购销合同模板二
购销合同简单版(通用5篇)
购销合同简单版〔通用5篇〕购销合同简单版〔通用5篇〕购销合同简单版1甲方〔供方〕：__________法定代表人：__________地址：__________联络方式：__________乙方〔需方〕：__________法定代表人：__________地址：__________联络方式：__________为增强供需方的责任感和确保需方的正常消费，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经双方充分协商一致，特签订本合同，以供双方遵守履行。
一、砖块供应工程名称及地点工程名称：__________工程地点：__________二、砖块供应规格产品名称规格单价〔元/块〕备注〔说明：__________本表中的单价是暂定价格，以后按市场价格变动，变动价格应当由双方协商一致并签订补充协议〕三、交〔提〕货地点、时间、数量、方式及风险负担：__________1、交〔提〕货地点：__________甲方送货上门至本合同约定的工程地点；2、交〔提〕货时间、数量：__________乙方以短信、方式通知甲方所需采购的产品详细的规格及数量，甲方应当在接到乙方要货通知之日起_____日内将所需货物送到指定地点。
如因甲方原因造成供货延误，甲方应按照供货额%向乙方支付违约金。
3、交〔提〕货方式及风险负担：__________乙方至少提早一天通知并将规格和需用量用短信方式报给甲方〔甲方承受通知：__________〕，甲方将货物送至乙方指定工程部工地，经乙方指定收货人〔姓名：__________身份证号码：__________〕签收并加盖工程部印章后视为货物交付。
在货物交付前所发生的货物毁损、灭失的风险〔含不可抗力等因素导致的毁损、灭失〕由甲方承担。
4、甲方在运输的货物运至交货地点后，乙方应提供堆放场地，及时做好验收工作。
5、其他约定：__________。
乙方付款账号：__________，开户行，开户人：__________；甲方收款账号：__________，开户行，开户人：__________；3、付款期限：__________乙方应在甲方向其出具结算单或者甲方通知结算的________日付款，否那么应当按照本次结算金额的________〔比例〕支付每日逾期利息。
购销合同通用模版5篇
购销合同通用模版5篇篇1购销合同通用模版合同编号：【合同编号】合同签订日期：【年月日】甲方（销售方）：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】传真：【传真号码】乙方（采购方）：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】传真：【传真号码】一、交易商品及数量1. 甲方同意销售，乙方同意购买下列商品：商品名称：【商品名称】规格型号：【规格型号】数量：【数量】单价：【单价】小计：【小计】2. 以上商品为双方约定的交易品种和数量，如有变动需另行协商。
二、交货时间及方式1. 交货时间：双方约定为【交货时间】，甲方应当在约定时间内将商品交付给乙方。
2. 交货方式：甲方应当按照乙方的要求，选择适当的运输方式将商品送达乙方指定的地点。
三、付款方式及发票1. 乙方应当按照合同约定的单价和数量支付货款，支付方式为【付款方式】。
2. 甲方应当在收到货款后及时开具发票给乙方，发票内容应当与合同约定的商品名称、数量和单价保持一致。
四、违约责任1. 如果甲方未能按照约定的时间和数量交付商品，应当承担违约责任，乙方有权要求甲方支付违约金。
2. 如果乙方未按照约定的时间和方式支付货款，应当承担违约责任，甲方有权终止交易并要求乙方支付违约金。
五、争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应当友好协商解决。
若协商不成，应当提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
六、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕终止。
3. 本合同如有未尽事宜，双方应当另行协商解决。
甲方（销售方）：乙方（采购方）：签字：签字：日期：日期：篇2购销合同通用模板甲方：（委托方）：___________乙方：（受托方）：___________鉴于甲方需购买_______（商品名称），经协商，乙方将按照约定条件为甲方提供相关商品，特订立本合同，并共同遵守以下条款：一、商品描述1.1 甲方需购买的商品为：_______（商品名称）、规格型号：_______、数量：_______件/吨/平方米等、价格：_______元/件/吨/平方米等。
最新购销合同模板5篇
最新购销合同模板5篇篇1最新购销合同模板一、合同双方甲方：（出售方名称）统一社会信用代码：（出售方统一社会信用代码）法定代表人：（法定代表人姓名）住所地：（出售方住所地）乙方：（采购方名称）统一社会信用代码：（采购方统一社会信用代码）法定代表人：（法定代表人姓名）住所地：（采购方住所地）二、合同内容1.产品名称：（产品名称）2.规格型号：（产品规格型号）3.质量标准：（产品质量标准）4.单价：（产品单价）5.数量：（购买数量）6.总金额：（总金额）7.交货时间：（交货时间）8.交货地点：（交货地点）三、交货方式1.乙方应当根据本合同的约定及时、完整地向甲方交付货物。
2.交货时间：合同约定交货时间为（具体日期），超过交货时间，甲方有权拒绝接受货物。
