建设工程施工劳务分包合同(示范文本CF--20xx--0214)标准版本
建设工程劳务分包合同的范本5篇
建设工程劳务分包合同的范本5篇第1篇示例：建设工程劳务分包合同甲方：（委托方）：___________（单位名称）、法定代表人：___________（姓名）、职务___________，住所：___________；根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就__建设工程劳务分包事宜达成如下协议。
一、工程名称及地点：___________二、工程内容及标准：三、工程阶段性进度安排：五、劳务报酬及结算方式：1. 乙方对所提供的劳务，甲方按照___________标准支付报酬。
3. 劳务报酬的结算由双方共同确认后，乙方提供发票，甲方进行支付。
六、安全生产保障措施：1.甲、乙双方应认真执行国家有关安全生产法律、法规及工作规程，共同维护工程现场的安全和秩序。
2.工程发生安全事故的责任由乙方承担。
如有人员伤亡或财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、违约责任：1.因甲方原因导致的工程延误、变更，甲方应支付相应的违约金。
3.如违约一方未履行相关责任，则应赔偿对方因此受到的损失。
八、合同变更和解除：1.如需变更合同内容，应经双方协商一致，签订补充协议。
2.因不可抗力等特殊情况需要解除合同的，应提前______天通知对方，并经双方协商一致。
九、法律适用和争议解决：1.本合同的订立、执行、解释和争议的解决适用中华人民共和国法律。
2.因履行合同所产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交______仲裁委员会仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方当事人有约束力。
十、其他约定：1.本合同共有______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工达到验收标准并结清最后一笔款项之日止。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________合同附件：______（本合同一式两份，甲乙双方各执一份）第2篇示例：建设工程劳务分包合同范本甲方（总包方）：（单位名称）法定代表人：（姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）为了保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就建设工程劳务分包事项达成以下协议，共同遵循并履行：一、分包工程内容1.1 甲方委托乙方承担（工程名称/范围），具体工程内容包括（详细工程内容描述）。
建筑工程施工劳务分包合同书范本5篇
建筑工程施工劳务分包合同书范本5篇第1篇示例：建筑工程施工劳务分包合同书范本甲方（施工总承包商）：____________乙方（劳务分包商）：____________鉴于甲方拟进行建筑工程施工，并需要进行劳务分包合作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，就有关事项达成如下协议：一、项目名称：____________二、施工内容：本合同所述的劳务分包工程内容包括但不限于____________。
四、分包价格：根据实际工程进度和工程量的情况，乙方应按照____________的单价报价，合计款项为____________。
五、付款方式：甲方应按照工程进度与完成情况，自乙方提交开具相应发票后，支付相应款项。
六、安全责任：乙方应加强安全生产管理，保障劳务分包工程的安全施工，确保零事故发生。
如有安全责任事故的，乙方应承担相应的法律责任。
七、质量标准：乙方应按照国家相关规定和甲方的施工要求，保证劳务分包工程的质量达到相应标准。
八、保密义务：乙方应对甲方提供的涉密信息和技术资料保密，不得擅自泄露给第三方。
九、违约责任：若一方违反合同约定，致使对方损失的，应承担相应的违约责任。
十、合同解除：若因不可抗力等原因致使无法继续履行合同的一方，可通过书面形式通知对方解除合同。
十一、争议解决：双方应友好协商解决合同履行过程中出现的问题和争议；如果协商不成，应提交有关仲裁机构进行仲裁。
十二、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签名）：________ 乙方（签名）：________签订日期：年月日以上是建筑工程施工劳务分包合同书范本，希望双方能够遵守合同规定，共同完成工程，谨记互相信任、互相理解，共同促进项目的顺利进行。
第2篇示例：建筑工程施工劳务分包合同书范本甲方（发包方）：____________________（单位名称）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方的建筑工程项目进行劳务分包合作，签订如下合同：三、工程内容：详见《工程量清单》五、工程工期：自________________月________日开始，至____________月____________日，历时________天。
建设工程施工劳务分包合同书范本3篇
建设工程施工劳务分包合同书范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程施工劳务分包合同书范本甲方：（委托方）____________________乙方：（承包方）____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商就乙方承包甲方建设工程施工劳务，达成如下协议，以兹证明：一、工程项目名称：_____________________________________________工程项目地址：_____________________________________________工程项目总造价：_____________________________________________工程开工日期：___________年___________月___________日预计完工日期：___________年___________月___________日二、工程施工内容1.乙方承包甲方建设工程的具体内容包括但不限于：__________________________________________2.乙方需对各项工程施工质量和安全负责。
三、工程施工服务价格及支付方式1. 本次工程施工劳务总价为人民币___________元整（￥___________元）。
2. 甲方应在工程开工前支付合同总价的__________%作为预付款。
3. 甲方按照工程进度支付工程款项的进度款，最后一次支付为竣工验收合格后支付尾款。
