房建设计合同doc
(完整word版)《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)
GF—2015—0209合同编号:建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)住房和城乡建制定设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)》(GF-2000-0209)进行了修订,制定了《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程设计的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程设计管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体房屋建筑工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》供合同双方当事人参照使用,可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。
房屋建筑工程设计合同内容
房屋建筑工程设计合同内容甲方(发包人):乙方(设计人):根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担房屋建筑工程设计事宜,经友好协商,签订本合同,共同遵守。
一、工程概述1.1 工程名称:________房屋建筑工程1.2 工程地点:________1.3 工程规模:________1.4 工程投资估算:________1.5 工程设计费:________二、设计依据2.1 国家及地方有关建筑设计的法律法规和技术标准;2.2 甲方提供的工程基础资料和要求;2.3 乙方根据甲方要求制定的设计方案和图纸。
三、设计内容3.1 乙方根据甲方的要求,完成建筑物的平面布局、立面设计、结构设计、水电安装设计、暖通设计等;3.2 乙方提供完整的设计图纸、设计说明、设计计算书等相关资料;3.3 乙方协助甲方进行施工图审查、施工过程监督、验收等相关工作。
四、设计周期4.1 初步设计阶段:自合同签订之日起,____天内完成初步设计方案及图纸;4.2 施工图设计阶段:自初步设计方案及图纸批准之日起,____天内完成施工图设计及图纸;4.3 设计变更阶段:根据甲方要求,及时完成设计变更。
五、设计费用5.1 甲方应按本合同约定的设计费支付乙方设计费用;5.2 设计费用的支付方式:自合同签订之日起,____天内支付设计费的____%;施工图设计完成后,支付设计费的____%;设计变更阶段,根据实际变更情况,支付相应的设计费用;5.3 设计费用包括但不限于:设计人员工资、资料费、差旅费、办公费等。
六、保密条款6.1 乙方应对甲方提供的工程基础资料、设计方案、图纸等保密,不得泄露给第三方;6.2 乙方应保证设计方案的独创性和知识产权,不得侵犯第三方的合法权益。
七、违约责任7.1 乙方未按本合同约定的时间完成设计任务,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金;7.2 甲方未按本合同约定的时间支付设计费用,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金;7.3 乙方在设计过程中侵犯第三方合法权益,由乙方承担全部责任。
房地产设计合同3篇
房地产设计合同3篇篇1甲方(委托人):______________________乙方(设计人):______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行房地产设计事宜达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:______________________2. 项目地点:______________________3. 项目内容:包括但不限于房地产项目的规划、建筑设计、景观设计等。
二、设计范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求,对本项目进行概念规划、方案设计、初步设计和施工图设计。
2. 设计内容包括但不限于建筑物的平面布局、立面设计、结构分析、机电系统、景观规划等。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用总额为人民币______元(大写:______元整)。
该费用包括本次设计的所有相关费用。
2. 支付方式:甲方应按照以下节点支付设计费用:(1)合同签订后______日内,支付设计费用总额的______%作为预付款;(2)概念规划和方案设计完成后,支付设计费用总额的______%;(3)初步设计和施工图设计完成后,支付剩余的设计费用。
四、设计周期1. 设计周期为本合同签订之日起至设计完成并提交甲方验收通过之日止。
2. 如因甲方原因导致设计周期延误,乙方不承担任何责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的设计作品享有著作权。
甲方在付清设计费用后,获得该设计作品的全部使用权。
2. 双方应严格保密本合同涉及的商业秘密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
六、质量保证及违约责任1. 乙方应保证设计作品符合国家相关法规和规范,满足甲方的使用需求。
2. 如因乙方设计原因导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若甲方未按约定支付设计费用,乙方有权解除合同并保留追究甲方违约责任的权利。
