消防安装工程施工合同(法务审核版)
消防安装工程施工(合同)(法务审核版)要点.doc
消防安装工程施工合同（法务审核版）要点1. 引言本合同由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）共同订立，旨在明确双方在消防安装工程施工过程中的权责及其他相关事宜。
2. 合同背景甲方计划进行消防安装工程施工，为确保施工质量和合法合规，特委托乙方负责该项目的实施。
3. 双方权责3.1 甲方权责甲方应：提供详细的工程施工图纸及相关资料；提供合理的工期安排；提供必要的施工场地和设施；确保交付指定场地及设施的所有权。
3.2 乙方权责乙方应：根据甲方提供的图纸和资料，制定合理的施工方案；完成施工前必要的准备工作；按照甲方的要求，完成消防安装工程施工任务；做好安全施工和环境保护工作；及时整理施工现场，并保持工程质量；如施工过程中发现需修改施工方案的问题，及时与甲方商议并获得书面同意。
4. 施工质量及验收标准4.1 施工质量乙方应保证施工质量符合国家和地方相关规范标准、法律法规要求及技术规定，确保材料及设备符合质量标准，并承担相应的质量责任。
4.2 验收标准甲方有权对乙方完成的施工工程进行验收。
验收标准应符合国家和地方相关规范标准、法律法规要求及技术规定。
5. 工期、延期及终止5.1 工期双方应在合同中明确约定工期，并根据实际情况进行调整。
5.2 延期非因甲方原因导致工期延长的，乙方应承担相应责任，并按甲方要求进行赔偿。
5.3 终止若双方协商一致决定终止合同，应书面通知对方，并双方共同签署终止协议，明确各方的责任和义务。
6. 保密条款甲乙双方在合同履行中涉及到的技术、业务、市场等方面的信息，都应予以保密。
未经对方书面同意，任何一方不得将相关信息泄露给第三方。
7. 违约责任如任何一方违约，应向对方支付违约金，违约金金额应在合同中明确约定，并根据实际情况进行调整。
8. 合同变更任何对合同内容的变更、修改或补充，应由双方共同协商，并以书面形式签署补充协议并加盖公章。
9. 争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应先友好协商解决。
消防工程施工合同书(律师审定稿)
消防工程施工合同书甲方：__________________________________ 1乙方：_____________ 1依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以及本工程实际情况，甲、乙双方协商一致达成如下协议。
第1条工程概况1.1工程名称：_____________________________ 。
工程地点：__________________________________ 。
工程内容：甲方提供并经当地消防主管部门审核通过的消防设计图纸范围内所涉及到的消防工程。
承包方式：包工包料、包消防验收合格。
结算方式：总价包干。
1.2开工日期：1.3竣工日期：开工后天。
在施工过程中，如遇下列情况工期顺延:1.3.1、因甲方书面提出变更计划或变更施工图而不能继续施工；132、因甲方原因导致不能供电、供水或者未能协调好施工所需的其它必要条件；乙方应当就本条事项向甲方提出书面异议和延期时长现场签认；1.3.3、其它不可抗力的原因被迫停工；1.4合同价款：____________ 元大写人民币: ___________________ (本价款已包含全部施工内容和与施工、验收相关的费用)。
第2条合同文件适用法律和施工标准：2.1适用法律法规：现行国家有关法律、法规。
2.2适用施工标准、规范：《建筑给排水与采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002);《自动喷水灭火系统施工及验收规范》( GB50261—2005);《火灾自动报警系统施工及验收规范》( GB 50166-2007)。
第3 条图纸3.1 图纸提供日期：3.2 图纸提供套数：第4条甲方驻工地代表：第5条乙方驻工地代表：李洪成135******** 186******** 第6条甲方及乙方工作：6.1 甲方工作：6.1.1 为乙方提供施工材料、设备的堆放场地；6.1.2 为乙方提供施工水电搭接点及其施工过程中所需的便利条件；6.1.3 技术交底的时间：甲方统一安排；6.1.4 协调处理乙方与其它施工班组的配合工作；6.2 乙方工作：6.2.1 进入施工现场必须遵守甲方有关规定，遵纪守法；6.2.2 服从统一安排调度，做好各工种之间的配合；6.2.3 严格控制材料质量，杜绝不合格材料进场，接受甲方对材料的抽检，负责材料的保管和安全；6.2.4 严格按照消防相关规范及要求施工。
消防安装工程施工合同(法务审核版)要点.doc(2024精)
消防安装工程施工合同(法务审核版)要点1. 引言2. 合同背景本合同是由甲方（消防工程施工方）与乙方（消防工程委托方）共同签署，旨在明确双方义务和权益，保证工程质量和工期的达成。
3. 合同要点3.1 施工范围本合同的施工范围包括但不限于消防设施安装、检修、维护和管理工作等。
具体工作范围详见本合同附件A。
3.2 施工期限双方约定开始日期和完成日期，并明确工期的计算方法。
甲方应保证在合同约定的期限内完成施工，并通过验收程序与乙方确认。
3.3 工程变更若遇到工程变更，甲方应及时书面通知乙方，并经双方协商达成一致后方可进行变更工作。
变更后的费用、工期等事项应同时进行调整，并根据双方的签字确认后生效。
3.4 合同价款及支付方式乙方应按照合同约定和工程进展支付相应的合同价款。
甲方应提供发票和相关的资料，乙方应按时支付相应款项。
具体支付方式见本合同附件B。
3.5 工程质量要求甲方应按照相关标准和技术要求，保证施工工艺和施工质量达到合同约定的标准。
甲方应承担因施工质量问题而产生的返工、修复费用。
3.6 工程保险甲方应在施工过程中购买工程保险，覆盖施工期间发生的意外事件。
保险金额、保险责任和保险期限等细则应在合同中明确。
3.7 违约责任若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
甲方应在施工过程中确保施工安全，如因甲方的过失导致安全事故发生，甲方将承担相应的法律责任和赔偿责任。
3.8 争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
若协商不能达成一致，应依法向相关仲裁机构提起仲裁或向人民法院提起诉讼。
4. 其他事项本合同中的附件是合同的重要组成部分，与主体合同具有同等法律效力。
双方应妥善保管合同和相关文件，并严格按照合同约定履行。
