合同标准文本
购销合同通用版本(标准文本)6篇
购销合同通用版本（标准文本）6篇篇1购销合同合同编号：XXXXXXXXXX甲方（供应商）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________电子邮箱：____________________乙方（采购商）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________电子邮箱：____________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方向乙方供应商品事宜达成如下协议，以兹信守。
一、商品及规格甲方向乙方提供的商品为_____________，具体规格、型号、数量等详见附件《商品清单》。
二、商品价格及支付方式1. 甲方同意以附件《商品清单》中列明的价格向乙方提供商品。
2. 乙方应在收到商品后XX个工作日内完成付款。
3. 支付方式：____________________（如：电汇、现金、在线支付等）。
4. 甲方收款账户信息如下：户名____________________，账号____________________，开户行____________________。
三、交货时间与地点1. 甲方应于本合同签订后XX个工作日内将商品送达至乙方指定的地点。
2. 交货地点：____________________________________。
3. 运输方式及费用承担：由甲方负责安排运输，费用由甲方承担。
四、商品质量保证1. 甲方保证所提供的商品均为合格正品，符合相关国家及行业标准。
2. 如乙方发现商品存在质量问题，应当在XX个工作日内书面通知甲方，甲方在接到通知后有XX个工作日内负责更换或退货。
合同书的格式范文12篇
合同书的格式范文12篇合同书的格式篇1甲方：__乙方：__经公开招标采购，确定乙方为__年度IT设备耗材定点协议供货中标供应商。
甲乙双方经协商，就协议供货有效期内乙方向甲方提供本公司产品及相关产品伴随服务事宜达成以下条款：第一条：总则1、本协议下述所指“甲方”明确定义为：__。
乙方为本次公开招标中标供应商，本协议下述所指乙方包含签署本协议的中标供应商。
2、本协议所指期限为自x月x日至x月x日。
3、下列文件为本协议不可分割部分：《中华人民共和国政府采购法》；中标通知书；乙方中标的投标书；招标文件；乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
第二条：供货范围及协议价格一、供货时间1、乙方的中标产品为：度IT设备耗材（详细产品及价格见附件）二、供货价格1、凡甲方采购本协议供货范围内产品，均享受乙方给予的协议供货价格。
2、协议供货价格的制定原则：（1）乙方应提供最优惠的价格，切实让利于采购人；（2）乙方提供的协议供货价格应低于市场价；（3）乙方所报价格为本地市场交货价，与交货有关的费用应包含在报价中，不再另行支付；（4）乙方在协议有效期内产品的价格调整时及时以书面材料和证明材料等报送甲方物资采购中心及审计部审查确认。
3、交货时间按照乙方投标文件中承诺执行，并在货源紧张时享受优先供货权。
第三条：质量标准和要求1、乙方保证本协议中所供应的产品质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。
没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合协议目的的特定标准确定。
2、乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保规定，必须为正品行货，不得有假冒伪劣产品或提供以次充好的产品。
第四条：权利瑕疵担保1、乙方保证对其提供的货物享有合法的权利。
2、乙方保证在其提供的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留臵权等。
3、乙方保证其所提供的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
购销合同(标准版文本)6篇
购销合同（标准版文本）6篇篇1甲方（供应商）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________电子邮箱：__________________________营业执照号码：______________________乙方（采购商）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________电子邮箱：__________________________营业执照号码：______________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方向乙方供应以下商品（以下简称“货物”）达成如下购销合同：一、货物名称、规格、数量及价格1. 货物名称：____________________2. 规格：____________ （请详细列出货物规格）3. 数量：____（具体数量）____4. 价格：____（具体价格及计价方式，如含税费等）____二、质量标准与验收方法1. 甲方应确保所供应的货物符合国家相关质量标准。
2. 乙方应在收到货物后七日内进行验收，验收方法按照国家标准进行。
3. 若乙方发现货物存在质量问题，应书面通知甲方，甲方在接到通知后应立即处理。
三、交货期限与方式1. 甲方应在合同签订后____天内交货。
2. 交货方式：____（如快递、物流等）。
3. 运输费用由____方承担。
四、付款方式及期限1. 乙方应在收到货物并验收合格后支付货款。
2. 付款方式：____（如转账、电汇等）。
3. 如甲方需提供发票，发票类型及开具方式双方另行约定。
购销合同常用版(标准文本)4篇
