工程招标与合同管理(真题复习)
工程招标与合同管理3
真题复习建设工程招投标与合同管理(考点全覆盖)一、选择题选择题答案A 1.承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务,此种承包方式称为()。
A、包工不包料B、统包C、包工部分包料D、包工包料A 2.根据我国有关规定,凡在我国境内投资兴建的工程建设项目,都必须实行(),接受当地建设行政主管部门的监督管理。
A、报建制度B、监理制度C、工程咨询D、项目合同管理B 3.若业主拟定的合同条件过于苛刻,为使业主修改合同,可准备“两个报价”,并阐明,若按原合同规定,投标报价为某一数值,但倘若合同作某些修改,则投标报价为另一数值,即比前一数值的报价低一定的百分点,以此吸引对方修改合同。
但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格,否则可能会被当作“废标”来处理,此种报价方法称为()A、不平衡报价法B、多方案报价法C、突然袭击法D、低投标价夺标法B 4.根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过()约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书5.某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基D 础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( )。
A.费用由工程师承担,工期由承包方承担B.费用由承包方承担,工期由发包方承担C.费用由承包方承担,工期由承发包双方协商D.费用和工期均由承包方承担A 6.编制工程施工招标标底时,分部分项工程量的单价为直接费。
直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定;间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。
此种方法称为:()A、工料单价法B、综合单价法C、清单计价法D、其他方法B 7.《合同法》规定:“当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。
先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。
”这被称为:( )。
招投标与合同管理复习52077
1、为了建立和维护建设工程招标秩序,建设工程施工招标必须具备施工准备的条件包括( )。
A.招标公告已经发布B.承包商已经通过资格预审C.有相应的资金或资金来源已落实D.招标文件已经编制完成2、建设工程招标投标活动的决标成交阶段,招标单位的工作包含有( )。
A.编制标底B.资格预审C.发出招标文件D.发出中标通知3、建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。
其中公开招标又称为( )。
A.有限竞争性招标B.无限竞争性招标C.选择性招标D.委托代理招标4、某建设工程项目进行公开招标时,在招标人规定的投标人提交投标文件截止时间后,招标人发现投标人少于三个,此时( )。
A.应正常开标B.依法重新招标C.可进行议标D.可改为邀请招标5、国家重点项目的邀请招标,应当由()批准。
A.国务院发展计划部门B.国务院建设行政主管部门C.建设项目所在地人民政府D.建设项目的招标单位6、建设工程标底是招标人根据国家有关规定计算出来的造价,是建设工程的( )。
A.计划价格B.预期价格C.实际价格D.合同价格7、某市建设行政主管部门指派王某对本市重点项目图书馆的施工招标进行监督,则王某有权( )。
A.参加开标会议B.作为评标委员会成员C.决定中标单位D.参加定标投票8、《招投标法》规定,投标文件应该对招标文件提出的要求和条件,( )A.提出修改的意见B.做出实质性响应C.提出要约的条件D.通过谈判协商后确定9、中标通知书发出( )内,中标人应与业主依据招标文件、投标书等签订工程施工合同。
A.5天B.20天C.25天D.30天10、按照合同法理论,民法中合同有广义和狭义之分,狭义的合同是指( )A.劳动合同B.物权合同C.债权合同D.身份合同11、下列合同中属于无效合同的是( )。
A.有重大误解的合同B.内容不明确的合同C.结构有缺陷的合同D.损害社会公益的合同12、建设工程勘察、设计合同是一种( )。
A.劳动合同B.债务合同C.建设工程合同D.建筑劳务合同13、建设工程施工合同的解释顺序中,正确的是( )。
工程招标与合同管理考试真题
工程招标与合同管理考试真题一、选择题(每题2分,共40分)1. 以下哪项不是招标公告应当包含的内容?A. 项目概况. 投标人资格要求C. 投标保证金金额D. 中标结果公示日期2. 关于邀请招标,下列说法错误的是:A. 邀请招标是一种非公开的招标方式. 邀请招标可以缩短招标周期C. 邀请招标通常适用于紧急工程D. 邀请招标不需要编制招标文件3. 在工程合同中,以下哪项不属于违约责任的承担方式?A. 赔偿损失. 恢复原状C. 支付违约金D. 提供担保4. 合同履行过程中,如果发生不可抗力事件,应当按照以下哪个原则处理?A. 风险共担. 风险转移C. 风险规避D. 风险预防二、判断题(每题1分,共10分)1. 工程量清单是招标文件的组成部分。
()2. 合同条款中可以约定由第三方负责工程的质量保证。
()3. 合同变更必须经过双方当事人协商一致。
()4. 合同争议可以通过仲裁或者诉讼解决。
()5. 合同解除后,双方当事人不再承担任何义务。
()三、简答题(每题10分,共20分)1. 请简述工程招标的基本程序。
2. 如何理解合同中的“履约保证”?它在合同管理中起什么作用?四、案例分析题(每题30分,共30分)某建筑工程项目采用公开招标方式选择承包商。
在评标过程中,评标委员会发现有两家投标单位的投标文件异常相似,疑似串通投标。
请你根据相关法律规定,分析该情况下应如何处理,并说明理由。
五、论述题(每题30分,共30分)论述工程项目管理中招标与合同管理的重要性,并结合实际案例分析如何在项目管理中有效地实施招标与合同管理。
00865_建筑工程项目招投标与合同管理(1)真题答案
《建筑工程项目招投标与合同管理》复习题判断题1、《建设工程施工合同(示范文本)》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
()正确选项1.√(V)2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节,标的物的所有权自标的物交付时转移。
()正确选项1.√(V)3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目,一般应当采取综合评估法进行评审。
()正确选项1.√(V)4、承诺可以撤回,但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。