合同签署日期：________甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________。
消防安装施工合同范本3篇
消防安装施工合同范本3篇篇一消防安装施工合同甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体消防安装工程内容，包括但不限于火灾自动报警系统、消防水系统、防排烟系统等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：（1）合同签订后[具体百分比]%的预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时支付[具体百分比]%的进度款；（3）工程竣工验收合格后支付[具体百分比]%的尾款。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[具体天数]日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方责任：（1）按合同要求完成工程施工；（2）确保施工过程中的安全，承担因施工造成的安全事故责任；（3）提供工程竣工验收所需的相关资料。
六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程价款，每逾期一天，应按未支付金额的[具体百分比]%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按合同要求完成工程施工，每逾期一天，应按工程总价的[具体百分比]%向甲方支付违约金。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充约定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
消防安装工程施工合同法务审核版
消防安装工程施工合同法务审核版甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根据《合同法》、《消防法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行消防安装工程施工事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：________1.2工程地点：________1.3工程内容：包括消防水系统、消防电系统、消防通风系统、消防报警系统等消防设施的安装工程。
1.4工程质量：符合国家消防设施安装工程质量验收标准及甲方要求。
第二条合同价款2.1本工程合同价款为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥____元。
2.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的30%；（4）剩余10%的合同价款作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
第三条工程期限3.1工程期限为____天，自合同签订之日起计算。
3.2因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第四条甲乙双方的权利和义务4.1甲方权利和义务：（1）提供施工所需的场地、水、电等条件；（2）负责办理消防安装工程所需的报批、验收等手续；（3）对乙方施工过程中的质量、进度进行监督；（4）按合同约定支付合同价款。
4.2乙方权利和义务：（1）按照国家消防设施安装工程质量验收标准及甲方要求进行施工；（2）确保工程质量和安全，承担施工过程中的安全事故责任；（3）按照合同约定的工期完成工程；（4）配合甲方办理消防安装工程所需的报批、验收等手续。
第五条工程验收5.1工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程竣工资料。
5.2甲方应在收到竣工资料后____天内组织验收，并将验收结果通知乙方。
5.3验收合格后，双方签署工程验收报告。
(精)消防安装工程施工合同(模板)(法务审核版)
(精)消防安装工程施工合同(法务审核版)1. 合同背景该消防安装工程施工合同（简称“合同”）由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）共同缔结，双方在平等自愿、互利共赢的基础上，根据相关法律法规的要求，就消防安装工程的施工事宜达成如下协议。
2. 项目概述甲方是一家拥有一定规模和资金实力的企业，需要进行消防安装工程。
乙方是具备相关资质和经验的消防工程公司，具备承接并完成该项目的能力。
2.1 工程内容本次消防安装工程的主要内容包括但不限于：•消防系统设计与施工•消防设备采购与安装•消防管道安装与连接•消防电气线路铺设与调试•消防设备维护与保养2.2 工程时间工程开始时间为合同签订之日起，预计工期为X个月，具体时间根据实际施工情况确定。
2.3 工程费用本次工程费用为人民币X元（大写：人民币X元整），费用构成包括但不限于消防设备采购费、劳务费、材料费等。
3. 甲方权利和义务3.1 权利甲方有权：•要求乙方按照合同约定提供施工服务•对乙方施工过程进行监督和检查•合理扣减工程款项3.2 义务甲方需：•提供工程需要的相关资料和场地，并保证其合法性和安全性•按照合同约定及时支付工程款项•配合乙方的工程施工和检查工作4. 乙方权利和义务4.1 权利乙方有权：•根据合同约定要求甲方提供工程所需资料及相关支持•按照合同约定获得相应的工程款项•对工程进行监督和管理4.2 义务乙方需：•按照设计方案进行消防安装工程施工•使用符合国家标准和规范的材料和设备•按时交付合格的工程成果•进行合理的工程进度管理和成本控制5. 工程验收和维护5.1 验收标准在工程完成后，甲方有权对工程进行验收。
验收标准应符合国家相关法律法规和技术标准的要求。
如发现不符合验收标准的情况，乙方应配合整改至符合标准为止。
5.2 维护责任乙方对工程完成后的维护负有责任，确保工程保持正常运行和使用。
维护期限为工程验收合格后的X个月。
6. 违约责任6.1 甲方违约责任如甲方违约，包括但不限于未按照合同约定支付工程款项、未按时提供相关支持等，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为合同总金额的X%。
消防安装工程施工合同 5篇
