2015年宁夏省造价工程师工程计价：合同价款的调整试题
宁夏省2015年下半年房地产估价师《相关知识》：工程造价计价的方法试题
宁夏省2015年下半年房地产估价师《相关知识》：工程造价计价的方法试题本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列利息支出中，应予以资本化的是__。
A．为生产经营活动而发生的长期借款利息B．为对外投资而发生的借款利息支出C．筹建期间发生的长期借款利息支出D．清算期间发生的长期借款利息支出2、影响房地产价格的环境因素不包括__。
A．大气环境B．声觉环境C．卫生环境D．治安环境3、下列关于工程造价控制，表述不正确的是。
A：工程造价控制是全过程静态控制B：用投资估算价控制设计方案的选择和初步设计概算造价C：用概算造价或修正概算造价控制施工图设计和预算造价D：用概算造价控制技术设计和修正概算造价E：执行层的组织协调4、某房地产的重建价格为2000万元，已知在建造期间中央空调系统因功率大较正常情况多投入150万元，投入使用后每年多耗电费0.8万元。
假定该空调系统使用寿命为15年，估价对象房地产的报酬率为12％，则该房地产扣除该项功能折旧后的价值为万元。
A：1838.00B：1844.55C：1845.87D：1850.00E：工业用地的监测点评估价格5、现有一宗规划用途为商住综合的城市土地，采用假设开发法估价，假设按纯商业用途的估算结果为800万元，按纯居住用途的估算结果为1000万元．该宗土地的评估价值应为。
A：800万元B：1000万元C：1800万元D：800~1000万元之间E：工业用地的监测点评估价格6、__是指厂商把各种生产要素作为投入品进行组合并转化成产品的过程。
A．供给B．生产C．投入D．产出7、按照规定，县级以上人民政府土地行政管理部门负责建设用地的申请、审查、报批；对应受理的建设项目，在日内拟定农用地转用方案、补充耕地方案、征地方案和供地方案，编制建设项目用地呈报说明书，经同级人民政府审核同意后报上一级土地管理部门审查。
造价工程师《工程计价》经典真题及答案
造价工程师《工程计价》经典真题及答案2015年造价工程师《工程计价》经典真题及答案一、合同价款调整(2012年真题)1.关于工程变更的说法，正确的是( )。
A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更B.发包人可通过变更取消某项工作从而转由他人实施C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担【答案】D。
本题考核的知识点为工程变更。
在履行合同中，改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序，以及为完成工程需要追加的额外工作，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人发出变更指示。
工程变更指令发出后，应当迅速落实指令，全面修改相关的各种文件。
承包人也应当抓紧落实，如果承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担。
无论何种情况确认的变更，变更指示只能由监理人发出。
2.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2008)，关于索赔的处理规定，说法正确的是( )。
A.承包人超过规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后的1个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔【答案】B。
本题考核的知识点为工程索赔的处理程序。
承包人应在确认引起索赔的事件发生后28d内向发包人发出索赔通知，否则，承包人无权获得追加付款，竣工时间不得延长。
如果引起索赔的攀件具有连续影响，承包人应按月递交进一步的中间索赔报告，说明累计索赔的金额。
发包人在收到最终索赔报告后的28d内，未向承包人作出答复，视为该项索赔报告已经认可。
承包人接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
3.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是( )。
2015年下半年宁夏省造价工程师考试造价管理：建筑工程承包试题
2015年下半年宁夏省造价工程师考试造价管理：建筑工程承包试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完工时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）天。
A．1B．2C．3D．42、项目规模合理化的制约因素不包括__。
A．投资因素B．技术因素C．市场因素D．环境因素3、关于工程变更价款的计算，说法不正确的是__。