()正确选项1.√(V)5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示,承诺不得撤回。
()正确选项1.×(V)6、从形式上来看,工期延误的后果是时间损失;从本质上来看,工期延误的后果是造成经济损失。
()正确选项1.√(V)7、代位权,是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利,其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。
()正确选项1.×(V)8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,通常不需要当事人双方订立担保合同。
()正确选项1.×(V)9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
()正确选项1.√(V)10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意,合同才能成立。
()正确选项1.√(V)11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
()正确选项1.√(V)12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。
()正确选项1.√(V)13、根据最低投标价法,最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标,应当推荐为中标候选人。
()正确选项1.×(V)14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤,依次是:递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。
招投标和合同管理复习题及答案
《建筑工程招投标与合同管理》期末复习题含答案1、建设单位必须在建设工程(立项批准)后、(工程发包)前,向建设行政主管部门或其授权的部门办理报建登记手续。
2、建设单位应当自领取施工许可证之日起( 3)个月内开工,因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以(2)次为限,每次不超过(3 )个月。
按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过( 6 )个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。
3、下列哪些行为是违法的(ACDE)A.压级压价B.分包C.层层转包D.人为肢解发包E.资质挂靠4、建筑工程发承包方式按发承包的范围和内容可以分为(全过程承包)、(阶段承包)、(专项承包)。
5、下列哪些属于建筑市场主体(ABCD)A.建设单位B.工程监理公司C.承包人D.招标代理机构6、下列关于建设工程交易中心的说法中,正确的是(B)A.建设工程交易中心是政府管理部门,具备监督管理职能B.建筑工程交易中心是服务性机构,经批准可收取一定的服务费C.建设工程交易中心并非任何单位和个人可随意成立,以营利为目的D.工程交易行为可以在建设工程交易中心场内场外发生7、下列哪些工程建设项目,必须进行招标(BC)A.有特殊需要的工程项目B.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目C.全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目D.集体所有制企业投资兴建的项目,且投资额较小的项目8、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,施工单项合同估算价在100万元人民币以上的,必须进行招标。
(X)9、按照《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,自招标文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于(5)个工作日。
10、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标11、当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时,应以( C)为准。
工程招投标与合同管理复习资料_普通用卷
工程招投标与合同管理课程一单选题 (共33题,总分值33分 )1. 下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是()(1 分)A. 某甲,由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B. 某乙,现任某公司法定代表人,该公司常年为某投标人提供建筑材料C. 某丙,从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称D. 某丁,在开标后,中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人2. 材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内,采购方应()(1 分)A. 拒付货款并索赔B. 按照订购数量及时付款C. 按照实际交货数量及时付款D. 待供货方补足数量后再付3. 业主在()合同中承担的风险最小(1 分)A. 可调总价B. 不可调总价C. 单价D. 成本加酬金4. 经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是()(1 分)A. 主合同B. 从合同C. 独立合同D. 无条件地必须履行的合同5. 评标委员会成员中,成员人数为()人以上单数,其中经济.技术专家不得少于成员总数的()(1 分)A. 3,3/4B. 3,2/3C. 5,2/3D. 5,3/46. 某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过()万元(1 分)A. 10B. 20C. 50D. 1007. 下列关于联合体共同投标的说法正确的是()(1 分)A. 两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标B. 联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C. 有同一专业的单位组成的联合体,投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D. 联合体中标后,应选择其中一方代表和招标人签订合同8. 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。
