履约担保书的范文
履约担保书的范文
履约担保书的范文
尊敬的[履约方姓名]：
我，[担保人姓名]，身份证号码：[担保人身份证号码]，系[履约方姓名]的法定担保人，特此担保并承诺：
根据[履约方姓名]与[受益方姓名]之间的合作协议/合同，为确保[履约方姓名]按照合约约定履行其在合作协议/合同中的义务，我愿意作为其担保人，并且承诺在下述情况下承担相应的责任：
1.如果[履约方姓名]未能按时履行合作协议/合同中的义务或未能按照约定提供相应的
金融担保，我愿意立即履行合作协议/合同所规定的义务或提供相应的金融担保。
2.如果[履约方姓名]未能按照合作协议/合同中的约定支付或退还相应的款项，我愿意
立即履行合作协议/合同所规定的支付或退还义务。
3.如果[履约方姓名]因违约行为导致[受益方姓名]遭受经济损失，我愿意承担相应的赔偿责任，并在[受益方姓名]提出赔偿要求的15个工作日内支付相应的赔偿金额。
我在此声明，我是清楚理解并完全愿意承担以上责任和义务的，我将以[履约方姓名]
实际履约情况为依据，并决定是否履行我在本担保书中所承诺的责任。
特此担保。
担保人：日期：
签字：
注：本担保书一式两份，受益方和担保人各执一份，具有同等法律效力。
履约担保协议书3篇
履约担保协议书履约担保协议书精选3篇（一）履约担保协议书甲方：（债权人）身份证号码：住址：电话：乙方：（债务人）身份证号码：住址：电话：为保障甲方的债权得到充分保障，保证债务人乙方能按时履行其合同约定的义务，甲、乙双方经友好协商，达成以下履约担保协议：第一条担保范围乙方通过此协议向甲方提供担保，保证其按时足额履行与第三人签订的《合同名称》（以下简称“合同”）的约定。
第二条担保形式乙方通过担保方式提供担保，具体为保证人式担保。
第三条担保责任1. 乙方对甲方的债权承担连带保证责任，保证甲方能够按照合同约定获得债权利益。
2. 在甲方发生损失时，乙方应立即履行保证责任，向甲方支付全部债务及相关费用。
第四条担保期限本担保期限与债务履行期限相同，即自合同生效之日起至债务完全履行之日止。
第五条违约责任1. 如乙方未能按时足额履行合同约定的义务，甲方有权立即要求乙方履行本担保责任。
2. 乙方违约时，甲方有权采取以下措施之一或数种措施：a) 要求乙方履行担保责任，并向甲方支付全部债务及相关费用；b) 甲方有权向乙方提起法律诉讼，要求乙方按法院判决履行担保责任；c) 甲方有权向乙方发出书面通知，宣告解除本担保协议。
第六条法律适用本担保协议适用中华人民共和国法律。
第七条争议解决因本担保协议引起的争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；若协商不成，应将争议提交至甲方所在地的人民法院解决。
第八条其他约定1. 本担保协议一经签署即生效，对甲、乙双方具有法律约束力。
2. 本担保协议的未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
3. 本担保协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（债权人）签字：日期：乙方（债务人）签字：日期：履约担保协议书精选3篇（二）履约担保合同是指在一方履行合同过程中，另一方作为担保人对履行一方的履约行为进行保证的一种合同。
履约担保合同可以提供经济或非经济担保，以确保债务人履行合同义务。
履约担保合同一般包括以下内容：1. 担保人的身份和担保范围：明确担保人是谁，担保的具体范围是什么。
履约保证金申请书7篇
履约保证金申请书7篇第1篇示例：履约保证金是指在合同履行过程中为确保合约一方能够履行合同义务而向另一方提供的一定金额的资金担保。
履约保证金在商业合同中很常见，能有效保障双方的权益，保证合同的顺利履行。
以下是一份关于履约保证金申请书的范文，仅供参考：尊敬的贵公司领导：您好！我们是XXX公司，现向贵公司提交履约保证金申请书，希望与贵公司开展合作，共同发展。
根据双方签订的合同约定，我公司作为供应商/承包商/合作方，需要向贵公司提供一定金额的履约保证金。
履约保证金的主要作用是保障贵公司在合作过程中的权益，确保我公司能够按照合同的约定履行自己的义务。
我公司郑重承诺，将按照合同约定的要求，如期履行合同，保证交付符合质量标准的产品/工程/服务。
我公司也会积极配合贵公司的工作，确保双方能够顺利合作，取得共同的成功。
根据合同约定，我们愿意提供XX万元的履约保证金作为担保。
希望贵公司能够审批通过，并告知具体的申请手续和资金划拨方式。
