2017年一级建造师项目管理考试真题及答案 (1)
一级建造师(市政)项目管理实务试题(含答案及解析)
一级建造师（市政公用工程）项目管理实务试题一、单选题（共17题，在4个选项中，只有一个最符合题意）1、标底应该由（）组成（05考点）A 税金B 拆迁费C 管理费D 安全措施费解析：标底由直接费、间接费、利润和税金组成。
2、施工组织设计应该做到组织科学、技术先进和（）（05考点）A 费用经济B 周到细致C 综合规划D 保证顺序解析：不同的施工组织设计，产生不同的报价和费用。
3、施工进度计划调整内容包括工程量、起止时间、持续时间和（）（04、05考点）A 施工方案B 质量标准C 工艺关系D工作关系。
解析：此内容是04年度的案例考点，05年度的多选题考点。
对于此内容要掌握。
4、按照施工组织设计围挡施工现场，根据( )设置生产办公区、生活区、临时设施区、材料库区、场区道路等。
A 围挡面积B 现场需要C 工期安排D 施工平面图解析：施工时应根据施工平面图布置生产、生活等各区域，使生产、生活有序，减少材料二次搬运，降低施工成本。
5、施工项目计划总工期跨越一个年度以上时，必须编制年度施工进度计划，并以此为基础，按( )施工原则编各季度进度计划。
A 均衡B 顺序C 分阶段D 协调解析：只有均衡原则，才能保证各种资源的有效使用，成本最低。
6．需要分包工程的部分非主体、非关键工作时，在投标文件中( )。
A 不需要说明B 应该载明C 根据需要说明D 按投标策略决定是否说明7．成本管理有效化就是( )，以最少的人力完成成本管理工作。
A 以最少的投入获相同的产出B 以最大的投入获最多的产出C 以最少的投入获最大的产出D 以最大的投入获最少的产出8．施工项目必须以( )建立施工合同、分包合同、洽商变更关系和记录，并签字确认。
A 书面形式B 协议书C 电子文档D 口头协议9．监理工程师在28d内未予答复或未对承包方进一步要求，视为该项索赔( )。
A 已过期B 不能成立C 已经认可D 已上报10．提出索赔时要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的( )。
2017年一级建造师《工程项目管理》试题及答案(2)
2017年一级建造师《工程项目管理》试题及答案(2)答案：B,D,E参考解析：本题考核的是企业员工的安全教育形式。
企业员工的安全教育主要有新员工上岗前的三级安全教育、改变工艺和变换岗位安全教育、经常性安全教育三种形式。
2[多选题] 属于物质流程组织的有( )。
A.进度控制流程B.合同管理流程C.外立面施工工作流程D.钢结构深化设计工作流程E.采购弱电工程物资工作流程参考答案：C,D,E参考解析：本题考核的是物质流程组织。
物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。
3[多选题] 建设工程施工组织方案的内容包括( )。
A.施工工艺B.施工流向C.施工方法D.劳动组织E.施工区段的划分参考答案：B,D,E参考解析：本题考核的是施工工艺的组织方案。
组织方案包括施工区段划分、施工流向及劳动组织等。
记忆难度：容易(0)一般(0)难(7)笔记：记笔记4[多选题] 建设工程项目施工成本核算的基本内容包括( )。
A.周转材料费核算B.措施费核算C.间接费核算D.分包工程成本核算E.税金的核算参考答案：A,B,C,D参考解析：本题考核的是施工成本核算的基本内容。
施工成本核算的基本内容包括：(1)人工费核算;(2)材料费核算;(3)周转材料费核算;(4)结构件费核算;(5)机械使用费核算;(6)措施费核算;(7)分包工程成本核算;(8)间接费核算;(9)项目月度施工成本报告编制。
5[多选题] 施工方案是以分部(分项)工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案，其主要内容包括( )。
A.工程概况B.施工安排C.施工现场平面布置D.施工方法及工艺要求E.施工准备与资源配置计划参考答案：A,B,D,E参考解析：本题考核的是施工方案的主要内容。
施工方案的主要内容包括：(1)工程概况;(2)施工安排;(3)施工进度计划;(4)施工准备与资源配置计划;(5)施工方法及工艺要求。
6[多选题] 关于工程合同风险产生的原因，下列表述正确的有( )。
一级建造师考试《项目管理》真题及答案(完整版)
1.“建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”属于影响建设工程质量的（）A 管理环境因素B 人的因素C 方法的因素D 社会环境因素答案：D2.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号），投标有效期从（）起计算。
A 提交投标文件开始之日B购买招标文件的截止之日C 提交投标文件的截止之日D 招标文件的规定开标之日答案： C3.下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。