3.交货地点：乙方应当将货物送至甲方指定的交货地点。
四、付款方式1.甲方应在收到货物后（确认收货后）向乙方支付合同总金额。
2.支付方式：甲方可以通过（支付方式）支付货款。
五、违约责任1.如果甲方或乙方未按照合同的约定履行义务，造成对方损失的，应当承担违约责任。
2.如果乙方未按时交付货物，每延迟一天，乙方应向甲方支付违约金。
六、争议解决1.双方发生争议应协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体天数）天，自有效期届满之日终止。
甲方（盖章）：________________ 乙方（盖章）：___________法定代表人：______________ 法定代表人：____________签字日期：________________ 签字日期：___________篇2购销合同是买卖双方就商品的价格、数量、质量、交货、付款等事项达成一致意见，确定彼此权利义务关系的书面协议。
购销合同模板是作为一种通用的范本，用于指导购销双方在签订合同时列明相关事项，保障双方合法权益的文件。
购销合同免费(6篇)
购销合同免费(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如报告总结、合同协议、心得体会、演讲致辞、策划方案、职场文书、党团资料、教案资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as report summaries, contract agreements, insights, speeches, planning plans, workplace documents, party and youth organization materials, lesson plans, essay compilations, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!购销合同免费(6篇)合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。
最简单购销合同模板(合集5篇)
最简单购销合同模板（合集5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!最简单购销合同模板（合集5篇）最简单购销合同模板第1篇甲方：____________乙方：____________根据《中华人·民共·和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。
购销合同通用模版3篇
购销合同通用模版3篇篇1购销合同通用模版购销合同是指双方当事人在购买和销售商品时订立的一种书面合同。
购销合同的内容包括商品的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货方式、验收标准、结算方式、索赔条件等条款。
购销合同的签订对于双方都有法律效力，可以保障双方的权益，并规范双方的交易行为。
本文提供一份购销合同通用模版，供大家参考：购销合同甲方（销售方）：____________（简称甲方）乙方（购买方）：____________（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就______的购销事宜订立如下合同：一、商品名称：____________二、规格：____________三、数量：____________四、单价：____________五、总价：____________六、质量标准：___________（详细描述商品的质量标准）七、交货期限：____________（具体约定商品的交货时间）八、交货方式：____________（具体约定商品的交货方式）九、验收标准：____________（约定商品的验收标准）十、结算方式：____________（约定商品的结算方式）十一、违约责任：____________（约定双方的违约责任）十二、争议解决：____________（约定争议解决方式）十三、其他约定事项：____________（其他双方约定的事项）十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
（以下空白处为双方签字盖章的地方）甲方（销售方）：____________签字盖章乙方（购买方）：____________签字盖章日期：____________以上就是一份购销合同的通用模版，双方在签订购销合同时可以根据实际情况进行修改补充，以确保合同内容的完整性和准确性。
购销合同的签订可以有效规范双方的交易行为，保障双方的合法权益，是双方合作的基础和保障。
购销合同通用版模板4篇
购销合同通用版模板4篇篇1购销合同通用版模板甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系电话：鉴于双方均具备从事购销合同相关业务的资质，并愿意依据自愿、平等、互利和诚实信用原则，本着相互尊重、友好协商的原则，达成如下协议：一、货品名称、规格、品种、数量、单价、金额等相关内容详见附件《货品清单》。
二、货品质量：乙方所供货品必须符合国家相关标准或技术规范的要求。
三、交付地点：甲方指定的交货地点为________（具体地址）。
四、交货时间：双方商定的交货时间为_______________。
五、验收标准：乙方的货品到达交货地点后，由甲方对货品进行检验。