A．收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认B．因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款C．确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付D．承包人在双方确认变更后14天内不提出变更工程价款报告时，由工程师确定是否调整价款4、职能分工、权利和责任，改善投资控制工作流程属于__措施。
A．组织B．经济C．技术D．合同5、投资方向调节税根据国家产业政策和项目经济规模实行差别税率。
当差别税率按更新改造项目投资设计时，其税率为__。
A．10%B．5%C．15%D．30%6、专业工作队在一个施工段上的施工作业时间称为（）。
A．工期B．流水步距C．自由时差D．流水节拍7、根据现行规定，发包人应按照规定时限核对(审查)工程竣工结算，并提出审查意见。
500万～2000万元的工程，审查时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起__天。
A．10B．20C．30D．408、表面光滑的主要原因是石膏（）。
A．凝固时体积略有膨胀B．凝固时体积收缩C．具有可塑性D．水化反应后密度小9、根据财政部《企业会计准则——建造合同》中的解释，下列__不属于合同收入。
A．合同中规定的初始收入B．合同变更形成的收入C．索赔形成的收入D．工程提前交工获得的销售收入10、普通砖隔墙一般采用半砖（）mm隔墙。
A．120B．220C．335D．27811、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。
2015宁夏回族自治区造价员考试土建试题以及答案(最新)考试技巧、答题原则
1.工程量清单计价模式与定额计价模式区别有A 采用的材料用量不同B 采用的计价方法不同C 项目划分不同D 工程量计算规则不同E 风险分担不同2.对资金时间价值的理解, 正确的是( )。
A、它的实质是资金作为生产要素, 在扩大再生产及其资金流通过程中,随时间产生增值B.若不考虑通货膨胀因素, 那么资金时间价值就不存在C、利息是一种机会成本, 不是资金时间价值的表现形式D.等量资金在各个时间点上的价值是相等的3.控制工程造价最有效的手段是( )。
A.精打细算B.强化设计C.技术与经济相结合D.推行招投标4.经全国造价师执业资格统一考试合格人员, 应当在取得资格考试合格证书后( )个月内, 申请初始注册。
A 一B 二C 三D 四5.价格形成的基础是( )。
A.供求关系B、价值C、币值D.土地的级差收益6.价格形成的基础是( )。
A.供求关系B、价值C、币值D.土地的级差收益7、某独立土方工程, 招标文件中估计工程量为100 万m3, 合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款;土方工程为全费用单价, 每立方米10 元, 当实际工程量超过估计工程量10%时, 超过部分调整单价, 每立方米为9 元。
当某月施工单位完成土方工程量25 万m3, 截止该月累计完成的工程量为120 万m3, 该月应结工程款为( )万元。
A.240B.237.5C.228D.2138、在进口设备类别中, 下列( )交货类别卖方承担风险较大, 在国际贸易中卖方一般不愿采用。
A.卖方在进口国的港口或内地交货B.卖方在出口国装运港交货C.卖方在出口国内陆的某个地点交货D.以上都不正确9、工程造价的职能除一般商品价格职能外, 还有自己特殊的职能：( )A 预计职能B 决定职能C 调整职能D 评价职能10、以下对工程造价含义的理解, 正确的是( )。
A.工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产B.工程造价的直意就是工程的建造价格C.投资者与承包商的管理目标总是一致的D.通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格11.工程造价具有( )。
2015年造价工程师考试真题及答案解析汇总
2015年造价工程师考试真题及答案解析汇总2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完一、单项选择题(共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意)1、玻璃幕墙施工工艺的说法不正确的是()。
A. 避雷设施与主体结构均压环连接B. 玻璃幕墙钢连接件可以采用后置钢锚板加膨胀螺栓方法C. 全玻幕墙按照构造方式分为吊挂式、坐落式D. 拉索式点式幕墙注意消除系统组成里面的应力答案：D2、对于以下说法不正确的有()。
A. 箱形基础减少了基础底面的附加应力B. 无梁板的方形柱网较经济，跨度一般不超过6mC. 井字肋形楼板肋与肋的间距一般为5m左右D. 墙下单独基础是砖墙砌在单独基础上的钢筋混凝土地梁上答案：C3、以下说法正确的有()。