承包商()(1 分)A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求B. 认为要求合理,先行支付后再向业主索要C. 不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D. 不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告9. 在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在()人民币以上的,必须进行招标(1 分)A. 20万元B. 120万元C. 200万元D. 2000万元10. 保证方式没有约定或约定不明确的,按()承担担保责任(1 分)A. 保证B. 连带保证C. 违约D. 合同11. 招标投标活动的公开原则首先要求()要公开(1 分)A. 招标活动信息B. 评标委员会成员名单C. 工程设计文件D. 评标标准12. 根据我国《招标投标法》规定,招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时,应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少()天前,以书面形式通知所有招标文件收受人(1 分)A. 10B. 15C. 20D. 3013. 施工合同中,承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改,由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担(1 分)A. 发包人B. 承包人C. 工程师D. 发包人与承包人共同14. 一般情况下,公开招标的项目资格审查大多采用()(1 分)A. 资格预审B. 资格后审C. 在购买招标文件时审查D. 在签订合同时审查15. 根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()(1 分)A. 办理土地征用,拆迁补偿.平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C. 提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计报表D. 确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验16. 承包人在索赔事件发生后的()天以前,应向工程师正式提出索赔意向通知(1 分)A. 14B. 7C. 28D. 2117. 招标人采用邀请招标的方式,应当向()个以上的具备承担招标项目的能力.资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请(1 分)A. 二B. 三C. 四D. 五18. 中标的承包商将由()决定(1 分)A. 评标委员会B. 业主C. 上级行政主管部门D. 监理工程师19. 《中华人民共和国招投标法》规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()(1 分)A. 20B. 30C. 10D. 1520. 合同法律关系主要的是由法律规范调整的()(1 分)A. 行政法律关系B. 民事权利义务关系C. 刑事法律关系D. 经济侵权关系21. 下列关于合同文件的表述,不正确的是()(1 分)A. 专用条款的内容比通用条款更明确和具体B. 合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C. 合同文件之间应能相互解释互为说明D. 专用条款和通用条款是相对立的22. 业主是指()(1 分)A. 有一定生产能力.技术装备.流动资金,能够承包工程建设任务的建筑业企业B. 能对工程建设提供估算测量.管理咨询.建设监理等智能型服务的机构C. 对某项工程建设有需求,又具有该工程建设资金和准建证件,在建设工程市场中发包工程项目的法人组织和自然人D. 不用遵守市场规律的客体23. 合同协议书的签订时间为()(1 分)A. 中标人确定后15日内B. 中标通知书发出30日内C. 口头通知中标人后30日内D. 中标通知书发出15日内24. 下列关于工程分包说法正确的是()(1 分)A. 施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B. 工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任C. 施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D. 分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位25. 受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是()(1 分)A. 建设单位B. 施工单位C. 招标代理D. 设计单位26. 以下除哪项外,其余都为合同争议处理方式()(1 分)A. 和解B. 调解C. 仲裁D. 申述27. 当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( )为准(1 分)A. 招标文件中的规定B. 现场考察时招标单位的口头解释C. 招标单位在会议上的口头解答D. 发给每个投标人的书面质疑解答文件28. 开标时间应为()(1 分)A. 任一时间B. 投标截止时间C. 评标前的任一时间D. 发售招标文件后的15日内29. 索赔是指在合同的实施过程中,()因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求(1 分)A. 业主B. 第三方C. 承包商D. 合同当事人一方30. 施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
工程招投标和合同管理多项选择题复习题
一、多项选择题1.下列工程项目中,必须进行招标的有( BCD )。
A.使用外商资金的项目B.污水排放项目C.大型体育场馆D. 采用寺用技术作为施工主要技术的工程项目E.国家融资项目2.下列关于公开招标,说法正确的是( ABCE )。
A. 公开招标的资格审查和评标的工作量较大,有可能因资格预审把关不严导致鱼目混珠现象的发生B. 公开招标也称无限竞争性招标,招标人在媒体上发布招标公告C.采用公开招标方式,招标人就不得以不合理的条件限制潜在的投标人D. 按规定应当招标的建设工程项目,都应采用公开招标方式E. 公开招标有助于在众多的投标人中选择报价合理,资信良好的中标人3.工程建设项目招标的组织形式有( BD )。
A.公开招标 B. 自行招标 C. 邀请招标 D. 委托招标 E.上级主管部门组织招标4.邀请招标与公开招标的不同点是( ABE )。
A. 公开的程度不同B.潜在投标人的范围不同 C.评标标准不同D. 报价合理程度不同E. 发布招标信息的方式不同5. 下列关于招标信息的发布,说法正确的是( BDE )。