消防安装工程施工合同5篇消防安装工程施工合同1甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程，根据《中华人民共和国经济合同法》之规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程情况：1、工程名称：__________________________。
2、安装施工范围：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。
3、施工期限：自签订本合同之日起_____天。
乙方_____年_____月_______日按时进场施工，进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。
逾期不能完工，每拖延一天工期罚款________元。
4、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单（要注明产地品牌、规格型号、价格）:______________________________。
5、承包安装施工方式：包工包料。
二、质量标准要求：1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。
选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍，各项目施工队长必须固定并常驻工地。
2、乙方必须严格按合同规定，使用甲方认可的《_________消防工程产品报价表》中确定的产品品牌、规格、型号（所用消防产品必须是目前最新款国标产品），按照甲方图纸，国家标准规范、消防规范安装，保证施工质量。
3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品，按规范制作。
吊针、吊架垂直牢固不松动。
4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装，消火栓、按钮、层显等墙面安装设备，安装前须先向甲方确认安装位置。
穿线管顺梁底走，缚设在梁底面上。
5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管，安装平整、不下垂、不歪邪，所有喷淋管整齐划一。
接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正，穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。
消防安装工程施工合同范本9篇
消防安装工程施工合同范本9篇第1篇示例：消防安装工程施工合同甲方（委托方）：（单位名称）乙方（承包方）：（单位名称）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规，甲、乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就甲方委托乙方进行消防安装工程的施工事宜，经友好协商，达成如下协议，以兹信守：一、工程基本情况甲方委托乙方进行消防安装工程的施工，施工地点为（详细地址），工程范围包括（具体工程内容），工程预算金额为（具体金额），工程工期为（具体工期）。
二、施工要求1. 乙方应按照本合同规定的工程范围和质量要求，全面负责施工工程的测量、施工图纸的编制、施工现场的施工组织和协调等所有工程过程。
2. 乙方应派遣具备相应资格和经验的技术人员，保证施工过程符合国家法律法规和消防安全标准。
3. 乙方应按时保质地完成消防安装工程施工任务，并保证工程质量符合国家标准和合同约定。
三、费用支付1. 甲方应按照施工进度和质量验收情况，及时向乙方支付工程款。
施工款支付方式为（具体支付方式）。
2. 如因乙方施工不合格，甲方有权暂停支付相应款项，并要求乙方进行整改，直至合格为止。
四、竣工验收和质量保证1. 施工结束后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
验收合格后，双方签订竣工验收书，并予以盖章。
2. 在保修期内，如发现乙方施工质量问题，乙方应免费进行维修或更换。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相关责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 如因甲方原因导致工程延误或其他问题，甲方应承担相关责任。
六、合同变更和解释1. 未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更合同内容。
2. 因施工需要对合同内容进行变更的，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。
七、合同解除1. 在未完成工程范围的情况下，任一方不得擅自解除合同。
2. 若因不可抗力因素致使工程无法继续进行，双方可协商解除合同。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。
消防安装施工合同范本
甲方（以下简称“业主”）：
乙方（以下简称“施工方”）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方消防安装施工工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下协议：
一、工程内容
1.1乙方根据甲方的要求，负责消防安装施工工程的设计、施工、验收及保修等工作。
代表（签名）：__________代表（签名）：__________
签订日期：__________签订日期：__________
1.2工程包括但不限于：消防水池、消防泵房、消防喷淋系统、消防报警系统、疏散指示系统、消防通讯系统等设施的安装、调试及验收。
二、工程质量
2.1乙方应按照消防安装施工工程的施工图纸、技术规范和标准要求进行施工，确保工程质量。
2.2乙方应选用符合国家标准的消防设备和材料，并对其质量负责。
2.3工程验收合格后，乙方应按合同约定对工程进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算。
六、争议解决
本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他约定
7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
7.2双方应遵守国家有关法律法规，严格执行合同约定，共同维护双方的合法权益。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总额的20%；