我们也会在合同约定的时间内将履约保证金存入指定账户，保证资金的安全和有效使用。
我们深知合作的重要性，也明白履约保证金的必要性。
希望贵公司能够理解并支持我们的申请，我们将会以最诚挚的态度和最专业的服务，与贵公司携手共进，共同创造更为美好的未来。
再次感谢贵公司对我们的信任和支持。
期待贵公司的审批结果，愿与贵公司携手合作，共同发展！谨上XXX公司日期：XXXX年XX月XX日第2篇示例：尊敬的相关部门领导：您好！我是某某公司的负责人，现就我公司与贵单位签订的合同所涉及的履约保证金一事，向贵单位提出申请，希望贵单位能够审批通过，感谢贵单位的支持与帮助。
我公司与贵单位签订的合同内容是关于xxx项目的合作事项，根据合同约定，我公司需要缴纳一定金额的履约保证金，以确保公司能够按时履行合同约定的各项义务。
我们非常重视这份合同，也非常珍惜与贵单位的合作机会，因此我们诚恳地希望贵单位能够理解我的公司的情况，并批准我们的履约保证金申请。
履约承诺书范文7篇
履约承诺书范文7篇履约承诺书篇1甲方：乙方：本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰份，具有相同法律效力。
甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：履约承诺书篇2履约承诺书致：中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区我方自愿与贵单位（以下简称“甲方”）就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定，并作如下承诺。
担保书怎么写范文6篇
担保书怎么写范文6篇担保书怎么写范文 1担保人：被担保A人：贵公司司代理人文益书被担保B人：####有限公司项目经理### 担保内容：###建工程履约担保在担保A人为该工程发包人代表，B人为承包人代表，为更好地履行《施工合同》双方约定，特定立本担保合同：一、被担保A人：用该项目《国有土地使用证》和《施工许可证》作履约担保，作以下承诺：1、各期拨付的工程款，延期壹个月时，由担保公司计算停工损失，追讨应拨付的工程款和超期违约金。
2、未按照《施工合同》的相关约定履约，使工程长期停工达两个月时，由担保公司迫卖土地和在建的建筑物支付被担保B人的投资。
二、被担保B人用20万元的履约金和垫款投建该项目至第二层主体完成的投资作履约担保，作以下承诺：1、未按质量标准和《施工合同》施工工期和完成的，由担保公司按质监部门的规定督促返工和追讨违约金。
2、长期停工达两个月时，动用履约金委托有资质的施工单位完成某期拨款阶段的工程施工，下一期拨款阶段再不进入施工的，终止合同不与中途结算。
三、担保公司根据被担保人的履约承诺，接受被担保人违约诉告，派员调查核实，按担保的相关约定组织被单保人协调和仲裁。
担保合同四、其他事项1、在担保时间从《施工合同(副本)》生效开工之日起生效，工程竣工验收之日终止，总担保期300天。
2、被担保人在工程开工前壹天将《国有使用证》、《施工许可证》、《施工合同》和履约金一并交担保公司。
3、本担保20万元的履约金的利息，作为本担保的担保费，担保费用由被担保人双方分别承担50%。
4、担保期终止10日内，退还担保人《国有土地使用证》、《施工许可证》、《施工合同(副本)》和履约金本金。
五、本担保合同一式三份，三方签字(章)后生效。
担保人：被担保A人：被担保B人：年月日担保书怎么写范文 2本人男(女)，身份证号码为愿意为贵公司员工男(女)身份证号码为 (以下简称被担保人)，按下列条件向贵公司提供担保：一、担保范围(一) 保证被担保人严格遵纪守法，严格遵守贵公司规章制度;(二) 保证被担保人在贵公司履行职务或工作期间，不以盗窃、商业侵占、挪用公司资金、收受贿赂等任何手段侵犯贵公司或贵公司客户利益，不做有损于贵公司形象和声誉的事;(三) 保证被担保人不出资经营或不从事与贵公司相同或相似的营业，不做任何兼职工作;(四) 保证被担保人严格保守贵公司营销网络、工艺、技术等商业秘密;(五) 保证被担保人对因其工作失职、渎职、失职以及损毁公司财物而给贵公司造成的损失及时赔偿;(六) 保证被担保人在因离职以前向贵公司移交有关的业务、帐务和相关资料，并办理贵公司规定的一切相关手续;(七) 保证被担保人在因任何原因离职以前，清理完结其经办的相关客户全部拖欠货款或其他形式的债务，如未能及时足额清结，应与工作交接人列明交结明细，交接清楚。
