2020年《一级建筑师之工程法规 》提高练习试题含答案共200题(15)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规 》重点试题练习含答案共200题(5)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》重点试题练习含答案共200题(5)本资料精选选择题500题1．《招标投标法》属于()。
A.民商法B.行政法C.经济法D.社会法【答案】A2．项目经理是施工企业的()。
A.法定代表人B.法定代理人C.委托代理人D.指定代理人【答案】C参考解析：《民法通则》第38条规定：“依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人，是法人的法定代表人”;第64条规定：“委托代理人按照被代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权”。
施工企业的工程项目负责人即项目经理，是接受企业法定代表人的委托，在授权范围内以施工企业的名义独立从事施工管理活动，其后果由施工企业承担。
故C为正确选项。
3．某办公楼未经竣工验收，业主即投入使用。
两年保修期届满后，发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是()。
A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.承租人【答案】B参考解析：《建设工程质量管理条例》第40条规定“基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程”的保修期，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
因此，虽然建筑工程未经竣工验收建设单位擅自使用，但施工单位仍应当对于地基基础工程和主体结构工程承担保修责任至该工程设计文件规定的合理使用年限。
故B为正确选项。
4．下列选项中除()以外都属于投标人的不正当竞争行为。
A.相互串通投标B.以行贿手段谋取中标C.谋求低价格中标D.以他人名义投标【答案】C5．某建设工程施工合同约定承包人有违约行为的，发包人自知道之日起1个月内行使合同解除权。
施工中，发包人得知承包人将主体结构工程违法分包，其正确的判断是()。
A.可以撤销合同B.有权随时解除合同C.该合同不具备解除条件D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭【答案】D参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
2020年《一级建筑师之工程法规 》提高练习试题含答案共200题(4)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》提高练习试题含答案共200题(4)本资料精选选择题500题1．自然人的软件著作权保护期为()。
A.自然人终生及其死亡后50年B.50年C.自然人终生及其死亡后30年D.30年【答案】A2．《建设工程质量管理条例》规定，( )应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。
A.设计单位B.监理单位C.建设单位D.勘察单位【答案】A参考解析：本题考核的是设计单位相关的质量责任和义务。
《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。
3．因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。
认定其为无效合同的必要条件是( )。
A.违背当事人的意志B.乘人之危C.显失公平D.损害国家利益【答案】D【解析】欺诈胁迫订立的合同，损害国家利益的，无效;未损害国家利益的，可撤销。
4．甲、乙、丙三个施工单位组成联合体进行投标，甲为一级资质，乙为二级资质，丙为三级资质，则联合体的资质等级应为()。
A.特级B.一级C.二级D.三级【答案】D参考解析：根据《招标投标法》，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。
由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
甲、乙、丙为同一专业单位，因此联合体资质等级应按照资质等级较低的丙来确定。
故D为正确选项。
5．某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。
建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于( )万元。
A、100B、200C、1000D、600【答案】D【解析】本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。
申请施工许可证要求建设资金已经落实，工期不足1年，到位不少于工程合同价50%;超过1年，不少于30%;本题是18个月，到位资金不得少于30%，因此至少到位600万。
2020年《一级建筑师之工程法规 》专项练习题含答案共200题(15)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》专项练习题含答案共200题(15)本资料精选选择题500题1．《刑法》规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，( )，并处或者单处罚金。
A.处3年以下有期徒刑或者拘役B.处3年以上7年以下有期徒刑C.处3年以下有期徒刑或者管制D.处5年以上l0年以下有期徒刑【答案】A参考解析：本题考核的是串通投标罪。
《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
2．某工程项目建设单位于2010年2月1日发布招标公告，20t0年3月1日发售招标文件，甲投标单位在招标文件规定的投标截止日2010年4月1日前递交了投标文件。
经过开标、评标后，建设单位于2010年4月30日向甲投标单位发出中标通知书。
则该工程合同成立的时间是( )。
A.2010年2月1日B.2010年3月1日C.2010年4月1日D.2010年4月30日【答案】D参考解析：本题考核的是中标通知书的性质。
一旦招标人发出中标通知书，作出承诺，则合同即告成立。
3．以市场为主导，以守法、守信(主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价的是()。
A.政府对市场主体的守法诚信评价B.社会中介信用机构的综合信用评价C.行业协会的综合信用评价D.行业协会协助政府部门的综合信用评价【答案】B参考解析：原建设部《关于加快推进建筑市场信用体系建设工作的意见》中提出，同步推进政府对市场主体的守法诚信评价和社会中介信用机构开展的综合信用评价。
政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。
社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导，以守法、守信(主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价。