购销合同常用版（标准文本）4篇篇1购销合同是日常生活中非常常见的一种商务合同，也是商业活动中必不可少的重要文件之一。
购销合同常用版（标准文本）主要包括了合同的基本条款、双方的权利义务、交货方式、付款方式、违约责任等内容。
下面就为大家详细介绍一下购销合同常用版（标准文本）的具体内容。
购销合同甲方：（出卖人）地址：电话：乙方：（购买人）地址：电话：鉴于双方均有意按照合同约定条件进行商品的买卖交易，经友好协商，特就有关事项达成如下协议，以便共同遵守：一、货物名称、规格及数量乙方同意按照约定，购买甲方提供的以下货物：货物名称：规格：数量：二、质量标准甲方向乙方交付的货物应当符合国家有关质量标准和协议双方约定的质量标准，保证货物不生锈、变质、发霉和变质现象。
三、交货期限甲方应按照约定时间及时将货物送交乙方，如有特殊情况需延期交付需提前与乙方协商并取得乙方同意。
四、付款方式乙方将按照双方约定的价格及数量，按照以下方式支付货款：支付方式：支付期限：五、违约责任1. 甲方如未按照合同规定交付货物，乙方有权要求甲方按照合同约定履行或者解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任；2. 乙方如未按照合同约定时间付款，甲方有权要求乙方按期支付货款并承担相应的逾期付款利息。
六、争议解决本合同发生的争议应当友好协商解决，如协商不成，应当提交相关仲裁机构进行仲裁。
七、本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________日期：_____________ 日期：_____________备注：本合同自乙方签字盖章后生效。
以上就是购销合同常用版（标准文本）的详细内容，希望对大家有所帮助。
购销合同是商业交易中非常重要的文件，双方应当严格遵守合同约定，确保交易顺利进行。
希望大家在日常生活和工作中能够合理利用购销合同，维护自身权益，实现互利共赢的目标。
感谢阅读！篇2购销合同是商业活动中常见的合同类型，它是指卖方将货物出售给买方并约定价格、数量、质量、交货时间等条款的合同。
常用正式合同格式文本(参考5篇)
常用正式合同格式文本(参考5篇)常用正式合同格式文本（篇1）甲方：__________身份证：__________________________乙方：___________身份证：__________________________应乙方要求，甲方赞同将的屋宇出租给乙方。
经甲乙单方协商自愿签订如下协定条款：一、租期：_____年______月____日至_____年______月____日止。
二、租金为_______元整。
三、租金在入住前一次付清。
四、出租时电表显示度，水表显示吨，电费直接到银行交付，水费租房完结后交给甲方。
五、甲方设施六、乙方不得损坏屋宇和屋内的水电设备和门窗。
如有损坏按现价赔偿。
七、乙方必须文化租住，依法租住，不得存放政府禁止的物品，不得从事守法违纪活动。
并确保人身和屋宇的安全，出现事故均由乙方担任，甲方概不担任。
八、乙方必须向甲方交_______元租房押金，如未出现守约行为，则全额退还给乙方。
九、乙方必须保持屋宇的清洁卫生，并及时交缴各种税费，凡涉及本屋宇的各种税费概由乙方担任。
十、未尽事宜单方协商处理。
本协定一式二份，甲乙单方各执一份，从签字之日起生效。
甲方(签字)：_____________乙方(签字)：_____________联系电话：_________________联系电话：______________________________年______月____日____________年______月____日常用正式合同格式文本（篇2）出质人(甲方)：_________质权人(乙方)：_________为确保_________年_________字第_________号借款合同(以下简称借款合同)履行，甲方愿意以其有权处分财产作质押。
乙方经审查，同意接受甲方质押。
甲、乙双方根据有关法律规定，经协商一致，订立本合同，共同遵守执行。
第一条甲方以“质物清单”(附后)所列之财产设定质押。
标准示范文本合同3篇
标准示范文本合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1标准示范文本合同甲方：________________（以下简称“甲方”）乙方：________________（以下简称“乙方”）甲乙双方经友好协商，就________________签订本合同，以促进合作，共同发展。
第一条合同标的甲方同意向乙方提供______________相关服务/产品，乙方同意接受甲方提供的服务/产品，并按合同约定支付费用。
第二条服务内容1. 甲方应按照双方约定的服务标准和要求，向乙方提供______________服务/产品。
2. 服务/产品的具体内容、数量、质量、价格等，应根据双方协商确定并在附件中详细列明。
第三条服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至______________止。
如需续签，须提前______天书面通知，经双方确认后方可生效。
第四条服务费用1. 乙方应按照本合同约定的价格支付服务费用。
支付方式为______________。
2. 服务费用的支付时间和方式，根据实际情况由双方协商确认。
第五条保密义务1. 双方应对合作期间所涉及的商业机密和技术秘密负有保密义务，未经对方许可，不得向第三方透露。
2. 保密期限为合同解除之后的____年。
第六条违约责任1. 若一方违反本合同约定无法履行义务，应赔偿对方因此造成的损失。
2. 一方如发现另一方存在违约情况，应及时通知对方，妥善协商解决。
第七条争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决。
协商未果的，可向___________仲裁机构申请仲裁，也可向法院起诉，由相关法律制度解决。