七、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
建设工程设计合同范本(10篇)
建设工程设计合同范本(10篇)建设工程设计合同篇一合同编号:委托方:(以下简称甲方)设计方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:一、工程概况:1、工程地点:2、建筑面积:3、使用性质:4、房屋结构:二、设计程序:1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积M2×元/M2计取。
阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。
)M2×元/ M2计取,设计费总计元。
2、设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的%,即元。
3、乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
4、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的%元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。
5、施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的%元。
6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元/张)。
现甲方要求绘制部位效果图张,总计元。
7、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。
否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
8、其它约定:三、双方责任:甲方责任:1、甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
2、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
房屋设计合同范本3篇
房屋设计合同范本3篇篇一房屋设计合同范本甲方(委托方):____________________身份证号:____________________联系地址:____________________电话:____________________乙方(受托方):____________________身份证号:____________________联系地址:____________________电话:____________________一、设计项目概况1. 项目名称:____________________2. 项目地点:____________________3. 设计范围:包括但不限于房屋的平面布局、空间规划、外立面设计、室内装修设计等。
二、设计要求1. 甲方应向乙方提供房屋的相关资料和要求,包括但不限于房屋的平面图、结构图、功能需求等。
2. 乙方应根据甲方的要求和提供的资料,进行设计工作,并向甲方提交设计方案。
3. 设计方案应符合国家和地方的相关法律法规、规范标准,以及甲方的要求和期望。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用为人民币______元(大写______元整)。
2. 支付方式:(1)合同签订后______个工作日内,甲方向乙方支付设计费用的______%作为预付款,即人民币______元(大写______元整);(2)乙方提交设计方案并经甲方确认后______个工作日内,甲方向乙方支付设计费用的______%,即人民币______元(大写______元整);(3)设计方案修改完成并经甲方最终确认后______个工作日内,甲方向乙方支付设计费用的______%,即人民币______元(大写______元整)。
四、设计时间1. 乙方应在______个工作日内完成设计方案,并提交给甲方。
2. 甲方应在收到设计方案后的______个工作日内进行确认,如有修改意见,应及时反馈给乙方。
3. 乙方应在收到甲方的修改意见后的______个工作日内完成修改,并提交给甲方。
《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)
GF—2015—0209合同编号:建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)住房和城乡建制定设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)》(GF-2000-0209)进行了修订,制定了《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程设计的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程设计管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体房屋建筑工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》供合同双方当事人参照使用,可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。
房屋建筑工程设计合同(4篇)