A. 沥青碎石路面属于高级路面B. 填隙碎石可以做高级公路的基层C. 停车场出入口宽度一般不小于6mD. 黑色路面、水泥混凝土路面的分类的说法适用于定额管理答案：d分析：沥青碎石路面属于次高级路面(二、三级公路);填隙碎石可以做二级公路以下的基层;停车场出入口宽度一般不小于7m4、道路选线尽可能使路线( )。
A.处于顺向坡上方B.裂隙倾向与边坡倾向一致C.与岩层面走向接近正交D.与岩层面走向接近平行答案：C分析：只有正交，受影响才最小。
5、以下说法正确的有A.黄土年代和湿陷性关系不大。
B.一般粉土颗粒比粘土小C.粘性土的塑性指数大于10D.变质岩多呈现块结构答案：C分析：A---年代长，湿陷性大;B---粘土最小;D---多呈片理结构6、关于地下水说法正确的有( )A.承压水对基坑的作用采用压力平衡计算时候安全系数取1.5—2.0B. 动水压力大会导致潜蚀，压力小会导致流沙C.采用井点降水形成的降水漏斗是对称的D. 包气带水不受季节影响答案：A.7、以下说法正确的有( )A. 对裂隙发育的岩层影响地基承载能力的可以用锚杆支护B. 对于深层的淤泥层，可以用振冲的方法用沙砾置换C. 滑坡体的稳定与否与水的关系不大D. 风化的破碎带一般用水泥灌浆加固。
2015-2017-年造价工程师《工程计价》真题与答案
2015-2017-年造价工程师《工程计价》真题与答案2015建设工程计价考试真题及答案解析一、单项选择(共72题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是( )。
A. 未明确项目准备金B. 基本预备费C. 不可预见准备金D. 建设成本上升费用【答案】C【解析】不可预见准备金是用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。
此种情况可能发生，也可能不发生。
因此，不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。
【来源】第一章第一节知识点二：国外建设工程造价构成2. 采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是( )。
A. 专用工具费=(材料费+加工费)×专用工具费率B. 加工费=设备总重量×(1+加工耗损系数)×设备每吨加工费C. 包装费的计算基数中不应包含废品损失费D. 利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D【解析】包装费的计算基数为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费之和。
利润的计算基数为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、包装费之和。
【来源】第一章第二节知识点一：设备购置费的构成和计算3. 某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。
则该批设备关税完税价格应为( )万元人民币。
A. 1100.00B. 1110.00C. 1111.00D. 1111.11【答案】D【解析】关税完税价格=(1000+100)/(1-1%)=1111.11万元【来源】第一章第二节知识点一：设备购置费的构成和计算4. 关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是( )。
A. 外贸手续费=FOB×人民币外汇汇率×外贸手续费率B. 外贸手续费=CIF×人民币外汇汇率×外贸手续费率【答案】B【解析】外贸手续费。
2015年造价工程师《工程计价》真题附答案
2015 造价工程师《工程计价》真题及答案一、单项选择题1. 【题干】根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。
【选项】A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用【答案】C【解析】本题考查的是国外建设工程造价构成。
不可预见准备进用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。
不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。
教材 P3。
【考点】国外建设工程造价构成2. 【题干】采用成本计算股价法计算非标准设备租赁时，下列表述中正确的是（）。
【选项】A. 专用工具费=(材料费+加工费)×专用工具费率B. 加工费=设备总重量×(1+加工耗损系数)×设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。
专用工具费=(材料费+加工费+辅助材料费)×专用工具费率;加工费=设备总重量×设备每吨加工费;包装费=(材料费+加工费+ 辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费)×包装费率;利润=(材料费+加工费+ 辅助材料费+专用工具费+废品损失费+包装费)×利润率。
见教材 P4。