四、工程施工期限乙方应当按照工程进度计划，在约定的竣工日期前完成工程施工。
五、质量及安全保证1. 乙方承包的工程应符合国家法律法规和相关标准，工程质量应该符合合同约定的要求。
2. 乙方需严格遵守工程施工安全规范，确保施工过程中不发生任何质量和安全事故。
六、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工，甲方有权要求乙方承担违约责任，并给予相应的经济赔偿。
建设工程施工劳务分包合同(示范文本CF--2003--0214)
合同编号：xxxxxxx建设工程施工劳务分包合同(示范文本CF--2003--0214)甲方：乙方：签订时间：签订地点：工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：__________ 劳务分包人：________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1．劳务分包人资质情况资质证书号码：____________________发证机关：________________________资质专业及等级：__________________复审时间及有效期：________________2．劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：________________________工程地点：________________________分包范围：________________________提供分包劳务内容：________________________3．分包工作期限开始工作日期：_______年_______月_______日，结束工作日期：_______年_______月_____日总日历工作天数为：_______天。
4．质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5．合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6．标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）_________________________________________________ （2）_________________________________________________ 7．总（分）包合同7．1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
2024年建设工程劳务分包合同范本(四篇)
2024年建设工程劳务分包合同范本甲方：乙方：根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容、性质及数量：四、工程工期：五、工程质量要求：六、工程造价：七、工程承包方式及取费标准：八、工程价款的拨付及结算方式：九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。
其中：十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
3、工程工期：4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
十一、甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任：1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
建设工程施工劳务分包合同(示范文本CF--2003--0214)
建设工程施工劳务分包合同(示范文本CF--2003--0214)工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：__________ 劳务分包人：________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1．劳务分包人资质情况资质证书号码：____________________发证机关：________________________资质专业及等级：__________________复审时间及有效期：________________2．劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：________________________工程地点：________________________分包范围：________________________提供分包劳务内容：________________________3．分包工作期限开始工作日期：_______年_______月_______日，结束工作日期：_______年_______月_____日总日历工作天数为：_______天。
4．质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5．合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6．标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）_________________________________________________ （2）_________________________________________________ 7．总（分）包合同7．1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
2024年建设工程施工劳务分包合同范本
8.图纸
8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9.项目经理
9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________，职务：_________，职称：_________。
建设工程施工劳务分包合同1
承包人（甲方）：地址：劳务分包人
（乙方）：地址：风险提示：严格签订劳务分包合同
承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同，避免一旦发生工期、质量问题，由于未签订劳务分包合同或虽然签订劳务分包合同但合同约定不明确，施工企业就很难维护自己的权益。：
劳务分包人合法运作必须包含两种形式：
九、劳务分包人资质
1、资质证书编号：_________________________________；
2、资质专业及等级：_______________________________。
