑料排水板可采用的设备是（）。
A.潜孔钻机B.动力螺旋钻机C.喷粉桩机D.袋装砂井打设机【答案】D【解析】塑料排水板用插板机或与袋装砂井打设机共用打设。
2.柱板式锚杆挡土墙墙厚的土压力传递顺序，正确的是（）。
A.墙厚的土压力----锚杆----挡土板B.墙厚的土压力----挡土板----锚杆C.墙厚的土压力----挡土板----肋柱----锚杆D.墙厚的土压力----肋柱----挡土板----锚杆【答案】C【解析】柱板式锚杆挡土墙的压力传递顺序是：墙后的侧向压力作用于挡土板上，挡土板传给肋柱，肋柱传给锚杆。
3.关于级配碎石基层施工的说法，正确的是（）。
A.碎石颗粒组成的级配曲线应为直线B.级配碎石应在最佳含水量时进行碾压C.应使用12t以上的三轮压路机碾压，不得采用振动压路机碾压D.级配碎石基层碾压完成后即可开放交通【答案】B【解析】（1）颗粒组成应是一根顺滑的曲线。
配料必须准确。
塑性指数应符合规定。
（3）级配碎石应在最佳含水量时进行碾压，用做中间层时，其重型击实标准的压实度不应小于100%；用做基层时，其重型击实标准的压实度不应小于98%；用做基层时，其重型击实标准的压实度不应小于96%。
（4）应使用12t以上三轮压路机碾压，每层的压实厚度不应超15~18cm。
用重型振动压路机和轮胎压路机碾压时，每层的压实厚度可达20cm。
（5）级配碎石基层未洒透层沥青或未铺封层时，禁止开放交通，以保护表层不受破坏。
4.不能用作旧沥青混凝土路面现场冷再生胶粘剂是（）。
A.乳化沥青B.水泥C.石灰D.泡沫沥青【答案】C【解析】现场冷再生中关键技术是添加胶粘剂（如乳化沥青、泡沫沥青、水泥）。
5.关于水泥混凝土面层摊铺施工的说法，错误的是（）。
A.摊铺前应对基层表面进行风干处理，保持基层表面干燥B.摊铺过程中，间断时间应不大于混疑土的初凝时间C.每日工作结束，施工缝应该设置在胀缝或缩缝处D.因机械故障或其他原因中断浇筑时，可设临时工作缝【答案】A【解析】（1）摊铺前应对基层表面进行洒水润湿，但不能有积水。
2013一级建造师真题及答案
经验分享：给大家分享点个人的秘密经验，让大家考得更轻松。
用最合适你的方法去学习，其实考过二级很简单，一级的话稍微花点心思，也就过了。
对我们做工程的人来说，实战经验那是不用说的，都很丰富，但是对于考试，复习时间总是很紧，天天在工地上忙，更本就没有时间看书，虽然那大本大本的书毫不心疼的买了，但是有什么用，都忙不过来看，晚上8、9点才下班回到家谁还有力气去看书啊。
我前年第一次考试的时候就是这样到考试的时候还是什么都没准备，那几大本指导书也就翻了个开头，结果不用说大家也是知道的。
我们建筑这个行业，大家都知道考证对于我们的重要性，去年，我再次报了名，刚开始的时候计划看书的时间总是被别的事占去了，更本就没有时间看书，可是我心里明白一定要抓紧时间复习了，不然我还是过不了，眼看考试临近，各种纠结，后来有一次在工地上有个前辈说他前年就考过了，当听到这句话的时候我那个兴奋劲啊就像打了鸡血，当即以师傅尊称，向他取经，他告诉我他不是靠着花大量时间啃书本过的，而是用的一套一级建造师复习系统，他说只要用软件复习，基本上不需要看书，把软件安装到笔记本上，每天来工地不忙的时候就打开笔记本做几套题，再看看解析和大纲，在工地上其实闲杂的空闲时间还是不少，足够复习的了，而且做题库很快，又不浪费时间。
后来我也买了一套系统，复习果然轻松了很多，系统功能挺多的，大纲解读、测试题解析、考点分析、错题收集等：，关键是里面题库都是真题，非常新的，命中率极高，努力复习了2个月，终于考了个很理想的分数。
从我自己的复习经验上来说，我用的是学习软件，不是一般的真题，那系统里面的真题确实有些厉害，考到了很多，我认为从电脑上面做题真的是把学习的效率提高了很多。
系统复习的另一个好处是效率很高，可以监控自己的复习进度，再者这款软件集成最新题库、大纲资料、模拟、分析、动态等等各种超强的功能，性价比超高，是我最想给同仁们推荐的。
那个软件的地址我找了半天终于找到了，软件我是在爱贝街学习商城购买的，这里一直是打8.8折。
2013年一级建造师建筑实务真题及答案解析(完整版)
案例二 背景资料
某商业建筑工程，地上六层，砂石地基，砖混结构，建筑面积 24000m2，外窗采用铝合金窗，内外采用金属门。在施工过程中发生了 如下事件： 事件一：砂石地基施工中，施工单位采用细沙（渗入30%的碎石）进行 铺填。监理工程师检查发现其分层铺设厚度和分段施工的上下层塔接长 度不符合规范要求，令其整改。 事件二：二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝，经项目经理部分分析认为 原因有：混凝土原材料质量不合格（骨料含泥量大），水泥和搀和用量 超出范围规定。同时提出了相应的防治措施，选用合格的原材料，合格 控制水泥和掺合料用量。 监理工程师认为项目经理部的分析不全面，要求进一步完善原因分析和 防治方法。 事件三：监理工程师对门窗工程检测时发现：外窗未进行三性检查，内 门采用“先立后砌”安装方式，外窗采用射钉固定安装方式。 监理工程师对存在的问题提出整改要求。
2013年一级建造师建筑实务真题
1.设计使用年限50年的普通住宅工程，其结构混凝土的强度等级不应低 于（）。 A.C20 B.C25 C.C30 D.C35 2.基础部分必须断开的是（）。 A.伸缩缝 B.温度缝 C.沉降缝 D.施工缝 3.均布载荷作用下，连续梁弯矩分布特点是（）。 A.跨中正弯矩，支座负弯矩 B.跨中正弯矩，支座零弯矩 C.跨中负弯矩，支座正弯矩 D.跨中负弯矩，支座零弯矩 4.楼梯踏步最小宽度不应小于0.28m的是（）的楼梯。 A.幼儿园 B.医院 C.住宅套内 D.专用疏散 5.系列防水卷材中，温度稳定性最差的是（）。 A.沥青防水卷材 B.聚氯乙烯防水卷材 C.高聚防水卷材 D.高分子防水 卷材 6.有抗震要求的带肋钢筋，其最大力总伸长率不应小于（）1%。 A.7 B.8 C.9 D.10 7.混凝土试件标准养护的条件是（）。 A.温度20±2℃相对湿度95% B.温度20±2℃相对湿度90% C.温度20±3℃相对湿度95% D.温度20±3℃相对湿度90%
全国一级建造师职业资格考试试题 建设工程项目管理 2013年真题含答案解析