A.招标人或其委托的招标代理机构应至少在两家指定的媒体发布招标公告B. 招标人或其委托的招标代理机构应当保证招标公告内容的真实、准确和完整C. 拟发布的招标公告文本应当由招标人或其委托的招标代理机构的主要负责人签名D. 招标文件可以收费,但不得以盈利为目的E. 招标人对于所附的设计文件,可向投标人酌收押金6.下列关于资格预审,错误的有( DE )。
A.资格预审可以使招标人了解潜在投标人对项目投标的兴趣,并据此可修改招标条款,以吸引更多的投标人参加竞争B. 资格预审文件是由业主自行编制或委托咨询公司编制的C.招标人自资格预售文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日D. 对于任何一个投标意向者提出疑问的答复,仅须通知该投标意向者即可E. 当业主对投标意者报送的资格预审文件中的疑点要求澄清时,投标意向者应按实际情况,可以修改资格预审文件中的实质内容7.评标的过程包括( ACDE )。
工程招标合同管理试题
工程招标合同管理试题一、选择题(每题2分,共40分)1. 工程项目招标的基本程序包括以下哪些步骤?A. 招标公告发布. 投标报名C. 资格预审D. 招标文件的获取2. 下列哪项不是编制招标文件时必须包含的内容?A. 工程量清单. 投标人资质要求C. 投标保证金数额D. 项目投资估算3. 合同管理中,变更命令通常由谁发出?A. 设计单位. 监理单位C. 施工单位D. 业主方二、判断题(每题1分,共10分)1. 所有工程项目都必须通过公开招标的方式进行。
(错)2. 合同价款一经确定,任何情况下都不得调整。
(错)3. 在施工过程中,若发现设计图纸与实际情况不符,可申请变更。
(对)三、简答题(每题10分,共50分)1. 请简述工程招标的基本流程及其重要性。
2. 描述合同管理中的风险控制措施有哪些。
3. 解释什么是工程变更,以及如何处理工程变更请求。
4. 阐述在合同履行过程中,如何进行有效的成本控制。
5. 分析索赔管理在工程合同管理中的作用及其处理流程。
以上试题覆盖了工程招标及合同管理的核心知识点,从基本流程到风险管理,再到成本控制和索赔处理,全面考察了应试者的综合能力。
通过这些题目,可以帮助从业者查漏补缺,提升自身的专业素养,进而推动整个行业的健康发展。
在实际工作中,招标与合同管理是相互交织的两个环节。
招标过程需要严格遵守相关法律法规,保证公平、公正、透明的原则;而合同管理则要注重风险的控制和成本的优化,确保项目的顺利实施。
因此,掌握这些知识点对于从事相关工作的人员来说至关重要。
《工程招投标与合同管理》期末考试复习题及参考答案
工程招投标与合同管理复习题(课程代码252327)一、单选题1.乙级工程招标代理机构,只能承担工程投资额(不含征地费、大市政配套费与拆迁补助费)()万元以下的工程招标代理业务,地区不受限制。
A.2000 B.3000C.4000 D.50002.建设市场交易是()给付建设费,()交付工程的过程。
A.业主 B.监理公司C.承包商 D.造价咨询公司3.经有关部门审批,可以不进行招标的项目是()A.主要使用农民工修建的乡村道路工程B.施工合同估算价200万元的乡镇卫生院工程C.为紧急安置灾民而修建的活动板房D.利用扶贫资金修建的农田水利工程4.某污水处理建设项目需采购一批设备,按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估价在()万元人民币以上。
A.50 B.100 C.150 D.2005.某施工企业投标一城市基础设施项目,该企业报价为4500万元,则其应交的投标保证金最高数额为()万元。
A.45 B.80 C.90 D.135(注:新的投标保证金要求,没有提最高限额不超过80万元)6.关于工程招标的性质,下列说法中正确的是( ).A.招标是要约 B.投标是承诺C.招标公告是要约 D.中标通知书是承诺7.建设工程发承包的主要方式是()。
A.直接发包 B.招标发包C.邀请招标发包 D.公开招标发包8.一般项目的投标有效期规定为()A.20-40 B.40-60 C.60-90 D.90-1209.邀请招标的投标单位一般不少于()家A.2 B.3 C.4 D.510.建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括( )A.发布资格预审公告 B.发布资格预审文件C.资格审查 D.发资审合格通知书11.在建设工程招投标过程中,招标文件应当规定一个适当的投标有效期,投标有效期的开始计算之日为()A.开始发放招标文件之日 B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日 D.停止发放招文件之日12.招标单位对招标文件所做的任何修改或补充的内容,发给所有获得招标文件的投标单位,需在投标截止时间至少()日前。
工程招标与合同管理考试真题
工程招标与合同管理考试真题及答案解析一、单项选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分)1. 设备安装工程具备单机无负荷试车条件的,应由组织试车。
(A)A. 承包人B. 设计单位C. 设备供应单位D. 发包人解析:根据工程招标与合同管理的相关知识,设备安装工程具备单机无负荷试车条件的,应由承包人组织试车。
因此,正确答案为A。
2. 业主在合同中承担的风险最小。
(D)A. 可调总价B. 不可调总价C. 单价D. 成本加酬金解析:成本加酬金合同形式中,业主承担的风险相对较小,因为合同价款是根据实际发生的成本加上一定的酬金计算的。
因此,正确答案为D。
3. 根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指(C)A. 只限承包商向业主索赔B. 业主无权向承包商索赔C. 业主与承包商之间的双向索赔D. 不包括承包商与分包商之间的索赔解析:施工索赔是指在合同履行过程中,由于对方的原因导致自己遭受损失,要求对方给予补偿的行为。
根据规定,施工索赔包括业主向承包商索赔和承包商向业主索赔,因此正确答案为C。
4. 由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于(B)A. 正常工作B. 附加工作C. 额外工作D. 意外工作解析:由于承包商的原因导致监理单位增加了监理服务时间,这属于承包商应承担的责任,因此应属于附加工作。
正确答案为B。
5. 下列各项中,不属于建设工程施工招标应具备的前提条件的是(D)A. 建设用地征用完毕,施工图纸完成B. 概算已经批准,建设项目已正式列入计划C. 招标文件已经编制好D. 建设资金、建材、设备来源已经落实解析:建设工程施工招标应具备的前提条件包括:建设用地征用完毕,施工图纸完成;概算已经批准,建设项目已正式列入计划;招标文件已经编制好。
而建设资金、建材、设备来源的落实是在招标过程中需要考虑的因素,但不属于招标的前提条件。
因此,正确答案为D。
6. 下列承包方式按承包范围划分的是(B)A. BOTB. 总承包C. 联合体承包D. 委托承包解析:按承包范围划分的承包方式包括:总承包、专业承包和分包。
建筑工程招投标与合同管理(专科)试题及参考答案
