建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)
建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)
建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)建设工程施工合同 (简化版, 我方为甲方)1. 合同双方本建设工程施工合同（以下简称“本合同”）由以下双方共同缔结：甲方：[甲方公司名称]（以下简称“甲方”）联系地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人][甲方]乙方：[乙方公司名称]（以下简称“乙方”）联系地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人][乙方]2. 合同目的本合同的目的是为了明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，并约定相关条款和条件，以确保工程顺利进行。
3. 工程概述根据甲方的要求，乙方将按照合同约定进行以下工程的施工：工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地址]工程规模：[工程规模]工期：[工期]4. 合同金额和付款方式4.1 合同总金额为人民币 [金额]，包括工程造价、管理费用、税费等。
4.2 付款方式：在合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的 [付款比例]% 作为预付款，款项应在 [日期] 前支付完毕；工程进展到 [进度] 时，甲方应向乙方支付合同总金额的 [付款比例]%；工程竣工后，甲方应向乙方支付合同总金额的 [付款比例]% 作为最终支付。
5. 工程进度和质量验收5.1 乙方应按照双方约定的工期计划，合理安排施工进度，并确保按时完成工程。
5.2 甲方有权在施工过程中随时进行工程质量的检查和验收。
如发现工程质量不符合约定标准的，乙方应按要求进行整改。
5.3 工程完工后，甲方将对工程进行最终验收。
如工程质量符合约定标准，甲方应及时支付最终款项。
6. 变更和索赔6.1 如因设计变更或施工需要，需要变更工程内容或进度，双方应协商达成一致，并签订变更合同。
6.2 如乙方因不可抗力因素无法按时完成工程的，乙方应立即通知甲方，并提供相关的证明文件。
在双方协商一致的情况下，可调整工期和施工进度。
6.3 如甲方因工程变更或延误给乙方造成经济损失的，乙方有权提出索赔要求，并应提供相关证据和计算依据。
7. 合同解除7.1 如合同履行过程中，乙方严重违约或无法履行合同义务的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
建设工程施工合同(简单版)3篇
建设工程施工合同（简单版）3篇篇1建设工程施工合同（简单版）一、甲方：__________（以下简称甲方）乙方：__________（以下简称乙方）二、工程名称：__________工程地点：__________三、工程内容：1. 乙方应按照甲方的要求，承担本合同约定的工程施工任务，完成相关工程项目。
2. 工程由甲方提供相关设计图纸和施工要求，并按照约定交付工地。
3. 乙方承诺按照工程标准和质量要求完成工程，并保证工程质量符合国家有关标准。
四、工程工期：1. 乙方应在__________（工期起始日期）开始工程施工，并在__________（工程完成日期）之前完工。
2. 如果工程因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时向甲方报备，并经双方协商确定新的工期。
五、工程价款：1. 工程总价款为__________（金额），乙方应按照工程进度要求，分期分次向甲方申请支付工程款。
2. 工程最终结算金额应在工程完工后15个工作日内结清。
六、工程保修：1. 工程竣工验收合格后，乙方应提供工程保修服务期限为__________年。
2. 在保修期内，如出现因工程质量问题导致的损坏情况，乙方应及时进行维修或更换，费用由乙方承担。
七、质量保证：1. 乙方应按照国家有关建筑施工标准和要求进行施工，确保工程质量符合相关规定。
2. 工程竣工验收合格后，若因乙方施工质量问题导致的工程损坏或质量问题，由乙方承担相应责任并承担修复费用。
八、违约责任：1. 若乙方未按照工期要求完工，甲方有权要求赔偿因此造成的损失。
2. 若乙方未按照质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应责任并进行整改。
3. 若由于乙方原因造成的工程质量问题，均由乙方负责修复和承担相关费用。
九、解决争议：双方如在履行合同过程中发生争议，应协商解决；如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
十、其他事项：1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有合同法律效力。
2. 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格结束。
简易建设工程施工合同范本3篇
简易建设工程施工合同范本3篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行的建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________二、工程期限1. 工程开工日期：本工程定于________年____月____日开工。