A．确定项目实施期管理总体方案B．确定生产运营期设施管理总体方案C．确定项目风险管理与工程保险方案D．确定生产运营期经营管理总体方案【标准答案】C4.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）A 管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制B 管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价C 管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D 管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价答案：B5．下列双代号时标网络计划中，关键线路有（）条。
A．5B．4C．3D．2【标准答案】C6．关于建设工程管理内涵的说法，正确的是（）。
A．建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理B．建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理C．建设工程管理是对建设工程的行政事务管理D．建设工程管理工作是一种增值服务【标准答案】D7.下列安全生产管理制度中，最基本，也是所有制度核心的是（）A 安全生产教育培训制度B 安全生产责任制C 安全检查制度D 安全措施计划制度答案：B8．根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是（）。
A．工具用具使用费B．职工教育经费C．机械折旧费D．管理人员工资答案：C9.某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用情况，结合具体的施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。
这种材料用量控制方法是（）A 定额控制B 计量控制C 指标控制D 包干控制答案：C10．关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是（）。
2017年一级建造师建筑工程真题及答案(完整版)
2017年一级建造师建筑工程真题及答案（完整版）一、单项选择题(共2题，每题1分。
每题的备选项中，贿1个最符合题意 )1.设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋棍凝土柱，其棍凝土强度等级不应低于()。
A.C15B.C20C.C25D.C30【答案】C【解析】设计使用年限为50年的构件，棍凝土强度等级不小于C25。
2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得()许可。
A.原设计单位B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】A【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。
如若必要改变时，应该取得原设计单位的许可。
3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是()。
A.桁架结构体系B.简体结构体系C.框架剪力墙结构体系D.棍台结构体系【答案】B【解析】简体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。
4.下列水泥品种中，配制C60高强棍凝土宜优先选用()。
A.矿渣水泥B.硅酸盐水泥D.复合水泥【答案】B【解析】本题考查常用水泥的选用，注意和水泥的特性结合起来学习。
高强(大于C50级)棍凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。
5下列混凝土掺台料中，属于非括性矿物掺和料的是()。
A.石灰石粉B.硅灰C.沸石粉D.粒化高炉矿渣粉【答案】A【解析】棍凝土掺台料分为括性矿物掺台料和非括性矿物掺台料。
非括性矿物掺台料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂石灰石硬矿渣等材料。
括性矿物掺台料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有膝凝能力的水化产物。
6.关于花自石特性的说法，错误的是()。
A.强度高B.密度大C.耐磨性能好D.属碱性石材【答案】D【解析】花自石构造致密强度高、密度大、吸水率极低、质地坚、硬耐磨，属酸性硬石材。
7.框架结构的主梁，次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是()。
A.板、主粱、次粱B.板、次粱、主粱C.次粱、板、主粱D.主粱、次粱、板【解析】板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。
2017年一级建造师《项目管理》真题及答案(word版)
一、单项选择题1、在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选()方式。
A.仲裁B.DABC.DRBD.协商2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则()。