第八条其他事项1. 本合同经双方签字盖章后生效，合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同任何修改、补充应经双方书面同意，并以书面形式确认。
3. 本合同未尽事项，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________签订日期：_________以上为标准示范文本合同，具体内容可按双方实际情况进行调整和修改。
标准示范文本合同3篇
标准示范文本合同3篇篇1标准示范文本合同甲方（委托方）：____________乙方（受托方）：____________鉴于甲方需委托乙方完成以下工作，双方经协商一致，特订立本合同。
第一条合同目的甲方委托乙方完成____________（具体工作内容），乙方应当按照甲方的要求和标准，完成相关工作。
第二条工作标准乙方执行本合同项下工作时，应当遵守相关法律法规，确保工作的质量和进度符合甲方要求。
乙方在完成工作之后，应当提交相关的成果和报告给甲方，由甲方验收确认。
第三条报酬甲方支付给乙方的报酬为____________（具体金额），支付方式为____________（具体支付方式）。
报酬应当在乙方完成工作并通过验收确认后支付。
第四条保密条款双方在履行本合同过程中，应当保守对方的商业秘密和机密信息，不得擅自泄露给第三方。
第五条违约责任如一方未按照合同约定履行义务或者违反合同约定，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第六条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向所在地法院提起诉讼解决。
第七条其他约定本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至________________（具体日期）。
如需修改或解除本合同，双方均应当经过书面协商一致，并签署补充协议。
甲方（委托方）：_______ 日期：_______乙方（受托方）：_______ 日期：_______签字盖章：注：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
篇2标准示范文本合同甲方（出租方）：__________ 公司乙方（承租方）：__________ 公司鉴于甲方是__________公司（以下简称甲方），乙方是__________公司（以下简称乙方），甲方拟出租位于__________的房产，根据《中华人民共和国合同法》的规定，双方经友好协商，就乙方租赁位于__________的房产，达成以下合同，请双方严格履行合同规定：第一条租赁房产及用途1.1 甲方同意将位于__________的房产出租给乙方，地址为__________。
购销合同常用版(标准文本)6篇
购销合同常用版（标准文本）6篇篇1购销合同常用版（标准文本）一、合同双方：乙方（销售方）和甲方（购买方）根据《中华人民共和国合同法》相关规定，本着平等自愿的原则，达成以下协议，共同遵守合同的内容。
二、产品名称：甲方购买乙方销售的产品为__________。
三、产品规格：详见产品规格表。
四、数量及价格：甲方购买产品的数量及单价为__________，总金额为__________。
付款方式为__________。
五、交货时间及方式：产品交货时间为__________，交货方式为__________。
六、验货标准：甲方有权在收货后进行合格检验，如有不合格产品，应当及时提出书面通知乙方，乙方应在________（具体时间）内予以退换。
七、包装：乙方应对产品进行适当的包装，确保产品在运输过程中不受损坏，否则由乙方承担赔偿责任。
八、售后服务：乙方应在产品售出后提供必要的售后服务及售后保修，确保产品能够正常运行。
九、违约责任：若一方违反合同约定导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
十、争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决；若协商不成，应向______（具体法院）提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：____________（盖章）法定代表人（签字）：____________ 日期：__________乙方：____________（盖章）法定代表人（签字）：____________ 日期：__________以上为购销合同的常用版标准文本，双方签字盖章后生效。
希望双方能够遵守合同约定，共同合作，共同发展。
祝合作愉快！篇2购销合同是企业日常经营活动中常见的一种合同形式，是指出卖人与买受人就货物的买卖关系订立的合同。
购销合同是买卖双方在平等自愿的基础上，约定产品的具体规格、数量、价格以及交货、付款等事宜的书面协议。
购销合同的签订有利于明确双方权利义务，规范经营活动，保障双方合法权益，减少交易风险。
常见合同格式参考文本5篇
常见合同格式参考文本5篇常见合同格式参考文本篇1姓名：_________联系电话：_________共有人：_________联系电话：_________买方(以下简称乙方)：_________姓名：_________联系电话：_________第一条房屋的基本情况：甲方房屋坐落于_________;位于第_________层_________户，房屋结构为_________，房产证登记面积_________平方米，地下室一间，面积_________平方米，房屋权属证书号为_________。
第二条价格：以房产证登记面积为依据，每平米_________元，该房屋售价总金额为_________万元整，大写：__________________。