《建筑工程招投标与合同管理》复习题一、填空题(每题2分,共20分)1、建设工程交易中心是服务性机构,而非政府管理部门,也不是政府授权的监督机构,本身不具备监督管理职能。
2、建筑市场的资质管理包括两个方面的内容,一是从业企业的资质管理,二是对专业从业人员的资格管理。
3、我国《招投标法》规定,采用邀请招标方式的,应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。
4、为迎接技术管理方面的挑战,在竞争中取胜,承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成:一是经营管理类;二是专业技术;三是商务金融。
5、设备FOB价,即设备价,包括、、港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。
6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
8、《建设工程施工合同示范文本》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成,协议书是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。
9、按索赔的处理方式分索赔可分为单项索赔和总索赔。
10、工期索赔值的计算方法主要有网络图分析法和比例计算法。
二、单项选择题(每题1分,共10分)1、建筑业企业连续(b)年年检合格,方可申请晋升上一级资质等级。
A 、二B 、三C、四D、五2、一项工程采用邀请招标时,参加投标的单位不得少于(b)家。
A、二B、三C、四D、五3、在合同的订立中,当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款,并限定其在一定期限内作出答复,这种行为是(c)。
A、谈判B、要约邀请C、要约D、承诺4、接受要约的受要约人作出承诺后,要约和承诺的内容(c)产生法律约束力。
A、仅对要约人B、仅对受要约人C、对双方D、对双方都不5、FIDIC合同条件规定,承包商应在索赔事件发生后(b)天内向监理工程师发出索赔意向通知。
A、18B、28C、36D、566、根据我国《招标投标法》的规定,下列情形中应作废标处理的是(a)。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案:A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织;B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员;C、有组织编制招标文件的能力;D、有审查投标单位资质的能力;正确答案:A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案:D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效,未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效,也可能全部无效正确答案:D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商,书面订立D、利用示范文本订立正确答案:A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案:C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案:D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义,向人民法院提出诉讼,请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案:C9、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案:D10、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案:C11、下列说法不正确的是( )。
工程招投标与合同管理复习题
工程招投标与合同管理复习题一、单项选择题1、承包工程中,索赔从不同的角度,按不同的方法和标准,可以有许多种分类的方法,请问以下那种不属于按干扰事件的性质划分的索赔:A、工期拖延索赔B、工程变更索赔C、工程终止索赔D、合同错误2、以下那种特征不属于有效索赔的特征:A、合法性B、及时性C、真实性D、全面性3、FIDIC合同条件第一版制定于年A、1913B、1996C、1957D、19694、构成FIDIC合同的文件先后次序是:A、1、投标书2、中标函3、合同协议书4、通用条件5、专用条件6、规范7、图纸8、资料表和构成合同组成部分的其他文件B、1、中标函2、合同协议书3、投标书4、专用条件5、通用条件6、规范7、图纸8、资料表和构成合同组成部分的其他文件C、1、合同协议书2、中标函3、投标书4、专用条件5、通用条件6、图纸7、规范8、资料表和构成合同组成部分的其他文件D、1、合同协议书2、中标函3、投标书4、专用条件5、通用条件6、规范7、图纸8、资料表和构成合同组成部分的其他文件5、承包工程的风险分析中,以下那种不属于工程技术、经济、法律方面的风险:A、业主将工期限制得太紧,承包商无法按时完成;B、业主在工程中苛刻刁难承包商;C、承包商资金供应不足,周转困难;D、现场条件存在特殊的自然环境;6、合同分析的主要对象是:A、合同协议书和合同条款;B、合同协议书和中标函C、合同协议书和投标书D、合同协议书和专用条款7、以下那种不属于建设工程合同的特征:A、合同主体的严格性B、合同标的物的特殊性C、合同履行期限的严格性D、合同形式的特殊要求8、工程师易人时,发包方必须至少于易人前天通知承包人;A、7B、14C、6D、109、国内工程招标投标与国际工程招标投标的区别是:A、国际工程招标投标是经济的产物;B、国际工程招标不进行招标公告;C、国内的工程招标没有暂定金额项目;D、国内的工程招标不会进行资格预审;10、国际工程总报价中,以下那项不属于间接费:A、投标费B、分包费C、保险费D、税金11、建设工程投标报价中,施工措施费单列的是:A、工料单价法B、综合单价法C、综合基价法D、不平衡报价法12、以下那个文件不属于建设工程投标文件:A、投标书B、授权委托书C、报价表D、履约保函13、以下那项不属于投标工作:A、申报资格预审B、提交标书C、现场踏勘D、编制标底14、根据我国2000年1月1日实行的《中华人民共和国招标投标法》规定,以下那个项目属于必须进行招标的:A、私人投资的自用住宅楼B、境外投资者在国内建设的水电站C、民营企业投资的厂房15、评标委员会成员中,成员人数应为人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的;A、3,3/4 B、3,2/3 C、5,3/4 D、5,2/316、以下那种说法是正确的:A、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人,其资质由1省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。