（4）剩余的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方支付给乙方。
4.2乙方应开具合法的税务发票，甲方依法予以报销。
五、违约责任
5.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
消防安装工程施工合同范
消防安装工程施工合同范
r
一、合同双方信息
甲方（业主）：[甲方全称]
乙方（承包商）：[乙方全称]
二、工程概述
1. 工程地点：[具体地址]
2. 工程内容：包括但不限于消防系统的安装、调试及验收等工作。
3. 工程规模：根据实际建筑面积和需求确定。
4. 工期要求：自合同签订之日起[具体天数]天内完成。
三、工程质量标准
乙方必须严格按照国家及地方相关消防法规和标准执行，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
四、合同金额
1. 工程总造价：[具体金额]元。
2. 付款方式：分阶段支付，具体支付时间点和比例由双方协商确定。
五、施工管理
1. 乙方应制定详细的施工计划，并在施工过程中严格遵守。
2. 甲方有权监督乙方的施工进度和质量，如发现问题有权要求乙方及时整改。
3. 双方应共同遵守安全生产规定，确保施工现场安全无事故。
六、变更与调整
如遇设计变更或现场条件变化，乙方应及时通知甲方，双方协商一致后方可进行调整。
七、违约责任
任何一方未履行合同约定的义务，均构成违约，应承担相应的违约责任。
八、争议解决
合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他条款
双方可根据具体情况约定其他必要的条款。
十、附则
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
消防安装工程施工合同(律师审核版)
消防安装工程施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建筑法》等相关法律法规的规定，结合本工程具体实际情况，双方达成如下合同条款，以供发包人、承包人双方共同遵守：第一条工程概况1.1、地理位置：1.2、建设规模：总建筑面积万m2第二条工程承包范围及内容本工程主要承包范围及内容按以下第2.1—2.12条款确定,包括：室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警及联动系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火卷帘系统、干粉灭火器、动力配电系统等，以发包人审核确定的优化设计的施工图纸为准，并保证通过消防验收：2.1消防水部分：2.1.1室外消火栓系统安装:从室外市政给水管的消防专用水表表后（不含水表安装）至整个室外消火栓管网安装，包括各类阀门、管网、室外消火栓等安装。
2.1.2室外消防取水口系统安装：从室外消火栓泵吸水口起至室外消防取水栓止的整个图示部分的安装，包括各类阀门、管网、室外消火栓泵、室外消防取水栓等安装。
2.1.3室内消火栓系统安装：从室内消火栓泵吸水口起整个室内消火栓系统图示部分，包括各类阀门、管网、室内消火栓泵、室内消火栓、消火栓水泵接合器等安装。
2.1.4自动喷淋系统安装：从喷淋泵吸水口起至喷淋末端试水装置止所有图示部分的安装，包括各类阀门、管网、喷淋泵、喷淋泵接合器、喷头及附件等安装。
2.1.5室内消防水池及屋顶消防水箱安装：包括水池、水箱进水管安装（从专用消防水表起至液位控制阀止的所有管道阀门安装，但不包括水表安装。
）；水池、水箱的透气管、排空管、溢流管等所有附件的安装；水箱安装，但不包括消防水池施工。
2.2强电动力部分：2.2.1柴油发电机组及柴油发电机低压配电屏安装:包括柴油发电机组到柴油发电机低压配电屏的所有配管、配线、电缆、桥架和柴油发电机低压配电屏的安装（不含柴油发电机组安装）。
2.2.2所有风机双电源配电系统安装：从专用配电房的配电屏（包括柴油发电机低压配电屏）出线起至设备末端止的所有配管、配线、电缆、桥架和双电源配电箱等的安装。
消防安装工程施工合同协议书法务审核版
消防安装工程施工合同协议书法务审核版文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-XXXXXXX消防建设工程施工合同消防建设工程发包方(甲方全称)：(以下简称甲方)承包方(乙方全称)： (以下简称乙方)甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，经友好协商，在完全清楚、理解本合同及工程状况、存在问题的基础上，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就XXXXX消防建设工程施工相关事宜达成一致，订立本合同，以供双方共同信守执行。
第一条、工程概况1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、工程内容：按甲方提供的通过消防审查合格的图纸范围内的消防工程及预算清单工程量，按图施工及调试合格并通过消防验收。
第二条、工程承包范围、内容2.1、工程承包范围:按甲方及消防主管部门审核合格确认的图纸进行施工。
含滇中XXXXX消防建设工程的室内消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统，本施工合同以报送消防部门审批合格后的图纸及预算清单作为工程量和施工依据。
室内消火栓系统以整个消火栓系统的工程内容为本次合同的施工范围，不含室外管道及消防泵房安装工程。
喷淋系统以整个喷淋系统的工程内容为本次合同的施工范围，不含室外管道及泵房安装工程。
自动报警系统以整个消防自动报警系统的工程内容为本次合同的施工范围，含消防控制中心主机。
2.2、工程承包内容：按甲方及消防主管部门审核确认的备案图纸、消防规范、图纸会审记录、招标答疑会议纪要、设计变更通知、施工方案、工程预算书及甲方要求，结合现场具体情况完成以下内容：消防栓系统管道安装包括：套管预埋、开孔；管道及接头零件安装；管道阀门安装；水压试验；管卡及管道支架的制作安装；管道支架防锈刷漆及管道刷油；各埋地镀锌钢管的安装及防锈、防腐处理；消火栓箱安装；系统调试及验收；施工图纸和工程量清单包括的内容。
消防安装工程施工合同范本3篇
消防安装工程施工合同范本3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要实施消防安装工程项目，乙方具备相关施工资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________消防安装工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：本工程包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统等消防设备的安装、调试及验收等工作。