第三条付款方式：乙方于本合同签订之日向甲方支付定金_________元整，大写：_________，_________日内交付_________万元(大写)，余款_________元(大写_________)在房屋过户手续办理完毕之日支付。
第四条房屋交付期限：甲方应于本合同签订之日起_________日内，将该房屋交付乙方。
第五条乙方逾期付款的违约责任：乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。
自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的_________%向甲方支付违约金。
逾期超过_________日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。
第六条甲方逾期交付房屋的违约责任：除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。
每逾期一天，甲方按累计已付款的_________%向乙方支付违约金。
逾期超过_________日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的违约责任。
合同示范文本通用13篇
合同示范文本第一篇甲方：合同编号：签订日期：乙方：签订地点：甲乙双方近友好协商，乙方受甲方委托，提供各项服务事宜如下：一、租赁设备：(如所需设备较多，乙方所列设备清单为合同的有效附件)。
电源、场地等请甲方准备。
二、服务日期：年月日时至年月日时止。
如活动时间为一天，甲方需提供乙方午餐及饮料.三、服务地点：四、服务性质：五、租金支付：全款总额人民币。
此为不含税价(如开发票需交税金)。
如甲方负责运输，则按双方约定的时间到乙方公司接人员及设备并在活动结束后负责运回。
在活动当天服务人员与设备全部运到并安装调试后甲方需全款结给乙方作为劳务报酬。
如为多天活动，则需另议。
六、违约条款：1、双方在签订合同之后，如一方无故取消，需赔偿违约金，为实际损失。
2、如遇天气和人为原因使活动不能举行或中途中断，责任由甲方负责。
3、如为多天活动，设备需放置在活动地点，甲方负责设备的保管，如发生设备损坏、丢失等情况，甲方需照价赔偿给乙方。
4、本合同按照xxx有关法律拟定，如有未尽事宜，双方需另拟书面协议或依有关法令法规办理。
如发生争执，双方不得圆满解决，将依照xxx有关法律，通过有关机构解决。
5、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章，即时生效。
6、对于此次活动的配音师有何评定：优( )良( )中( )差( )原因7、对于此次活动的音响设备有何评价：优( )良( )中( )差( )原因七、补充规定：现金结算。
甲方：乙方：地址：地址：代表人：代表人：盖章：盖章：电话：电话：合同示范文本第二篇合同编号：___________签订地点：___________签订时间：___________甲方委托乙方完成本合同项下载明的配货运输任务，并对乙方确认丙方为承运人予以认可。
为明确三方权利、义务，根据《xxx合同法》和相关法律法规的规定，经协商一致，签订本合同。
一、甲、乙、丙三方应具备的条件：(一) 甲方必须是具有独立承担民事权利和民事义务的法人、其他组织或者自然人。
购销合同(标准文本)6篇
购销合同(标准文本)6篇篇1购销合同合同编号：【编号】甲方：【甲方名称】，以下简称“买方”地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】电话：【联系电话】电子邮箱：【电子邮箱地址】乙方：【乙方名称】，以下简称“卖方”地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】电话：【联系电话】电子邮箱：【电子邮箱地址】鉴于甲、乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买【商品名称】事宜达成如下协议：一、商品描述及规格甲方向乙方购买以下商品：【商品列表，包括但不限于商品名称、型号、规格、数量、单价等详细情况】。
具体数量及规格以甲方订单为准。
二、价格及支付方式1. 双方同意，甲方购买上述商品的价格为【具体价格】。
价格包含商品成本、运输费用及其他相关费用。
2. 支付方式：双方可选择现金、银行转账、在线支付等方式进行支付。
如选择银行转账或在线支付方式，则需在付款后提供相应付款凭证。
三、交货与验收1. 卖方应按照买方提供的地址将商品送达指定地点。
2. 买方在收到商品后【具体天数】内完成验收。
如有质量问题，应及时通知卖方并协商解决方案。
3. 验收合格后，买方应签署验收合格证明并交付卖方。
四、品质保证与售后服务1. 卖方保证所售商品符合国家标准、行业规范及双方约定的质量要求。
2. 卖方提供【具体售后服务内容】，如维修、退换货等。
具体条款另行约定。
五、保密条款1. 双方应对在本合同谈判、履行过程中获悉的对方商业秘密及机密信息予以保密。
未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的范围包括但不限于产品技术、工艺流程、价格、销售计划等。
六、违约责任1. 若一方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约情况包括但不限于逾期交货、逾期付款、商品质量问题等。
七、不可抗力1. 如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致一方无法按时履行义务，该方应及时通知对方，并协商解决。
2. 受不可抗力影响的一方应在合理期限内恢复履行。
购销合同常用版(标准文本)7篇
购销合同常用版（标准文本）7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方：[甲方公司名称]（以下简称“买方”）乙方：[乙方公司名称]（以下简称“卖方”）鉴于甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买商品事宜达成如下协议，以兹信守。