2. 工程竣工日期：本工程定于________年____月____日竣工。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：________________）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程款，具体支付时间和金额如下：（1）工程开工前支付工程总造价的________%；（2）工程进度过半时支付工程总造价的________%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余的工程款。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方的相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程竣工后组织验收，验收标准按照国家和地方的相关标准和规范进行。
3. 如因乙方原因造成工程质量不符合要求的，乙方应负责无偿返工或整改。
五、工程变更1. 工程施工过程中，如甲方需对原工程设计进行变更，应书面通知乙方，并签订书面变更协议。
2. 乙方在接到甲方的变更通知后，应按照变更协议进行施工。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价的________%作为违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成工程施工，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价的________%作为违约金。
3. 如因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。
建设工程施工合同简化版(通用5篇)
建设工程施工合同简化版（通用5篇）建设工程施工合同简化版1甲方：___________________乙方：___________________依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_________________________；2、工程地点：_________________________；3、工程内容及承包范围：____________________________4、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。
合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。
二、合同工期于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，总工期为_______天。
三、质量要求满足设计图纸要求。
四、合同造价工程预算总造价：1、甲方责任：（1）乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。
（2）甲方应协调好工地的其他施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺利进展。
（3）负责向乙方支付工程费用。
2、乙方责任：（1）乙方必须按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。
（2）乙方必须遵守甲方工地规章制度，服从甲方管理。
（3）乙方必须最好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。
（4）乙方必须按合同工期完工。
五、工期延误对以下原因竣工日期推迟延误，经甲方代表确认工期相应顺延。
1、工程量变化或设计变更。
2、如遇不可抗拒的客观因素不能施工。
3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。
六、工程验收工程完工，乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。
七、工程造价、付款方式及工程结束1、工程预算造价：依照合同单价（附表1）和实际完成工程量结算。
工程施工合同简洁版(6篇)
工程施工合同简洁版发包人（甲方）：_____承包人（乙方）：_____双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____二、工程承包范围承包范围：_____面积为准三、合同工期开工日期：____年____月____号坯房竣工日期：____年____月____号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：____年____月____号合同工期总日历天数：____天四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加；2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过____小时；3.不可抗力自然条件；五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：____县质量检测局为准。
（不包括材料质量）七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥____元_____建筑面积的总平方米工程预支款：￥____万元竣工日付款：余下总金额的____%工程款结算：检测工程竣工日后____个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款八、组成合同的文件1.本合同协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。
乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。
十一、甲方有权对乙方工程实施监督。
在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。
甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。
十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
十三、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同双方约定_____后生效。