二、合同工期1. 开工日期：自合同签订之日起____天内开始施工。
2. 竣工日期：自开工之日起____天内完成施工。
三、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收，并向甲方提交验收申请。
3. 甲方收到乙方的验收申请后，应在____天内组织相关部门进行验收。
4. 若验收不合格，甲方应书面通知乙方整改，乙方应在规定时间内完成整改并重新申请验收。
四、工程造价与支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款。
（2）工程完工并通过验收后，甲方支付乙方工程总造价的____%。
（3 结余款项待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
3. 工程保修期：自工程验收合格之日起____年。
五、甲方责任与义务1. 甲方应按时支付工程款，确保工程进度。
2. 甲方应提供施工所需的水电等资源，并承担相关费用。
3. 甲方应提供施工场地的使用权限，确保乙方顺利施工。
六、乙方责任与义务1. 乙方应按时开工，确保工程进度和质量。
2. 乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。
3. 乙方应对施工材料进行严格把关，确保工程质量。
4. 乙方应做好工程资料的整理与归档工作。
消防安装工程施工合同(法务审核版)
消防安装工程施工合同(法务审核版)1. 引言本合同一经双方签署后立即生效，双方应严格按照合同约定履行各自的责任，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 范围本合同的工程范围包括但不限于：•设计方案制定和审查•材料采购和提供•设备安装和调试•工程验收和移交具体的工程范围和施工任务将在后续的附件中详细说明。
3. 价格和付款方式3.1 价格•合同总工程款为元（人民币），以大写壹拾伍万元整表示。
•工程款分解如下：–前期工程款（%）：元（人民币）–中期工程款（%）：元（人民币）–后期工程款（%）：元（人民币）3.2 付款方式•业主应按照合同约定按时付款，付款方式为：–预付款支付比例：%–进度款支付比例：%–竣工验收后支付比例：%–合同尾款支付比例：%4. 设计和施工标准4.1 设计标准•设计方案应符合国家相关标准和规范，如x标准、x规范等。
4.2 施工标准•施工过程应按照设计方案进行，确保施工质量和安全。
5. 工期•工程起止时间：年月日至年月日。
•工期为个月，具体施工节点和里程碑将在后续的施工计划中详细确定。
6. 保修责任•承包商在竣工验收后对消防安装工程提供免费保修期为个月。
保修期内，如发现施工质量问题或设备故障，承包商应及时进行维修或更换。
7. 违约责任7.1 业主违约责任•若业主未按时支付工程款，则承包商有权暂停工程施工，直至付清欠款并支付相应的滞纳金。
7.2 承包商违约责任•若承包商未按合同约定完成工程施工，业主有权要求承包商继续履行合同义务，并可以要求支付相应的违约金。
8. 合同解除8.1 合同解除的情况•双方一致同意解除合同•未经对方同意，一方单方解除合同8.2 解除后的责任和处理•解除合同后，双方应按照合同约定处理未完成的工程和已支付的款项。
9. 争议解决•凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，应通过友好协商解决。
若无法协商解决，应提交仲裁委员会进行仲裁。
10. 合同变更和补充•如需对合同内容进行任何修改或补充，双方应通过书面形式达成一致，并且补充协议应作为本合同的附件。
消防安装工程施工合同(法务审核版)
XXXXXXX消防建设工程施工合同XXX消防建设工程工合同发包方(甲方全称)：(以下简称甲方)承包方(乙方全称)：(以下简称乙方)甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，经友好协商，在完全清楚、理解本合同及工程状况、存在问题的基础上，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就XXXXX消防建设工程施工相关事宜达成一致，订立本合同，以供双方共同信守执行。
第一条、工程概况1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、工程内容：按甲方提供的通过消防审查合格的图纸范围内的消防工程及预算清单工程量，按图施工及调试合格并通过消防验收。
第二条、工程承包范围、内容2.1、工程承包范围:按甲方及消防主管部门审核合格确认的图纸进行施工。
含滇中XXXXX消防建设工程的室内消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统，本施工合同以报送消防部门审批合格后的图纸及预算清单作为工程量和施工依据。
2.1.1、消火栓系统合同类别建安类合同编号签约日期年月日签约地点合同主题。
工程地点发包方承包方室内消火栓系统以整个消火栓系统的工程内容为本次合同的施工范围，不含室外管道及消防泵房安装工程。
2.1.2、自动喷淋系统喷淋系统以整个喷淋系统的工程内容为本次合同的施工范围，不含室外管道及泵房安装工程。
2.1.3、火灾自动报警系统自动报警系统以整个消防自动报警系统的工程内容为本次合同的施工范围，含消防控制中心主机。
2.2、工程承包内容：按甲方及消防主管部门审核确认的备案图纸、消防规范、图纸会审记录、招标答疑会议纪要、设计变更通知、施工方案、工程预算书及甲方要求，结合现场具体情况完成以下内容：2.2.1、消防栓系统消防栓系统管道安装包括：套管预埋、开孔；管道及接头零件安装；管道阀门安装；水压试验；管卡及管道支架的制作安装；管道支架防锈刷漆及管道刷油；各埋地镀锌钢管的安装及防锈、防腐处理；消火栓箱安装；系统调试及验收；施工图纸和工程量清单包括的内容。
通用范文(正式版)(精)消防安装工程施工合同(法务审核版)
(精)消防安装工程施工合同(法务审核版)1. 引言本消防安装工程施工合同（简称“合同”）由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）共同签订。
根据双方自愿、平等、公正的原则，甲方聘请乙方作为施工方，共同完成消防安装工程项目。