A.工期和费用索赔均能成立B.工期和费用索赔均不能成立C.工期索赔成立，费用索赔不能成立D.工期索赔不能成立，费用索赔能成立3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001，打桩机械在昼间施工噪声排放限值是()dB。
A.55B.60C.65D.704、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015，直接法绘制时标网络计划的第一步工作是()。
A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上B.绘制标时网络计划C.计算各工作的最早时间D.确定各节点的位置号5、预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅲ级预警用（）。
A.红色B.橙色C.黄色D.蓝色6、某房屋建筑拆除工程施工中，发生倒塌事故，造成12人重伤、6人死亡，根据《企业职工伤亡事故分类标准》，该事故属于（）。
A.较大事故B.特大伤亡事故C.重大事故D.重大伤亡事故7、工程建设过程中，对施工场界范围内的污染防治属于（）。
A.现场文明施工问题B.环境保护问题C.职业健康安全问题D.安全生产问题8、关于工程变更的说法，正确的是（）。
A.合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求B.工程变更的索赔有效期一般为7天，不超过14天C.工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大D.工程变更索赔期越短，对承包人越有利9、编制安全技术措施计划包括以下工作，①工作活动分类；②风险评价；③危险源识别；④制定安全技术措施计划；⑤评价安全技术措施计划的充分性；⑥风险确定。
正确的编制步骤是（）。
A.①-②-③-④-⑤-⑥B.③-①-②-⑥-④-⑤C.①-③-⑥-②-⑤-④D.①-③-⑥-②-④-⑤10、根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告（）要求设计单位改正。
2017一级建造师考试《市政工程》真题和答案
2017年一级建造师考试《市政工程》真题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( )。
A.平整度B.温度稳定性C.抗滑能力D.降噪排水2.城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是( )。
A.42.5级以上硅酸盐水泥B.粒径小于19.00mm的砂砾C.粒径小于31.5mm碎石D.细度模数在2.5以上的淡化海砂3.关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是( )。
A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用C.能适应较大变形，可用于软弱地基D.构件可定型预制，现场拼装4.湿陷性黄土路基的处理方法不包括( )。
A.换土法B.强夯法C.砂桩法D.挤密法5.桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( )。
A.含水率B.粗糙度C.平整度D.外观质量6.预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应设置吊架或吊装扁担A.45°B.60°C.75°D.90°7.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时，浇筑分段施工缝应设在（）零点附近。
A.拉力B.弯矩C.剪力D.扭矩8.主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是( )。
A.钢管桩B.灌注桩C.SMW工法桩D.型钢桩9.下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是( )。
A.岩层B.卵石C.软弱粘性土D.砂土10.下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是( )。
A.澄清池B.清水池C.生物塘D.反应池11.给水与污水处理厂试运行内容不包括( )。
A.性能标定B.单机试车C.联机运行D.空载运行12.某供热管网设计压力为0.4M 解析 Pa，其严密性试验压力( )。
A.0.42B.0.46C.0.50D.0.6013.下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是( )。
A.阀门B.补偿装置C.凝水缸D.排气装置14.生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层，自上而下材料排序，正确的是( )。
2017一级建造师考试《项目管理》真题及答案(完整版)