不合格货品应及时退回，由乙方负责运费，甲方承担检验费用。
六、发票：乙方应按照合同的规定向甲方开具增值税专用发票，并在货品交付时一并交接。
七、支付方式：甲方应在验收合格后在货品交割的30天内将购货款支付给乙方，并按照甲方提供的账户信息进行支付。
八、违约责任：因乙方原因造成的交货延误或交货不合格，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担甲方因此遭受的损失等。
九、合同变更：未经双方书面协议，不得擅自变更合同内容。
十、争议解决：因履行合同发生的争议，应协商解决。
协商不成的，提交甲方所在地法院进行诉讼解决。
十一、本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期至合同约定的货物全部交付并款项支付完成之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为双方购销合同的模板，具体合同应加盖双方公司公章并由法定代表人签字确认。
希望双方遵守合同约定，顺利合作，共同发展。
篇2购销合同通用版模板合同编号：【填写合同编号】甲方：【填写甲方名称】法定代表人：【填写法定代表人】地址：【填写地址】联系电话：【填写联系电话】乙方：【填写乙方名称】法定代表人：【填写法定代表人】地址：【填写地址】联系电话：【填写联系电话】鉴于甲方拥有【填写产品名称】的销售权，乙方有意向购买该产品，双方达成以下协议：一、产品信息1. 产品名称：【填写产品名称】2. 规格型号：【填写规格型号】3. 单价：【填写单价】4. 数量：【填写数量】5. 总价：【填写总价】6. 交货地点：【填写交货地点】7. 交付时间：【填写交付时间】二、付款方式1. 乙方应在收到产品后【填写天数】内支付全部款项。
购销合同模板(通用15篇)
购销合同模板(通用15篇)购销合同模板1合同编号：mnts— js20xxrl—**工程名称：********能投资********热电厂电煤采购二ｏ一二年一月一日、总那么********能投资**热电厂与********，就1********能投资热电厂电煤相关事宜通过充分协商达成协议，并签订本合同。
合同编号：mnts—js20xxrl—****** 合同签订地点：呼和浩特合同购方：********能投资热电厂合同销方：************2、数量及供货期限供货数量：据实结算供货期限：3、质量3.1、煤种：烟煤；品种：原煤；粒度≤100mm。
3.2、质量: 入厂煤收到基低位发热量〔q,ar〕18.82mj/kg(4300千卡/千克)，全水分〔mt〕≤15％；全硫〔st, ad〕≤1％；灰分〔ａad〕≤30％；挥发分〔vad〕≥30％；灰熔点软化温度〔st〕＞1300℃。
3.3、上述质量指标中，低位发热量低于要求值时，按本合同第4.2条执行，其他指标中，如其中有一项不合格，购方可停顿进煤，如经过整顿仍达不到入厂煤质量要求，购方可终止执行合同。
4、价格4.1、一票结算，煤价380元/吨〔含煤费、运费、装车费及17%增值税〕。
如遇市场调整，双方协商此价格也作相应调整。
4.2、质价挂钩方法：如q,ar ≧17.98 mj/kg(4300千卡/千克)，每升0.0041816mj/kg(1千卡/千克)奖0.09元/吨；16.31mj/kg(3900千卡/千克)＜q,ar ≤17.98 mj/kg(4300千卡/千克)，每降0.0041816mj/kg(1千卡/千克)扣0.09元/吨；15.05mj/kg(3600千卡/千克)＜q,ar ≤16.31mj/kg(3900千卡/千克)，每降0.0041816mj/kg(1千卡/千克)扣0.12元/吨；热值低于15.05mj/kg(3600千卡/千克) ，厂方拒收，已卸入煤场按150元/吨进展结算。
购销合同模板简单电子版（精选6篇）
购销合同模板简单电子版（精选6篇）模板简单电子版篇1甲方：________地址：________________________电话：________________传真：________________________乙方：________电话：________________________传真：________________________甲、乙双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定，本着诚实信用、互惠互利的商业合作精神，在平等自愿、协商一致的基础上，就有关水泥买卖事宜，兹签订本合同如下：一、产品名称、品种规格、价格、数量甲方自20________年______月____日起至20________年_____月__日止，按下表所列产品、等级及价格向乙方供应水泥：当市场上该产品价格变动较大时，双方可协商调整。
（注：每月购货数量超________吨时，每吨返还________元。
）乙方应每月________日前，以传真或其他书面形式用认购单通知甲方下一个月份拟购水泥数量品种并得到甲方确认函，以便甲方做好供货计划。
二、质量要求按照国家标准GB175-20标准执行。
三、交货及计算方式款到发货。
甲方在乙方的预付款额内安排发货，并保证供货量。
四、验收标准及异限议期1、交货时水泥的质量验收以甲方同编号水泥的检验报告为依据。
并以厂方地磅单为结算依据。
2、甲乙双方在提货、交货时在同编号水泥中抽取试样，双方共同签封后保存两个月；或委托甲方在同编号水泥中抽取试样，签封后保存两个月。
3、在两个月内，乙方对水泥质量有疑问时，甲乙双方把签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督机构进行仲裁检验。