履约保证书(完整版)
履约保证书履约保证书第一篇：履约保证书敬请关注：当兵要写的保证书助学贷款诚信还款保证书年月日致) ) ) ) 盖章法定代表人或获授权代表签署姓名职位见证人签署姓名职位担保人：法定代表人或获授权代表签署姓名职位见证人签署姓名职位中国上海市浦东新区世茂滨江花园5、6号楼及三期地下车库总承包工程 d2 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )盖章第四篇：履约保证书履约保证书承包方：五洋建设集团股份有限公司注册地址：浙江上虞市百管镇解放街148#担保人：陈志樟注册地址：浙江上虞市百管镇解放街148#发包方与承包方于年月日签订协议约定由发包方委托承包方执行上海市上海造币厂运输队综合楼的工程，并约定上海造币厂运输队综合楼工程由双方签订正式合同（以下简称合同）。
鉴于发包方对承包方的委托，承包方与担保人谨此向发包方作如下的保证：1、承包方会正确地履行和遵守合同中根据其真正目的、意图和含义需要由承包方履行遵守的条件和规定。
2、如果承包方违约时，担保人需要向发包方赔偿因此而蒙受的损失，真至赔偿额达到人民币元后，此履约保证书的责任才可解除。
3、发包方与承包方双方同意对合同条件的更改，和发包方按合同的有关规定所允许延长的时间，或发包方对合同有关事物的任何忍让皆不会将担保人的责任解除。
4、当工程竣工证书发出及索赔（如果）获得解决时，此履约保证书的责任才告结束。
5、次履约保证书对承包方及担保人双方本身，继任人及受让人- 1 -均共同和分别地有不可撤消的约束力。
承包方与担保人在见证下于 201X 年11月13日盖章签署：承包方：五洋建设集团股份有限公司盖章：法人或法人委托人：陈志樟见证人签署：姓名：职位：投标函致上海造币厂：1、在视察上述工程工地及细阅上述工程的招标文件后，我们愿意按前述文件以所报的工程量、单价、费率、及开办费的价格和计算程序进行价款计算，所投标的竞争价（为元即rmb￥），为评标的标价。
履约保证措施说明范文模板
履约保证措施说明范文模板
履约保证措施是指为了确保合同各方能够履行合同约定的一种保证措施。
下面是一个关于履约保证措施说明的范文模板：
尊敬的合同签订方：
鉴于双方签订的《合同名称》（以下简称“合同”），为保证合同的履行，特制定以下履约保证措施：
1. 保证金，甲方应在合同签订后的（具体时间）内向乙方支付（具体金额）的保证金，作为履约保证。
保证金将在合同履行完毕并经双方确认后无异议时予以退还。
2. 履约保证函，甲方应向乙方提供由银行出具的履约保证函，保证在合同约定的履约期限内按时履行合同义务。
3. 第三方担保，甲方可寻求第三方担保，确保合同的履行。
担保方需提供书面担保承诺，并在合同履行过程中对甲方的履约能力提供支持。
4. 其他，根据合同具体情况，双方可协商确定其他履约保证措施，以确保合同的有效履行。
以上履约保证措施仅为保证合同履行的一种方式，希望双方能够共同遵守合同约定，保持良好的合作关系。
特此说明。
（甲方签字）（乙方签字）。
（日期）（日期）。
以上范文仅供参考，具体的履约保证措施应根据合同的具体情况和双方协商确定。
希望能对你有所帮助。
五种担保书范文精选
五种担保书范文精选
1. 保证书范文：
本人系某公司法定代表人，现郑重书面向你公司保证：为了解决我公司与贵公司之间的债务纠纷及保证我公司和贵公司合作项目的平稳进行，本人在此承诺以下事项：
1. 本人作为公司法定代表人，有权签署并履行相关合同及协议；
2. 保证我公司按照合同约定或协议履行相关责任和义务；
3. 如我公司未按合同约定履行相关责任或义务，本人愿意承担一切法律责任并赔偿贵公司因此所受的经济损失。
特此保证。
保证人（公司法定代表人）：
日期：
2. 保证函范文：
尊敬的先生/女士：
我是某公司的法定代表人，我在此保证我所代表的公司将按照您公司的要求履行与您公司的合同义务，并保证按照约定付款。
如我公司违约或无法履行合同义务，我将承担一切法律责任，并愿意承担相关的赔偿责任。
请您放心合作，谢谢！
保证人（公司法定代表人）：
日期：
3. 担保书范文：
特此保证书，
保证人姓名：
身份证号码：
住址：
日期：
4. 担保函范文：
尊敬的先生/女士：
我特此郑重向您保证，我愿意为您所贷款项提供担保。
如您无法按时偿还贷款，我将承担相关责任并按照约定进行偿还。
请您放心，我会履行担保责任并确保您的利益不受损害。
保证人姓名：
联系方式：
日期：
5. 履约担保书范文：
特此保证，
保证人姓名：
身份证号码：