房屋建筑工程设计合同建设单位(甲方):_____地址:_____邮码_____电话_____法定代表人:_____职务_____设计单位(乙方):_____地址:_____邮码_____电话_____法定代表人:_____职务_____为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据_____批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条甲方委托乙方承担_____工程的设计项目,建筑安装面积为_____平方米,批准总投资为_____万元,建设地点在_____。
第二条甲方的义务1.甲方应在_____年_____月_____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。
甲方在_____ 年_____月_____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务1.乙方必须在_____年_____月_____日以前,向甲方交付初步设计文件;在_____年_____月_____日以前,向甲方交付技术设计文件;在_____年_____月_____日以前,向甲方交付施工图设计文件。
住房和城乡建设部建设工程设计合同3篇
住房和城乡建设部建设工程设计合同3篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]乙方(设计人):[乙方名称]地址:[乙方地址]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国住房和城乡建设部建设工程设计合同条例》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,就本建设工程设计达成如下协议:第一条项目概况1. 项目名称:[项目名称]2. 项目地点:[项目地点]3. 项目内容:[项目内容简述]4. 设计范围及阶段:包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等。
第二条设计要求和标准1. 乙方应根据甲方的需求和项目实际情况,按照国家和地方现行的有关工程设计规范、标准进行设计。
2. 乙方应保证设计质量,确保设计的合法性、安全性、实用性及美观性。
3. 乙方应按照约定的进度完成各阶段的设计任务,并及时提交设计成果。
第三条合同金额及支付方式1. 本工程设计合同总金额为人民币[总金额汉字大写]元(¥[总金额数字小写])。
2. 支付方式:甲方应按以下约定支付设计费用:(1)合同签订后[时间],甲方支付设计总费用的XX%作为预付款;(2)乙方提交初步设计方案并经甲方确认后[时间],甲方支付设计总费用的XX%;(3)乙方提交施工图设计文件并经甲方确认后[时间],甲方支付剩余的设计费用。
第四条双方权利和义务一、甲方的权利和义务:1. 甲方有权要求乙方按照约定的时间、质量和数量完成设计任务。
2. 甲方有权对乙方的设计提出建议和修改意见。
3. 甲方应按时支付设计费用。
4. 甲方应提供乙方所需的现场情况和相关资料。
二、乙方的权利和义务:1. 乙方应按照约定的时间、质量和数量完成设计任务,并提交设计成果。
2. 乙方应对设计成果的质量负责,并接受甲方的监督。
3. 乙方应对甲方的商业秘密进行保密。
4. 乙方有权获得约定的设计费用。
第五条设计进度及交付1. 乙方应在合同签订后XX天内完成方案设计,并提交给甲方。
自建房别墅设计合同范本
自建房别墅设计合同范本甲方(委托方):_____________地址:_____________联系电话:_____________乙方(设计方):_____________地址:_____________联系电话:_____________鉴于甲方拟自建别墅,需要乙方提供专业的设计服务,经双方协商一致,特订立本设计合同,以资共同遵守。
第一条服务内容1.1 乙方负责为甲方提供别墅的建筑设计服务,包括但不限于建筑方案设计、结构设计、室内设计、景观设计等。
1.2 设计服务应符合国家相关建筑设计规范和标准,满足甲方的使用需求。
第二条设计要求2.1 甲方应向乙方提供准确的设计要求和相关技术参数。
2.2 甲方应提供必要的场地资料和环境信息,以便乙方进行设计。
第三条合同期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至设计服务完成且甲方验收合格之日终止。
3.2 设计服务的具体时间安排由双方协商确定。
第四条费用及支付方式4.1 设计服务费用总计为人民币(大写)_____________元。
4.2 甲方应按照以下方式支付设计费用:4.2.1 合同签订后三个工作日内支付总费用的30%作为定金;4.2.2 设计方案初稿提交后三个工作日内支付总费用的40%;4.2.3 设计服务完成并经甲方验收合格后三个工作日内支付剩余的30%。
第五条知识产权5.1 乙方对设计成果拥有知识产权,未经乙方书面同意,甲方不得将设计成果用于合同约定之外的任何用途。
5.2 甲方对设计成果的使用权仅限于本合同约定的自建别墅项目。
第六条保密条款6.1 双方应对合同内容及在履行合同过程中知悉的对方商业秘密予以保密。
6.2 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方透露合同内容及商业秘密。
第七条违约责任7.1 如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 因不可抗力导致无法履行合同的,双方均不承担违约责任。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同发生争议,应首先通过友好协商解决。
房地产设计合同范本6篇
房地产设计合同范本6篇房地产设计合同范本 (1) 委托方:设计方:委托方委托设计方承担上海××城项目设计工作,工程地点为xx市xx区××路××号,经双方协商一致,签订本合同,并共同履行。