【考点】设备购置费的构成和计算3. 【题干】某批进口设备离岸价格为 1000 万元人民币，国际运费为 100 万元人民币，运输保险费费率为 1%。
该批设备关税完税价格税为（）万元人民币。
【选项】A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。
运输保险费=(1000+100) × 1%/(1-1%)=11.11 万元，到岸价=1000+100+11.11=111.11 万元。
参加教材 P6。
2015年下半年宁夏省公路造价师《计价与控制》费用的组成形式和分摊比例试题
12、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以__为准。A．招标文件中的规定B．现场考察时招标单位的口头解释C．招标单位在会议上的口头解答D．发给每个投标人的书面质疑解答文件
13、在建安工程造价中，材料预算价格是指材料由其来源地运到__的价格。A．施工工地B．使企业少缴部分所得税C．施工工地仓库后出库D．施工工地仓库
6、监理工程师对工程承包单位资质的核查内容包括__。A．建设业绩B．建设规模C．技术措施D．技术装备
7、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括__。A．有利于本地区的承包商B．有利于本系统的承包商C．施工内容的专业要求D．避免施工现场的交叉干扰E．对工程建设总投资的影响
8、进行施工招标的工程，评标时一般主要对投标企业的__进行评审。A．投标报价B．施工方案C．垫资方案D．主要材料用量E．投标技巧
1、下列__属于现场管理费定额工程。A．管理人员的基本工资和其他费用B．现场管理用房屋的租赁费C．现场管理用交通工具耗用的油料、燃料费D．企业为筹集资金而发生的费用E．临时设施费
2、价值工程评价方法的工作步骤一般可概括为__。A．方法选定B．分析问题C．方案决策D．综合研究E．方案评价
3、柱列式围护结构包含__。A．钻孔灌柱桩B．深层搅拌桩C．挖孔灌柱桩D．钢筋混凝土板桩E．主桩横挡板
宁夏省2015年造价工程师考试造价管理：政府定价的商品试题
宁夏省2015年造价工程师考试造价管理：政府定价的商品试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、场地平整前，确定场地平整的施工方案的首要任务是（）。
A．确定场地内外土方的调配方案B．计算挖方和填方的工程量C．明确场地的设计标高D．拟定施工方法与施工进度2、继续教育的内容不包括（）。
A．执业工程师所需的专业知识B．行业自律规则和规定C．工程项目全面造价的管理理论知识D．国内外工程计价规则及计价方法3、建设项目可行性研究的技术基础是__。
A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究4、FIDIC施工合同条件中的最终结算是指__，对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。
A．颁发工程接受证书后B．颁发履约证书后C．缺陷通知期内D．颁发最终支付证书后5、下列不属于建筑安装工程税金的是__。
A．营业税B．所得税C．城市维护建设税D．教育费附加6、根据财政部《企业会计准则——建造合同》中的解释，下列__不属于合同收入。
A．合同中规定的初始收入B．合同变更形成的收入C．索赔形成的收入D．工程提前交工获得的销售收入7、下列关于工程变更的说法中不正确的是__。
A．工程变更总是由承包商提出的B．工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C．工程的变更指令应以书面的形式发出D．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，则应以此价格计算变更工程价款8、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是__。
A．工程量清单中含有措施项目及其工程数量B．工程量清单是招标文件的组成部分C．在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制D．工程量清单的表格格式是严格统一的9、在寿命周期成本分析中，为了权衡系统设置费中各项费用之间的关系，可采取的措施是（）。
A．进行节能设计以降低运行费用B．采用整体结构以减少安装费用C．培训操作人员以减少维修费用D．改善设计材质以降低维修频度10、项目可行性研究的核心部分是__。
2015年上半年宁夏省造价工程师工程计价：发包人提供的资料考试试题
2015年上半年宁夏省造价工程师工程计价：发包人提供的资料考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、项目可行性研究的核心部分是__。
A．市场研究B．技术研究C．效益研究D．结论与建议2、在双代号时标网络计划图中，用波形线将实线部分与其紧后工作的开始节点连接起来，用以表示工作（）。
A．总时差B．自由时差C．虚工作D．时间间隔3、价值工程的目的是（）。