建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)
建设工程施工合同（简化版，我方为甲方）1. 合同双方•甲方: [甲方名称]•乙方: [乙方名称]2. 项目概述本合同旨在确立甲方与乙方之间关于建设工程施工的合作关系，双方将按照合同规定的条件和条款进行合作。
3. 项目内容•[工程项目1]•[工程项目2]•[工程项目3]•…4. 合同条款4.1 工程造价1.本工程的总造价为人民币[总造价]元，包含所有工程项目的费用。
2.工程费用支付方式：–工程费用按进度支付，具体支付比例及时间见附件A工程进度表。
4.2 工期1.工程的合理工期为[工期]天，自合同签订之日起开始计算。
2.双方同意将工期分阶段，每个阶段的工期见附件A工程进度表。
4.3 质量要求1.乙方承诺按照国家标准和甲方要求，保证工程的质量和安全。
2.如果在工程保修期内发生质量问题，乙方负责免费修复。
4.4 违约责任1.如果甲方未按合同规定支付工程费用，乙方有权暂停工程进行；2.如果乙方未按合同规定完成工程，并经催告后仍未改正，甲方有权解除合同。
4.5 合同解除–双方协商一致；–乙方出现违约行为，经甲方书面通知后未改正；–乙方因不可抗力无法履行合同。
5. 合同生效与变更1.本合同经甲方和乙方签字盖章后生效，并具有法律效力；2.任何对合同内容的变更，须经甲方和乙方协商一致，并以书面形式作出。
6. 合同争议解决本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
7. 合同终止本合同终止后，双方应按照约定进行结算，并履行相应的结算义务。
附件A：工程进度表•阶段1：[工期]天•阶段2：[工期]天•阶段3：[工期]天•…。
建筑工程施工合同简易版(3篇)
建筑工程施工合同简易版发包方：（甲方）承包方：（乙方）甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜，在平等协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，结合工程实际情况，订立如下协议以便共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：______________________________________。
2、工程地点：______________________________________。
3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容。
详见施工图和预算编制说明书。
4、工程面积：约二、承包方式：工程总承包。
三、工程质量：合格。
乙方要严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件，竣工后由质量监督部门评定等级。
单项工程、隐蔽工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级。
四、工程承包总价本工程承包总价确定为元（大写整）。
承包范围（见工程内容）内综合单价一次性包死（附合同价款预算，本预算缺项、漏项、多项的，决算时相应增减）钢筋、混凝土价格变动超过预算价±5%，可进行相应调整（价格必须由甲、乙、监理三方签证）。
五、工程款拨付方式1、施工至±0.00后拨付至已完工程量价款的75%（可单工程计算）。
2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。
3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%（不足五层单体工程，按此执行）。
4、进度付款每个月____日以前，乙方实际进度报表经由监理签字确认，并经甲方项目经理审核后，报房产预算部审定，拨付该月已完成工程量价款的75%。
5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。
6、竣工验收合格结算后____日内付至工程总决算价的95%，剩余5%作为工程保修金，保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无委托保修的，____日内拨至保修金的80%，剩余的20%，在五年后的____日内付清。
建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)
建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)建设工程施工合同甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人姓名）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人姓名）鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行（简要描述工程内容）。
2. 甲方确认乙方具备从事相关工程施工的资质、技术和设备。
3. 甲乙双方同意按照法律法规和双方约定的条件和规定，签订本施工合同。
经甲乙双方友好协商，就上述工程事项达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：（工程名称）1.2 工程地点：（工程地点）1.3 工程规模：（工程规模）1.4 工程内容：（工程具体内容）1.5 工程进度要求：（工程进度要求）第二条总价款及支付方式2.1 总价款：本工程的总价为人民币（大写）（小写）。
2.2 价款支付方式：甲方按以下方式支付价款给乙方：（具体支付方式）2.3 付款期限：（具体付款期限）第三条工程质量及验收标准3.1 工程质量标准：乙方应按照国家相关质量标准和规定，保质保量完成工程。
3.2 工程验收标准：工程验收应符合规划设计、施工图纸及相关规定的要求。
3.3 工程验收时限：乙方应按照双方约定的时间节点完成工程的验收。
第四条工程保修及维护期限4.1 工程保修期限：自工程竣工验收之日起，甲方享有工程保修期为（保修期限）。
4.2 工程质量问题：工程保修期内，如发现工程质量问题，乙方应负责免费修复。