五、所有权及风险转移货物的所有权及损坏、灭失的风险自交付时发生转移。
六、责任及索赔按《中华人民共和国合同法》执行。
七、其他约定事项未尽事宜，双方另行协商解决，解决不了时，可向合同签订地人民法院提出诉讼。
购销合同的模板(3篇)
购销合同的模板供方：_____ 合同编号：_____ 需方：_____ 签订时间：_____ 根据《中华人民共和国民法典》经双方协商，签订本合同并遵守下列条款，共同严格履行。
一、产品名称_____，商标_____，型号_____，厂家_____，数量_____，金额_____。
二、供货时间及数量三、交(提)货地点，方式：在合同有效期内需方在供方仓库内自提。
四、付款方式：款到发货。
五、合理损耗及计算方法：按总重量千分之三计算。
六、包装标准，包装物的供应与回收：按需方要求，包装物由需方回收。
七、验收标准方法及提货异议期限：按实际生产尺寸，规格验收，异议期限供货后10天内。
八、合同内单价包括运输费。
九、合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决，协商不成，在供方所在地法院起诉。
十、任何一方违反合同条款，均按《工矿产品购销合同条例》和有关规定承担经济责任。
十一、如需提供担保，另立合同担保书作为本合同附件。
十二、其它约定事项，此批建材系按需方要求生产，已经需方认可。
甲方(公章)_____ 乙方(公章)_____法定代表人(签字)_____ 法定代表人(签字)__________年_____月_____日 _____年_____月_____日购销合同的模板（二）甲方：_____乙方：_____经甲乙双方本着自愿公正公平的原则，共同协商，就甲方向乙方购买大米一事达成如下协议：本合同至_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止。
1.乙方按甲方要求向甲方供应优质袋装大米，大米价格为每斤_____元(大写：_____)。
2.乙方根据甲方的要求及时送货上门，保证所售的大米质量符合相关的规定，即拥有标识和相关的许可证明，并及时将上述证明文件交给甲方查验。
若乙方不能及时提供相应证明文件，甲方有权立即终止合同。
3.乙方应保证甲方的需求，及时将大米送至指定地点(学校食堂保管室)，并经学校相关人员核实数量和质量后签字接收。
最简单的购销合同模板(精选5篇)
最简单的购销合同模板（精选5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!最简单的购销合同模板（精选5篇）最简单的购销合同模板第1篇甲方：____________乙方：____________甲乙双方就乙方向甲方购买汽车并办理按揭或乙方通过其他汽车销售商购买汽车后委托甲方办理汽车按揭相关手续等有关事宜，经友好协商，签订本合同。
购销合同通用模版2篇
购销合同通用模版2篇篇1合同编号：[编号]甲方：[甲方名称]（以下简称“买方”）乙方：[乙方名称]（以下简称“卖方”）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为明确买卖双方的权利义务关系，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就买卖商品事宜达成如下协议：一、商品信息1. 商品名称：[商品名称]2. 商品规格：[商品规格]3. 商品数量：[商品数量]4. 商品质量：[商品质量标准及检验方法]5. 商品价格：[商品价格及计价方式]1. 交易方式：本合同的交易方式为现货交易，即款到发货。
2. 付款方式：买方应在合同签订后XX日内将全款支付至卖方指定账户。
3. 交货期限：卖方在收到买方全款后的XX日内完成发货。
4. 运输方式：由卖方负责安排运输，运费由买方承担。
5. 验收标准：按照本合同约定的商品质量标准和检验方法进行验收。
6. 违约责任：如一方违反本合同的任何条款，均应承担相应的违约责任。
三、质量保证与售后服务1. 卖方保证所销售的商品符合本合同约定的质量标准，如有质量问题，买方应在收到商品后XX日内书面通知卖方，卖方将按照买方的要求进行调整或退货处理。
2. 卖方提供售后服务，对于因制造原因导致的商品故障或损坏，卖方将免费维修或更换。
1. 双方应对在本合同签订、履行过程中所知悉的对方商业秘密及其他秘密信息予以保密，未经对方许可，不得向任何第三方披露。
2. 保密信息的披露仅限于本合同必要的履行过程中，且仅限于各自的员工在履行职责时知晓。
五、不可抗力1. 如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致本合同无法履行或延迟履行，双方均不承担违约责任。
2. 不可抗力事件发生后，双方应尽快协商解决方案，继续履行本合同或修改本合同的有关条款。
六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
购销合同参考模板-5篇
购销合同甲方(需方)：乙方(供方)：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等自愿、等价有偿、诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、产品名称、规格、数量二、交货地点：在甲方所在地交货验收。
三、运输方式和费用承担：汽车运输，运费由甲方承担。