A．以最低的生产成本实现最好的经济效益B．以最低的生产成本实现使用者所需功能C．以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能D．以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能4、资金使用计划的保障性、施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的__。
A．组织措施B．技术措施C．管理措施D．经济措施5、工程索赔必须以__为依据。
A．工程师要求B．提出索赔要求的一方C．合同D．发包人要求6、建设项目可行性研究的技术基础是__。
A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究7、下列关于工程变更的说法中不正确的是__。
A．工程变更总是由承包商提出的B．工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C．工程的变更指令应以书面的形式发出D．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，则应以此价格计算变更工程价款8、预应力钢筋混凝土轨枕宜选用（）。
A．Ⅰ级热轧钢筋B．CRB550冷轧带肋钢筋C．热处理钢筋D．乙级冷拔低碳钢筋9、某工程本月按照预算价格应结算的工程款为1000万元，已知本月人工单价较基期上涨了1.0%，人工费在总费用中所占比重为15%，材料价格上涨了20%，材料费在总费用中所占比重为40%，则本月应结算的工程价款是__万元。
A．1120B．1050C．1085D．109510、根据现行规定，发包人应按照规定时限核对(审查)工程竣工结算，并提出审查意见。
500万～2000万元的工程，审查时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起__天。
宁夏省公路造价师计价与控制汇总考试试题.docx
2015年宁夏省公路造价师计价与控制汇总考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、刚度和稳定性的验算，这里刚度指的是__。
A．应变B．应力C．预拱度D．挠度(变形)2、价值工程的核心是__。
A．系统分析B．方法分析C．技术分析D．功能与成本进行系统分析和不断创新3、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属__合同。
A．固定总价B．调值总价C．单价D．成本补偿4、夏季高温时，为调节拌制水泥混凝土的凝结时间，常用的外掺剂是__。
A．减水剂B．速凝剂C．引气剂D．缓凝剂5、在工程网络计划中，如果工作A和工作B之间的先后顺序关系属于工艺关系，则说明它们的先后顺序是由__决定的。
A．劳动力调配需要B．原材料调配需要C．工艺技术过程D．机械设备调配需要6、证明工程的照管责任已从承包人转移给业主，和缺陷责任期起算时间的文件是__。
A．中间支付证书B．交工结账证书C．工程交工证书D．缺陷责任终止证书7、关于仲裁正确的说法是__。
A．仲裁实行二裁终局制B．公开审理是仲裁的特点C．仲裁委员会有强制执行的权力D．仲裁的受理以仲裁协议为前提，这体现了当事人的意思自治8、修复、重新覆盖的费用损失和工期损失的处理为__。
A．费用由业主承担，工期由承包人承担B．费用和工期损失均由业主承担C．费用由承包人承担，工期由业主承担D．费用和工期损失均由承包人承担9、与监理计划相比较，监理细则主要是解决监理工作__的问题。
A．为什么做B．做什么C．谁来做D．如何做10、__不是监理月报的内容。
A．工程描述B．监理收发函件C．工程质量、进度、支付状况D．监理工作执行情况11、某路桥公司总经理委托该公司职工甲某去采购劣质建筑材料用于该工程建设，则对于这种代理行为产生的法律后果是__。
A．该代理行为的后果应由第三人承担B．该代理行为的后果应由代理人承担C．该代理行为的后果应由被代理人承担D．该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任12、桥涵放样定位当有良好的丈量条件时可采用直接丈量法进行墩台施工定位。
2015造价考试真题及答案
2015造价试题1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过( )小时。
A.4B.8C.12D.242.在工程索赔的实践中，以下( )费用允许索赔。
A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用C.承包商进行索赔工作的准备费用D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3.工期索赔的计算方法有( )。
A.总费用法B.分项法C.因素分析法D.网络分析法4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生不可抗力时间致使开工日期推迟 30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。