一、商品描述及规格1. 商品的名称：[商品名称]。
2. 型号/规格：[型号/规格]。
3. 数量：[具体数量]。
4. 质量标准：[相关质量标准或认证要求]。
5. 包装标准：[包装方式及标准]。
6. 价格的确认：具体商品价格和计算方式经双方协商后，以书面形式确定。
商品总价（含增值税）：[人民币金额]。
二、支付条款1. 付款条件：本合同签署后，买方应按以下方式支付货款：（1）定金支付：合同签订后XX日内，买方支付总货款XX%的定金；（2）发货前支付：货物发出前，买方支付剩余货款。
2. 付款时间：所有款项应通过银行转账或其他合法方式支付至卖方指定账户。
所有款项的转账凭证将是付款的确认依据。
3. 发票：货物交付时，卖方需提供正规发票。
三、交货与验收1. 交货期限：[具体日期]。
2. 交货地点：[具体地点]。
3. 运输方式：[运输方式，如陆运、海运或空运等]。
4. 验收标准：按照合同约定的质量标准及双方认可的其他相关标准进行验收。
验收过程中发现数量不足、外观破损或其他质量问题，买方应在收到货物后XX日内书面通知卖方。
卖方应在收到通知后及时予以处理。
如双方对质量验收存在争议，则按相关法律法规处理。
四、违约责任与赔偿1. 若买方未按约定时间支付货款，卖方有权延迟交货并追究买方违约责任。
如延迟超过XX日，卖方有权解除合同并要求买方赔偿损失。
2. 若卖方未按约定时间交货，应根据延误天数向买方支付违约金。
延误超过XX日，买方有权解除合同并要求卖方赔偿损失。
若因卖方原因导致交付商品存在质量问题，买方有权要求退货或换货，并由卖方承担相关费用。
3. 如因一方违约给对方造成损失，违约方应赔偿对方因此遭受的全部损失。
国家发布的合同示范文本
国家发布的合同示范文本《中华人民共和国合同示范文本》第一章总则第一条本合同的签订，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
第二条本合同的签订，旨在明确双方的权利、义务和责任，确保合同的履行。
第二章合同主体第三条甲方（以下简称“卖方”）：（一）名称：____________________（二）地址：____________________（三）法定代表人：____________________（四）联系人：____________________联系电话：____________________第四条乙方（以下简称“买方”）：（一）名称：____________________（二）地址：____________________（三）法定代表人：____________________（四）联系人：____________________联系电话：____________________第三章合同标的第五条标的物：____________________（详细描述标的物的名称、规格、数量、质量等）第六条标的物的交付：（一）交付地点：____________________（二）交付时间：____________________第四章合同价格第七条合同总价款：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元第八条支付方式：（一）买方应在合同签订后____个工作日内，向卖方支付合同总价款的____%。
（二）剩余的合同总价款，买方应在标的物交付后____个工作日内支付。
第五章合同履行第九条卖方的义务：（一）保证标的物的质量、性能符合约定。
（二）按照约定时间、地点交付标的物。
（三）提供相关的售后服务。
第十条买方的义务：（一）按照约定时间、地点接收标的物。
（二）按照约定支付合同总价款。
第十一条合同的变更和解除：（一）合同履行过程中，如需变更或解除合同，应双方协商一致。
示范文本合同(通用10篇)
示范文本合同（通用10篇）示范文本合同第1篇买受方(以下称甲方)：出卖方(以下称乙方)：根据【中华人民共和国合同法】及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。
第一条钢材情况第二条合同价款2、1钢材价格定价时间2、2暂订合同总价款(人民币)：小写：万元，大写：伍佰陆拾万元;钢材总量计：吨(以实际供应单据为准)。
第三条价款支付3、1支付方式：3、2前甲方付清当月货款的80%，以此类推。
余款20%在倒班宿舍楼封顶后(预计在十月三十日)一个月内，甲方需向乙方付清所欠货款，如逾期，则按余款总额每天加收1‰材料款，最终结算日不得超出15天。
第四条钢材的运输，运费、履行地点4、1钢材运输由：负责。
4、2采用：方式运输。
4、3运输费由：承担。
4、4项目施工地址：。
4、5本合同履行地为乙方营业机构所在地，不因送货方式及甲方指定之收货地点而改变。
第五条钢材的质量第六条钢材的验收6、1验收方式：6、2验收时间：6、3甲方的验收人员：乙方的验收人员：6、4甲方不按合同约定验收，并接受乙方所售钢材，视为质量验收合格。
6、5甲方在收受乙方供应的材料时，需在乙方开具的送货清单结算联上加盖项目部公章，每月对账在核实无误的对账单上加盖项目部公章。
第七条双方的义务7、1甲方的义务7、1、1甲方须提前三个工作日以短信、传真、E—mail的形式向乙方报送钢材供应单。
7、1、2按合同约定对钢材进行验收。
7、1、3按合同约定支付钢材价款。
7、1、4若所需钢材情况发生变化，及时将变化后的各项要求以书面形式通知乙方。
7、1、5在乙方向甲方供应钢材期间，不得有第三方供应钢材。
如违约，则按合同总价款的15%向乙方支付违约金。
7、2乙方的义务7、2、1按合同约定的时间和地点供应钢材。
7、2、2按合同约定的质量和数量供应钢材。
7、2、3交付钢材时提供材质证明书和磅码单，钢材出厂质量证明书，钢材试验报告单，合格证等一式壹份。