第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》以及国家和上海市有关规划设计的管理法规和规章。
1.2规划项目批准文件。
第二条设计依据2.1《××城项目规划设计任务书》。
2.2委托方提交的基础资料。
2.3设计方采用的主要技术标准是:《城市规划编制办法实施细则》;《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93);《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)。
第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下次序进行使用和解释:3.1合同书及补充协议;3.2委托方要求及《××城项目规划设计任务书》;3.3合同规定的其它有效附件。
第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容4.1名称:××城项目工程规划概念方案设计、方案设计深化及扩初设计。
4.2规模:可建设用地××万平方米(用地内含已建学校,学校占地面积×万平方米)容积率:1.5(居住及配套)总建筑面积:约××万平方米4.3设计内容及阶段:本次设计地块内含××厂地块和××厂地块,需将二块地合并统一规划。
合同内容为整个设计过程之概念方案设计、方案深化设计及扩初设计(单体报批图)阶段内容,各阶段具体内容如下:4.3.1完成概念方案阶段设计,包括总平面规划、道路交通规划、竖向设计、建筑环境与景观设计、建筑单体方案设计(包括组团设计、户型设计示意、立面设计意象)、其它分析图等,方案汇报后,若未能达到委托方期望之效果,委托方有权解除本合同,委托方不要求解除本合同的,设计方有义务按照委托方要求调整设计构思及意图,直至委托方书面确认方可进入下一阶段设计。
房屋建筑工程设计合同范本
房屋建筑工程设计合同范本
甲方(委托方)与乙方(设计方)就某项房屋建筑工程设计项目达成以下协议:
一、设计任务和要求
1. 设计范围:本项目的设计工作包括初步设计、施工图设计等阶段。
2. 设计标准:设计应符合国家相关规范及标准,满足甲方提出的功能需求。
3. 提交成果:乙方需按约定时间提交设计图纸、计算书等设计文件。
二、设计费用和支付方式
1. 设计费用:根据项目规模和复杂程度,双方商定设计费用为人民币XX万元。
2. 支付方式:甲方应按合同约定分阶段支付设计费用。
三、双方权利和义务
1. 甲方权利:甲方有权监督乙方设计工作,提出修改建议。
2. 甲方义务:甲方应按时支付设计费用,提供必要的设计条件。
3. 乙方权利:乙方有权按合同收取设计费用。
4. 乙方义务:乙方应按质按量完成设计任务,对设计成果负责。
四、违约责任
1. 若甲方未按时支付费用,应承担违约责任。
2. 若乙方未按期提交设计成果,应负责延期交付的违约责任。
五、争议解决
如双方在执行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成时,可提交仲裁机构裁决。
六、其他事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表(签字):_________ 日期:____年__月__日
乙方代表(签字):_________ 日期:____年__月__日。
自建房建筑设计合同范本
自建房建筑设计合同范本甲方(委托方):乙方(设计方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方自建房建筑设计事宜,达成如下协议:一、设计范围及内容1.1 乙方根据甲方的需求,为其自建房进行建筑设计,包括建筑物的外观、结构、功能、材料、设备等方面的设计。
1.2 乙方应提供完整的设计图纸及设计说明书,包括建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等,并负责对甲方进行设计方案的解读和指导。
1.3 乙方应根据甲方的需求和实际情况,提供合理的设计方案,确保建筑物的安全、实用、美观和节能。
二、设计时间及进度2.1 乙方应在合同签订后15个工作日内完成初步设计方案,并提交给甲方审查。
2.2 甲方应在收到初步设计方案后7个工作日内提出修改意见或确认方案,乙方根据甲方的意见进行修改完善。
2.3 乙方应在修改完善后15个工作日内完成最终设计方案,并提交给甲方。
2.4 甲方应在收到最终设计方案后7个工作日内提出验收意见,如无异议,则视为设计合格。
三、设计费用3.1 乙方向甲方提供的自建房建筑设计服务,费用为人民币【】元整(大写:【】元整)。
3.2 甲方应在合同签订后3个工作日内向乙方支付设计费用的50%作为预付款。
3.3 甲方应在设计合格后7个工作日内向乙方支付剩余的设计费用。
四、权利义务4.1 甲方应向乙方提供真实、准确、完整的自建房相关信息,包括地理位置、周边环境、用地条件、功能需求等。
4.2 甲方应对乙方提供的设计成果保密,未经乙方同意,不得向第三方泄露或擅自使用。
4.3 乙方应按照甲方的需求和时间要求,完成设计工作,并对其设计成果的质量负责。
4.4 乙方应确保设计成果符合国家相关法律法规和建筑设计规范,保证建筑物的安全、环保、节能。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成设计工作的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=设计费用×0.01%×逾期天数。
自建房设计工程合同范本