住址：
日期：
以上是五种担保书范文的精选，根据具体情况选择适合自己的担保书范文，并注意填写相关信息。
第三方履约担保合同范文5篇
第三方履约担保合同范文5篇第1篇示例：第三方履约担保合同范文甲方：______________（甲方名称）乙方：______________（乙方名称）丙方：______________（丙方名称）鉴于，甲方与乙方就______________（具体项目或交易内容）事项达成一致意见，为保证双方权益及确保交易顺利进行，特订立本合同。
二、丙方承诺在本合同约定的时间内，对甲方与乙方签订的合同项下的履约义务进行全额担保，确保合同按照约定履行。
三、丙方同意如发生甲方或乙方履约不力的情况，将立即履行自己的担保责任，并承担由此产生的一切损失。
四、甲方与乙方一致同意，在合同期间内不得擅自解除本合同，如确有必要，需经三方协商一致，并书面确认。
五、本合同自双方签署之日起生效，至甲方与乙方完成合同约定事项履行，并互相结清款项后终止。
六、本合同各方均保证本合同的真实、有效，各方应妥善保管合同文本，不得私自修改或篡改。
七、本合同一式两份，甲方、乙方、丙方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）以上所列合同内容经各方确认无误后签署生效。
注：此为普通的第三方履约担保合同范本，具体内容可根据实际情况进行修改和调整。
第2篇示例：第三方履约担保合同范文是指一种信用担保方式，通常由第三方机构承担责任，确保双方交易的履约。
这种合同在商业交易中比较常见，能够有效保障交易双方的利益，保证交易顺利进行并最终完成。
下面我们就来看一份关于第三方履约担保合同的范文：第三方履约担保合同甲方（出借人）：_______（单位名称）乙方（借款人）：_______（单位名称）丙方（担保人）：_______（担保公司名称）鉴于甲方同意向乙方出借一笔资金，为了保证本合同项下借款的履约，丙方愿意作为担保人为此次借款提供担保。
甲乙丙三方在充分协商、自愿的基础上达成如下协议：一、借款基本情况1.1 借款种类：_______（具体种类）1.2 借款金额：_______（大写金额）（￥_______）1.3 借款利率：_______%月息，按季结息1.4 借款期限：自_______年月日起至_______年月日止二、担保方式2.1 丙方作为担保人，为甲方借款提供不可撤销的连带保证，保证借款的本金和利息到期履行付款义务。
履约担保格式范文
履约担保格式范文致[接受履约担保方的名称]：咱们可是在一个超级重要的事情上打交道呢！为了让您心里踏实，我[担保方名称]，就像一个特别靠谱的小伙伴，特意向您提供这份履约担保。
一、担保金额。
我担保的金额是[具体金额]元整（大写：[大写金额写法]）。
这可不是个小数目，就像一座小山一样，稳稳地放在这儿，给您足够的保障。
二、被担保人的履约义务。
[被担保人名称]可是答应了您一堆事儿呢。
比如说，要按照合同约定的时间，就像火车准点到站一样，把[项目名称或具体任务内容]完成得妥妥当当的。
在质量上，那得是高标准，就像大厨做一道顶级美食，每个细节都得精心对待，要达到合同里说的那些质量标准。
还有，在整个过程中，得遵守所有相关的规定和要求，就像咱们在马路上得遵守交通规则一样，规规矩矩的。
三、担保责任的范围。
如果[被担保人名称]这个小伙伴在履约过程中掉链子了，不管是没按时完成，还是质量出了问题，又或者是违反了那些规定要求，我这个担保方就得出面了。
我会承担起责任来，让您不会因为这些事儿遭受损失。
您因为[被担保人名称]的这些问题产生的所有合理的花费，就像额外请人来修补问题花的钱，或者因为延迟而遭受的损失之类的，只要是在这个担保金额的范围里，我都会负责搞定。
四、担保期限。
这个担保可不是无限期的哦。
从[开始日期]开始，一直到[结束日期]，就像一场有明确开场和谢幕的演出一样。
在这个时间段里，我都会对[被担保人名称]的履约情况负责。
五、其他事项。
要是有什么特殊的情况或者需要我们进一步商量的事情，咱们随时都可以沟通。
就像朋友之间有话好好说一样，只要是合理的要求，我们都会认真对待。
我[担保方名称]，郑重地承诺，会按照这份履约担保书的内容，履行我的担保责任。
我在这儿就像一个坚实的后盾，确保[被担保人名称]好好地完成他的任务，让您放心。
[担保方名称][具体日期][担保方签字（如果是个人）/盖章（如果是公司）]。
履约担保书范本(优秀模板3套)