十、工程质量
1、乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。
四、工程结算
1、施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%，扣留的总造价的5%转为质量保证金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。
6、及时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资
7、在工程缺陷责任期内，负责工程的缺陷修复。风险提示：劳务分包人资质
建设工程施工劳务分包合同(CF--20xx--0214)参考文本
建设工程施工劳务分包合同(CF--20xx--0214)参考文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月建设工程施工劳务分包合同(CF--20xx--0214)参考文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：__________劳务分包人：_____________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1．劳务分包人资质情况资质证书号码：_____________发证机关：__________资质专业及等级：___________复审时间及有效期：_________2．劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：__________工程地点：__________分包范围：__________提供分包劳务内容：__________3．分包工作期限开始工作日期：_______年_______月_______日，结束工作日期：_______年_______月_____日总日历工作天数为：_______天。
建筑工程劳务分包合同标准范本(4篇)
建筑工程劳务分包合同标准范本发包方(甲方)：承包商(乙方)：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包方合同条例》的规定，在平等、自愿的基础上，结合甲、乙双方及本工程的具体情况，经双方协商一致，达成如下合同条款，双方共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：4、承包方式：具体工程内容及部位均以甲方签字认可的施工图、实施方案及书面通知为准。
二、工期：开工日期为，完工日期为三、工程质量：1、严格按照图纸、变更和现行有关规范要求施工。
2、遵从技术交底要求施工;正式施工前须做样板，并在征得甲方同意后进行大面施工;若乙方有新工艺、新技术应用的建议，需经甲方认可并做样板。
3、分项工程按楼层划分验收批，验收标准执行现行相关标准，各验收批应确保主控项目必须合格，否则则该验收批单价下浮____%;一般项目按高级要求抽查项数，要求合格率____%，否则该部分工作量单价下浮____%四、工程单价：1、乙方以包工不包料，包部分施工机械的方式进行承包(即甲方除提供工程材料及材料垂直运输机械、各楼层水电接口、外架，其余周转材料、机具等均由乙方自备，含砂浆机、斗车、跳板、支撑架、灯具、水管等)。
2、工程量计算方法：按福陕西省____年建筑、装饰预算定额规则计算。
3、单价：砌砖墙：元/平方米构造柱和圈梁砼浇筑(修补)：元/平方米内墙粉刷(含梁、柱面)：____元/平方米外墙)粉刷(含线条、分隔缝、栏杆、滴水线及屋面零星构件：元/立方米;天棚粉刷(含各种板底、滴水线)元/平方米地面、屋面找平(含分隔缝)：元/平方米地面贴砖(cm)：元/平方米内墙面贴砖：元/平方米楼梯贴砖(含找平、挡水线、踢脚线)：元/平方米(按水平投影面计算);地面缸砖踢脚线：元/米地面水泥砂浆踢脚：元/米细石混泥土地面、屋面：元/米彩瓦屋面及铺保温板(含收口及油漆等)：元/平方米管道井粉刷：元/平方米;管道井封堵：元/个。
实际完成工作内容，按以上单位结算。
2021年建设工程施工劳务分包合同(示范文本CF
In many cases, what we lack is not ideas, but the courage to act.通用参考模板（页眉可删）建设工程施工劳务分包合同(示范文本CF工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：__________劳务分包人：________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1．劳务分包人资质情况资质证书号码：____________________发证机关：________________________资质专业及等级：__________________复审时间及有效期：________________2．劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：________________________工程地点：________________________分包范围：________________________提供分包劳务内容：________________________3．分包工作期限开始工作日期：_______年_______月_______日，结束工作日期：_______年_______月_____日总日历工作天数为：_______天。
4．质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5．合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。
《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》
《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》建设工程施工劳务分包合同(示范文本)1. 合同背景本合同由甲方（施工单位）和乙方（劳务分包单位）双方根据《合同法》和相关法律法规的规定，经友好协商，就建设工程的劳务分包事宜达成如下协议。
2. 合同目的本合同的目的是明确双方在劳务分包工作中的权责，并规范双方的合作关系，保障建设工程的顺利进行。
3. 合同条款3.1 分包内容乙方承担下列工作的劳务分包：详细列出分包内容。
3.2 分包报价乙方提供的劳务分包报价为：具体金额。
3.3 工期要求本次劳务分包的工期为：具体时间。
3.4 质量要求乙方需严格按照甲方的质量要求完成所分包工作，并保证工程质量满足相关标准和规定。
3.5 安全生产责任乙方应切实履行安全生产相关法律法规，并严格遵守甲方的安全生产管理制度，确保分包工作过程中的安全。
