###区教育局小型建设项目委托监理合同

余杭区教育局小型建设项目

委

托

监

理

合

同

本合同签订于年月日

委托人（以下简称甲方）：

监理人（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：；

2、工程地点：；

3、工程规模：；

4、工程费用：。

二、工程监理服务期限：

从监理合同签订之日起至工程审计工作完成。

三、双方承诺：

1、监理人向委托人承诺，按照《建设工程监理规范》（GB/T 50319–2013）约定提供监理与相关服务。

2、委托人向监理人承诺，按照相关约定派遣相关的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

3、本合同中有关词语含义与住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程监理合同示范文本》(GF–2012–0202)定义相同，如与上级有关合同条款有冲突的以上级为准。

四、收费标准及支付方式：

（一）、收费标准（采用以下第种方式）

A、工程招标工期60天以内（包含60天）

1、工程费用：5-10万以内（包括10万），监理费：0.3-0.6万元；

2、工程费用：10-20万（包括20万），监理费：0.6-0.9万元；

3、工程费用：20 -30万（包括30万），监理费：0.9-1.2万元；

4、工程费用：30-40万（包括40万），监理费：1.2-1.4万元；

5、工程费用：40-50万（不包括50万），监理费：1.4-1.6万元；

B、收费其他约定：施工工程招标工期超过60天（不包括60天），监理费按1.6万元支付。

C、5万（不包括5万）以下工程：是否采用监理由学校自主决定，但监理收费标准不得高于0.3万元。

合同一旦签订，如其他任何原因导致服务期延长、工程变更、工程费用增加等，监理服务费不作调整。本工程依据最终的收费标准应支付监理人报酬

合计：。（二）支付方式（采用以下第 A 种方式）：

A、按收费标准计算费用，一次支付；支付时间：该项工程完成结算审计后五天内付清。

B、其他支付方式：无

六、被委托人的总监理工程师为。

七、本工程的建设目标：

1、施工工期目标：施工合同约定；

2、施工质量目标：确保各分部、分项工程质量一次达到国家相关专业验收合格标准，整体工程一次验收合格；

3、安全文明目标：确保安全文明施工杜绝发生安全事故。

八、本合同的终止与解除：

（一）、以下条件全部满足时，本合同即告终止；

1、监理人完成本合同约定的全部工作；

2、委托人和监理人结清并支付全部酬金。

（二）、合同解除：

在合同执行过程中，双方违反任一条款，均视为违约。甲方违约，乙方可选择继续履行或中止合同（监理服务费按已完成工程量百分比计算）；乙方违约，将暂停当年入选余杭区教育局小型建设项目监理企业中介服务资格。

九、合同争议解决方式：

本合同在履行过程中发生争议时，由双方当事人协商解决；协商不成的，双方均有权向仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、本合同一式份，甲乙双方各执份，签订合同后须报送至区教育资产营运管理中心备案。

委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：

邮政编码：邮政编码：

法定代表人或其授权法定代表人或其授权

的代理人：（签字）的代理人：（签字）

开户银行：开户银行：

账号：账号：

电话：电话：

传真：传真：