全国一级建造师执业资格考试专用辅导书建设工程项目管理历年真题详解与考前押题试卷中公教育全国一级建造师执业资格考试用书编写组编著北京·广州·上海·西安严格依据全国一级建造师执业资格考试最新大纲编写全国一级建造师执业资格考试专用辅导书·建设工程项目管理·历年真题详解与考前押题试卷编著:中公教育全国一级建造师执业资格考试用书编写组责任编辑:夏丹刘文静装帧设计:中公教育设计中心出版:世界图书出版公司北京公司出版人:张跃明发行:世界图书出版公司北京公司(地址:北京朝内大街137号邮编:100010电话:64077922)销售:各地新华书店印刷:三河市宇通印刷有限公司开本:787mm ×1092mm 1/16印张:14.5字数:278千版次:2014年4月第1版2014年4月第1次印刷ISBN 978-7-5100-7503-2定价:32.00元版权所有翻印必究图书在版编目(CIP)数据建设工程项目管理历年真题详解与考前押题试卷/中公教育全国一级建造师执业资格考试用书编写组编著.—北京:世界图书出版公司北京公司,2013.12全国一级建造师执业资格考试专用辅导书ISBN 978-7-5100-7503-2Ⅰ.①建…Ⅱ.①中…Ⅲ.①建筑工程-工程项目管理-建筑师-资格考试-题解Ⅳ.①TU71-44中国版本图书馆CIP 数据核字(2013)第321076号前言一级建造师执业资格实行统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度。
考试成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法,参加全部科目考试的人员必须在连续的两个考试年度内通过全部科目;免试部分科目的人员必须在一个考试年度内通过应试科目。
本系列图书共分为《建设工程经济》《建设工程项目管理》和《建设工程法规及相关知识》三本试卷,每一科目试卷均包含6套最新真题和6套精选押题卷,做到全新改版100%全解析,真题讲解精准精细,为考前押题和考前提分通关提供帮助。
2013年一级建造师真题及参考答案
2013年一级建造师真题及参考答案《建筑工程管理与实务》一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题只有1个最符合题意）1．设计使用年限50年的普通住宅工程，其结构混凝土的强度等级不应低于（）。
A．C20 B．C25 C．C30 D．C35【参考答案】A【解析】参见教材P5。
设计年限为50年的普通住宅工程，其混凝土强度等级不应低于C20。
2．基础部分必须断开的是（）。
A．伸缩缝B．温度缝C．沉降缝D．施工缝【参考答案】C【解析】参见教材P29。
当地基土质不均匀，房屋将引起过大不均匀沉降造成房屋开裂，严重影响建筑物的正常使用，甚至危及其安全。
为防止沉降裂缝的产生，可用沉降缝在适当部位将房屋分成若干刚度较好的单元，沉降缝的基础必须断开。
3．均布载荷作用下，连续梁弯矩分布特点是（）。
A．跨中正弯矩，支座负弯矩B．跨中正弯矩，支座零弯矩C．跨中负弯矩，支座正弯矩D．跨中负弯矩，支座零弯矩【参考答案】A【解析】参见教材P25。
连续梁受力特点是跨中有正弯矩，支座有负弯矩。
4．楼梯踏步最小宽度不应小于0.28m的是（）的楼梯。
A．幼儿园B．医院C．住宅套内D．专用疏散【参考答案】B【解析】参见教材P34。
幼儿园楼梯踏步的最小宽度为0.26m，医院楼梯踏步的最小宽度为0.28m，住宅套内楼梯踏步的最小宽度为0.22m，专用疏散楼梯踏步的最小宽度为0.25m。
5．系列防水卷材中，温度稳定性最差的是（）。
A．沥青防水卷材B．聚氯乙烯防水卷材 C．高聚物防水卷材D．高分子防水卷材【参考答案】A【解析】参见教材P84。
防水卷材主要分为沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和高聚物防水卷材三大系列。
其中沥青防水卷材是传统的防水材料，成本较低，但拉伸强度和延伸率低，温度稳定性较差，高温易流淌。
其余两种卷材是新型防水材料，各项性能较沥青防水卷材优异，能显著提高防水功能。
6．有抗震要求的带肋钢筋，其最大力下总伸长率不应小于（）％。
A．7 B．8 C．9 D．10【参考答案】C【解析】参见教材P48。
2013年一级建造师建筑工程实务真题答案(案例)
2013年一级建造师建筑工程实务真题答案（案例）【案例一答案】1、满足合同工期要求。
应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。
2、事件一中：监理工程师做法妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案、以及对总包单位下达停工令是妥当的。
施工总承包单位做法不妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，监理单位不得对其下达停工令；而总包单位与与建设单位有合同关系，并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。
3、施工总承包单位可索赔的赶工费为0万元。
由于G工作的总时差TFG=29-27=2个月，因设计变更原因导致G工作停工1个月，没有超过G工作2个月的总时差，不影响合同工期，所以总承包单位不能索赔的赶工费。
4、由题意可知，H工作宜组织加快成倍节拍专业流水。
①.确定流水步距： Kb=各流水节拍的最大公约数=1月②.确定各专业工作队数bj=tj/Kb：bp=2/1=2， bR=1/1=2， bQ=2/1=2n1= ∑bj=2+1+2 =5(个)③.计算工期： T=(m*r+n1-1)*Kb+∑Z1-∑C =(3+5-1)*1=7(月)④.绘制流水施工进度表（见后面）H工作相邻工序的流水步距为1个月，工期可缩短11-7=4个月【案例二】参考答案1、自开工至主体结构施工完成，施工单位除现场临时用电工程外，还应陆续报以下安全专项施工方案（至少列出四三项）：(实务教材P224)①供水管线防护工程；②塔吊、施工外用电梯等特种设备安拆工程③悬挑卸料平台、悬挑脚手架工程④核心筒大模板工程⑤水平砼构件模板支撑系统工程[注：由于基坑深度不超5m（6.9-2=4.9m）、地下水位(-7.5m)在坑底以下，所以不需要报深基坑支护与降水工程、土方开挖工程安全专项施工方案；建筑幕墙工程应报安全专项施工方案，但不属于自开工至主体结构施工期间]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2013年一级建造师《工程法规》真题及答案1 .下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()A .《全国人民代表大会组织法》B .《中华人民共和国国际法》C .《中华人民共和国反垄断法》D .《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》答案：C解析：《反垄断法》属干经济法。
参见教材p2.2 .根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。