3.6 资金支付甲方按照合同约定，将合乙方所提供劳务分包的款项支付到乙方指定的账户，并提供相应的支付凭证。
3.7 变更和解决争议如需对合同内容进行变更，双方应通过友好协商达成一致，并按照法律规定办理相关手续。
如在履行合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，可向相关法律机构寻求帮助。
3.8 合同解除当双方非因不可抗力造成无法履行合同的情况下，可协商解除合同，并按照法律规定办理相关手续。
3.9 合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，并在两方履行完全后终止。
4. 合同争议的解决途径本合同签订地为签约双方所在地法院管辖。
5. 合同附件本合同的附件为：附件1：施工方案附件2：分包报价明细表其他补充附件：根据实际需要补充，例如分包工作交付标准等。
6. 其他约定事项如双方对工程施工的其他事项有特别约定，应在本合同附件中明确说明。
建设工程施工劳务分包合同示范文本(标准版)(二)2024
建设工程施工劳务分包合同示范文本(标准版)（二）建设工程施工劳务分包合同示范文本（标准版）（二）合同编号：XXXXX甲方：（委托方名称、地址）乙方：（分包方名称、地址）鉴于甲方招标项目需要委托乙方进行工程施工劳务分包，双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成以下协议，共同遵守并履行。
第一条合同背景甲方计划进行（工程项目名称），项目位置位于（项目所在地），项目规模约为（工程规模），拟通过劳务分包方式进行施工。
第二条项目范围该合同范围包括但不限于：施工方案的编制、施工图设计、采购材料、组织施工、施工人员的管理及培训、安全质量控制等工程建设相关任务。
第三条乙方的权利和义务1. 乙方有权根据甲方提供的项目要求及标准，进行施工方案的编制，确保施工进度和质量要求的达到。
2. 乙方应按照甲方的要求完成施工任务，并保证在约定的合同期限内按照合同要求完成工程。
3. 乙方有权自主选择用工单位，进行招聘工人及技术人员，并承担相应的社会责任和管理义务，确保施工人员的素质和技能达到要求。
4. 乙方应组织工程施工，保证施工现场的安全生产，执行国家法律法规以及相关标准要求，保障工人及施工质量的安全，及时做好工程质量检查，确保工程的质量合格。
5. 乙方承担施工期间可能发生的施工事故的责任，对因施工过程中发生的人身或财产损失负有赔偿责任。
第四条甲方的权利和义务1. 甲方应配合乙方进行施工方案的编制，并提供准确的工程要求和设计信息。
2. 甲方应按照合同约定向乙方支付相应的劳务费用及其他费用，并按照约定支付工程款项。
3. 甲方有权对施工过程进行监督、检查，对乙方的施工进度、质量进行监控，发现问题及时提出整改要求。
4. 如乙方在施工过程中违反合同约定、无故延迟施工进度、不按照相应的技术标准进行施工等情况，甲方有权要求乙方进行整改或追究相应责任。
第五条价格及支付方式1. 劳务分包费用为（具体金额），甲方应按照约定的款项支付方式及时支付乙方劳务费用。
建设工程施工劳务分包合同(示范文本CF--2003--0214)
编号：HT-qUZMOjjyGb 建设工程施工劳务分包合同(示范文本CF--2003--0214) All legal explanation, the more simple, is also fair law.甲方：_____________________乙方：_____________________签订日期：_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：__________劳务分包人：________________________________________________依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1．劳务分包人资质情况资质证书号码：____________________发证机关：________________________资质专业及等级：__________________复审时间及有效期：________________2．劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：________________________工程地点：________________________分包范围：________________________提供分包劳务内容：________________________3．分包工作期限开始工作日期：_______年_______月_______日，结束工作日期：_______年_______月_____日总日历工作天数为：_______天。
4．质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
建设工程施工劳务分包合同示范文本(标准版)2024
建设工程施工劳务分包合同示范文本(标准版)（二）一、项目概况本合同由甲方（发包方）和乙方（承包方）签订，旨在明确双方在建设工程施工劳务分包过程中的权力、义务、责任和利益分配，保障施工的顺利进行。
二、合同背景为确保建设工程的顺利进行，甲方需要将劳务分包给乙方，乙方具备相应施工能力和资质，有能力按照甲方的要求完成施工任务。
三、合同内容1.分包项目2.乙方权利和义务（1）乙方有权依法对分包项目进行组织、指挥、协调和监管，并保证施工任务按时完成。
（2）乙方应按照合同约定的质量、进度和安全要求，按时交付合格的施工结果。
（3）乙方应合理安排施工人员和设备，确保施工过程的顺利进行。
（4）乙方应配合甲方进行工程质量验收、安全检查等相关工作，并按照要求进行整改。
（5）乙方应向甲方提供工程施工过程中所需的技术文件、工程进度、质量报告等。
3.甲方权利和义务（1）甲方有权对乙方的施工进度、质量和安全情况进行监督和检查。
（2）甲方有权要求乙方进行工程质量验收、安全检查、整改和返工等相关工作。
（3）甲方应按照约定时间和方式支付乙方的劳务分包费。
4.合同价款和支付方式（1）乙方执行分包项目的劳务费用为合同价款，金额为人民币【具体金额】。
（2）甲方应在乙方完成工程施工任务后【具体约定天数】内支付合同价款。
5.合同变更（1）甲方应在需要变更合同内容时，提前书面通知乙方，并经双方协商一致后进行合同变更。
（2）变更后的合同内容应以书面形式记录并签字确认。
（3）变更后的合同价款和付款方式由双方重新协商确定。
6.合同履行期限本合同自双方签署后生效，履行期限为【具体时间】。
7.合同解除①双方协商一致解除合同；②根据法律法规规定解除合同；③发生不可抗力事件，严重影响施工无法继续进行，经双方协商一致解除合同。
（2）解除合同时，乙方应根据实际施工量和质量按比例支付劳务费用。