2020年《一级建筑师之工程法规 》测试练习题含答案共200题(15)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》测试练习题含答案共200题(15)本资料精选选择题500题1．《建筑法》属于( )法律体系范畴。
A.行政法B.民法商法C.经济法D.社会法【答案】A【解析】行政法是调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对人、行政法制监督主体之间发生的各种关系，以及行政主体内部发生的各种关系的法律规范的总称。
《中华人民共和国建筑法》属于行政法。
2．下列合同中，不能实现留置权的合同是()。
A.运输合同B.抵押合同C.保管合同D.加工承揽合同【答案】B3．施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定( )。
A、预算成本B、计划成本C、目标成本D、实际成本【答案】C【解析】本题考查的是竞争性成本计划。
成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。
4．某依法批准开工报告的建设工程，开工报告批准日为7月13日，则建设单位应当在()之前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.7月23日B.7月28日C.8月13日D.9月13日【答案】B参考解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
故B为正确选项。
5．某工程项目实行施工总承包的，则该项目的建设工程生产安全事故应急救援预案由()统一组织编制。
A.建设单位B.总承包单位C.监理单位D.总承包单位和专业分包单位【答案】B参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场安全生产事故应急救援预案。
实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
2020年《一级建筑师之工程法规 》重点试题练习含答案共200题(15)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》重点试题练习含答案共200题(15)本资料精选选择题500题1．根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业()。
A、1个月以上3个月以下B、3个月以上1年以下C、3个月以上2年以下D、6个月以上1年以下【答案】B【解析】本题考查的是施工安全生产责任和安全生产教育培训违法行为应承担的法律责任。
注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下：情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
2．下列关于终止招标的说法中，正确的是()。
A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金【答案】C参考解析：根据《招标投标法实施条例》，招标人终止招标的，应当及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人。
已经发售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。
故C为正确选项。
3．建设工程实行施工许可制度，主要是为了()。
A.杜绝违章建筑B.调控同期在建项目的规模C.防止施工单位违法转包工程D.确保工程项目符合法定的开工条件【答案】D4．某施工企业按照市建委的要求积极落实“群防群治制度”，则应充分动员()参与建设工程安全生产管理基本制度。
A.岗位人员B.职工群众C.干部群众D社会人员【答案】B参考解析：群防群治制度，是《建筑法》中所规定的建筑工程安全生产管理的一项重要法律制度。
它是施工企业进行民主管理的重要内容，也是群众路线在安全生产管理工作中的具体体现。
2020年《一级建筑师之工程法规 》测试练习题含答案共200题(10)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》测试练习题含答案共200题(10)本资料精选选择题500题1．下列情形中，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款的是( )。
A.紧急抢险工程B.实行工程量清单计价的建筑工程C.建设规模较小的工程D.技术特别复杂的工程【答案】C参考解析：本题考核的是合同价款的确定。
实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。
建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。
紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。
2．()是违法者承担的行政责任中最为轻微的一种。
A、警告B、罚款C、没收违法所得D、责令停产停业【答案】：A【解析】：本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式。
警告是违法者承担的行政责任中最为轻微的一种。
3．工程监理单位与建设单位之间属于()合同关系。
A.行纪居间B.技术服务C.委托代理D.工程承包【答案】C参考解析：《民法通则》第64条规定：“委托代理人按照被代理人的委托行使代理权”。
《合同法》第276条规定：“建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。
发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定”。
《建设工程质量管理条例》第12条规定：“实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理”;第36条规定：“工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对工程质量实施监理，并对施工质量承担监理责任”。
由此可见，监理与建设单位之间是委托代理关系。
故C为正确选项。
4．根据《劳动争议调解仲裁法》第19条的规定，劳动争议仲裁委员会的组成人员不包括( )。
A.劳动行政部门代表B.同级工会代表C.职工代表D.用人单位方面代表【答案】C【解析】劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。
2020年《一级建筑师之工程法规 》基础测评含答案共200题(15)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》基础测评含答案共200题(15)本资料精选选择题500题1．施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定，则供货商()。