A.0.7B.3.7C.4.7D.5.25.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为( )个月。
A.1.5B.0.9C.1.2D.3.66.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为( )元。
A.1260B.1263.6C.1372.2D.1474.27.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000㎡，合同期为16天。
合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。
施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3则施工方可提出的工期索赔为( )天。
A.1B.4C.17D.148.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价为800元/台班，折旧费100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日，合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为( )元。
2015年宁夏省造价工程师考试造价管理：费用优化考试试题
2015年宁夏省造价工程师考试造价管理：费用优化考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、地下室应按（）外边线所围水平面积计算。
A．外墙勒脚B．外墙防潮层C．外墙保护墙D．外墙上口2、城市地下贮库的布置，应处理好与交通的关系，对小城市的地下贮库起决定作用的是（）。
A．市内供应线长短B．对外运输的车站、码头等位置C．市内运输设备类型D．贮库类型和重要程度3、对一栋12层住宅楼组织流水施工，已知t1＝t2＝t3＝2d，则其施工段及工期分别为（）。
A．12段28dB．3段28dC．12段24dD．3段24d4、途径等来确定。
A．工程费用B．流动资金C．工程造价D．项目投资5、打桩机具中桩架的主要组成部分是（）。
A．底盘、导向杆、动力装置、滑轮组B．导向杆、动力装置、滑轮组、斜撑C．导向杆、底盘、滑轮组、斜撑D．导向杆、动力装置、滑轮组、桩锤6、下列投资估算方法中，精度较高的是__。
A．生产能力指数法B．单位生产能力估算法C．系数估算法D．指标估算法7、护肩路基的高度一般不超过（）。
A．3mB．2mC．1mD．0.8m8、指数按其__不同，分为综合指数和平均数指数。
A．所反映的现象范围B．所编制的方法C．所反映的现象性质D．所采用的基期9、系数估算法也称为__法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数估算项目总投资的方法。
A．能力估算B．能力指数C．规模指数D．因子估算10、（）是钢筋的最主要性能，因为钢筋在大多数情况下是作为抗拉材料来使用的。
A．耐疲劳性B．韧性C．抗拉性能D．冷弯性能11、资金使用计划的保障性、施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的__。
A．组织措施B．技术措施C．管理措施D．经济措施12、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。
宁夏省2015年房地产估价师：定额计价方式与工程量清单计价方式的差别考试试题
宁夏省2015年房地产估价师：定额计价方式与工程量清单计价方式的差别考试试题本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、新设项目法人的资本金筹措渠道不包括（）资金。
A．政府政策性B．资产变现C．企业入股D．个人入股范围2、属于禁止发布房地产广告的情形有。
A：在划拨土地上开发建设的房地产B：已设定抵押的房地产C：未取得商品房预售许可证的房地产D：没有选聘物业管理企业的房地产E：房地产估价机构必须加盖公章3、在某城市住房市场中，已批准预售的商品房为200万，其中，小户型住房为80万，中等户型为100万，大户型为20万，研究各类户型住房在该市批准预售住房中的比例，需要运用的统计指标性质是。
A：比例相对指标B：结构相对指标C：比较相对指标D：强度相对指标E：执行层的组织协调4、某开发商在开发某别墅区时，为增加利润提高了建筑密度和容积率，但结果反而使其别墅的价格下降，这是因为__。
A．市场不景气B．该别墅区的环境条件变差C．该别墅区的单位开发成本降低D．开发商获得满意的利润即可5、承包商收到竣工结算价款后，通常应在（）内将竣工工程交付给开发商。
A．半个月B．一个月C．一个半月D．二个月6、成本加成定价法所决定的单位价格为__。