2017一级建造师考试《项目管理》真题及答案(完整版) 一级建造师项目管理考试结束后，学尔森小编将在考后及时整理2017年一级建造师项目管理考试真题及答案解析，相信经过长时间的艰辛备考和文都老师的辛勤指导，大家都能取得优异的成绩！一、单选题1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选（）方式。
A.仲裁B.DABC.DRBD.协商【答案】D【解析】协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。
参见教材P351。
2、施工过程中,工程师下令暂停部分工程,而暂停的起因并非承包商违约或其他……外风险,承包商向业主提出索赔,则（）。
A.工期和费用索赔均能成立B.工期和费用索赔均不能成立C.工期索赔成立,费用索赔不能成立D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立【答案】A点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版【解析】施工过程中，工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的，承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。
参见教材P334。
3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2001,打桩机械在昼间施工噪声排放限值是（）dB(A)。
A.55B.60C.65D.70【答案】D【解析】建筑施工场界噪声排放限值［dB（A）]表1Z205042参见教材P263。
4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的第一步工作是()。
A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上B.绘制标时网络计划C.计算各工作的最早时间D.确定各节点的位置号【答案】A【解析】直接在时标计划表上绘制时标网络计划。
绘制步骤如下：1)将起点节，点定位在时标计划表的起始刻度线上；2）按工作持续时间在时标计划表上绘制起点节点的外向箭线；点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版3）其他工作的开始节点必须在其所有紧前工作都绘出以后，定位在这些紧前工作最早完成时间最大值的时间刻度上，某些工作的箭线长度不足以到达该节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接处；4)用上述方法从左至右依次确定其他节点位置，直至网络计划终点节点定位，绘图完成。
一级建造师建筑实务2017考试真题(含答案解析)
2017 年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题一、单项选择题1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是( )。
A.混凝土硬化B.反复冻融C.氯盐D.硫酸盐2.砌筑砂浆强度等级不包括( )。
A.M2.5B.M5C.M7.5D.M103.不利于提高框架结构抗震性能的措施是( )。
A.加强角柱B.强梁弱柱C.加长钢筋锚固D.增强梁柱节点4.第一类人造软木地板最适合用于（）。
A.商店B.图书馆C.走廊D.家庭居室5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是( )。
A.终夯后地面B.原始地面C.最初起夯面D.锤顶面6.当回填土含水量测试样本质量为 142g、烘干后质量为 121g 时，其含水量是（）。
A.8.0％B.14.8％C.16.0％D.17.4％7.拆除跨度为 7m 的现浇钢筋混凝土梁的底模及支架时，其混凝土强度至少是混凝土设计抗压强度标准值的（）。
A.50％B.75％C.85％D.100％8.受力钢筋代换应征得（）同意。
A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位9.下列预应力损失中，属于长期损失的是（）。
A.孔道摩擦损失B.弹性压缩损失C.锚固损失D.预应力筋应力松弛损失10.在大体积混凝土养护的温控过程中，其降温速率一般不宜大于（）。
A.1℃/dB.1.5℃/dC.2℃/dD.2.5℃/d11.用水泥砂浆铺贴花岗岩地面前，应对花岗岩板的背面和侧面进行的处理是（）。
A.防碱B.防酸C.防辐射D.钻孔、剔槽12.关于建筑幕墙施工的说法，正确的是（）。
A.槽型预埋件应用最为广泛B.平板式预埋件的直锚筋与锚板不宜采用 T 形焊接C.对于工程量大、工期紧的幕墙工程，宜采用双组分硅酮结构密封胶D.幕墙防火层可采用铝板13.关于施工现场材料检验的说法，正确的是（）。
A.建筑材料复试送检的检测试样可以在施工现场外抽取B.工程取样送检见证人由监理单位书面确认C.施工单位的验证不能代替建设单位所采购物资的质量责任D.建设单位的验证可以代替施工单位所采购物资的质量责任14.混凝土材料进场复试中，当有氯离子含量要求时，首先需要检验氯化物含量的是（）。