2. 项目范围2.1 本合同的项目范围包括但不限于：消防设备的供应、安装和调试；消防系统的设计、施工和维护；消防设计图纸的编制和审查；相关设备的保养和维修。
2.2项目的具体工作内容和进度将在双方签订本合同后，在合同附件中详细规定。
3. 金额及付款方式3.1总金额：本项目的总金额为（具体金额），包括但不限于材料费、人工费、运输费、技术服务费等。
3.2付款方式：甲方按合同总金额的（具体比例）在乙方开始施工后（具体天数）内支付第一笔款项，剩余金额将根据实际工作进展情况，在验收合格后一次性支付。
3.3付款方式的具体细则将在双方签订合同后，在合同附件中详细规定。
4. 工期和延期责任4.1工期：乙方承诺在本合同生效后的（具体天数）内完成工程施工。
具体工期将在合同附件中详细约定。
4.2延期责任：若乙方无故延误工期，甲方有权要求乙方支付每延误一天工程总金额（具体比例）作为违约金。
4.3不可抗力：若发生不可抗力事件导致项目延误，乙方须及时通知甲方，并提供证明。
在此情况下，双方应友好协商，并根据实际情况调整工期和付款事宜。
5. 质量保证和责任5.1质量保证：乙方承诺施工过程中严格按照设计要求和相关标准进行操作，保证施工质量符合法律规定。
5.2责任：乙方承诺对施工质量负责，并在工程竣工验收合格后，提供（具体时间）的免费维护保修服务。
5.3索赔：若因乙方施工不合格导致损失，甲方有权向乙方提出索赔要求，乙方应当承担相应的责任。
索赔金额将由双方友好协商确定。
6. 合同解除6.1 协商解除合同：在情况下，双方可协商解除合同：经双方协商一致；因不可抗力事件导致无法履行合同；出现违约行为且无法达成解决方案。
6.2 违约解除合同：在情况下，甲方有权单方面解除合同：乙方严重违反合同条款；乙方未在约定的时间内完成工程施工。
消防安装工程施工合同(模板)(法务审核版)
消防安装工程施工合同（法务审核版）1. 合同背景与目的本消防安装工程施工合同（简称“合同”）由双方（简称“甲方”和“乙方”）在平等自愿的基础上，根据有关法律法规的规定，就消防安装工程施工事宜达成如下协议。
本合同的目的是为了确保施工过程中的法律合规性，保障双方的权益。
2. 合同条款2.1 项目概述甲方委托乙方进行消防安装工程施工，具体项目概述如下：工程名称：（填入具体工程名称）工程地点：（填入具体工程地点）工程范围：（详细描述工程范围，包括工程内容、施工要求等）2.2 合同期限本合同的施工期限为（填入合同施工期限，包括起始日期和终止日期）。
2.3 合同价格与支付方式甲方向乙方支付的总工程款金额为（填入具体金额），支付方式如下：第一阶段工程款支付：（填入支付方式和金额）第二阶段工程款支付：（填入支付方式和金额）最后一阶段工程款支付：（填入支付方式和金额）2.4 各方责任与义务2.4.1 甲方责任与义务•甲方应按约定时间支付工程款；•甲方应向乙方提供必要的施工条件和相关文件；•甲方应配合乙方进行施工检查和验收。
2.4.2 乙方责任与义务•乙方应按照合同要求进行施工，并保证施工质量符合相关法律法规和标准要求；•乙方应按时完成施工并移交项目给甲方；•乙方应保管好施工设备和材料，妥善使用和保护施工现场。
2.5 变更与解除合同本合同可根据双方协商一致随时进行变更，变更事项应以书面形式确认。
如遇情况，甲乙双方均有权解除合同：本合同约定的工程未能如期完成，且延期时间超过合同约定的延期期限；甲方或乙方严重违反本合同的约定，导致合同无法履行。
2.6 保密条款甲乙双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密或保密信息予以保密，并在合同解除或终止后继续履行保密义务。
2.7 纠纷解决方式甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不能解决，可向合同签订地的仲裁机构申请仲裁，也可以向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。
消防安装工程施工合同范本3篇
消防安装工程施工合同范本3篇篇1合同编号：XXXXXX发包方（甲方）：__________承包方（乙方）：__________鉴于甲方需要建设消防安装工程，经双方友好协商，就乙方承揽该工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________消防安装工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程范围：包括自动喷水灭火系统、消火栓系统、火灾自动报警系统等的安装。
具体内容详见附件一《工程内容清单》。
二、合同价款及支付方式1. 本消防安装工程的合同总价为人民币大写______元整（￥______元）。
此价格包含人工费、材料费、机械费及其他相关费用。
2. 付款方式：本合同签订后，甲方按以下比例向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款；（2）工程完工并通过初步验收后，甲方支付乙方合同总价的______%；（3）工程通过消防验收并取得合格证书后，甲方支付乙方剩余的______%款项。
三、工期及质量保证1. 工程开工日期：______年______月______日，竣工日期：______年______月______日。
如有特殊情况需调整工期，双方应友好协商解决。
2. 乙方应按照国家和地方现行相关规范、标准进行施工，确保工程质量。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方负责无偿修复。
四、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的场地、电源等基本条件。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合约定。
五、乙方责任1. 乙方应按照合同约定完成消防安装工程的施工任务，确保工程质量。
2. 乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。
3. 乙方应对所承揽的工程进行保修，保修期为一年。
保修期内如出现质量问题，乙方负责免费维修。
六、工程变更及调整1. 若工程内容发生变更，双方应签订书面变更协议，明确变更的内容及相应的合同价款调整。
2. 若因甲方原因导致工程停工，甲方应承担相应的损失。
消防安装工程施工合同范本3篇
消防安装工程施工合同范本3篇篇1消防安装工程施工合同范本甲方：（委托人全称）乙方：（承接人全称）鉴于甲方拟进行消防设施安装工程的承接，为明确双方权利义务，特订立本合同。