8.合同争议解决本合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，提交甲方所在地人民法院解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：RHD-QB-K4940 （合同范本系列）
甲方：XXXXXX
乙方：XXXXXX
签订日期：XXXXXX
建设工程施工劳务分包合同(示范文本CF--20xx--0214)标准版
建设工程施工劳务分包合同(示范文本CF--20xx--0214)标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。
，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。
工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：__________
劳务分包人：_____________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1．劳务分包人资质情况
资质证书号码：_____________
发证机关：__________
资质专业及等级：___________
复审时间及有效期：_________
2．劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：__________
工程地点：__________
分包范围：__________
提供分包劳务内容：__________
3．分包工作期限
开始工作日期：_______年_______月_______日，结束工作日期：_______年_______月_____日总日历工作天数为：_______天。
4．质量标准
工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5．合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同；
（2）本合同附件；
（3）本工程施工总承包合同；
（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6．标准规范
除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：
（1）______________
（2）______________
7．总（分）包合同
7．1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7．2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
8．图纸
8．1 工程承包人应在劳务分包工作开工
_______天前，向劳务分包人提供图纸_____套，以及与本合同工作有关的标准图_____套。
8．2 ______________
9．项目经理
9．1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合
同的项目经理为_____________，职务：_________，职称：_________。
9．2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为______________，职务：__________，职称：_________。
10．工程承包人义务
10．1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
10．2 除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：（1）在_______年_______月_______日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：
_____________。
（2）在_______年_______月_______日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；
（3）在_______年_______月_______日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；
（4）在_______年_______月_______日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：___________；
（5）在_______年_______月_______日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：______；
（6）在_______年_______月_______日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：
______________，其交验要求与保护责任为：
_________；
10．3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
10．4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；
10．5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
10．6 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
10．7 按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；
10．8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
11．劳务分包人义务
11．1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
11．2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准
后严格实施；
11．3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
11．4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
合同样本/ SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K4940
这里写地址或者组织名称
Write Your Company Address Or Phone Number Here
第2页。