4.3 工程维护责任：工程保修期过后，乙方在接到甲方通知后有义务按时进行必要的维护工作。
第五条违约责任5.1 甲方违约责任：若甲方未按照合同约定时间支付价款，应按照约定支付违约金。
5.2 乙方违约责任：若乙方未按照约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应按照约定支付违约金。
第六条争议解决6.1 本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
6.2 如协商不成，争议应提交至（仲裁机构或法院）解决。
第七条合同生效及变更7.1 本合同自双方法定代表人签字盖章之日起生效。
工程施工合同范本(简易)5篇
工程施工合同范本(简易)5篇篇1工程施工合同范本(简易)甲方：________________（以下简称"甲方"）法定代表人/负责人：________________联系地址：________________联系电话：________________乙方：________________（以下简称"乙方"）法定代表人/负责人：________________联系地址：________________联系电话：________________鉴于甲方拟委托乙方承担_______（工程名称），特订立本合同如下：第一条工程概况项目名称：_______工程地址：_______工程内容：_______工程造价：_______开工日期：_______竣工日期：_______第二条工程质量1. 乙方保证所提供的全部工程材料、设备及技术符合国家有关标准，并对工程质量承担全部责任。
2. 甲方有权对工程质量进行检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，否则将承担由此产生的全部责任和损失。
第三条工程进度1. 乙方应按照约定的开工日期和竣工日期进行工程施工，如有特殊情况需延期，应提前书面告知甲方并取得同意。
2. 工程延期导致的一切后果由乙方承担。
第四条工程款项1. 工程总造价为_______，按照工程进度分期支付，具体支付比例为：（1）工程开工前支付_______；（2）工程竣工前支付_______；（3）工程竣工后支付_______；2. 乙方须提供相应资料和票据，确保款项支付合法合规。
第五条备品备件1. 乙方应按照实际需要，事先准备足够的备品备件，以确保工程顺利进行。
2. 备品备件的采购费用由乙方承担。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行竣工验收，认为合格后方可交付使用。
2. 如竣工验收不合格，乙方应承担修复责任，直至合格为止。
第七条违约责任1. 若一方未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。
简易工程施工合同范本4篇
简易工程施工合同范本4篇范本一：基础施工合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就_________项目的基础施工达成以下协议：1. 工程内容和范围：乙方负责该项目的基础施工工作，包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑等。
2. 工期：自合同签订之日起，乙方需在___天内完成全部施工任务。
3. 质量要求：乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。
4. 付款方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项，具体支付方式为_________。
5. 违约责任：如乙方未按时完成施工任务或工程质量不合格，应承担相应的违约责任。
6. 争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
7. 其他条款：_________。
8. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
9. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
范本二：装修施工合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就_________项目的装修施工达成以下协议：1. 工程内容和范围：乙方负责该项目的室内装修工作，包括但不限于墙面刷漆、地板铺设等。
2. 工期：自合同签订之日起，乙方需在___天内完成全部装修任务。
3. 质量要求：乙方必须按照国家相关标准和规范进行装修施工，确保工程质量符合设计要求。
4. 付款方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项，具体支付方式为_________。
5. 违约责任：如乙方未按时完成装修任务或工程质量不合格，应承担相应的违约责任。
6. 争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
7. 其他条款：_________。
8. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
简易工程施工合同（通用8篇）
简易工程施工合同简易工程施工合同简易工程施工合同（通用8篇）随着人们法律意识的建立，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编精心整理的简易工程施工合同（通用8篇），希望对大家有所帮助。
简易工程施工合同1建设单位（甲方）:施工单位（乙方）:鉴于甲方修建组道路工程，为确保通组道路建设质量，经甲乙双方共同协商，现就通组道路建设的相关事宜达成如下协议。
一、工程建设规模通组道路长米，水泥混凝土路面厚度为厘米，水泥混凝土抗弯拉强度为3.5Mpa，工程造价（大写）。
二、工程质量乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工，加强施工原材料和施工质量控制，强化工程施工现场管理，主动接受区交通局和镇政府或街办管理人员的监督，确保工程质量通过区交通局验收合格。