A.应将钢材送到施工现场B.应将钢材送到建设单位的办公所在地C.应将钢材送到合同签订地D.可通知建设单位自提【答案】D参考解析：《合同法》第62条第3款规定，履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行;其他标的，在履行义务一方所在地履行。
故D为正确选项。
2．下列权利中，属于担保物权的是()。
A.抵押权B.房屋产权C.地役权D.建设用地使用权【答案】A参考解析：《物权法》规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。
本题选项中，只有选项A属于担保物权。
B属于所有权，D属于用益物权;而C是房主的权利，因此，正确答案选A。
3．住房和城乡建设部《危险陛较大的分部分项工程安全管理办法》规定，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，( )应当组织专家对专项方案进行论证。
A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】B参考解析：本题考核的是安全专项施工方案的编制。
《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。
4．施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定( )。
A、预算成本B、计划成本C、目标成本D、实际成本【答案】C【解析】本题考查的是竞争性成本计划。
成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。
5．某工程项目在施工过程中发现地下古墓，应立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后( )小时内赶赴施工现场。
A.24B.12C.36D.48【答案】A【解析】《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
2020年《一级建筑师之工程法规 》提高练习试题含答案共200题(2)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》提高练习试题含答案共200题(2)本资料精选选择题500题1．注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的( )个月内，通过新聘用企业申请办理变更手续。
A.1B.2C.3D.4【答案】A试题难度：参考解析：本题考核的是注册建造师的变更注册。
注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内，通过新聘用企业申请办理变更手续。
2．当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。
这体现了合同订立的()原则。
A.平等B.公平C.自愿D.诚实守信【答案】A参考解析：《合同法》第3条规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”，即平等原则;第4条规定：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”，即自愿原则;第5条规定：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”，即公平原则;第6条规定：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”，即诚实信用原则。
故A为正确选项。
3．《节约能源法》规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由( )责令限期改正;逾期不改正的，处l万元以上5万元以下罚款。
A.产品质量监督部门B.建设主管部门C.县级以上人民政府D.发证机关【答案】A参考解析：本题考核的是用能单位违法行为应承担的法律责任。
《节约能源法》规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由产品质量监督部门责令限期改正;逾期不改正的，处l万元以上5万元以下罚款。
4．依照《行政许可法》的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时问不得超过45日;45日内不能办结的，经( )人民政府负责人批准，可以延长15日，并应当将延长期限的理由告知申请人。
A.本级B.县级C.市级D.省级【答案】A参考解析：本题考核的是行政许可的期限。
依照《行政许可法》第26条的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过45日;45日内不能办结的，经本级人民政府负责人批准，可以延长15日，并应当将延长期限的理由告知申请人。
2020年《一级建筑师之工程法规 》专项提高试题含答案共200题(1)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》专项提高试题含答案共200题(1)本资料精选选择题500题1．项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的()%。
A.50B.60C.75D.80【答案】D参考解析：根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。
因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。
离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。
故D选项正确。
2．下列说法正确的是()。
A.规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件B.部门规章是由较大市以上地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规D.地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规【答案】D参考解析：国家最高行政机关为国务院，国务院制定行政法规。
国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构所制定的规范性文件称部门规章。
地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。
省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州人民政府制定的规章。
D选项正确。
3．生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，给予降级、撤职的处分，处()罚款。
A.本年年收入的50%B.上一年年收入的50%C.本年年收入的40%～60%D.上一年年收入的60%～100%【答案】D参考解析：《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入60%～100%的罚款;对逃匿的处15 日以下拘留;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。