合同书范文模板(最新15篇)
合同书范文模板(最新15篇)合同协议书篇一出租方：〈以下简称甲方〉承租方：〈以下简称甲乙〉为增进本乡镇经济发展，根据甲乙双方本着互惠互利的原则经平等协商甲方自愿将土地租给乙方用于建设特达成如下协议：一、土地租用地点及面积甲方将_____的土地_____亩租给乙方应用，租用土地面积_____亩，以农村二轮土地承包面积为准〈农户土地承包面积花名册土地应用证〉。
二、土地租用年限土地租用期为年即从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
合同期满后如国家土地承包政策不变，乙方享有持续承租权，每年租用土地面积的租金不变、年限不限。
三、土地租用价金及付款方法乙方按每年每亩租金为__________共计_____年分年付清，甲方的农业税及其它费用一律由甲方自行承租。
四、甲乙双方的权利任务乙方在正常施工和正常生产经营中若有涌现干扰乙方施工和生产经营的情况，由甲方负责赔偿给乙方造成的丧失。
五、在合同期内如国家建设征用该地除土地补偿费和人员安置费由甲方享受外，青苗费及其由乙方建设在土地上的建筑物附属设施和附着物拆迁补偿等费用全部由乙方享受。
乙方征用该土地修路应用年满后该地不复耕。
六、其它约定事项甲乙双方应共同遵守本协议，如有违约由违约方赔偿守约方所有丧失并支付租金总额30%的违约金。
七、合同份数及生效日期本协议一式份，甲乙双方各份，存壹份。
具有同等法律效率由双方签字之日起生效：出租方：承租方：村村民委员会签订日期：20xx年x月x日合同书范文模板篇二合同双方：甲方名称：联系地址：联系电话：乙方名称：联系地址：联系电话：甲、乙双方本着友好合作、相互协商的精神，就该项目之独家招商代理共同达成如下协议：第一条项目名称及标的物地址1.项目名称：“ ”2.项目地址：，规划商业总建筑面积平方米，其中地上一层建筑面积平方米，地上二层建筑面积平方米。
第二条委托内容1.甲方委托乙方作为该项目之独家招商代理商，招商该项目全部可招商面积。
购销合同常用版(标准文本)5篇
购销合同常用版（标准文本）5篇篇1购销合同甲方（买方）：____________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________营业执照号码：_______________________乙方（卖方）：____________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________营业执照号码：_______________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买商品事宜，达成如下协议：一、商品信息1. 商品名称：_______________________2. 商品规格：_______________________3. 商品数量：_______________________4. 商品单价：_______________________ （包含税费等附加费用）甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方向乙方购买商品事宜达成如下协议：一、商品信息甲方从乙方购买以下商品：____________（商品名称、规格、数量、单价及总金额等详细信息）。
乙方应确保所提供的商品符合国家标准或双方约定的质量要求和技术标准，并提供相应的证明材料。
甲方按照合同约定验收货物，验收合格的货物甲方应及时付款；验收不合格的货物，甲方有权拒绝付款并要求乙方在规定时间内处理。
二、交货与验收1. 交货日期：乙方应在合同签署后____天内交货。
如遇不可抗力因素导致无法按时交货，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
标准示范文本合同4篇
标准示范文本合同4篇篇1标准示范文本合同合同编号：00001甲方（出租方）：XXX公司地址：XX市XX区XX街XX号电话：（XXX）XXXXXXXXX乙方（承租方）：XXX个人地址：XX市XX区XX街XX号电话：（XXX）XXXXXXXXX鉴于乙方需求租赁甲方位于XX市XX区XX街XX号的房屋，经双方友好协商，达成如下协议，以资明确，共同遵守：第一条租赁物及数量1. 甲方同意出租位于XX市XX区XX街XX号的XXX平米房屋一套，房屋内家具及设备齐全。
2. 乙方同意按照约定时间缴纳租金，保持房屋及内部设备的完好。
3. 租赁期限为一年，自月日起至月日终止，期满后可续签。
第二条租金及支付方式1. 租金为每月XXX元，乙方应当在每月XX日前将租金存入甲方指定账户。
2. 如租金逾期未支付，甲方有权要求乙方立即支付，并可按照比例向乙方收取逾期利息。
3. 乙方应当按照约定时间及方式支付租金，如有变动需提前通知甲方。
第三条使用及维护1. 乙方应当爱护房屋及内部设备，不得擅自改动结构或增设设备。
2. 乙方在使用期间需定期清洁房屋，保持环境整洁。
3. 如遇到设备故障或损坏，乙方应及时通知甲方进行维修，并承担维修费用。
第四条保证及违约1. 双方保证所填写的信息真实有效，不存在虚假情况。
2. 若一方违反约定，造成损失的一方有权提出赔偿要求，并有权解除合同。
3. 发生纠纷时，应当协商解决，如不能达成一致意见，可向有关部门申请仲裁或诉讼。
第五条其他事项1. 合同生效后，应当共同遵守合同相关条款，如有解释需要，以双方书面协议为准。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章后生效，有效期至租赁期限届满。
甲方（出租方）：（盖章）签字：______________________日期：年月日乙方（承租方）：签字：______________________日期：年月日以上为乙方与甲方签订的租赁合同，双方应当遵守合同规定，共同维护租赁关系的稳定和积极发展。
标准示范文本合同3篇