工程施工结束，乙方必须完善工程建设资料，并装订成册，以备验收。
工程质量保修期2年，保修期间所发生的维修费用由乙方自行承担。
三、工期施工工期自年月日至年月日。
由乙方因素造成的工期延误，每延期一天处罚1000元，直至工程结束。
四、付款方法工程采取分期付款方式，具体为五、安全责任乙方应加强安全生产管理，施工现场应设置明显的施工警告，做到文明施工。
施工期间若发生一切安全责任事故，由乙方负责处理，与甲方无关。
六、廉政责任甲、乙双方应共同自觉遵守国家有关廉洁自律的相关规定，按章办事。
甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。
七、合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。
八、本合同一式四份，双方各执二份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表签字：乙方代表签字：日期：日期：简易工程施工合同2甲方：乙方：甲乙双方经友好协商，在平等合法、自愿公平及诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的工程一事达成一致，签订以下合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：按甲方提供的图纸要求完成图纸范围内的工程施工，详见附件一。
建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)
建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)甲方与乙方为就某项建设工程进行合作，经双方友好协商，达成以下合同条款：第一条：工程内容1. 乙方承担对该工程的设计、施工、质量监督、成果交付等相关责任；2. 工程的具体内容、技术要求等详见双方签署的设计方案。
第二条：工程期限1. 乙方须在合同签订后，依照双方约定的施工进度计划进行工程施工；2. 工期为______个月（可依据具体情况进行调整）。
第三条：工程款项1. 工程总价为______万元，按照约定的付款方式支付；2. 工程款应按照工作进度完成后支付，支付方式为________。
第四条：质量要求1. 工程应符合国家相关法律法规和标准要求；2. 工程质量不合格的，乙方应承担返工、修补等费用，并按照约定的期限完成。
第五条：工程变更若遇到不可抗力、政府行为或双方协商一致的情况下，可以进行工程变更，变更后方可继续履行。
第六条：违约责任1. 若乙方未按合同约定履行义务的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任；2. 若甲方未按合同约定支付款项的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
第七条：保密条款双方应对涉及本合同的商业秘密进行保密，不得泄露给其他任何第三方。
第八条：争议解决如发生争议，双方应进行友好协商解决，若不能解决，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条：其他事项本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决，并采取书面补充协议的形式进行约定。
第十条：合同生效及法律适用本合同自双方签字（盖章）之日起生效，并适用中华人民共和国的法律。
甲方（盖章/签字）：___________________乙方（盖章/签字）：___________________日期：________ 年月日。
建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)
建设工程施工合同（简化版，我方为甲方）1. 合同背景与目的2. 项目信息2.1 项目名称•项目名称：______________________2.2 项目位置•项目位置：______________________2.3 项目描述•项目描述：______________________3. 合同条款3.1 工程范围3.2 施工期限•工程施工期限为：______________________，具体施工进度由双方确定并书面确认。
3.3 工程价格•工程总价格：______________________3.4 付款方式–预付款：______________________–进度款：______________________–竣工款：______________________–保证金：______________________3.5 保修期•工程竣工后，乙方应提供保修期为______________________的服务，包括修复工艺质量问题和提供必要的维护。
3.6 变更和索赔•双方在合作过程中，若需要对工程范围、期限、价格等进行变更，应签订书面变更协议，并经双方协商一致后执行。
•若因不可抗力等特殊情况导致无法继续履行本合同，双方可以协商解除合同。
3.8 违约责任•若一方违约，应向对方支付违约金，违约金的金额双方约定为______________________。
4. 其他条款4.1 法律适用与争议解决•本合同的订立、解释和争议解决均适用中国法律。
4.2 合同变更•本合同的任何变更，双方应协商一致，并以书面形式确认。
4.3 合同生效•本合同自双方盖章、签字之日起生效，并对双方具有约束力。
4.4 合同份数•本合同共设原件______份，甲方、乙方各执______份，具有同等法律效力。
•本合同的解释权归双方共同所有。
5. 签署甲方（盖章）：______________________ 日期：__________乙方（盖章）：______________________ 日期：__________。
建筑工程施工简易合同5篇
建筑工程施工简易合同5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：土建、水电安装等（具体详见施工图纸及说明）。