2020年《一级建筑师之工程法规 》复习习题含答案共200题(15)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》复习习题含答案共200题(15)本资料精选选择题500题1．在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由()单位承担。
A.施工单位B.出租单位C.具有相应资质的D.检验机构【答案】C《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。
2．下列选项中，既属于注册建造师享有的权利又属于义务的是( )。
A.使用注册建造师名称B.遵守法律、法规和有关规定C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D.接受继续教育【答案】D【解析】选项A、C是注册建造师享有的权利，B选项是义务。
D既是权利又是义务。
3．承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为( )。
A.无效B.有效C.效力待定D.可变更、可撤销【答案】A试题难度：参考解析：本题考核的是无效合同。
承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
4．《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是( )。
A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意【答案】D参考解析：本题考核的是在文物保护单位保护范围内从事建设活动的相关规定。
2020年《一级建筑师之工程法规 》典型试题含答案共200题(15)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》典型试题含答案共200题(15)本资料精选选择题500题1．某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是()。
A.处以罚款B.吊销资质证书C.追究项目经理刑事责任D.要求恢复文物原状【答案】A2．根据相关规定，需要申请施工许可证的工程类型是( )。
A、工程投资额为60万元的工程项目B、建筑面积为200平方米的建筑工程C、抢险救灾工程D、军用房屋建筑【答案】A【解析】本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。
对于工程投资额在30万以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程、抢险救灾工程以及军用房屋等建筑工程不需办理施工许可证。
3．根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起()内，依法申请人民法院强制执行。
A.15日B.1个月C.3个月D.2年【答案】C参考解析：《行政强制法》第53条规定：“当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个月内，依照本章规定申请人民法院强制执行”。
故C为正确选项。
4．发生较大生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门处以()罚款。
A.20万元以上50万元以下B.50万元以上100万元以下的罚款C.100万元以上500万元以下D.500万元以上1000万元以下【答案】B参考解析：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(1)发生一般事故的，处20万元以上50万元以下的罚款;(2)发生较大事故的，处50万元以上100万元以下的罚款;(3)发生重大事故的，处100万元以上500万元以下的罚款;(4)发生特别重大事故的，处500万元以上1000万元以下的罚款;情节特别严重的，处1000万元以上2000万元以下的罚款。
2020年一级建筑师之工程法规专项提高试题含答案共200题含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》专项提高试题含答案共200 题(6)本资料精选选择题500 题1．在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当办理( )。
A、乡村建设规划许可证B、乡村建设工程规划许可证C、乡村建设用地规划许可证D、土地性质变更登记手续【答案】A 【解析】本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。
在城市、镇规划区内，规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。
在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，须核发乡村建设规划许可证。
2．2009 年6 月20 日，某建筑工程公司的工人甲在工作期间被高空落下的钢筋砸伤，甲就身体受到伤害的赔偿要求，应在( )之前向该建筑工程公司提出。
A.2010 年6 月21 日B.2011 年6 月21 日C.2012 年6 月21 日D.2013 年6 月21 日【答案】A 参考解析：本题考核的是诉讼时效期间的起算。
人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害明显的，从受伤害之日起算; 伤害当时未曾发现，后经检查确诊并能证明是由侵害引起的，从伤势确诊之日起算。
身体受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间为l 年。
3．施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期()。
A.从交付之日起计算B.从竣工验收之日起计算C.从当事人起诉之日起计算D 从提交竣工结算文件之日起计算【答案】A 参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18 条规定：利息从应付工程价款之日计付。
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3) 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
故A 为正确选项。
4．《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由()承担。
2020年《一级建筑师之工程法规 》专项提高试题含答案共200题(3)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》专项提高试题含答案共200题(3)本资料精选选择题500题1．被派遣的劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，由()申请工伤认定。