工程招投标及合同管理试题附答案
工程招投标及合同管理试题A一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的(C)关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求(A)赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中,(A)不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B )家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为(A)A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位(B)的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于(B )A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是(C)。
A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应(D )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为,从(C)的日历天数计算。
工程招投标与合同管理考试复习题
工程招投标与合同管理一、名词解释:1、法人:法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
2、联营:是指两个或两个以上的企业之间、企业与事业单位之间,在平等自愿的基础上,为实现一定经济目的的而实行联合的一种法律形式。
3、代理:代理是指代理人以被代理人的名义,在代理权限内实施民事法律行为,所产生的权利义务直接归属被代理人。
4、诉讼时效:是指权利在法定期间内不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权益的权利的法律制度。
5、合同的订立:是指合同当事人依法就合同内容经过协商,达成协议的法律行为。
6、无效合同:是指虽经当事人协商订立,但因其不具备合同生效条件,不能产生法律约束力的合同。
7、合同履行:是指合同生效后,当事人双方按照合同约定的标的数量、质量、价款、履行期限、履行地点和履行方式等,完成各自应承担的全部义务的行为。
8、合同终止:是指当事人之间的合同关系由于某种原因而不复存在。
9、违约责任:是指当事人任何一方违约后,依照法律规定或者合同约定必须承担的法律制裁。
10、建设工程市场:是以工程发包交易活动为主要内容的市场。
11、工程项目招标:是工程项目招投标的一个方面,它是从工程项目投资者即业主的角度所揭示的投标的过程,亦可理解为业主采取竞争的手段,通过审查、评比选定等活动,在众多的自愿参加的投标者中选择承包商的市场交易行为。
12、不平衡报价:是指总价基本确定的前提下,如何调整内部各个子项的报价,以期既不影响总报价,有在中标后投标人可尽早收回垫支于工程中的资金和获取较好的经济收益。
13、货物运输合同:是由承运人将承运的货物从起运地点运送到指定地点,托运人或收货人向承运人交付运费的协议。
14、项目经理:项目经理是由承包人单位法定代表人授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。
15、不可抗力:是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
16、工程转包:是指不行使承包人的管理职能,不承担技术经济责任,将所承包的工程倒手转给他人承包的行为。
《工程招投标与合同管理》期末考试复习题及参考答案
工程招投标与合同管理复习题(课程代码252327)一、单选题1.乙级工程招标代理机构,只能承担工程投资额(不含征地费、大市政配套费与拆迁补助费)()万元以下的工程招标代理业务,地区不受限制。
A.2000 B.3000C.4000 D.50002.建设市场交易是()给付建设费,()交付工程的过程。
A.业主 B.监理公司C.承包商 D.造价咨询公司3.经有关部门审批,可以不进行招标的项目是()A.主要使用农民工修建的乡村道路工程B.施工合同估算价200万元的乡镇卫生院工程C.为紧急安置灾民而修建的活动板房D.利用扶贫资金修建的农田水利工程4.某污水处理建设项目需采购一批设备,按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估价在()万元人民币以上。
A.50 B.100 C.150 D.2005.某施工企业投标一城市基础设施项目,该企业报价为4500万元,则其应交的投标保证金最高数额为()万元。
A.45 B.80 C.90 D.135(注:新的投标保证金要求,没有提最高限额不超过80万元)6.关于工程招标的性质,下列说法中正确的是( ).A.招标是要约 B.投标是承诺C.招标公告是要约 D.中标通知书是承诺7.建设工程发承包的主要方式是()。
A.直接发包 B.招标发包C.邀请招标发包 D.公开招标发包8.一般项目的投标有效期规定为()A.20-40 B.40-60 C.60-90 D.90-1209.邀请招标的投标单位一般不少于()家A.2 B.3 C.4 D.510.建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括( )A.发布资格预审公告 B.发布资格预审文件C.资格审查 D.发资审合格通知书11.在建设工程招投标过程中,招标文件应当规定一个适当的投标有效期,投标有效期的开始计算之日为()A.开始发放招标文件之日 B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日 D.停止发放招文件之日12.招标单位对招标文件所做的任何修改或补充的内容,发给所有获得招标文件的投标单位,需在投标截止时间至少()日前。
高等教育自学考试工程招标和合同管理真题及答案
6289一、单项选择题(每小题1分, 20分)1、进度控制的主要措施有组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施。
2、建筑市场的主体:建筑产品需求者、建筑产品生产者、建筑中介组织。
3、建设法规调整对象就是发生在各种建设活动中的各种社会关系。
它包括建设活动中所发生的行政管理关系、经济协作关系及其相关的民事关系。
4、我国建设法规体系,是以建设法律为龙头,建设行政法规为主干,建设部门规章和地方法规、规章为枝干而构成的。
5、国家重点建设项目的邀请招标,应当经国务院发展计划部门批准,地方重点建设项目的邀请招标应该经各省,自治区,直辖市人民政府批准。
6、投标保证金一般不得超过投标总价的2%,最高不得超过80万元人民币。
工程质量保修金一般为合同价款的3%~5%。
预付款为5%~15%。