履约担保书范本（优秀模板3套）履约担保书范本1根据本担保书，_________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”，)和_________(担保公司，证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人_________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于承包人已于_________年_________月_________日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效;否则将保持有效。
一朝雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：(1)根据合同要求完成合同;或_________。
(2)按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同，在施工过程中提供充足的资金，支付“合同价余额”以外完工所需的费用，包括担保人有责任承担的赔偿费，但总额不超过上述第一段中提到的金额。
这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或(3)付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。
本担保人不承担大于本担保书限额的责任。
一切有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。
除了雇主以外，一切人都无权对本担保书的责任提出履行要求。
承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。
担保人(公章)：_________承包人(公章)：_________代表(签名)：_________代表(签名)：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________履约担保书范本2致：______于年月日与贵公司签订了《合同》(编号为 )。
供货合同履约担保承诺书范文
供货合同履约担保承诺书范文尊敬的合作伙伴：
为确保供货合同的履行，我方特向贵公司郑重承诺：
一、我方将按照供货合同的约定，按时、按质、按量供货，并确保
供货的货物符合相关法律法规及质量标准要求。
二、我方保证所供货物的质量和功能完全符合合同要求，并保证其
能够正常运行和使用。
三、我方确保供货过程中严格按照相关质量管理体系要求进行生产
和检验，保证所供货物的质量稳定可靠。
四、我方将采取适当的包装措施，确保货物在运输、储存过程中不
受损坏，并承担货物运输途中的损失和风险。
五、若我方因质量问题导致供货合同无法履行，我方将及时采取修复、更换等措施，确保供货合同能够继续履行，并承担由此产生的一
切费用和损失。
六、我方将严格遵守合同约定的交货日期，并提前与贵公司进行沟通，以避免因交货延迟产生的一切不便和损失。
七、我方保证在供货合同履行过程中，遵守所有相关法律法规及行
业规范，不会采用非法手段进行不正当竞争，并保证企业的良好信誉。
八、若我方违反供货合同的约定，造成贵公司损失的，我方愿意承
担相应的违约责任，并进行赔偿。
九、本承诺书自双方签署之日起生效，并向贵公司郑重承诺：我方将以最大的诚信和责任履行供货合同，确保双方合作的顺利进行。
最后，衷心希望双方能够建立长期稳定的合作关系，共同发展、共创辉煌！
此致
敬礼！。
供货合同履约担保承诺书范文
供货合同履约担保承诺书范文尊敬的合作伙伴：您好！感谢您对我公司的信任与支持。
为了确保双方的合作顺利进行，我公司郑重承诺履行供货合同，并提供以下的履约担保：一、供货保证1. 我公司保证所供货物的质量符合合同约定，并保证供货物不侵犯第三方的知识产权。
2. 我公司保证供货物的数量、规格、型号等与合同约定一致，不得擅自更改。
3. 我公司保证供货物的交付时间按照合同约定履行，如因不可抗力等特殊情况导致交货延迟，我公司将及时与贵方协商解决。
二、履约担保1. 我公司保证按照合同约定的价格供货，不会以任何理由擅自提高价格。
2. 我公司保证供货物的包装符合国家相关标准，保证货物在运输过程中不受损坏。
3. 我公司保证供货物的运输安全，将采取合理的措施确保货物在运输过程中的完好性。
4. 我公司保证供货物的售后服务，如发现供货物存在质量问题，我公司将及时进行处理，并承担相应的责任。