A.劳务派遣单位B.用工单位C.劳动者D.劳动者的近亲属【答案】A参考解析：《劳务派遣暂行规定》进一步规定，用工单位应当按照劳动合同法第62条规定，向被派遣劳动者提供与工作岗位相关的福利待遇，不得歧视被派遣劳动者。
被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。
劳务派遣单位承担工伤保险责任，但可以与用工单位约定补偿办法。
被派遣劳动者在申请进行职业病诊断、鉴定时，用工单位应当负责处理职业病诊断、鉴定事宜，并如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料，劳务派遣单位应当提供被派遣劳动者职业病诊断、鉴定所需的其他材料。
2．《建筑法》规定，( )应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。
A.建设单位B.监理单位C.勘察单位D.设计单位【答案】A参考解析：本题考核的是建设单位相关的安全责任。
《建筑法》规定，建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。
3．《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，应()。
A.责令停止生产，并处罚款B.撤销已经颁发的安全生产许可证C.暂扣安全生产许可证并限期整改D.吊销安全生产许可证【答案】C4．在以下情形中，要约不可以撤回的有()。
A.撤回要约的通知先于要约到达受要约人B.撤回要约的通知后于要约到达受要约人C.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人D不可撤销的要约【答案】B参考解析：《合同法》第17条规定，要约可以撤回。
撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。
2020年《一级建筑师之工程法规 》专项提高试题含答案共200题(15)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》专项提高试题含答案共200题(15)本资料精选选择题500题1．对在建工程项目执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是()。
A.规划审查机关B.施工图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D工程质量监督机构【答案】C参考解析：不同的阶段对实施工程建设强制性标准监督管理的部门是不同的，规划审查机关主要针对建设规划阶段;施工图设计文件审查单位主要针对建设勘察设计阶段;建筑安全监督管理机构针对施工阶段;工程质量监督机构针对工程建设施工监理验收等阶段，故C为正确选项。
2．根据《建筑法》的规定，下列关于发包的说法中，正确的是()。
A.建设工程只能实行招标发包B.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项分为若干部分发包给几个承包单位D发包单位可以将建设工程肢解发包【答案】B参考解析：根据《建筑法》的规定，建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。
《建筑法》还规定，提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。
建筑工程的发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。
故B为正确选项。
3．代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对其代理行为承担民事责任的是()。
A.代理人本人B.被代理人C.第三人D.权利人【答案】B参考解析：根据民法通则的规定，代理是指代理人在代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为而行为后果由该被代理人承担的法律制度，故选项B正确。
4．《招标投标法实施条例》规定，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于( )日。
A.5B.7C.10D.20【答案】A参考解析：本题考核的是发布招标公告或投标邀请书。
2020年《一级建筑师之工程法规 》提高练习试题含答案共200题(1)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》提高练习试题含答案共200题(1)本资料精选选择题500题1．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由()负责上报事故。
A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.分包单位【答案】C参考解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。
接到报告的部门应当按照国家有关规定如实上报。
实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
故C为正确选项。
2．某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。
由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。
A、2013年9月1日B、2015年4月1日C、2015年4月20日D、2015年10月20日【答案】：C【解析】：本题考查的是工程价款的支付。
建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
2014年10月20日实际竣工，截止到2015年4月20日为6个月。
3．企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业()，其资质等级按照最低资质等级核定。
A.工程业绩B.注册资本C.技术人员情况D.技术装备情况【答案】A参考解析：企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，其资质等级按照最低资质等级核定。
故A为正确选项。
4．施工企业不执行公安机关作出的停工决定，由()强制执行。
A.建设单位B.公安部门C.人民法院D.建设主管部门【答案】B参考解析：根据《消防法》的规定，被责令停止施工、停止使用、停产停业的，应当在整改后向公安机关消防机构报告，经公安机关消防机构检查合格，方可恢复施工，使用生产经营。
2020年一级建筑师之工程法规备考试题含答案共200题含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》备考试题含答案共200 题(2)本资料精选选择题500 题1．根据《担保法》，下列财产不可以抵押的是()。
A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.在建的建筑物【答案】B参考解析：抵押物可以为动产或不动产，而权利只可以质押不可以抵押。
故B 选项正选。
2．某项目建设单位按照合同价款中建设工程安全费用数额及时支付给施工单位，施工中，施工单位该部分费用不能用于()。