四、验收标准：甲方应在货到当日检验，若有质量异议，须于卸货前向乙方提出通知，甲方确认，否则视为甲方验收合格无误。
五、结算方式和时间：全额预付，款到发货。
六、违约责任：由违约方承担，合同中约定了其他条款违约责任的，以其他条款为准。
七、其他约定事项：执行本合同发生争执，双方应友好协商解决，协商不成的，向签约所在地人民法院提起诉讼。
八、本合同自双方签字并加盖合同专用章之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方用传真件签约盖章，同样具有法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）甲方代表：乙方代表：日期：日期：合同编号：HT-888888购销合同甲方（需货方）：乙方（供货方）：二、质量要求：符合国家相关技术标准和产品生产商保修政策。
三、交货地址：交货方式： 自提 送货 快递运费由承担；四、结算方式及期限：1、甲方一次性向乙方支付全部货款。
2、甲方在签订合同后七个工作日未能向乙方付款，乙方按每天万分之五的利率向甲方收取滞纳金,并协商逾期货款的还款日期;五、供货时间：乙方需在签订合同后三个工作日将货物送到合同指定地点。
未履行合同义务，甲方有权利单方解除合同。
六、验收标准：如果乙方提供的货物不符合标准，甲方有权拒收货物，由此造成的损失，由乙方承担责任。
七、违约责任：双方应严格履行合同，如有违约，按照相关合同法律解决。
八、其他补充事项。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：联系人：联系人：日期：日期：购销合同买方（甲方）：卖方（乙方）：依据《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方友好协商，达成以下合同条款：一、订货内容：二、付款方式：本合同总价款为人民币元。
本合同签订后，甲方向乙方天支付定金元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地址并经甲方验收产品，甲方一次性将剩余款元项付给乙方。
购销合同的范本(2篇)
购销合同的范本甲方（购货方）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（销货方）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就以下商品购销事宜达成如下协议：一、商品描述1. 商品名称：_______2. 商品型号：_______3. 商品数量：_______4. 商品单价：_______5. 商品总价：_______6. 商品质量标准：_______二、交货期限及地点1. 交货期限：乙方应在合同签订后_______日内将商品交付给甲方。
2. 交货地点：_______。
三、支付方式1. 甲方应在合同签订后_______日内，按照以下方式支付货款：（1）现金支付：_______元；（2）转账支付：_______元；（3）其他支付方式：_______元。
2. 乙方在收到货款后，应向甲方开具正规发票。
四、售后服务1. 乙方应保证商品质量，对商品出现质量问题，乙方应承担售后服务责任。
2. 售后服务期限：_______。
3. 售后服务内容：_______。
五、违约责任1. 甲方逾期支付货款的，应按照_______的利率向乙方支付违约金。
2. 乙方逾期交付商品的，应按照_______的利率向甲方支付违约金。
3. 双方应严格按照合同约定履行义务，如一方违约，应承担相应的法律责任。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。
3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
购销合同通用模版3篇
购销合同通用模版3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1购销合同通用模板一、合同双方甲方（销售方）：（委托方名称）法定代表人：XXXX联系地址：XXXX联系电话：XXXX乙方（采购方）：（委托人名称）法定代表人：XXXX联系地址：XXXX联系电话：XXXX二、合同内容1. 产品信息甲方同意向乙方销售以下产品（具体产品名称、规格、数量等）。
2. 价格及付款方式2.1 产品单价：XXX元/件2.2 付款方式：乙方应在签订合同之日起（具体时间）内支付总款项的XX%作为定金，余下款项应在货物交付之日起（具体时间）内支付清。
3. 交货时间及地点3.1 交货时间：甲方应在签订合同之日起（具体时间）内将货物交付乙方。
3.2 交货地点：XXXX。
4. 质量标准甲方应确保所销售产品的质量符合国家相关标准，并承担因产品质量问题造成的责任。
5. 运输方式及费用产品运输方式为（具体运输方式），运费由（乙方/甲方）承担。
6. 违约责任6.1 若乙方未按时支付款项，则应向甲方支付迟延付款的违约金。
6.2 若甲方未按时交付货物，则应向乙方支付迟延交货的违约金。
7. 其他约定（其他需要约定的事项）三、合同生效与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方收到货物之日终止。
2. 终止条件本合同在以下情况下终止：2.1 双方协商一致；2.2 一方违约，经催告后仍未改正；2.3 因不可抗力导致无法履行合同。
四、法律适用与争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决适用中国法律。