三、违约责任1. 若我公司未能按照合同约定履行供货义务，我公司将承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿贵方因此遭受的损失。
2. 若贵方未能按照合同约定支付货款或提供相应的付款担保，我公司有权要求贵方支付违约金，并保留追究法律责任的权利。
四、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议应通过友好协商解决，如协商不成，可提交至供货地法院进行仲裁。
2. 仲裁裁决对双方均具有约束力。
五、其他约定1. 本承诺书自双方签署之日起生效，并在供货合同有效期内持续有效。
2. 本承诺书的任何修改或补充必须经双方书面协议，并由双方的授权代表签字确认。
请您在签署本合同之前仔细阅读以上内容，并确保您对本合同的理解与认同。
如有任何疑问或需要进一步协商的事项，请及时与我公司联系。
感谢您的合作！此致敬礼（公司名称）（公司地址）（联系电话）。
第三方履约担保合同8篇
第三方履约担保合同8篇第1篇示例：第三方履约担保合同是指在交易双方之间，为保证交易安全、减少风险而引入第三方机构或个人作为担保方的一种合同形式。
该合同具有法律效力，可以有效地保障交易双方的权益，降低双方的交易风险。
在商业活动中，第三方履约担保合同被广泛应用，尤其是在跨境贸易和线上交易中更为常见。
第三方履约担保合同通常由三个主要参与方组成：委托人、受托人和第三方担保方。
委托人是合同的一方，通常是交易的买方或卖方；受托人是合同中被委托履行义务的一方，通常是买方或卖方中的另一方；第三方担保方是为保证合同履约而提供担保的一方，通常是银行、担保公司或第三方担保人。
在第三方履约担保合同中，第三方担保方通常向委托人和受托人承诺，在委托人或受托人未能履行合同义务时，将依约承担担保责任。
这种担保责任通常包括支付货款、赔偿损失等。
第三方履约担保合同可以有效地提高合同的履约性和可靠性，降低交易双方的风险。
第三方履约担保合同的签订需要满足一定的条件和程序。
双方必须就担保事项、期限、担保方式、担保费用等方面达成明确的约定。
第三方担保方必须具备相应的实力和信誉，能够履行担保责任。
合同必须经过双方协商一致，并在法律规定的范围内具有法律效力。
在实际应用中，第三方履约担保合同主要用于以下几种情形：1. 跨境贸易合同：由于跨境贸易风险较大，买卖双方可以通过引入第三方担保方来减少交易风险，确保交易安全。
2. 线上交易平台：在互联网交易平台上，买卖双方往往互相不了解，为确保双方权益，第三方担保方可以起到重要作用。
3. 建设工程：在建设工程领域，为保证工程质量及交付时间，业主与施工单位可以签订第三方履约担保合同，确保合同性质。
第2篇示例：第三方履约担保合同是指在交易双方之间，由一个独立的第三方为交易双方提供履约担保服务的一种合同形式。
在商业活动中，由于各种原因，买卖双方存在着信任度不足的情况，为了保障整个交易的顺利进行，可以借助第三方履约担保合同来进行交易。
工程合同履约保函模板范文
工程合同履约保函模板范文
---
[单位名称]
[单位地址]
[联系电话]
[日期]
至 [业主单位名称]：
关于 [工程项目名称] 的履约保函
根据与 [业主单位全称] 签订的编号为 [合同编号] 的《[工程项目名称]施工合同》，我们[承包方单位全称] 承诺如下：
一、我方将严格按照合同约定，确保工程质量满足设计和标准要求，按期完成工程建设任务。
二、我方同意，如因我方原因导致无法履行合同中的任何一项义务，[担保机构名称] 将按
照本保函的承诺，向 [业主单位全称] 支付不超过 [保函金额] 的赔偿金。
三、本保函自[合同生效日期] 起生效，至[合同结束日期或履约期限] 止。
若在此期间内，我方未能履行合同义务，[担保机构名称] 将在收到 [业主单位全称] 的书面索赔通知后，无
条件支付相应的赔偿金额。
四、本保函项下的赔偿金支付不影响 [业主单位全称] 依据合同追究我方其他违约责任的权利。
五、本保函一经签发，即具有法律效力，未经 [业主单位全称] 书面同意，我方不得撤销或
修改。
六、本保函适用 [国家或地区] 的法律。
七、其他未尽事宜，按照《[工程项目名称]施工合同》及相关法律法规执行。
此致
敬礼！
[承包方单位全称]
[单位负责人签字]
[单位负责人姓名印刷体] [单位盖章]
---。
履约担保协议书范本