7、投标保证金有效期到签订合同或提供履约保函为止,通常为3~6个月,一般应超过投标有效期的28天。
8、由于在开标过程中部分投标书被确认为废标,有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以否决全部投标。
9、评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其术、经济方面专家不得少于成员总数的三分之二。
10、澄清问题的答复作为投标文件的组成部分。
但不允许更改投标报价或投标文件的实质性容。
质量、工期、报价不能改。
11、评标方法:经评审的最低投标价法、综合评估法。
12、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。
13、当招标文件规定有履约保证金或履约保函时,中标人应在规定期限及时提交,否则也将被视为放弃中标而被没收投标保证金。
14、中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,同时通知未中标人,并与中标人在30个工作日之签订合同。
15、招标人与中标人签订合同后5个工作日,应向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
16、代理的种类:委托代理、法定代理、指定代理。
2024工程招标与合同管理自考真题
工程招标与合同管理自考真题合同编号:__________第一章:合同双方1.1合同主体1.2合同目的甲方委托乙方承担工程招标与合同管理自考真题的相关工作,乙方同意接受甲方的委托,并按照本合同约定的条款和条件履行相关义务。
第二章:工程招标2.1招标范围甲方委托乙方负责工程招标与合同管理自考真题的招标工作,包括但不限于制定招标方案、编制招标文件、发布招标公告、组织投标、开标、评标、定标等环节。
2.2招标文件乙方应根据甲方的要求,结合工程招标与合同管理自考真题的具体情况,编制招标文件,并提交给甲方审核。
招标文件应包括投标邀请书、投标人须知、合同条款、投标文件格式等内容。
2.3招标方式乙方应按照甲方的要求,选择合适的招标方式进行工程招标与合同管理自考真题的招标。
招标方式包括公开招标、邀请招标等。
第三章:投标与评标3.1投标人资格乙方应确保参与投标的投标人具备合法的资格,包括但不限于具备相关的资质证书、业绩经验、财务状况良好等条件。
3.2投标文件乙方应按照招标文件的要求,编制投标文件,并按时提交给甲方。
投标文件应包括投标报价、技术方案、项目管理团队等内容。
3.3评标标准与方法甲方应制定评标标准和方法,并提交给乙方。
评标应按照公平、公正、公开的原则进行,综合评估投标人的技术能力、报价合理性、项目管理能力等因素。
第四章:合同签订与履行4.1合同签订甲方与乙方应在评标结束后,根据评标结果,签订工程招标与合同管理自考真题的合同。
合同应包括合同双方的权利义务、合同价款、合同工期、质量标准等内容。
4.2合同履行乙方应按照合同约定,履行工程招标与合同管理自考真题的相关工作。
乙方应保证工程的质量、安全和进度,并按照约定的标准进行工程验收。
第五章:合同变更与解除5.1合同变更在合同履行过程中,如发生不可抗力或其他特殊情况,导致合同无法继续履行或需要变更的,双方应及时协商,并签订书面变更协议。
5.2合同解除在合同履行过程中,如一方严重违反合同约定,导致合同无法继续履行的情况下,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
自考《工程招标与合同管理》复习资料
工程招标与合同管理一、单项选择题1.在施工过程中,由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序,造成工期延长和费用损失,承包商可以提出索赔。
这种索赔属于( C )引起的索赔。
A.地质条件的变化B.不可抗力C.工程变更D.业主风险2.根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指( C )。
A.只限承包商向业主索赔B.业主无权向承包商索赔C.业主与承包商之间的双向索赔D.不包括承包商与分包商之间的索赔3.法人成立进行注册登记时,法律认定的住所场地为( A )。
A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C.主要合同履行地D.董事长的户口所在地4.当专用条件与通用条件冲突时,以( B )为准。
A.都可以B.专用条件C.通用条件D.都不行5.承包商在( B )合同中承担的风险最大。
A.可调总价B.固定总价C.单价D.成本加酬金6.工期索赔的计算应用较多的是( C )。
A.网络分析法B.关键线路法C.比例分析法D.都不是7.建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是( C )。
A.按工程实际损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D.应当双倍返还定金8.仲裁庭作出裁决后,合同当事人应当( A )。
A.按裁决自觉执行B.不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C.可向人民法院起诉D.向合同管理机关申诉9.建设工程合同应采用( B )形式订立。
A.口头B.书面C.口头或书面D.口头、书面或其他10.施工合同履行过程中,若合同文件约定不一致时,正确的解释顺序应为( B )。
A.中标通知书、工程量清单、图纸B.施工合同专用条款、施工合同通用条款、图纸C.投标书、图纸、施工合同通用条款D.中标通知书、工程报价单、投标书11.债务人以不转移对特定财产的占有的方式,将该财产作为债权的担保方式是( D )。
A.保证B.质押C.留置D.抵押12.工程竣工验收合格后,业主在合同约定的时间内,无合法理由而不办理竣工结算,承包商可用来保护自己的合法权益的方式是( D )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
ABCDE
21.工程施工任务必须发包给持有()的施工企业。
A、营业执照B、相应资质等级证书C、投标文件
D、招标文件E、施工组织设计
AB
22.在施工安装阶段承包中,还可依承包内容的不同细化为:( )三种方式。
A.包工包料B.包工部分包料
C.包工不包料D.建造—经营—转让承包
E、数据和文字清晰
ABCD
18.评审资格预审文件时,评审内容主要包括:()
A、法人资格B、商业信誉
C、财务能力D技术能力E、施工经验
ABCDE
19.编制工程施工招标标底的主要依据包括:()
A、招标文件B、市场价格信息C、投标文件
D、工程施工图纸、编制标底价格前的施工图纸设计交底
E、工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料,施工组织设计或施工方案等
A、债务已经按照约定履行B、合同解除C、债务相互抵销
D、债务人依法将标的物提存E、债权人免除债务
ABCDE
17.有下列()情况,标书可判为无效标书.