A .设计错误B .原材料缺陷C .不可预料的意外事故D .工艺不完善答案：c解析：建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
参见教材p40 。
3 .下列法律责任中，属于刑事处罚的是()A .处分B .暂扣执照C .恢复原状0 .罚金答案：D解析：刑事处罚包括主刑和附加刑两部分。
主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。
附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产.参见教材P46.4 .根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.A . 15 天B . 1 个月C . 2 个月D . 3 个月答案：B解析：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.参见教材P54 .5 .以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府()领取建设用地规划许可证。
A .土地主管部门B .建设行政主管部门c .城乡规划主管部门D .授权的镇人民政府答案：c解析：以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。
参见教材P51 。
6 .关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()A .申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B .保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C .只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件D .消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证答案：A解析：只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可。
参见教材p5l 。
7 .关干无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()A .无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B .实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C .实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D .建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。
答案：D解析：实际施工人的权益受到侵害时，其可以向合同相对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉时，人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。
参见教材p65 。
8 .施工企业的施工现场消防安全责任人应是()A .施工企业负责人B .专职安全员C . 一专职消防安全员D . 项目负责人答案：D解析：施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人.参见教材p235 .9 .施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的，将由()负责强制执行.A .公安机关B .旗焦决定的公安机关消防机构C .人民法院D . 建设行政主管部门答案：B解析：当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行.参见教材p239 ·10 .某工程事故造成3 人死亡，10人重伤，直接经济损失达2 000 万元.根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为()A .特别重大事故一夕B .较大事故C .重大事故D . 一般事故答案：B解析：较大事故是指造成3人以上10 人以下死亡，或者10 人以上50 人以下重伤.参见教材p239 .11 . 根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()A . 代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B .代理人可以超越代理权实施代理行为C .被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D .代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为答案：A解析：代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施名师法律行为.被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任.参见教材p12 .12 .在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担A .设备使用单位B .具有相应资质的单位C .设备出租单位D .检验检测机构答案：B解析：安装、拆卸施工起重机械和自升式架设设施必须具备相应的资质.参见教材P258 .13 .关于发包人收到竣工结算文件后，，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()尹A .必须在合同中有此约定，才可作为结算依据挤B . 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形c .即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据0 .此约定即使写入合同中，也属无效合同条款答案：些解析：教材没有直接的描述.参见教材p293 .14 .根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()A .仲裁庭必须由3 名及3 名以上的单数仲裁员组成B .仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成C .首席仲裁员可以由当事人双方共同选定D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生答案：C,解析：仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，仲裁员组成。