自建房设计工程合同范本一、甲方信息和乙方信息甲方(业主):________________身份证号/统一社会信用代码:______________联系地址:___________________联系电话:___________________乙方(设计单位):______________营业执照注册号/统一社会信用代码:______________联系地址:___________________联系电话:___________________二、项目基本情况1. 项目名称:________________2. 项目地点:________________3. 项目规模:________________4. 项目内容:包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水电设计、暖通空调设计等。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至项目竣工验收合格并付清全部款项之日止。
四、设计费用设计费用总额为人民币______元,支付方式如下:1. 签订合同后,甲方需支付设计费用总额的30%作为定金;2. 设计方案确定后,甲方需支付设计费用总额的40%;3. 施工图纸完成后,甲方需支付剩余的30%。
五、甲乙双方权利与义务1. 甲方有权对乙方的设计工作进行监督,有权要求乙方按照约定的时间和质量完成设计任务。
2. 乙方应按照约定的时间和质量完成设计任务,如因乙方原因导致设计延期或质量问题,乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方应按时支付设计费用,逾期未支付的,应按照国家规定支付逾期利息。
六、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
房地产项目平面设计服务合同
房地产项目平面设计服务合同一、合同背景随着城市化进程的加快,房地产行业蓬勃发展。
为了满足人们对于美好生活的需求,房地产项目的规模越来越大,设计也变得愈发重要。
平面设计作为房地产项目中不可或缺的一环,扮演着决定项目形象的重要角色。
为了确保设计质量和项目进展,房地产开发商与设计公司之间需要签订平面设计服务合同。
二、合同目的本合同旨在明确房地产开发商与设计公司之间的权利和义务,确保平面设计服务的顺利进行。
双方应本着互利共赢的原则,合作共同完成房地产项目的平面设计工作。
三、合同条款1. 服务内容:设计公司将根据房地产开发商的要求,提供房地产项目的平面设计服务,包括但不限于项目整体规划、建筑外观设计、室内设计等。
设计公司应保证设计方案的原创性和独特性。
2. 时间要求:设计公司应按照合同约定的时间节点完成设计工作。
如因设计公司原因导致延误,应承担相应的违约责任。
如因房地产开发商原因导致延误,设计公司有权要求相应的工期调整或额外费用。
3. 费用支付:房地产开发商应按照合同约定的支付方式和时间节点,及时支付设计费用。
设计公司应提供相应的发票和报销凭证。
4. 设计变更:如房地产开发商需要对设计方案进行变更,应提前书面通知设计公司,并协商确定变更事项和费用调整。
双方应在变更签订补充协议,并及时执行。
5. 设计文件归属:设计公司在完成设计工作后,应将所有设计文件归还给房地产开发商。
设计公司对设计文件享有著作权,但房地产开发商有权合理使用设计文件,包括但不限于展示、宣传等。
6. 保密条款:双方应对合作过程中涉及的商业秘密和机密信息保密,并在合同终止后继续履行保密义务。
7. 违约责任:如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
违约方应承担因违约行为给对方造成的损失,并赔偿相应的违约金。
8. 合同解除:双方协商一致,或根据法律规定解除合同的情况下,可以解除本合同。
解除合同后,双方应按照合同约定进行结算,并归还对方相关的文件和资料。
自建房别墅设计合同范本
自建房别墅设计合同范本1. 合同背景和目的本合同由业主(以下简称“甲方”)与设计师(以下简称“乙方”)签订,旨在明确自建房别墅设计相关事宜,并确保双方权益,保证设计项目成功完成。
双方本着平等、自愿、公平原则,达成以下条款。
2. 项目描述2.1 项目名称本项目名称为:自建房别墅设计。
2.2 项目地点本项目位于:(填写项目所在地)2.3 项目需求(描述详细的项目需求,包括房屋的功能、面积、风格、数量、材料要求等)3. 服务内容3.1 服务范围乙方将根据甲方的需求,提供以下设计服务:•初步设计方案•施工图设计•室内软装设计•施工现场监督支持3.2 服务交付要求乙方负责按照双方约定的时间节点,提交设计方案、施工图及相关文件,并提供技术支持直至项目完工验收。
4. 技术支持4.1 设计方案乙方将提供初步设计方案,包括平面布局、建筑外观、室内空间规划等。
4.2 施工图设计乙方将根据甲方的需求,提供详细的施工图设计,包括结构、布局、细部图纸等。
4.3 室内软装设计乙方将提供室内软装设计方案,包括选材、家具、照明、装饰等。
4.4 施工现场监督支持乙方将在施工阶段提供技术支持,监督施工过程,确保设计方案的顺利实施。
5. 付款方式5.1 总价款本项目总价款为(填写总价款)。
5.2 付款方式付款方式分为三个阶段进行:•阶段一:初步设计方案完成后支付总价款的30%;•阶段二:施工图设计完成后支付总价款的40%;•阶段三:施工完工验收后支付总价款的30%。
6. 保密条款双方承诺保护对方的商业机密及项目相关信息,并不向任何第三方透露或披露。
7. 违约责任7.1 甲方违约责任如甲方违约未按照约定支付款项或提供合作所需的相关信息材料,应向乙方支付违约金和赔偿乙方因此造成的一切损失。
7.2 乙方违约责任如乙方违约未按照约定的时间节点完成工作,应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的一切损失。
8. 争议解决双方在履行合同过程中产生的争议,应友好协商解决,协商不成的,可提交至所在法院进行解决。
农村自建房房屋设计合同