A.购买施工安全防护用具B.安全设施的更新C.安全施工措施的落实D.职工安全事故的赔偿【答案】D3．《建筑业企业资质等级标准》中“建筑业劳务分包企业资质等级标准”规定，承担劳务分包业务“单项业务合同额不超过企业注册资本金的()”。
A.50%B.100%C.至少30%D. 5 倍【答案】D 参考解析：《建筑业企业资质等级标准》中“建筑业劳务分包企业资质等级标准”规定，承担劳务分包业务“单项业务合同额不超过企业注册资本金的5 倍”。
故D 为正确选项。
4．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为( )。
A.公开招标B.邀请招标C.议标D.定向招标【答案】A参考解析：本题考核的是公开招标的概念。
公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
5．建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更( )个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。
A.5B.7C.10D.14【答案】A 参考解析：本题考核的是建设工程项目负责人的变更。
建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5 个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。
6．根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于建设单位安全责任的说法中，错误的是()。
A.对向施工企业提供的勘察资料的真实性、正确性、完整性负责B.施工前进行安全施工技术交底C.依法履行合同，不得压缩合同约定的工期D.对拆除工程进行备案【答案】B劳动合同法》规定，有下列情形之一的，用人单位提前30 日 7．下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是 ( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020年《一级建筑师之工程法规》提高练习试题含答案共200题(15)本资料精选选择题500题1．职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在()小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。
A.12B.24C.48D.60【答案】C参考解析：职工有下列情形之一的，视同工伤：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的……职工有以上第(1)项情形的，按照《5-伤保险条例》的有关规定享受工伤保险待遇。
故C为正确选项。
2．在合同谈判中，甲恶意磋商拖延合同签订，给乙造成损失。
甲的行为违反了合同订立的()原则。
A.平等B.合法C.公平D自愿【答案】C参考解析：《合同法》规定，当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。
公平原则主要包括：(1)订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务，不得欺诈，不得假借订立合同恶意进行磋商;(2)根据公平原则确定风险的合理分配;(3)根据公平原则确定违约责任。
故C为正确选项。
3．以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是()。
A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件B.确认发明专利权的案件、海关处理的案件C.本辖区内重大复杂的案件D.因不动产提起的行政诉讼案件【答案】D参考解析：我国《行政诉讼法》第14条规定：“中级人民法院管辖下列第一审行政案件：(1)确认发明专利权的案件、海关处理的案件;(2)对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件;(3)本辖区内重大复杂的案件。
”本题A、B、C项均属于中级人民法院管辖的第一审行政案件。
因不动产提起的行政诉讼，依法应由不动产所在地人民法院管辖，但并非一定是由中级人民法院作一审。
故D为正确选项。
4．在土方挖掘过程中发生基坑坍塌、直接危及人身安全的紧急情况下，作业人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利称为()。
A.知情权B.紧急避险权C.拒绝权D.建议权【答案】B5．由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是( )。
A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【答案】D【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款规定，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。
施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。
这里的责任方，主要是就施工承包合同当事人而言的，而不是指真正的责任方。
本案中，由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用就要由建设单位承担。
也就是说，施工单位可以就此向建设单位索赔，而不是直接向监理单位索赔。
6．建筑施工企业违反规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的，地方人民政府环境保护行政主管部门不可能对应采取的处罚措施是()。
A.警告B.停工整顿C.责令改正D.罚款【答案】B7．根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起()内，依法申请人民法院强制执行。
A.15日B.1个月C.3个月D.2年【答案】C参考解析：《行政强制法》第53条规定：“当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个月内，依照本章规定申请人民法院强制执行”。
故C为正确选项。
8．我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是()。
A.第一审民事案件B.第二审民事案件C.重大涉外案件D.在全国有重大影响的民事案件【答案】A参考解析：根据我国《民事诉讼法》第17条至第20条的规定，各级人民法院均可受理第一审民事案件，但第二审民事案件不能由基层人民法院管辖，重大涉外民事案件只能由中级以上人民法院管辖，在全国有重大影响的民事案件由最高人民法院管辖。
故A选项正确。
9．企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，下列说法正确的是()。