参见教材p328 .15 .建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场.A . 12B . 36C . 45D . 24答案：D解析：文物行政部门应该在24 小时内赶赴现场，并在7 日内提出处理意见。
1 6 .下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()A .电工B .架子工c .钢筋工D .起重信号工答案：C解析：建筑行业哪些属于特种作业垂直运输机械作业人员安装拆卸工爆破作业人员起重信号工登高架设作业人员特种作业人员必须经过专、的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，为可上岗17 .根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是()A . 施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B .总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C .施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D .分包单位将其承包的专业工程进行专业分包答案：A解析：劳务分包无需经总包的认可.18 .关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是()A .按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B .建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C .对各类能源消耗实行分类计量和统计D .对能源消费应实行包费制[答案] D[解析] ：任何单位不得对能源消费实行包费制.19 .下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()A .食品加工生产企业B .建筑施工企业C . 烟花爆竹生产企业D .矿业企业答案：A20 .施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.A .施工企业质量管理部门B .设计单位或监理单位C . 工程质量监督机构D .建设单位或监理单位答案：D21 .关于工程质量检测机构的说法，错误的是()A .可以转包检测业务B .具有独立的法人资格C .是中介机构D .分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质答案：A解析：检测机构不得转包业务.22 ，出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为( )A .简易交付B .占有诀定C .指示交付D .拟制交付答案：D 解析：现实交付．直接交付标的物简易交付·标的物食同订立前已为买受人占有，合同生效视为完成交付占有改定·合同生效后振的物仍冉出卖人继续占有，但其所有权已转移给买受人指示交付．标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权拟制交付．交付标的物的权利凭证（仓单、提前）给买受人2 3 .根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案成为( )A .发明B . 实用新型c .外观设计D .设计方案答案：B24 .关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()A .原判诀认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判诀B . 原判诀适用法律错误的，裁定撤销原判诀，发回原审人民法院重审C .原判决认定事实不清的，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D .原判诀违反法定程序的，依法改判答案：C 参见教材p32025 .根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理.A .企业B .政府C .社会D .行业[答案] B26 .项目负责人的安全生产责任不包括()A .对建设工程项目的安全施工负责B .确保安全生产费用的有效使用c .落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程D .签署危险性较大的工程安全专项施工方案[答案]D【解析】：应该在3 年内提出注册，逾期注册需要提供继续教育的证明。
27 .招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关干公告的说法，正确的是()A .原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B .公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C .依照当事人申请可停止公告D .公告部门可自行决定是否停止公告[答案] B28 .建造师初始注册者，自旗格证书签发之日熊提患注册申请的最长期限为() ，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
A . 3 年B . 6 个月c . 1 年D . 2 年.[答案]A29 .根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是() A .未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用。
B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C .隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收[答案]B【解析】未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。