履约担保协议书范本【履约担保协议书】甲方：(出借方)地址：乙方：(借款方)地址：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方借款一事达成如下协议：一、借款内容1. 甲方同意向乙方提供借款，借款金额为人民币（大写）____万元整。
2. 借款用途为：____。
3. 借款期限为：从协议签订之日起，共计_____个月/年。
二、付款方式1. 乙方应按照双方约定的借款期限及还款计划，按时足额向甲方支付利息和本金。
2. 乙方应以银行转账或现金的方式向甲方支付借款本息。
三、利息1. 借款的利息按照_____的年利率计算。
2. 利息的计算周期为每年/月/日。
四、履约担保责任1. 乙方应提供合法的担保人作为本协议的第三方担保方。
担保人为：____。
2. 担保人同意对乙方的借款责任负有连带保证责任，包括但不限于提供相应的担保物。
3. 若乙方未按照协议约定的时间和金额偿还借款本息，甲方有权追偿，并可要求担保人承担连带保证责任。
五、违约责任1. 若乙方未按照协议约定的时间和金额偿还借款本息，乙方应按照逾期借款本金的1%每日向甲方支付逾期利息。
2. 若乙方严重违反本协议约定，甲方有权解除本协议，并追究乙方的违约责任。
六、争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向本协议项下约定的仲裁机构申请仲裁，并接受仲裁机构的裁决。
七、其他约定1. 本协议的有效性、履行和解释适用中华人民共和国法律。
2. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（债权人）：签字：年月日乙方（债务人）：签字：年月日担保人：签字：年月日。
公司履约义务担保书
公司履约义务担保书
尊敬的各位：
为保障公司在完成客户合作项目的过程中，不因自身原因导致无法履行合约或出现违约行为，我公司特向贵公司提供履约义务担保书，具体内容如下：
一、担保范围
我公司将为准确、完整完成贵公司所委托的合作项目中我公司应承担的义务，如未能按照合同约定完成所承担的义务，给贵公司造成的经济损失做出赔偿。
二、担保方式
我公司将以一份保函的形式进行担保。
三、保证金额
我公司保证金金额为人民币壹万元整，自本担保书生效之日起十二个月内有效。
四、担保期限
本担保书的有效期限为项目完成并验收合格后的一个月内，同时可根据项目实际情况协商延长。
五、赔偿方式
如我公司因违约行为给贵公司造成经济损失，我公司承诺在十五日内予以赔偿，并且不影响贵公司依法追究我公司法律责任的权利。
六、履约保证书
我公司保证，本公司为合法注册企业，具有独立的法律地位，并承诺依据
相关法律法规、规章和要求，履行本担保书所承担的义务及责任，秉承公平、
公正、诚信、和谐的原则，予以式神保障。
七、法律适用和争议解决方式
本担保书适用中华人民共和国法律。
如因本担保书的解释或实施产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按
照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。
特此保证！
申请人：（盖章）———————————————————
签订日期：年月日
担保人：（盖章）———————————————————
签订日期：年月日。
简单的履约担保协议书模板
简单的履约担保癌议书模板
2022简单的履约担保愤议书模板正文内容
公担保单位名称地址：
开户银行及账户： __________________
被担保单位—人：性别：年龄：
_________________ 职务：__________________
被担保单位：公司，参加建设工程的投标活动，银行自有资金万元。
担保单位自有资金万元，愿为该公司在中标后所签订的工程承包合同进行担保。
被担保单位在合同履行中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给建设单位造成经济损失时作为担保单位愿承担万元的责任，被担保单位和担保单位均受本履约担保书的约束。
当建设单位以书面提出要求得到上述要求金额的任何付款时，担保单位迅速予以支付。
且不挑剔，不争辩，也不要求你方出具证明或说明背景或理由。
担保单位放弃建设单位应先向被担保单位要求赔偿上述金额,然后再向担保单位提出要求的权利。
担保单位不承担大于本担保书限额的责任。
本担保书至保修责任证书发出后二十八天内保持有效。
担保单位：(≡≠)
法定代表人：(签字、1≠)
日期：年月日
被担保单位：(≡≠)