2017年一级建造师《项目管理》考试真题及答案
2017年一级建造师考试《项目管理》真题及答案一、单选题：1、建设工程项目管理就是自项目开始到完成，通过（）使项目目标得以实现。
P2A、项目策划和项目组织B、项目控制和项目协调C、项目组织和项目控制D、项目策划和项目控制2、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（）。
P15A、管理目标分工B、管理职能分工C、管理责任分工D、管理权限分工3、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。
P25A、确定项目管理的各项工作流程B、分析项目管理合同结构模式C、明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务D、分析组织管理方面存在的问题4、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）。
P31A、管理工作流程B、物质流程C、信息处理工作流程D、设计工作流程5、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。
P32A、组织结构图B、任务分工表C、工作流程图D、工作一览表6、在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。
P16A、管理职能分工表B、工作任务分工表C、项目结构图D、组织结构图7、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。
A、项目建设的总目标B、如何实现项目的目标C、项目建设的指导思想D、如何组织项目的建设8、在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。
A、业主B、分包单位C、施工总承包管理单位D、施工总承包单位9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同实施工程中工程师同意采用承包人的合理化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由（）。
A、发包人与承包人另行约定分担或分享B、发包人承担或享有C、发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享D、承包人承担或享有10、施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按使用的标准定型选用外，一般应按（）要求进行专项设计。
2017年一级建造师《建筑工程》真题及答案(完整版)
2017年一级建造师《建筑工程》真题及答案(完整版)的更新!相关推荐2017年一级建造师《建筑工程》真题及答案(完整版)一、单选题1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是( )。
A.混凝土硬化B.反复冻融C.氯盐D.硫酸盐答案：C简单2.砌筑砂浆强度等级不包括( )。
A.M2.5B.M5C.M7.5D.M10答案：A简单3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是( )。
A.加强角柱B.强梁弱柱C.加长钢筋锚固D.增强梁柱节点答案：B简单4.第一类人造软木地板最适合用于( )。
A.商店B.图书馆C.走廊D.家庭居室答案：D简单;容易猜到5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是( )。
A.终夯后地面B.原始地面C.最初起夯面D.锤顶面答案：C超教材有难度6.当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g 时，其含水量是( )。
A.8.0%B.14.8%C.16.0%D.17.4%答案：D 基本概念简单7.拆除跨度为7m的现浇钢筋混凝土量的底模及支架时，其混凝土强度至少是混凝土设计抗压强度标准值的( )。
A.50%B.75%C.85%D.100%答案：B简单8.受力钢筋代换应征得( )同意。
A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位答案：C简单9.下列与盈利损失中，属于长期损失的是( )。
A.孔道摩擦损失B.弹性压缩损失C.锚固损失D.预应力筋应力松弛损失答案：D有一定难度10.在大体积混凝土养护的温控过程中，其降温速率一般不宜大于( )。
A.1 ℃/dB.1.5 ℃/dC.2 ℃/dD.2.5 ℃/d答案：C简单11.用水泥砂浆铺贴花岗岩地面前,应对花岗岩板的背面和侧面进行的处理是()。
A.防碱B.防酸C.防辐射D.钻孔、剔槽答案：A简单12.关于建筑幕墙施工的说法,正确的是()。
A.槽型预埋件应用最为广泛B.平板式预埋件的直锚筋与锚板不宜采用T形焊接C.对于工程量大、工期紧的幕墙工程,宜采用双组分硅酮结构密封胶D.幕墙防火层可采用铝板答案：C 有一定难度13.关于施工现场材料检验的说法,正确的是()。