A.企业合并的，可以继承合并前各方中较高的资质B.企业分立的，按分立前各方较低的资质处理C.企业改制的，可以继承原企业资质D.应当申请重新核定建筑业企业资质等级【答案】D参考解析：企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。
D项正选。
10．建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在( )提出。
A.开庭审理前B.法庭辩论前C.法院判决前D.举证期限内【答案】D参考解析：本题考核的是当事人申请鉴定的提出。
当事人申请鉴定，应当注意在举证期限内提出。
11．《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处()罚款。
A.10万元以上30万元以下B.20万元以上50万元以下C.30万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下【答案】D12．建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。
A.书面B.口头C.公证D.布告【答案】D◆◆参考解析：《建设部关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见》第6条规定：投保人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告知被保险人。
故D为正确选项。
13．起重机械应当报废的标准是()。
A.大修后才能达到安全技术标准的B.无安全技术档案的C.无齐全有效的安全保护装置的D超过制造厂家规定的使用年限的【答案】D参考解析：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》的规定，有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租使用：(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;(3)经检验达不到安全技术标准规定的;(4)没有完整安全技术档案的;(5)没有齐全有效的安全保护装置的。
“建筑起重机械有前述第(1)、(2)、(3)项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续”。
故D为正确选项。
14．根据施工合同，甲建设单位应于2013年9月30日支付乙建筑公司工程款，2014年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效( )。
A.中断B.中止C.终止D.届满【答案】A参考解析：本题考核的是诉讼时效中断。
《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。
从中断时起，诉讼时效期间重新计算。
15．关于投标人发生重大变化的告知义务，下列说法正确的是()。
A.投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人B.投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人C.投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知D.投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人【答案】D参考解析：《招标投标法实施条例》规定，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。
A、B选项均错误。
并且只要发生重大变化均应当及时书面告知招标人，所以C选项错误。
投标人不再具备资格预审文件，招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。
可见不再具备资格条件的也属于重大变化，应当及时书面告知招标人。
故D为正确选项。
16．关于不动产与不动产转让合同的说法，正确的是()。
A.不动产物权必须依转让合同而设立B.不动产未经登记，转让合同无效C.不动产经登记设立后，转让合同有效D.转让合同生效后，未进行不动产登记，当事人可以请求继续履行合同【答案】D参考解析：根据《物权法》规定，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。
需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。
D项正确。
17．根据我国《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。
A.3B.5C.10D.15【答案】D参考解析：《民事诉讼法》第164条规定：“当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉”。
故D为正确选项。
18．在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。
A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部【答案】A参考解析：项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。
显然，A项正确。
19．周某到家具店买家具，看中了一套家具，并与家具店签订了合同，合同价款8000元。
周某预付货款4000元，家具店保证3天内将货送到周某家。
因为车辆紧张，家具店没有在3天内送货，而第4天家具店失火，此套家具被焚毁。
根据法律规定，对本案正确的处理是( )。
A.由周某承担损失，周某应补交所欠货款4000元B.由家具店承担损失，家具店应退还周某预付货款4000元C.由周某、家具店双方平均分担损失，周某不补交货款，家具店不退还预付货款D.主要由家具店承担损失，周某也应适当承担损失【答案】B【解析】本题考核买卖合同的风险转移。
标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
本题中标的物尚未交付，所以风险由出卖人承担。
20．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，如果损害( )利益的，按照《合同法》的规定属无效合同。
A.对方当事人B.集体C.第三人D.国家【答案】D参考解析：本题考核的是无效合同与可撤销合同的种类。
一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，如果损害国家利益的，按照《合同法》的规定属无效合同。
如果未损害国家利益，则受欺诈、胁迫的一方可以自主决定该合同有效或者请求撤销。
21．电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了2个月的试用期，该公司电工最低档工资为2000元，与张某约定的工资为1800元，当地最低工资标准为1500元，则张某在试用期的工资不得低于( )元。
A.1200B.1500C.1600D.1440【答案】B【解析】劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。