2. 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决，协商不成的，提交本合同签订地（地点）所在地人民法院诉讼解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为购销合同的通用模板，双方在签订合同时可根据实际情况进行适当修改和补充。
如有任何疑问或争议，应及时协商解决，以维护双方合作的顺利进行。
祝双方合作愉快！篇2购销合同通用模板一、合同双方甲方（供货方）：_______________________地址：_____________________________电话：___________________________统一社会信用代码：__________________乙方（购货方）：_______________________地址：_____________________________电话：___________________________统一社会信用代码：__________________二、货物描述1. 产品名称：_____________________2. 规格型号：_____________________4. 价格：_____________________5. 交货地点：_____________________6. 交货时间：_____________________7. 包装要求：_____________________8. 支付方式：_____________________三、质量要求1. 产品必须符合国家相关标准。
购销合同范本(2篇)
购销合同范本1.1销售合同销售合同（正面）××公司买方和卖方_____公司（以下简称卖方）和_____（以下简称买方）于____年____月____日订立本合同。
1.商品名称双方同意在本合同规定的交货期内按本合同的条款规定，由卖方向买方提供下列商品：（略）2.期限交货日期从____起至_____止;或每满一年后由一方当事人至少提前三十（30）天书面通知另一方当事人所确定的日期为止。
本合同中的“合同年”是指到_____为止或每年到此时为止的十二个月。
3.商品规格卖方商品装运时的规格标准。
4.商品数量（略）5.价格可按本合同背面第七条规定上浮。
6.附加条款规定本合同背面的附加条款规定视为本合同不可分割部分，效力等同当事人签名前所列条款。
买方（签定）_____卖方公司（签字）_____（反面）附加条件规定7.价格浮动卖方提价可在每个季度的第一天进行，但至少应提前十五（15）天将其书面通知提交方式邮寄买方。
买方则有权在涨价生效日之前向卖方提交或邮寄通知，取消涨价部分的定货。
8.税收附买价外，买方还得支付卖方因生产，销售或运输本合同有关商品而规定缴纳的所有的政府税收、营业税和（或）其他一切收费（纯收入所得税除外），法律另有规定的除外。
9.较低竞争价格如买方向卖方证实，买方可在任何一个合同年度内从任何一制造商处按类似条件规定购得在美国生产的上述商品，且质量一样，数量等同本合同年度尚未交货数量，但价格低于本合同之定价，如卖方拒绝就上述数量商品按此价格进行降价，买方可向其他制造商购买该数量商品，并减少按购买数量该合同所承担的购货义务。
10.装船发货如无另行规定，买方每月定货量及每月装船发货量应大致相同，如因缺货而影响每月装运，则应依量大致按合同年平均进行装运。
如买方不按本合同之规定定货，卖方将无义务提供未定购货物。
11.货款支付支付方式为，取货全额即付，如买方不按本合同之规定支付货款，除其他补救之外，卖方有权中止合同或停止发货。
购销合同书通用版模板9篇
购销合同书通用版模板9篇第1篇示例：购销合同书通用版模板一、甲方（出售方）：地址：_______________二、乙方（购买方）：鉴于甲方是一家合法注册的销售企业，乙方愿意购买甲方销售的产品，双方经友好协商，达成以下购销合同：第一条产品名称及规格：甲方将向乙方出售以下产品：第二条交货方式及时间：1. 甲方应按照合同约定的数量和规格，于____年____月____日前交付货物至乙方指定地点。
2. 乙方应在收到货物后____日内付清货款。
第三条价格及支付方式：1. 产品销售价格为单价乘以数量，总金额为__________元。
3. 付款方式为__________（现金/转账等）。
第四条质量标准及保证：1. 甲方保证销售的产品符合国家相关标准要求，并保证产品的质量。
2. 乙方收到货物后应及时检验产品，如发现质量问题，应在____日内提出书面异议。
3. 在产品质量不符合合同约定的情况下，甲方应负责退货、换货或者赔偿。
第五条违约责任：1. 若一方未能履行合同义务，则应承担违约责任，并支付对方相应违约金。
2. 违约金按照合同总金额的____%计算。
第六条争议解决：1. 合同履行中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关司法机关提起诉讼。
第七条保密条款：1. 双方应保守合同内容的商业秘密，未经对方允许，不得向任何第三方透露。
2. 违反保密规定的一方应承担相应法律责任。
第八条其他事项：1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________以上为购销合同书通用版模板，若有需要可以根据实际情况进行修改和调整。