2017年一级建造师项目管理考试真题及答案(1)
2017年一级建造师项目管理考试真题及答案一、单选题噪声排放限值是 ()dB(A) 。
A. 55B. 60C. 65D. 70答案： D 4、根据《工程网络计划技术规程》 JQJ/T121-2015, 直接法绘制时标网络计划的下一 步工作是 ( ) 。
A. 将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上B. 绘制标时网络计划C. 计算各工作的最早时间1、在解决国际工程承包合同争议的时候 , 应该首选 () 方式。
A. 仲裁B. DABC. DRBD. 协商答案： D2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程， 提出索赔，则 () 。
而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主A. 工期和费用索赔均能成立B. 工期和费用索赔均不能成立C .工期索赔成立 , 费用索赔不能成立 D. 工期索赔不能成立 , 费用索赔能成立答案： A 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001, 打桩机械在昼间施工答案：CD. 确定各节点的位置号答案:A. 编号相同的工作B. 多个七点节点C. 相同的节点编号D. 无箭尾节点的箭线答案 A 6、某房屋建筑拆除工程施工中，发生倒塌事故，造成12人重伤、6人死亡，根据《企 业职工伤亡事故分类标准》，该事故属于（）。
A. 较大事故B. 特大伤亡事故C. 重大事故D. 重大伤亡事故答案：B7、工程建设过程中，对施工场界范围内的污染防治属于 A. 现场文明施工问题 B. 环境保护问题 C. 职业健康安全问题 D. 安全生产问题8关于工程变更的说法，正确的是（）。
A. 合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求1[豐一二»5、根据《工程网络计划技术规程》 JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有 （）。
()。
答案： Ac •工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大 D.工程变更索赔期越短，对承包人越有利答案： c9、编制安全技术措施计划包括以下工作 ， ①工作活动分类 ； ②风险评价 ； ③危险源识 别;④制定安全技术措施计划；⑤评价安全技术措施计划的充分性 ；⑥风险确定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年一级建造师项目管理考试真题及答案一、单选题1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选()方式。
A.仲裁B. DABC.DRBD.协商答案：D2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则()。
A.工期和费用索赔均能成立B.工期和费用索赔均不能成立C.工期索赔成立,费用索赔不能成立D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立答案：A3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001,打桩机械在昼间施工噪声排放限值是()dB(A)。
A.55B.60C.65D.70答案：D4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的下一步工作是( )。
A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上B.绘制标时网络计划C.计算各工作的最早时间D.确定各节点的位置号答案：5、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有()。
A.编号相同的工作B.多个七点节点C.相同的节点编号D.无箭尾节点的箭线答案 A6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12 人重伤、6 人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于()。
A.较大事故B.特大伤亡事故C.重大事故D.重大伤亡事故答案：B7、工程建设过程中,对施工场界范围内的污染防治属于()。
A.现场文明施工问题B.环境保护问题C.职业健康安全问题D.安全生产问题答案：C8、关于工程变更的说法,正确的是()。
A.合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求B.工程变更的索赔有效期一般为7 天,不超过14 天C.工程变更的补偿范围越大,承包人的风险越大D.工程变更索赔期越短,对承包人越有利答案：C9、编制安全技术措施计划包括以下工作,①工作活动分类;②风险评价;③危险源识别;④制定安全技术措施计划;⑤评价安全技术措施计划的充分性;⑥风险确定。