A．单位价格=单位成本×(1+目标利润率)×(1-税率)B．单位价格=单位成本×(1+目标利润率)C．单位价格=单位成本×(1-税率)÷(1+目标利润率)D．单位价格=单位成本×(1+目标利润率)÷(1-税率)7、下列关于目前我国有偿使用土地，表述不正确的是。
A：有偿使用土地是土地使用制度改革的核心内容B：有偿使用土地是管好土地、促进节约用地和合理利用土地、提高土地效益的经济手段C：有偿使用土地有多种形式，如土地使用权出让、土地租赁、土地使用权作价入资、入股等D：目前对国有土地全部实行有偿使用E：房地产估价机构必须加盖公章8、某房地产开发商开发一幢建筑面积10000m2的写字楼，开发完成后销售均价为3000元／㎡，已知取得土地时楼面地价为1000元／㎡，开发成本和管理费用为1200元／㎡，开发成本和管理费用在开发期内均匀投入，开发完成后即开始销售，销售费用为销售价格的2％，销售税费为销售价格的5.5％，开发期为1.5年，年利率为10％。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年宁夏省造价工程师工程计价：合同价款的调整试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列关于工程变更的说法中不正确的是__。
A．工程变更总是由承包商提出的B．工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C．工程的变更指令应以书面的形式发出D．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，则应以此价格计算变更工程价款2、桥墩轻型化的途径之一是：在多跨桥的两端设置刚性较大的桥台，中墩均是（）。
同时，在全桥除在一个中墩上设置活动支座外，其余墩台均采用固定支座。
A．柔性墩B．空心桥墩C．柱式桥墩D．组合式桥台3、（）是形成固定资产的主要手段。
A．基本建设投资B．更新改造投资C．房地产开发投资D．其他固定资产投资4、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完工时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）天。
A．1B．2C．3D．45、（）是钢筋的最主要性能，因为钢筋在大多数情况下是作为抗拉材料来使用的。
A．耐疲劳性B．韧性C．抗拉性能D．冷弯性能6、石墙要分层砌筑，每层高300～400mm，每层中间隔（）左右砌与墙同宽的拉结石。
A．0.5mB．1.0mC．1.5mD．2.0m7、项目投资估算精度要求误差控制在±20%以内的阶段是__。
A．投资设想B．机会研究C．初步估算阶段D．详细可行性研究8、工程造价的计算过程是（）。
A．分部分项工程单价一单项工程造价一单位工程造价一建设项目总造价B．分部分项工程单价一建设项目总造价一单项工程造价一单位工程造价C．单位工程造价一单项工程造价一分部分项工程单价一建设项目总造价D．分部分项工程单价一单位工程造价一建设项目总造价一单项工程造价9、（）、墙梁和基础梁等。
A．抗风柱B．排水槽C．女儿墙D．吸热膜10、建筑物雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（）m者，应按雨篷结构板水平投影面积的1/2计算。
A．2.10B．2.20C．2.30D．2.4011、计算现浇混凝土楼梯工程量时，正确的做法是（）。
A．以斜面积计算B．扣除宽度小于500mm的楼梯井C．伸人墙内部分不另增加D．整体楼梯不包括连接梁12、选择生产工艺时，最基本的标准是__。
A．安全可靠B．先进适用C．联动性好D．经济合理13、政府对__项目实行核准制。
A．采用投资补助方式B．贷款贴息方式C．重大和限制类D．外商投资14、在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由__作出处理决定。
A．发包人B．监理工程师C．法院D．双方的上级主管部门15、项目可行性研究的核心部分是__。
A．市场研究B．技术研究C．效益研究D．结论与建议16、FIDIC施工合同条件中的最终结算是指__，对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。
A．颁发工程接受证书后B．颁发履约证书后C．缺陷通知期内D．颁发最终支付证书后17、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。
A．直接工程费B．管理费C．利润D．税金18、技术组织措施、平面布置图以及其他有关投标和签约需要的设计外，还有（）。
A．施工进度计划B．降低成本措施计划C．资源需要量计划D．技术经济指标分析19、对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的（），否则必须重新报批。
A．9.9%B．8.6%C．3.5%D．5%20、不定型密封材料中的丙烯酸类密封膏可用于（）。
A．屋面嵌缝B．广场接缝C．桥面接缝D．水池接缝21、材料采购的评标不需要考虑__。