标准示范文本合同3篇篇1标准示范文本合同甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）电话：（联系电话）法定代表人：（法定代表人姓名）乙方：（受托方名称）地址：（受托方地址）电话：（联系电话）法定代表人：（法定代表人姓名）鉴于甲方有意委托乙方承担以下工作，双方经友好协商，达成如下合作协议：第一条任务内容1.1 甲方委托乙方进行（具体工作内容），并要求在规定的时间内完成任务。
1.2 甲方提供支持和协助，确保乙方顺利完成任务。
第二条价格与支付方式2.1 乙方承担任务所需费用为（具体金额），支付方式为（支付方式，如：一次性结算/分期支付）。
2.2 甲方应在（具体时间）之前支付相应金额给乙方。
第三条保密协议3.1 双方在合作过程中涉及到的商业秘密和机密信息，应保密不得泄露。
3.2 未经对方同意，不得向任何第三方透露相关信息。
第四条违约责任4.1 若一方违反合同内容，应承担相应的违约责任。
4.2 除非出现不可抗力等情况，否则一方不得擅自终止合同。
第五条争议解决5.1 本合同一切争议应友好解决，如果无法达成一致意见，可向有关部门申请仲裁处理。
第六条其他事项6.1 本合同自签署之日起生效，至完成任务结束。
6.2 本合同内容双方共同认可，不得变更或撤销。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：本合同正本一式两份，分别由甲、乙双方各持一份，均具有法律效力。
以上为【标准示范文本合同】内容，双方经充分商议并自愿签署，共同遵守合同相关条款。
希望本次合作能够成为双方友好合作的开始，达成共赢局面。
篇2标准示范文本合同合同编号：__________甲方（委托方）：________________________乙方（受托方）：________________________鉴于甲方希望委托乙方从事______________________相关工作，为此双方经友好协商，达成如下合同：第一条任务描述1.1 乙方应按照甲方的委托，承担______________________相关工作。
合同模板文本(集合12篇)
合同模板文本（集合12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!合同模板文本（集合12篇）合同模板文本第1篇甲方：乙方：总述甲乙双方经友好协商，依据《中华人·民共·和国合同法》及相关法律、法规的规定，就委托乙方于负责畅捷通__年会活动的搭建等项目提供相关服务事宜(以下简称“本协议”)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同（GF-1999-0201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(以下简称甲方承包人(以下简称乙方):为优质、高效的完成合同工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及维修等工作，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。
甲,乙双方应严格恪守和执行本合同条款。
一、工程概况工程名称：工程地点：资金来源：二、工程承包范围承包范围：图纸包含所有内容三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：合格金额（大写）：人民币（小写）￥：六、组成合同的文件组成合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款（GF-1999-0201)6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书10、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效发包人（公章）：承包人（公章）：住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：按通用条款“2”执行2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同使用汉语语言文字。
2.2适用法律和规范需要名示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程强制性标准条文》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量保修办法》、河南省关于安全文明施工的法规、条例和行政规范性文件等。
2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：按照标准规范的施工图纸、国家现行的施工及验收规范及质量评定标准等。
发包人提供标准、规范的时间：合同签订后5日内国内没有相应标准、规范时的约定：如有发生，由承包人并经发包人认可后执行。
3图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后5日内；每个标段1套；承包人需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担。
发包人对图纸的保密要求：执行通用条款“ 4.2”条。
使用国外图纸的要求及费用承担：无。
二、双方一般权利和义务4、工程师4.1监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：执行本工程《监理合同》中约定的职权。
需要取得发包人批准才能行使的职权：发布开（停）工令、工期顺延签认、不称职技术（管理）人员撤换建议权等监理合同中赋予监理工程师的职权。
4.2发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：全权负责施工现场的技术管理及协调各专业工程之间的设计、施工，控制施工质量、进度、投资及相关单位之间的工作关系。