正确的编制步骤是()。
A.①-②-③-④-⑤-⑥B.③-①-②-⑥-④-⑤C.①-③-⑥-②-⑤-④D.①-③-⑥-②-④-⑤答案：D10、根据《中华人民共和国建筑法》,工程监理人员发现工程设计不符合建筑工质量标准或合同约定的质量要求的,应当报告()要求设计单位改正。
A.总监理工程师B.专业监理工程师C.质量监督站D.建设单位答案：D11、建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的()。
A.评审、备案、实施和奖惩B.制订、评审、备案和实施D.评审、备案、实施和落实C.制订、备案、实施和奖惩答案：A12、下列建设工程项目总进度目标论证的工作中,属于项目结构分析的是()。
A.将项目进行逐层分解B.了解和调查项目的总体部署C.对每一个工作项进行编码D.调查项目实施的主客观条件答案：A13、关于建设工程项目施工质量验收的说法,正确的是()A.分项工程、分部工程应由专业监理工程师组织验收B.分部工程的质量验收在分项工程验收的基础上进行C.分项工程是工程验收的最小单元D.分部工程所含全部分项工程质量验收合格,即可认为该分部工程验收合格答案：B14、物资采购管理程序中,完成编制采购计划后下一步应进行的工作是()。
A.进行采购合同谈判,签订采购合同B.选择材料设备的采购单位C.进行市场调查,选择合格的产品供应单位并建立名录D.明确釆购产品的基本要求、采购分工和有关责任答案：C15、关于建设工程现场宿舍管理的说法,正确的是()A.每间宿舍居住人员不得超过16 人B.室内净高不得小于 2.2mC.通道宽度不得小于0.8mD.不宜使用通铺答案：A16、某工程双代号网络计划如下图，其计算工期是()天。
A.11B.13C.15D.22答案：D17.关于施工成本分析依据的说法,正确的是()。
A.统计核算可以用货币计算B.业务核算主要是价值核算C.统计核算的计量尺度比会计核算窄D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算答案：A18.编制实施性成本计划的主要依据是()。
A.施工图预算B.投资估算C.施工预算D.设计概算答案：C19.下列工程质量事故中,可由事故发生单位组织事故调童组的是()A.2 人以下死亡,100 万元~500 万元的直接经济损失B.5 人以下重伤、100 万元~500 万元的直接经济损失C.未造成人员伤亡,1000 万~5000 万元的直接经济损失D.未造成人员伤亡,100 万元~1000 万元的直接经济损失答案：D20.项目质量控制体系得以运行的基础条件是()A.项目合同结构合理B.组织制度健全C.人员和资源合理配置D.程序性文件规范答案：C21、某工作间逻辑关系如下图,则正确的是()A.A、B 均完成后同时进行C、DB.A、B 均完成后进行 DC.A、B、C 均完成后同时进行D、ED.B、C 完成后进行 E答案：B22、根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006条文风险等级划分的说明，下图中风险区A的风险等级为()等风险。
A.1B.3C.5D.7答案：C23.某工程基础包含开挖基槽、浇筑混凝土垫层,砌筑砖基础三项工作,分三个施工段组织流水施工,每项工作均由一个专业班组施工,各工作在各施工段上的流水节拍分别是 4天、1 天和 2 天,混凝土热层和砖基础之间有 1 天的技术间歇。
在保证各专业班组连续施工的情况下,完成该基础施工的工期是()天。
A.8B.12C.18D.22答案：C24.下列成本项目的分析中,属于材料费分析的是()。
A.分析材料节约将对劳务分包合同的影响B.分析材料储备天数对材料储备金的影响C.分析施工机械燃料消耗量对施工成本的影响D.分析材料检验试验费占企业管理费的比重答案：B25.企业获准质量管理体系认证后,维持与监督管理活动中的自愿行为是()。
A.监督检查B.企业通报C.认证暂停D.认证注销答案：D26.根据《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009“合理安排施工顺序”属于施工组织设计中()的内容。
A.施工部署和施工方案B.施工进度计划C.施工平面图D.施工准备工作计划答案：A27.下列工程项目管理工作中,属于信息管理部门工作任务的是()A.工程质量管理B.工程安全管理C.工程档案管理D.工程进度管理答案：C28 某项目在进行资金成本分析时,其计算期实际工程款收入为220 万元,计算期实际成本支出为119 万元,计划工期成本为150 万元,则该项目成本支出率为()。
A.30.69%B.54.09%C.68.18%D.79.33%答案：B29.根据《建设工程项目管理规范》GB/50326-2006,项目管理规划大纲的编制工作包括:①收集项目的有关资料和信息;②明确项目目标;③确定项目管理组织模式;④明确项目管理内容;⑤编制项目目标计划:⑥报送审批⑦分析项目环境和条件。
正确的编制程序是()。
A.①-②-⑦-④-③-⑤-⑥B.①-②-⑦-⑤-①-④-⑥C.②-⑦-①-③-④-⑤-⑥D.②-①-⑦-④-⑤-③-⑥答案：C30.关于施工总承包模式特点的说法,正确的是()。