农村自建房房屋设计合同甲方(设计方):[甲方名称]乙方(委托方):[乙方名称]鉴于甲方具备房屋设计能力,并愿意为乙方农村自建房提供设计服务,双方本着相互合作、公平互利的原则,达成如下合同:一、设计内容和要求1. 乙方委托甲方进行农村自建房房屋设计,包括房屋平面布局、建筑结构、装修设计等方面。
2. 乙方需提供有关土地及规划、建设条件的相关资料,以便甲方进行设计。
3. 甲方应按照乙方的要求和预算,提供满足乙方农村自建房建设需要的设计方案。
4. 设计完成后,甲方应提供详细的设计文档,包括平面图、立面图、剖面图、设计说明等。
二、设计费用和支付方式1. 设计费用总额为人民币[金额]。
2. 设计费用由乙方承担。
3. 设计费用分两次支付:首次支付[金额]作为设计启动费用,设计完成后支付剩余款项。
4. 设计费用支付方式为[支付方式],支付时间为[支付时间]。
三、设计时间和交付方式1. 设计工作从合同签订之日起开始,预计完成时间为[预计时间]。
2. 设计图纸和文档将以电子方式交付给乙方,乙方需要提供具备打印和保存能力的设备。
四、知识产权和保密条款1. 设计方对设计过程中产生的图纸、文档和设计方案具有完全的知识产权。
2. 乙方不得将设计图纸、文档和设计方案用于商业目的,未经甲方书面同意,不得擅自传播或使用于其他项目。
3. 甲方对乙方提供的土地及规划、建设条件的资料进行保密,不得向任何第三方透露相关信息。
五、合同解除和争议解决1. 如因不可抗力等特殊情况,无法继续履行合同,双方应友好协商解除合同,已支付的费用按实际工作量进行结算。
2. 如在合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可向所在地法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同的修改或补充,应经双方当事人书面协商一致。
甲方(设计方):乙方(委托方):签字:签字:日期:日期:以上是关于农村自建房房屋设计合同的文档范例,根据实际情况进行修改和补充,以确保双方权益得到保护。
农村自建房设计合同
农村自建房设计合同《农村自建房设计合同》甲方(委托方):乙方(设计方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行农村自建房设计的相关事项,经友好协商,达成以下合同条款:一、设计项目概述1. 项目名称:__________农村自建房设计2. 项目地点:__________省(市、区)__________县(市、区)__________乡(镇)__________村3. 项目规模:建筑占地面积__________平方米,建筑总面积__________平方米4. 设计内容:包括但不限于建筑设计、结构设计、水电设计、室内设计等二、设计费用及支付方式1. 设计费用:根据项目规模、设计内容和双方协商,设计费用为人民币__________元(大写:__________________________元整)。
2. 支付方式:(1)甲方在合同签订后__________日内,向乙方支付设计费用的__________%;(2)设计完成后,甲方在验收合格后__________日内,向乙方支付设计费用的__________%。
3. 乙方开具正规税务发票。
三、设计进度及交付1. 乙方应在合同签订后__________日内完成初步设计,并提交给甲方审查;2. 甲方应在收到初步设计后__________日内提出修改意见,乙方根据甲方意见进行修改;3. 乙方应在修改完成后__________日内提交最终设计文件,包括但不限于设计图纸、设计说明、施工图等。
四、设计质量标准1. 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行设计;2. 乙方应保证设计的可行性、安全性和经济性;3. 乙方应对设计的版权、专利等知识产权负责,确保设计不侵犯他人的知识产权。
五、违约责任1. 任何一方违反合同的约定,应承担相应的违约责任;2. 乙方未按约定时间完成设计,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:设计费用的__________%乘以逾期天数;3. 甲方未按约定时间支付设计费用,乙方有权拒绝交付设计文件,并追究甲方的违约责任。
住房和城乡建设部建设工程设计合同3篇
住房和城乡建设部建设工程设计合同3篇篇1住房和城乡建设部建设工程设计合同1. 合同概述本合同由住房和城乡建设部和承包商签订,旨在规范建设工程设计的全过程,明确双方责任和权利,并确保工程质量和进度的达到预期目标。
2. 合同签订双方均应在签订合同前充分了解工程设计的要求和范围,并在签约后严格执行合同规定的内容。
合同一经签订即为双方具有法律约束力的文件,任何一方不得擅自修改合同内容。
3. 合同内容(1)工程设计范围:合同中应明确工程设计的具体范围和要求,包括但不限于建筑结构、设备安装、给排水、电气通信等。
(2)设计标准:合同中应明确工程设计应遵守的国家标准和相关法律法规,保证设计方案符合标准要求。
(3)设计费用:签订合同时双方应共同确定设计费用,并约定付款方式和进度,确保设计方按时按质完成工作。
(4)设计进度:合同中应明确工程设计的时间节点和进度安排,确保工程能按时开工、完工,不影响工程进度。
(5)设计修改:如有需要修改设计方案的情况,需得到双方的同意,并在合同中确定修改的范围和费用。
4. 合同执行工程设计应按照合同约定的内容和要求进行,确保设计质量和工程进度能够符合预期目标。
双方应建立良好的沟通机制,在设计过程中及时沟通交流,解决问题,确保设计方案的科学合理性。
5. 合同变更如因不可抗力或其他原因需要对合同内容进行修改,双方可协商一致并签订变更合同,修改原合同内容。
变更合同应明确变更的内容和原因,并记录在案。