法定代表人：(签字、≡≠)
日期：
《简单的履约担保愤议书模板.docx》
简单的履约担保愤议书模板正文内容结束。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
履约担保书的范文
导读：本文履约担保书的范文，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
【篇一】
根据本担保书，______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”，)和________________(担保公司，证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效;否则将保持有效。
一旦雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：
1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。
2.按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同，在施工过程中提供足够的资金，支付“合同价余额”以外完工所需的费用，包括担保人有责任承担的赔偿费，但总数不超过上述第一段中提到的金额。
这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或
3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。
本担保人不承担大于本担保书限额的责任。
任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。
除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。
承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。
担保人(公章)：_________承包人(公章)：_________
代表(签名)：___________代表(签名)：___________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
签订地点：_______________签订地点：_______________
【篇二】
根据本担保书，______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”，)和________________(担保公司，证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效;否则将保持有效。
一旦雇
主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：
1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。
2.按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同，在施工过程中提供足够的资金，支付“合同价余额”以外完工所需的费用，包括担保人有责任承担的赔偿费，但总数不超过上述第一段中提到的金额。
这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或
3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。
本担保人不承担大于本担保书限额的责任。
任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。
除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。
承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。
担保人(公章)：_________承包人(公章)：_________
代表(签名)：___________代表(签名)：___________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
签订地点：_______________签订地点：_______________。