祝双方合作愉快！第2篇示例：购销合同书通用版模板甲方（销售方）：（以下简称甲方）地址：法定代表人：乙方（采购方）：（以下简称乙方）地址：法定代表人：甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，在友好协商的基础上，就乙方向甲方购买以下货物达成如下协议，并共同遵照《中华人民共和国合同法》相关规定所订立本合同。
购销合同通用模版3篇
购销合同通用模版3篇篇1购销合同通用模版一、甲方：（卖方）地址：邮编：电话：传真：法定代表人：二、乙方：（买方）地址：邮编：电话：传真：法定代表人：甲、乙双方经友好协商，就甲方出售并乙方购买下列货物事宜，订立本合同（以下简称“合同”）。
1. 货物名称、规格、数量、单价、总金额及交货地点、方式：货物名称：_____________规格：_____________数量：_____________单价：_____________总金额：_____________交货地点：_____________交货方式：_____________2. 交货时间：甲方应在____年____月____日前交付所有货物给乙方，乙方应在____年____月____日前支付全部货款给甲方。
3. 价格及付款方式：乙方应按照甲方提供的发票金额支付货款，甲方应提供相应的发票给乙方。
货款支付方式包括____。
4. 货物质量标准：货物应符合国家有关标准，如国家标准无确切规定，则按照行业标准认定。
5. 保证期限：自乙方完成货款支付之日起___天内，如有货物质量问题，甲方应负责修理或更换，并承担相关费用。
6. 违约责任：如一方未履行本合同规定的义务，应向对方承担违约责任。
7. 质量争议：如因货物质量问题产生争议，双方应协商解决。
协商不成的，应向当地有关部门申请鉴定。
8. 合同终止：本合同履行完毕或终止之日，双方责任和权利也随之终止。
9. 其他事宜：其他事宜应另行协商明确。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________本合同自甲乙双方正式签字盖章之日起生效，至双方履行完毕全部义务、终止合同时止。
签署日期：____年____月____日以上为购销合同通用模版，具体详情可根据实际情况进行调整和修改。
希望双方能够遵守合同条款，共同维护合同权益，确保交易顺利进行。
篇2购销合同通用模版一、合同双方甲方（销售方）：（公司名称）法定代表人：（姓名）联系地址：（详细地址）联系电话：（电话号码）乙方（购买方）：（公司名称）法定代表人：（姓名）联系地址：（详细地址）联系电话：（电话号码）二、合同内容1.产品名称：（产品名称）2.产品规格：（产品规格）3.产品数量：（产品数量）4.产品单价：（产品单价）5.总金额：（总金额）6.交货方式：（交货方式）7.付款方式：（付款方式）8.交货时间：（交货时间）9.验收标准：（验收标准）10.违约责任：（违约责任）11.争议解决：（争议解决）12.其他约定事项：（其他约定事项）三、交货及验收1.甲方应按本合同约定的时间和地点交付乙方所订购的产品，产品的数量、规格、质量应符合乙方的需求和验收标准。
购销合同样本4篇
购销合同样本4篇篇1购销合同样本一、甲方：（出卖人）统一社会信用代码：_______________地址：__________________联系电话：______________________开户银行及账号：__________________乙方：（购买人）统一社会信用代码：_______________地址：__________________联系电话：______________________开户银行及账号：__________________为明确双方的权利和责任，就乙方购买甲方的商品，双方自愿达成如下协议：1、商品名称、规格、数量、单价及金额：商品名称：____________________规格：_______________________数量：_______________________单价：________________________总金额：______________________2、发货地点：__________________3、交货时间：__________________4、运输方式及费用承担：__________________5、付款方式及期限：__________________6、双方约定的其他事项：__________________7、甲方提供的保证：甲方保证所出售的商品品质符合相关标准，无质量问题，保证商品的来源合法。
8、乙方接受商品后的验收标准：乙方在收到商品后应当立即进行验收，如发现问题应当及时通知甲方，并在签收之日起____天内提出异议。
9、合同的解除：因不可抗力或其他意外原因导致无法继续履行本合同的一方应当尽快通知对方，并经双方协商后解除合同。
10、合同争议解决方式：对于因本合同引起的争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，提交_____仲裁委员会仲裁。
11、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）（签字）日期：____________乙方：（盖章）（签字）日期：____________以上是购销合同样本，双方签署后即视为双方同意并接受以上所有条款，如有违反将承担相应的法律责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
购销合同模板二
订立合同双方：