A.招标和合同管理工作量大B.业主组织与协调的工作量大C.分包合同价对业主是透明的D.开工前就有较明确的合同价答案：D31.编制设计任务书是项目()阶段的工作。
A.设计准备B.决策C.设计D.施工答案：A32.关于成本加酬金合同的说法,正确的是()。
A.成本加固费用合同是指在工程直接中加一定比例的报酬费B.最大成本加费用合同是指承包商报一个工程成本总价和一个固定的酬金C.成本加奖金合同是指对直接成本实报实销,同时确定固定数目的报酬金额D.成本加固定比例费用合同是指按成本估箅的60%~75%作为酬金计算的基数答案：B33.施工单位内部的施工作业质量检包括()。
A.自检、互检和旁站检查B.自检、专检和平行检验C.自检、专检、旁站检查和平行检验D.自检、互检、专检和交接检查参考答案：D34.建设工程管理工作是一种增值服务工作,下列属于工程建设增值的是()A.确保工程使用安全B.提高工程质量C.满足最终用户的使用功能D.有利于工程维护答案：B35.施工单位编制项目管理任务分工表前,应完成的工作是()。
A.明确各项管理工作的流程B.详细分解项目实施各阶段的工作C.落实各工作部门的具体人员D.检查各项管理工作的执行情况答案：B36.绘制时间-成本累积曲线的环节有:①计算单位时间成本:②确定工程项目进度计划;③计算计划累计支出的成本额;④绘制S 形曲线。
正确的绘制步骤是()A.①-②-③-④B.②-①-③-④C.①-③-②-④D.②-③-④-①答案：B37.下列策划內容中,属于建设工程项目实施阶段策划的是()A.编制项目实施合同期合同结构总体方案B.确立项目实施期管理总体方案C.确定关键技术分析和论证D.进行项目目标的分析和再论证参考答案：D38.下列财产损失和人身伤害事件中,属于第三者责任险赔偿范围的是()A.项目承包商在施工工地的财产损失B.项目承包商职工在施工工地的人身伤害C.项目法人升聘员工在施工工地的人身伤害D.项目法人、承包商以外的第三人因施工原因造成的财产损失答案：D39.关于建设工程项目施工成本控制的说法。
正确的是()。
A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证B.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点C.施工成本控制可分为事先控制、过程控制和事后控制D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的答案：C40、某工程项目的赢得值曲线如下图，关于项目偏差原因分析与纠偏措施的说法, 正确的是()A.效率高,进度较慢,投入延后B.效率较高进度较快,投入超前C.抽出部分人员,放慢进度D.增加人员投入,加快速度答案：C41、在施工成本的过程控制中,需进行包干控制的材料是()A.钢钉B.水泥C.钢筋D.石子答案：A42、建设工程项目进度控制的措施中,“定义项目进度划系统的组成”属于()措施。
A.管理B.经济C.组织D.校术答案：C43.下列合同实施偏差处理措施中,属于合同措施的是()A.变更技术方案B.采取索赔手段C.调整工作流程D.增加经济投入答案：B44.下列质量风险对策中,属“减轻”对策的是()A.设立质量事故风险基金B.正确进行项目规划选址C.依法实行联合体承包D.制定并落实施工质量保证措施答案：D45.质量管理中,运用排列图法可以()。
A.划分调查分析的关别和层次B.描述质量问题的原因分析统计数据C.确定质量问题的原因层次D.掌握质量能力状态答案：B46.某住宅小区施工前,施工项目管理机构对项目分析后形成结果如下图,该图是()A.组织结构图B.项目结构图C.工作流程图D.合同结构图答案：B47.根据《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2008/1S0 9000 2005,“凡工程产品没有满足某个与预期或规定用途有关的要求”称为()A.质量问题B.质量事故C.质量不合格D.质量缺陷答案：D48、关于住宅工程分户验收的说法，正确的是（）A、分户验收应在住宅工程竣工验收合格后进行B、《住宅工程质量分户验收表》要作为《住宅质量保证书》的附件一同交给住户C、《住宅工程质量分户验收表》需要建设单位和设计单位项目负责人分别签字D、分户验收的内容不包括建筑节能工程质量的验收答案：B49、根据《建设工程质量管理条例》，对国家重大技术改造项目实施监督检查的部门是（）A、经济贸易主管部门B、建设行政主管部门C、发展计划部门D、环境保护部门答案：A50、根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，设计单位的质量责任和义务是（）A、按设计要求检验商品混凝土质量B、将施工图设计文件上报有关部门审查C、向施工单位提供设计原始资料D、参与建设工程质量事故分析答案：D51、为确保安全，对设备的运转和零件的状况定时进行检查，发现损伤立即更换，绝不能“带病”作业，此项工作属于（）A、全面安全检查B、要害部门重点安全检查C、经常性安全检查D、专项安全检查答案：B52、某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现因建设条件发生变化需增加额外工程费用500万元，则承包方可提出的工期索赔为（）个月。