4. 工程规模：建筑面积约为______平方米。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
如有变更，需双方协商确定。
三、工程造价及付款方式1. 工程造价：人民币______元整（￥______元）。
具体价格根据施工图纸及实际工程量计算。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款。
（2）工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的______%。
（3）剩余______%作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
3. 发票开具：乙方在工程款项结清后，向甲方提供正规发票。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程进行施工，并接受甲方的监督。
确保工程质量达到优良标准。
2. 工程竣工后，乙方应及时向甲方提交验收申请，甲方在接到申请后______日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收证书。
如验收不合格，乙方应按要求进行整改直至验收合格。
五、工程保修工程保修期为______年。
在保修期内，因乙方施工质量原因造成的损坏，乙方应无偿维修。
若因甲方使用不当或其他非乙方施工质量原因造成的损坏，乙方可收取合理的维修费用。
保修期满后无质量问题则质保金一次性付清。
建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)
建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)建设工程施工合同（甲方为委托方）合同编号：xxxxx甲方（委托方）：单位名称：_______________地址：____________________联系人：_________________电话：___________________传真：___________________电子邮箱：_______________乙方（承包方）：单位名称：_______________地址：____________________联系人：_________________电话：___________________传真：___________________电子邮箱：_______________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方按合同约定进行建设工程施工，乙方负责施工及配合工作。
第1页/共4页第二条工程名称和地点工程名称：_______________工程地点：_______________第三条工程内容详细工程内容和范围双方另行签订的施工图纸和设计说明中确定。
第四条建设工期建设工期为____年___月___日至____年___月___日，共计____天。
第五条工程价格本合同的总价为人民币_______元，合同价款支付方式为：1. 预付款：人民币_______元，在双方签订合同后10个工作日内支付。
2. 进度款：根据工程进度，乙方每完成____%的工程量，甲方支付相应的进度款，进度款比例与支付时间由双方另行协商确定。
3. 完工验收款：乙方完成所有工程后，经甲方验收合格后，甲方支付人民币_______元。
4. 其他款项：根据实际发生的变更和索赔，按照双方协商一致的方式支付。
第六条施工保证金根据工程总价的____%计算，甲方在合同签订之日起10个工作日内支付施工保证金给乙方，工程竣工并经甲方验收合格后，乙方归还保证金给甲方。
建设工程施工合同(简化版我方为甲方)(一)2024
建设工程施工合同(简化版我方为甲方)（一）建设工程施工合同（简化版，我方为甲方）一、合同背景及目的本合同旨在明确甲方与乙方之间的权利义务，规范双方在建设工程施工过程中的合作关系，确保施工过程的顺利进行，保证工程质量的达标。
双方本着互利互惠的原则，达成以下协议。
二、工程内容和范围1.\t本工程的名称为___________（项目名称），位于___________（具体位置）。
工程主要包括以下内容：___________（列出具体工程项目）。
2.\t工程范围：___________（详细描述工程范围），具体以工程设计图纸、技术规范和合同附件为准。
三、合同价格和支付方式1.\t工程总价款为___________（具体金额），甲方按以下方式支付给乙方：（1）\t预付款：甲方应在合同签订后___________天内支付合同总价款的___________%作为预付款。
（2）\t进度款：根据工程进度，甲方将按照以下比例支付工程进度款：- 工程进度达到______%时，支付合同总价款的______%。
- 工程进度达到______%时，支付合同总价款的______%。
- 工程验收合格后，支付合同总价款的______%。
2.\t支付方式：甲方将按以下方式支付款项给乙方：（1）\t以银行转账的方式支付，乙方提供有效的收款账户信息；（2）\t支付款项应在收到乙方发出的正式、齐全的发票后进行。
四、工期和延期责任1.\t本工程的工期为___________天/月，自合同签订之日起计算。
2.\t若乙方出现以下情况导致工期延误，乙方应承担延期责任：（1）\t工期延误的原因是由于乙方个人过错或失职导致的；（2）\t应由乙方负责及时修复、恢复的故障或损坏导致的延误；（3）\t甲方提供的施工条件符合合同约定，但乙方未积极组织施工导致的延误。
3.\t若甲方出现原因导致工期延误，甲方应承担延期责任，同时支付乙方相应的延期补偿费用。
五、工程质量和验收标准1.\t工程质量应符合国家规定的相关标准和规范要求，以及业主提出的工程质量要求。
建设工程施工合同简单版(4篇)