A、投标人未按时参加开标会
B、投标书主要内容不全或与本工程无关,字迹模糊辨认不清,无法评估
C、标书情况汇总表与标书相关内容不符
D、标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴
B、学校、幼儿园、医院等公益事业单位;
C、社会团体;
D、企业法人的分支机构、职能部门(没有法人的书面授权)。
E、银行
ABCD
16.合同终止即合同权利义务的终止,是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止,也可以是在双方约定的义务未履行完时,由于某一事件的发生而被迫终止。《合同法》规定了如下几种合同终止的情况:()
C
38.( )是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定,但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。这种索赔要求同样有法律效力,有权得到相应的经济补偿。
A、合同中明示的索赔B、合同中默示的索赔
C、工期索赔D、道义索赔
B
39.根据法律规定或当事人约定合同是否应采取特定的形式来划分。必须采取特定形式的为()。
A.费用由工程师承担,工期由承包方承担
B.费用由承包方承担,工期由发包方承担
C.费用由承包方承担,工期由承发包双方协商
D.费用和工期均由承包方承担
D
6.编制工程施工招标标底时,分部分项工程量的单价为直接费。直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定;间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。此种方法称为:()
A、机会研究B、可行性初步研究
C、可行性研究D、概算E、预算
ABC
25.按我国现行规定,建设项目可行性研究的主要内容包括( )
A、预算B、经济效果评价C、产品成本估算
D、投资估算和资金筹措E、环境保护
BCDE
26.()是依据法律的规定或合同的约定,合同当事人一方(债权人)有权留存所占有的对方的财产,以保扩自己的合法权益。
ABDE
20.招标人自行办理招标事宜,应当具有编制招标文件和组织评标的能力,具体包括:()
A、具有项目法人资格(或者法人资格)
B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量;
C、有从事同类工程建设项目招标的经验
D、设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员
真题复习建设工程招投标与合同管理(考点全覆盖)
一、选择题
选择题
答案
1.承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务,此种承包方式称为()。
A、包工不包料B、统包
C、包工部分包料D、包工包料
A
2.根据我国有关规定,凡在我国境内投资兴建的工程建设项目,都必须实行(),接受当地建设行政主管部门的监督管理。
A、报建制度B、监理制度
E.建设全过程承包
ABC
23.《合同法》规定合同无效的情形有( )
A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益
B、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益
C、以合法形式掩盖非法目的
D、损害社会公共利益
E、违反法律、行政法规的强制性规定
ABCDE
24.国外的可行性研究,依研究的任务和深度通常分为三个阶段:()
A、工料单价法B、综合单价法
C、清单计价法D、其他方法
A
7.《合同法》规定:“当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为:( )。
A、同时履行抗辩权B、后履行一方享有的抗辩权
C、先履行一方享有的抗辩权D、不安抗辩权
A、通知B、协助C、保密
D、债务的免除E、债务的丢失
ABC
46.通常情况下,下列施工招标项目中应放弃投标的是:()。
A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目
B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目
C、本施工企业生产任务饱满,而招标工程的盈利水平较低或风险较大
D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目
A、留置B、定金C、抵押D、债权人免除债务
A
27.()是指当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为。
A、合同的变更B、合同的订立
C、合同的终止D、合同的转让
D
28.()是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。
A、合同的变更B、合同的订立
C、合同的终止D、合同的转让
A、负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。
B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间的需要。
C、开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的道路畅通。
C
29.设备材料采购中,在国际上通过公开的广泛征集投标者,引起投标者之间的充分竞争,从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料,这种招标方式叫做()
A、国际竞争性招标B、有限国际竞争性招标
C、询价采购D、直接订购
A
30.当一个工程项目总报价基本确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高报价、不影响中标,又能在结算时得到较为理想的经济效益,这种报价技巧叫做()
C、工程咨询D、项目合同管理
A
3.若业主拟定的合同条件过于苛刻,为使业主修改合同,可准备“两个报价”,并阐明,若按原合同规定,投标报价为某一数值,但倘若合同作某些修改,则投标报价为另一数值,即比前一数值的报价低一定的百分点,以此吸引对方修改合同。但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格,否则可能会被当作“废标”来处理,此种报价方法称为()
A
11.()承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
A、要式合同B、不要式合同
C、单务合同D、无偿合同
A
40.()就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据,明确承包内容和计算包价,并一次包死。在执行过程中,除非发包人要求变更原定的承包内容,承包人一般不得要求变更承包价。
A、计量估价合同B、固定总价合同
C、单价合同D、成本加固定百分比
E、本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目
ABCD
47.建设工程施工招标的条件有:( )。
A.招标人已经依法成立
B.初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准
C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准
D.有相应资金或资金来源已经落实
E.有招标所需的设计图纸及技术资料
A、根据中标项目的不同特点采用不同报价
B、多方案报Βιβλιοθήκη 法C、可供选择的项目的报价
D、不平衡报价法
D
31.建设项目总承包招投标,实际上就是()。
A、按照合同有关条款B、项目全过程招投标
C、勘查设计招投标D、材料、设备供应招投标
B
32.索赔必须以()为依据。
A、工程预算B、结算资料C、工程变更D、合同
D
33.建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。
A、固定总价合同B、计量估价合同
C、单价合同D、成本加酬金合同
D
12.《建设工程施工合同(示范文本)》中,能够构成设计变更的事项包括:
A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B、增减合同中约定的工程量
C、改变有关工程施工时间和顺序
D、法院要求停止施工
E、仲裁机关要求停止施工
ABC
13.《建设工程施工合同(示范文本)》中,因以下原因造成的工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:( )。
A、同时履行抗辩权
B、异时履行抗辩权
C、后履行一方享有的抗辩权
D、不安抗辩权
A
36.()是指受要约人同意要约的意思表示。
A、要约B、承诺C、留置D、定金
B
37.()是合同当事人一方为了证明合同的成立和保证履行合同,按合同规定在合同履行前预先向对方给付的一定数额的货币。
A、留置B、承诺C、定金D、要约
B
41.()是在合同履行过程中,当事人一方就对方不履行或不完全履行合同义务,或者就可归责于对方的原因而造成的经济损失,向对方提出赔偿或补偿要求的行为。
A、变更B、终止C、反索赔D、索赔