6. 合同终止若一方违反合同规定,导致工程设计无法按时按质完成,经多次催告仍不改正的,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的法律责任。
7. 合同评估工程设计完成后,双方可协商进行合同评估,评估设计方案的合理性和实施情况,并根据评估结果进行奖惩措施。
8. 合同争议解决若在合同执行过程中发生争议,双方应通过友好协商的方式解决,如无法达成一致意见,可依法向有关部门申诉,进行调解或仲裁。
以上便是关于住房和城乡建设部建设工程设计合同的内容,双方需严格执行合同规定,确保工程设计质量和进度的实现。
房屋设计合同
房屋设计合同随着法律知识的普及,合同对我们的帮助越来越大,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是店铺为大家收集的房屋设计合同模板(精选8篇),欢迎阅读与收藏。
房屋设计合同1甲方:_________乙方:_________兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅,双方应设计事宜达成以下协议:一、甲方将房屋委托乙方设计,乙方将根据甲方的要求,结合设计原理在甲方提供所有资料________日内绘出平面布置图。
二、甲方确认平面方案,确认后,甲、乙双方签订本设计委托书,同时,甲方交付首期设计定金,金额为总设计费的_________%。
(设计费收取标准详见第六条),乙方下现场实地尽寸复合。
三、签约后,乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。
四、设计内容:设计平面方案图,全部施工图。
含配套专业:体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图,与业主沟通,审核后,双方签字定稿。
五、乙方根据立面方案制作效果图,(效果图制作收取标准详见第七条)。
六、图纸装裱要求:乙方交付壹套A3设计图纸,超出部分费用甲方自理,甲方结清设计尾款。
七、设计费收取标准:平面_________元/平方米,复式_________元/平方米,别墅_________元/平方米,本套私宅总设计费大写:_________(小写_________元),签定本协议时,甲方需交付设计定金大写:_________(小写_________元),余款于乙方交付整套A3设计图纸时结清。
八、效果图制作收取标准:标准客厅_________元/张,复式_________元/张,卧室_________元/张,本套私宅效果图制作费大写:_________(小写_________元)。
九、双方权利义务1.甲方(1)按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性,正确性及时限负责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程设计合同(民用建设工程设计合同)工程名称:工程地点:合同编号:(由设计人编填)设计证书等级:发包人:设计人:签订日期:中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局(甲方)发包人:有限公司(乙方)设计人:发包人委托设计人承担工程全部施工图及其他相关工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建设法》。
1.2国家及地方现行有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:1、设计人在签订本合同的同时应向发包人提交下列文件加盖公章的复印件(并提供原件核对):(1)企业营业执照;(2)税务登记证及组织机构代码证;(3)设计人从事本合同约定的建筑工程项目设计的工作人员名单及与名单相对应的执业资格证书;2、设计人向发包人交付的设计文件:注:(1)工程变更和设计变更,不能影响建设项目的工程进度。
(2)设计人向发包人提供的所有设计文件应该由主要设计师亲笔签名并加盖设计人的公章,否则视为设计文件不符合发包人的要求。
第五条本合同设计收费估算为人民币元整(¥00.00)(最终总价按实际建筑面积结算)。
设计费支付进度详见下表。
说明:1设计人按时提交各阶段设计文件后,发包人在本条约定期限内支付各阶段相应设计费。
2.实际设计费按实际建筑面积计算,多退少补。
3.本合同履行后,定金抵作设计费。
4.上述费用为估算费用,双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。
工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第六条双方责任6.1 发包人责任:6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性和及时性负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延。
6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费,具体计算方式,由双方协议。
6.1.4设计文件的知识产权属于发包人所有,未经发包人同意,设计人交付的设计资料及文件不得向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,设计人应向发包人支付违约金陆拾万元并赔偿发包人的全部损失。
6.1.5发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活等方面的便利条件,费用由设计人自理。
6.2设计人责任:6.2.1设计人在收到定金后10日内未开展相应的工作的,发包人可要求终止本合同,并有权要求设计人向发包人双倍返还定金。