经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方进行消防设施安装工程，工程名称为（工程名称）。
第二条工程内容1. 本工程包括消防设施的设计、安装、调试以及相关的监理工作。
2. 甲方提供的资料齐全、准确，乙方应严格按照设计方案和施工图纸进行施工。
3. 工程竣工后，乙方应按照规定进行检测，确保消防设施的正常运行。
4. 工程完工后，乙方应对工程进行交底，向甲方负责人详细介绍设施使用方法和注意事项。
第三条工程报价1. 乙方应向甲方报告施工方案和工程报价，双方达成一致后签订正式合同。
2. 工程报价包括设计费、施工费、材料费、劳务费用等相关费用。
3. 若因设计方案变更或其他原因导致工程费用发生变化，双方应重新商定费用并签订补充合同。
第四条工期要求1. 工程总工期为（工期），按规定时间节点完成各项施工工作。
2. 若因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应提前向甲方书面报告，并双方友好协商解决。
第五条施工要求1. 乙方应按照国家相关规定和标准进行施工，确保施工质量达到要求。
2. 施工期间应保证施工现场整洁，遵守安全生产规定，确保施工人员安全。
3. 如发生施工质量问题，乙方应及时进行整改，并承担相应责任。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行验收，确保消防设施安装工程符合规定标准。
2. 如验收合格，双方签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并重新邀请甲方进行验收。
第七条质保期工程竣工后，乙方负责提供维修保养指导，并提供一定时限的质保期。
第八条保密条款双方应对合同及工程相关资料保密，未经双方书面同意，不得向外泄露。
第九条违约责任如因一方违反合同规定，给对方造成损失，应承担相应赔偿责任。
第十条合同解决争议在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；如不能协商解决，应提交相关部门或仲裁机构处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXXXXX消防建设工程施工合同XXXXXX消防建设工程施工合同发包方(甲方全称)：(以下简称甲方)承包方(乙方全称)：(以下简称乙方)甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，经友好协商，在完全清楚、理解本合同及工程状况、存在问题的基础上，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就XXXXX消防建设工程施工相关事宜达成一致，订立本合同，以供双方共同信守执行。
第一条、工程概况1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、工程内容：按甲方提供的通过消防审查合格的图纸范围内的消防工程及预算清单工程量，按图施工及调试合格并通过消防验收。
第二条、工程承包范围、内容2.1、工程承包范围:按甲方及消防主管部门审核合格确认的图纸进行施工。
含滇中XXXXX消防建设工程的室内消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统，本施工合同以报送消防部门审批合格后的图纸及预算清单作为工程量和施工依据。
2.1.1、消火栓系统室内消火栓系统以整个消火栓系统的工程内容为本次合同的施工范围，不含室外管道及消防泵房安装工程。
2.1.2、自动喷淋系统喷淋系统以整个喷淋系统的工程内容为本次合同的施工范围，不含室外管道及泵房安装工程。
2.1.3、火灾自动报警系统自动报警系统以整个消防自动报警系统的工程内容为本次合同的施工范围，含消防控制中心主机。
2.2、工程承包内容：按甲方及消防主管部门审核确认的备案图纸、消防规范、图纸会审记录、招标答疑会议纪要、设计变更通知、施工方案、工程预算书及甲方要求，结合现场具体情况完成以下内容：2.2.1、消防栓系统消防栓系统管道安装包括：套管预埋、开孔；管道及接头零件安装；管道阀门安装；水压试验；管卡及管道支架的制作安装；管道支架防锈刷漆及管道刷油；各埋地镀锌钢管的安装及防锈、防腐处理；消火栓箱安装；系统调试及验收；施工图纸和工程量清单包括的内容。
2.2.2、自动喷淋系统喷淋系统管道安装包括：套管预埋；管道及接头零件安装；管道阀门安装；信号闸阀安装及与消防报警系统相连；水流指示器安装及与消防报警系统相连；湿式报警阀、压力延时器及水力警铃安装；末端试水装置安装；水压试验；管网冲洗；管卡及管道支架的制作安装；管道支架防锈刷漆及管道刷油；各埋地镀锌钢管的安装及防锈、防腐处理；喷头安装；系统调试及验收；施工图纸和工程量清单包括的内容。
2.2.3、火灾自动报警系统消防报警系统安装包括：套管预埋；难燃塑料电线管暗敷；报警、联动控制电缆电线的敷设；支架的制作安装；支架防锈刷漆；消防报警系统主机安装；各探测头、模块、按钮、警铃、联动控制等安装；系统调试及验收；施工图纸和工程量清单包括的内容。
第三条、工程承包方式本工程发包采取：包工包料、包质量、包机械、包安装、包工期、包安全、包防火、包产品保护、包验收合格。
第四条、合同工期4.1、合同总工期：日历天（含国家法定节假日）本工程计划工期自年月日开工至年月日完工移交。
如有变化，以甲方书面通知为准。
合同工期（节假日、雨天等均已包括在内）；以甲方书面通知开工日期为准，由于消防工程的特殊性是以总承包的土建及装修进度为依据，所以在施工过程中，甲方应协调各方给乙方留出相应的施工时间，以保证消防安装工程的顺利施工。
4.2、竣工日期为消防工程安装完毕并通过甲方签认及消防部门验收的日期，因甲方责任或无法有效提供工作面的因素，乙方书面提出申请甲方批准同意后工期可顺延。
乙方在完成工程后提请甲方签认，如7日内甲方不组织签认的视为认可签认。
第五条、合同总价、计价方式及结算办法5.1、合同暂定总价款（人民币；含税）工程造价为人民币小写：元；大写：元。
5.2、图纸及本合同承包范围外增加、签证工程的结算办法：因设计修改、增加工作或其他原因产生的签证工程，经甲方审核确认后进行调整，仍按云南省2004安装定额及同期市场造价信息进行结算。
人工价差调整按签证工程实际施工期间楚雄市信息人工价，机械、辅材价差不做调整。
第六条、质量要求6.1、主要材料及设备质量6.1.1、乙方采购的材料和设备应符合设计和规范要求，并附有合格证，经甲方或监理工程师检查认可后进场。
6.1.2、乙方使用于本工程的材料和设备品牌必须是国家规定的质量标准检验合格的产品，并有产品合格证和使用维护说明书，并在产品的显著位置固定标有厂名，产品型号等内容的铭牌。