建设工程施工合同简单版发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）元（人民币）元六、组成合同的文件1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：本合同双方约定天后生效。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日建设工程施工合同简单版（二）甲方：乙方：甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务和责任，保证工程正常顺利进行、双方本着平等互利的原则达成如下协议：第一条、工程概况1、施工名称：办公楼内墙面装修2、施工地点：____市____区____区大路____号第二条、承包范围：行政办公楼内墙粉刷。
建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)
建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)建设工程施工合同(简化版，我方为甲方)1. 合同背景本合同是根据相关法律法规的规定，由甲方 __（我方名称）__ 和乙方 __（承包商名称）__ 就 __（工程项目名称）__ 的施工事宜达成一致，双方根据自愿、平等的原则达成如下协议。
2. 工程项目介绍项目名称：__（工程项目名称）__所在地点：__（工程项目地点）__工程内容：__（工程项目的具体内容和范围）__工程周期：__（工程项目的预计开始和结束时间）__3. 合同条款3.1 价格和支付方式工程总造价为人民币__（具体金额）__元，由甲方支付给乙方。
支付方式如下：预付款：工程总造价的__（预付款比例）__%，即人民币__（预付款金额）__元，于本合同签订后__（预付款支付时间）__前支付；进度款：工程总造价的__（进度款比例）__%，根据工程施工进度的实际完成情况，在每个月的__（进度款支付时间）__前支付；最终款：工程总造价的__（最终款比例）__%，即人民币__（最终款金额）__元，根据工程竣工验收合格后，在__（最终款支付时间）__前支付。
3.2 工期和竣工验收工程的开始日期为__（工程开始日期）__，结束日期为__（工程结束日期）__；工程施工期限的延期情况及处理方式：如因不可抗力或乙方原因导致工期延期，乙方需提前__（延期申请时间）__向甲方书面申请，并在__（甲方同意的延期期限）__内完成工程；若乙方未按时完成工程，甲方有权向乙方索取违约金，每延期一天，违约金为工程合同总价的__（违约金比例）__%。
3.3 质量要求乙方应按照国家标准和相关规范要求，保证工程的质量，未经甲方同意不得降低工程质量；工程竣工验收时，乙方应提供相应的竣工验收报告及相关资料，由甲方验收，如不合格，乙方应及时整改；工程在__（保修期）__内，乙方应负责免费对工程出现的质量问题进行维修和保修。
3.4 安全管理乙方必须遵守国家安全生产法律法规，采取必要措施确保工程施工的安全；工程施工期间，乙方必须保证施工现场的安全和周边环境的卫生；如因乙方原因导致工程施工期间发生安全事故，乙方需承担相应的责任。
建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)：免修版模板范本
建设工程施工合同 (简化版, 我方为甲方)1. 合同的背景和目的本合同为甲方与乙方就某建设工程的施工事宜达成的协议。
双方本着平等、自愿和公平的原则，共同遵守并履行该合同的约定，以确保工程顺利进行。
2. 合同的签署与生效本合同由甲方与乙方共同签署，并生效于双方签字日期。
3. 工程的基本信息工程名称：【填写工程名称】工程地点：【填写工程地点】工程规模：【填写工程规模】工程周期：【填写工程周期】工程总造价：【填写工程总造价】工程质量标准：【填写工程质量标准】4. 甲方的义务4.1 甲方应按时支付工程款项，支付方式为【填写支付方式】。
4.2 甲方应提供给乙方完成工程所需的所有相关文件、资料和图纸等，确保施工的顺利进行。
4.3 甲方应负责工程监理和验收工作，并按照约定维护和保护工程。
5. 乙方的义务5.1 乙方应按照工程合同的约定，在规定时间内完成工程。
5.2 乙方应按照合同规定的质量标准进行施工，并保证工程的质量达到约定标准。
5.3 乙方应严格遵守施工安全规定，确保工程施工过程中的安全。
5.4 乙方应妥善保管和利用甲方提供的所有文件、资料和图纸，确保不泄露或丢失。
6. 工程款项支付6.1 工程款项按照工程进度支付，具体支付比例和时间由双方协商一致。
6.2 工程款项付款方式为【填写付款方式】，支付至乙方指定的账户。
7. 违约责任7.1 若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程的施工，并要求甲方支付相应的违约金。
7.2 若乙方未按照合同规定的时间和质量标准完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，并要求支付相应的违约金。
7.3 若一方违反合同约定，给对方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。
8. 争议解决本合同的解释和执行均适用国家相关法律法规。
如在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；如果协商无果，则提交至有管辖权的仲裁机构解决。
9. 合同的变更和解除9.1 本合同的变更或解除需要经过双方书面协商一致，并签署书面协议。
2023建设工程施工标准合同(简化版,我方为甲方)
建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)1. 合同背景与目的本合同是由甲方与乙方（施工单位）签订的建设工程施工合同，旨在约定双方在工程施工过程中的权益，明确双方责任和义务。
2. 合同主要条款2.1 工程内容本合同规定乙方将根据甲方提供的施工图纸和技术要求，承担对建设工程的施工任务。
具体工程内容包括但不限于：建筑物的土建、水电安装、景观等工程。
2.2 工程周期工程周期从本合同签订之日起计算，预计工期为个月，具体工期根据实际进展情况协商确定。
2.3 工程报价与支付方式乙方提供的工程报价为X万元（不含税），甲方同意按照支付方式支付工程款项：第一阶段：工程开工前支付合同总金额的30%第二阶段：工程完成%时支付合同总金额的40%第三阶段：工程验收合格后支付合同总金额的30%2.4 工程变更与索赔任何一方如需对工程进行变更，需提前书面通知对方，并经双方协商达成一致意见。