A．报价的高低B．货物运抵现场过程中可能支付的所有费用C．设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、维修和管理的费用D．货物投入的广告费用22、继续教育的内容不包括（）。
A．执业工程师所需的专业知识B．行业自律规则和规定C．工程项目全面造价的管理理论知识D．国内外工程计价规则及计价方法23、工程量清单是招标人根据施工图纸计算的工程量，提供给投标人作为投标报价的基础，结算拨付工程款时应以__为依据。
A．施工图纸B．工程量清单C．实际工程量D．规范24、寿命周期成本评价有助于增强项目的__能力。
A．竞争B．抗风险C．延续D．调控25、工程经济分析中，处理现金流量图时，发生在第三计息期的现金流出应标在（）时点上。
A．3B．2C．1D．4二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、屋面防水施工的主要方法有（）。
A．卷材防水B．排水减压C．涂膜防水D．注浆防水E．刚性防水2、不定型密封材料有下列的__。
A．聚酯橡胶-PVC密封条B．沥青嵌缝油膏C．聚氯乙烯接缝膏D．自粘性橡胶E．聚氨酯密封条3、在吊装用的索具中，常用的吊装工具有__。
A．绳索B．滚杠C．吊索D．吊钩4、项目组织结构中的层次包括__。
A．决策层B．经营层C．协调层D．执行层E．操作层5、庖工项目管理规划的作用包括__。
A．制定施工项目管理目标B．规划合同谈判策略及目标C．着眼于项目的全过程D．对施工企业各相关部门进行绩效评价6、防水混凝土包括下列的__。
A．普通防水混凝土B．掺外加剂防水混凝土C．膨胀水泥防水混凝土D．混凝土屋面瓦E．沥青油毡瓦7、绝缘电线按绝缘材料可分为__。
A．聚氯乙烯绝缘B．丁腈聚氯乙烯复合物绝缘C．交联聚乙烯绝缘D．聚丙烯绝缘8、室内给水系统的给水方式有__。
A．直接给水方式B．单设水箱的给水方式C．设水泵、水箱的给水方式D．气压水罐给水方式9、钎焊的优点包括__。
A．容易保证焊件的尺寸精度，同时对焊件母材的组织及性能的影响也比较小B．适用于各种金属材料、异种金属和金属与非金属的连接C．可以钎焊极薄或极细的零件，以及粗细、厚薄相差很大的零件D．钎焊接头的耐热力较好，接头强度大10、用控制图控制工程项目质量时，施工过程超出统计控制状态的情况有__。
A．连续7点在中心线一侧B．连续25点中没有一点在控制线外C．连续7点呈上升或下降趋势D．连续11点中至少有10点在中心线同一侧E．连续3点中至少有1点落在2倍标准偏差和3倍标准偏差控制界限之间11、工程造价的作用是__。
A．项目决策依据B．制订投资计划和控制投资的依据C．筹集建设资金的依据D．评价投资效果的重要指标E．施工成本控制依据12、电梯安装工程中，运行速度大于2.5m/s的电梯通常有__。
A．蜗杆蜗轮式减速器电梯B．斜齿轮式减速器电梯C．无齿轮减速器电梯D．伞齿轮式减速器电梯13、下列项目按水平投影面积1/2计算建筑面积的有（）。
A．有围护结构的阳台B．室外楼梯C．单排柱车棚D．独立柱雨篷E．屋顶上的水箱14、楼梯按所在位置的不同可分为__。
A．室外楼梯B．室内楼梯C．主要楼梯D．疏散楼梯E．消防楼梯15、工程项目管理的任务是__。
A．合同管理B．目标控制C．质量控制D．风险管理E．投资控制16、在一般的压缩空气站中，最广泛采用的是__空气压缩机。
A．离心式B．轴流式C．活塞式D．透平式17、下列关于焊接接头的选择原则中，说法不正确的有__。
A．设计要求——保证接头满足使用要求B．焊接的难易与焊接变形——焊接容易实现，变形很难控制C．焊接成本——接头准备和实际焊接所需费用高D．施工条件——制造施工单位具备完成施工要求所需的技术、人员和设备条件18、BOT项目融资的优点有__。
A．扩大资金来源，政府能够在资金缺乏时可利用外资B．提高项目管理效率，学习外国管理经验C．发展中国家可吸收外资，引进国外技术D．可以通过证券市场发行债券筹集资金E．具有很强的可操作性19、下列建设用地的土地使用权，确属必要的，可以由县级以上人民政府依法批准划拨__。
A．国家机关用地和军事用地B．能源、交通、水利等项目用地C．城市基础设施用地和公益事业用地D．经济适用房开发项目用地E．工业用地20、砌块砌筑的主要工序包括__。
A．撬棍B．铺灰C．砌块安装就位D．校正E．灌缝21、在我国使用最多的简支梁桥的横截面形式是由多片形梁组成的横截面，其特点是__。
A．外形简单B．制造方便C．结构整体性好D．工艺精美E．造价低22、下列关于根据《建设工程量计价规范》的有关规定，下列项目工程量清单计算时，以m2为计量单位的有__。
A．预裂爆破B．砖地沟C．砖砌散水D．石坡道E．现浇混凝土楼梯23、工程造价所具有的不同于其他商品的特点有__。
A．大额性B．连续性C．差异性D．层次性E．同一性24、项目融资的框架结构中所包括的基本模块有__。
A．资产所有权结构B．融资结构C．管理组织结构D．资金结构E．信用保证结构25、配水管网一般采用埋地敷设，覆土厚度不小于__m，且在冰冻线以下。
A．0.3B．0.5C．0.7D．0.9。