6.2、工程质量6.2.1、乙方应保证施工质量达到规范及消防部门验收备案要求的合格标准。
6.2.2、乙方应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为甲方提供必要的试验资料和原始记录。
隐蔽部位具备覆盖条件后，乙方自检完成填写《隐蔽工程验收单》，通知甲方在约定的期限3日内检查，经甲方或监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收单上签字后，乙方进行下一道工序；甲方或监理人检查确认质量不合格的，乙方应在甲方或监理人指定的时间内修整返工后，由甲方或监理人重新检查。
第七条、工程验收及保修7.1、按现行国家有关标准及规范要求达到合同约定的质量标准，验收适用标准、规范(包括但不限于以下)：GBJ16－87《建筑设计防火规范》；GB50045－95《高层民用建筑设计防火规范》(2001版)GB50084－2001《自动喷水灭火系统设计规范》；GB50261－96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》；GB50166－98《火灾自动报警系统设计规范》；GB50166－92《火灾自动报警系统施工及验收规范》。
7.2、乙方在消防安装工程竣工前5日将验收日期以书面形式通知甲方。
7.3、在竣工验收中，发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，由此造成的一期直接和间接费用和工期由乙方负担。
7.4、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量、费用和工期责任由甲方负责。
7.5、验收完成后，乙方为甲方提供消防工程防护设备产品合格证、隐蔽工程记录、竣工验收记录、产品使用说明书和质量保证书各1份。
7.6、保修期自《工程竣工验收备案表》认可的竣工日期之日起计2年内。
在保修期内，如因乙方原因导致质量问题需返工或维修的，返工费、维修费由乙方承担；非因乙方原因造成质量问题由乙方负责维修，由责任方承担维修费用。
7.7、甲方负责组织提供设计单位、监理单位、总承包方、空调水电单位及消防单位的相关审查合格的资料（盖章）及竣工图纸。
第八条、工程款支付8.1、工程款支付方式：合同签订后10个工作日甲方预付乙方工程款30%，乙方喷淋管及消火栓管道施工完毕甲方支付乙方总工程款30%，待全部施工完毕由消防中介机构检测合格后甲方支付乙方总工程款的20%；余款待消防部门验收合格并取得《消防合格意见书》后10个工作日留下3%保修金付清。
8.2、尾款支付：本工程保修期2年期满15天内，无质量问题，结清全部结算总价的3%（保修金）。
第九条、双方责任及义务9.1、甲方责任9.1.1、指派甲方驻工地代表为项目负责人，行使合同中约定的“甲方代表”权力和职责，负责施工期间的施工质量、安全文明、协调管理，并负责设备工程的初验、验收和签证等工作；如项目负责人变更须及时书面通知乙方。
9.1.2、向乙方提供审定的施工图纸和以书面形式向乙方提供有关技术交底资料。
9.1.3、通知乙方并协商安排施工计划；甲方在收到乙方提交的安装施工组织方案后五个工作日内完成审核。
9.1.4、甲方须提供施工场地，并保证运输道路、安装场地必须通畅。
施工用电、临时配合设备（塔吊、人货梯、提升架等）及支撑材料等由乙方与总包方自己协商解决。
9.1.5、甲方须按乙方提供的施工技术交底资料进行协调施工，并配合乙方设备就位。
9.1.6、隐蔽工程的验收，甲方应在收到乙方验收申请后3个工作日内组织验收，如无故拖延，视为认可。
9.1.7、按照合同约定的付款方式向乙方支付合同款项。
9.1.8、甲方有权根据设计单位和有关主管部门的要求，向乙方提出调整或变更本合同设备产品的数量或型号，经主管部门批准后，提前两天书面通知乙方；并按变更后双方协议或签证进行履行。
9.1.9、在具备验收条件的情况下，甲方应在收到乙方提交的工程验收资料一式四份（竣工图纸由乙方负责整理、确认、盖竣工图章）后十个工作日内对工程组织验收(相关竣工资料及竣工图所需费用已含在合同价款中，甲方不再另行支付)；验收合格后按合同约定办理结算。
9.2、乙方责任9.2.1、乙方委派为施工负责人，负责施工期间的施工质量、安全文明、配合管理，并参与设备工程的初验、验收和签证等工作；如施工负责人变更须及时书面通知甲方。
9.2.2、按甲方所提供的施工图纸、图纸会审记录、设计变更通知、施工方案及甲方要求并结合现场具体情况完成工作。
9.2.3、分部工程安装完毕后，由乙方组织自检，自检合格后由乙方报甲方及监理单位申请隐蔽验收。
隐蔽工程的验收，乙方须提前一个工作日通知甲方组织验收。
9.2.4、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方及总包单位施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。
如有因违反规定造成的责任事故，责任由乙方自行承担。
9.2.5、乙方须按甲方的工程要求，向甲方提供现场施工有关技术交底资料和安装施工方案，并在甲方发出开工指令单后五个工作日内提交。
9.2.6、乙方应在甲方有效通知期内进场配合施工，如因场地或环境条件不具备的必须通知甲方，并作出协商处理。
9.2.7、如因设计单位和主管部门的要求，甲方提出合同设备数量、型号的调整或变更，且是符合人防规范的，乙方应按实际情况积极配合甲方，给予协商办理。
9.2.8、乙方有义务向甲方施工现场提供有关安装施工配合的技术指导服务。
9.2.9、在施工过程中因乙方责任造成的停工、返工，材料及器材、人工的损失等均由乙方承担。
9.2.10、按合同约定、根据甲方的工期要求完成设备制造和安装工程并调试合格，并对成品及设备进行必要保护。
在正式移交甲方前造成的损失由乙方负责。
9.2.11、协助办理该工程施工报建等有关行政手续。
9.2.12、在本合同工程竣工后，具备验收条件的情况下，乙方应及时向甲方提交的工程验收资料；验收合格后按合同约定办理结算。
9.2.13、负责协调与供应各市政专业(或独立)分包商的水电接驳点、现场内有盖仓库与临时设施；提供现场具备的设备、仪器、设施及人员，配合发包人的直接委托方开展工作。
9.2.14、在采购有关材料、设备前，乙方必须先提供样板并经设计人员、甲方确定后方能购买。
9.2.15、图纸的修改，必须由甲方联系设计人确定，乙方不得擅自要求设计人员修改图纸。
第十条、违约责任10.1、除不可抗力（战争、天灾等）外，甲、乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担全面违约责任。