设计人需向发包人提供3个设计方案供发包人参考,待发包人确认设计方案后,方可进行设计。
6.2.2设计人应按国家及广东省技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
如设计人提交的设计文件不符合国家或广东省相关的技术规范及标准或本合同的约定的标准,发包人有权拒付设计费,并有权要求设计人向发包人退回所收的全部款项并有权要求设计人支付违约金计人民币玖拾万元。
设计人提供的从事本合同约定工程项目设计的工作人员名单报给发包人同意后,未经发包人书面同意不得擅自变动,否则设计人应向发包人支付违约金计人民币/万元。
6.2.3设计人采用的主要技术标准是:《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定,有关工程强制性标准,国家及广东省技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,技术经济指标符合广东省建筑技术经济指标计算的有关规定。
6.2.4设计合理使用年限为年。
6.2.5设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.6设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
在设计和施工过程中,如设计人交付的设计文件不符合发包人要求,发包人有权有权设计人修改或调整,设计人不再另行收取服务费。
6.2.7设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔相应的损失并要求设计人支付人民币肆拾万元的违约金。
6.2.8在施工阶段设计人须派驻现场代表负责处理施工中的设计问题,以配合发包人对工程进行质量和进度的动态管理。
在此期间因设计人技术人员不在施工现场又未能通过其他渠道及时处理设计问题,所造成的工程进度滞延、工程质量发生问题等相关方面的损失的,由设计人向发包人赔偿。
第七条违约责任:7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,退还发包人已付的定金的90%;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量计付报酬。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期一天支付,应承担应支付金额万分之一的逾期违约金。
逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采用补救措施、免收直接受损失部分的设计费外,设计人应赔偿发包人一切损失并需向发包人支付人民币/万元的违约金。
7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收总设计费的千分之二。
如设计人延误时间超过30天时,发包人有权单方解除本合同并可要求设计人向发包人返还全部款项并支付人民币/万元的违约金。
7.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金,并赔偿甲方由此造成的损失。
7.6如设计人提供的设计文件深度达不到国家规定的深度要求,或达不到施工报建对设计文件的有关要求,或不符合设计任务书要求时,由设计人负责在 10 个工作日内修改或补充以达到要求。
如设计人经过为期 10 个工作日的修改、补充后仍未达到国家规定的深度要求、施工报建对设计文件的有关要求或符合设计任务书要求时,发包人有权单方解除本合同,并可要求设计人赔偿损失并需向发包人另行支付违约金计人民币/万元。
7.7由于设计人设计等工作失误导致工程质量事故,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
同时,设计人应赔偿发包人在事故中的实际损失并需向发包人支付违约金计人民币/万元。
第八条其他8.1发包人有权要求设计人派专人留驻施工现场进行协助配合与解决有关施工问题。
因设计问题造成施工困难,设计人无条件配合解决相关问题。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由设计人自费向有关出版部门购买。
如发包人要求设计人交付的设计资料及文件份数超过本合同第四条规定的份数,设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。
发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。
出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人提供本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意向项目所在地人民法院起诉解决。
8.8本合同一式份,发包人份,设计人份。
8.9本合同经双方签字盖章后生效。
8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。
双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等书面文件,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
8.12其他约定事项:乙方应做好与各阶段的专业设计单位的协助配合工作。
(本页无正文)发包人名称:(盖章)设计人名称:(盖章)法定代表人法定代表人或其其委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:建设行政主管部门备案:鉴证意见:(盖章)(盖章)备案号:经办人:备案日期:年月日鉴证日期:年月日第- 10 - 页共9页。