若因工程变更导致费用增加，乙方有权主张索赔，并提供相关证据支持。
2.5 质量保证乙方承诺按照国家相关标准以及甲方提供的技术要求进行施工，确保工程质量符合合同约定和行业标准。
工程验收合格后，质量保证期为个月。
2.6 违约责任任何一方违反合同约定，应当承担相应的违约责任。
违约方应赔偿受损方因此遭受的损失，并承担由此引发的法律责任。
2.7 争议解决本合同的履行、解释发生争议时，双方应友好协商解决。
若协商不成，可通过仲裁或诉讼等方式解决。
3.合同生效与解除本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并持续至工程验收合格并履行完毕。
在合同履行过程中，任何一方未经对方同意不得擅自解除合同。
为本合同的主要内容，双方在此基础上可以根据实际情况进行补充约定。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
合同编号甲方发包人乙方承包人签订地点根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称。
二、工程地点。
三、承包工程范围和内容。
四、工程工期开工日期年月日，竣工日期年月日。
五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为小写￥万元大写。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准符合甲方企业标准。
二、铺装的产品名称、型号、规格符合甲方标准或见附件。
三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30作为预付款;二、工程施工期间，完工80前，付至合同价款的60;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80;四、结算完成后7天内付至结算价的95;五、剩余工程总价款的5作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方权利义务1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
3、按照合同约定支付工程款。
4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。
5、甲方现场负责人，身份证号，联系电话。
二、乙方权利义务1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。
2、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。
3、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务，如不符合甲方或国家质量标准，，乙方要进行返工处理，由此造成的损失由乙方承担。
4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。
5、尽量减少对周围办公人员的不利影响，否则，所造成的一切后果由乙方负责。
6、在本工程竣工后清理现场。
7、乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系。
8、乙方现场负责人，身份证号，联系电话。
第五条承包方的安全责任一、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。
二、承包方必须按照国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。
三、承包方对所承担的施工项目，必须制定施工方案，并结合工程实际做好安全工作，设立相应的安全防护或警示措施。
四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。
五、现场施工中，遵守现场的各项规章制度。
六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方承担。
第六条违约责任一、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任甲方不按约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付合同工程总造价05‰的违约金。
二、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任1、乙方因自身原因延期完工的，每延误一日，应向甲方支付合同工程总造价的05‰的违约金。
2、乙方不按本合同的其他约定履行的，每出现一次应向甲方支付合同工程总造价的5‰的违约金。
3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失，仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。
第七条质量保修一、保修内容及期限保修年。
二、保修期起始时间自工程验收合格之日起计算。
三、乙方保修范围施工范围内的所有内容。
四、在质保期内，如果发生质量问题，乙方需在接到甲方通知4个小时内派专业人员到现场进行排查、维修。
五、如乙方未按约定维修，甲方有权自行或委托第三方维修，相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。
第八条合同争议的解决方式本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的按下列第2种方式解决。
1、提交北京仲裁委员会仲裁。
2、依法向甲方所在地人民法院起诉。
第九条附则本合同一式4份，合同附件工程量及固定综合单价表1份，与合同具有同等法律效力，甲乙双方各执2份。
自双方签字盖章后生效。
甲方盖章乙方盖章法定代表人签字盖章法定代表人签字盖章委托代理人委托代理人地址地址电话电话签订时间签订时间。