___县(市)食品公司(或食品收购站)，以下简称甲方;
___县___乡___村___村民(或专业户、或其它经济组织)，以下简称乙方。
为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，根据商业部颁发的《生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条产品的名称、品种和数量
1.产品的名称和品种：____________.
2.产品的数量：____________.
(必须明确规定产品的计量单位和计量方法)
第二条产品的等级、质量和检疫办法
1.产品的等级和质量：____________.
(产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量;国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。
)
2.产品的检疫办法：____________.
(国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫;国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫办法。
)
第三条产品的价格、货款结算与奖售办法
1.产品的价格按下列第( )项执行：
(1)派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。
在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。
(2)不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。
2.货款结算办法按下列第( )项执行：
(1)对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。
(2)对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办理结算。
3.奖售办法：____________.
第四条交货期限、地点和方式________.
第五条甲方的违约责任
1.甲方未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的___%(5-25%的幅度)，向乙方偿付违约金。
2.甲方如需提前收购，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货款总值的___%的补偿，甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费，
并承担因此而造成的其它实际损失。
3.对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，
向乙方偿付延期付款的违约金。
4.乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的___%(5-25%的幅度)向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。
第六条乙方的违约责任
1.乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如需方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期不交或少交部分货物总值的___%(由甲乙方商定)的违约金;如甲方不需要的，乙方应按逾期或应交部分货款总值的___%(1-20%的幅度)付违约金。
2.乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款;乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。
3.乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。
乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。
第七条不可抗力
合同执行期内，如发生自然灾害或其它不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。
第八条解决合同纠纷的方式
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。
协商不成，双方同意由___仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
第九条其他____________.
当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。
接到要求变更或解除合同通知的一方，应在七天之内作出答复(当事人另有约定的，从约定)，逾期不答复的，视为默认。
违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后十天内(当事人有约定的，从约定)偿付，否则按逾期付款处理，任何一方不得自行用扣付货款来充抵。
本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式___份，交乡政府……等单位各留存一份。
甲方：___县(市)食品公司(或食品收购站)___(公章)
代表人：___(盖章)
乙方：___县___乡___村___村民___(盖章)
___年___月___日订。