4.3不实行监理的，工程师的职权：无5、项目经理5.1姓名：职务：5.2现场工作时间要求：每周在工地时间不得小于5天。
6.发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间施工现场已具备施工条件、场地内的建筑垃圾由承包人开挖土方时运出现场。
（2）将施工所需的水、电在合同签订日由发包人指定位置，承包人负责接至施工现场。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工期间由非发包人原因造成的道路不畅，由承包人自行解决。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前五日内以书面形式提供水准点和坐标控制点，并现场交验。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办理质量监督、开工报告等报建手续。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前交验（7）图纸会审和设计交底时间：双方协商（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作由承包人负责并承担费用；文物保护建筑、古树名木的保护由施工单位负责，保护费用由发包人承担（承包人责任除外）、承包人协助。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：无。
6.2发包人委托承包人办理的工作：施工许可证和与施工相关的证件，费用分担执行国家和省市相关规定。
7、承包人工作7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：开工前7天提供（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前5日提供正式总进度计划表、详细的分部工程施工计划、资金使用计划等一式五份，每月25日提供当月实际实际完成工程量，报当月签证、变更和下月施工计划表。
以上计划必须经过监理工程师签字认可后报发包人。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：发包人指定地点、承包人搭建。
（5）需要承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应按开封市要求，争创文明施工工地，处理好与周边邻居的关系，并承担费用。
（6）已完成成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作。
保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
（7）双方约定承包人应做的其他工作：本工程在施工过程中如存在多个单位同时作业，承包人必须顾全大局，相互协作，密切配合，严格服从发包人和监理单位的协调指挥；承包人须积极协调单位工程内各分包人的施工，积极协调解决施工过程中存在的各类问题，确保工程顺利进行；承包人应处理好与相邻施工单位的接口关系，否则，发包人有权要求承包人整改或另行指定其他单位来完成相关配合工作，其发生的费用从承包人的工程进度款中扣除。
三、施工组织和工期8、进度计划8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前5日内提供施工组织设计（须经发包人同意后，方可实施），每月4日前提交月度进度计划。
工程师的确认时间：接到承包人报告三日内。
8.2群体工程中有关进度计划的要求：双方协商。
9、工期延误9.1双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款“13”条执行。
四、质量与验收10隐蔽工程和中间验收10.1双方约定中间验收部位：按市政工程验收规范执行。
五、合同价款与支付11合同价款及调整方法11.1本合同价款采用暂定合同条款，竣工后据实结算方式确定。
（1）合同价款中包括的风险范围：按照开封市现行有关文件规定执行。
风险费用的计算方法：按照开封市现行有关文件规定执行。
风险范围以外合同价款调整方法：按双方协商。
（2）采用可调价合同，合同价款调整方法：无。
（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无。
11.2双方约定合同价款的其他调整因素：除招标文件及合同规定的范围之外，其余风险均含在投标报价内；风险费用包含但不限于以下内容：排污管理费、噪声管理费、垃圾清理费、道路占用费、工效降低费用（高考、中考、重大活动等限制）、发包人供应的材料设备的保管费、检验或试验由此产生的各种保管检验或试验费。
12工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：双方在施工合同中约定。
扣回工程款的时间、比例：双方在施工合同中约定。
13工程量确认13.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前14工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程竣工验收后，经兰考县财政投资评审中心评审合格后，支付90%工程价款,剩余10% 工程价款（工程质量保修金）在工程完工一年后确定无质量问题支付。
六、材料设备供应15、发包人供应材料设备15.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：由发包人确定（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：由发包人确定（3）承包人可代为调剂串换的材料：由发包人确定（4)供应数量与一览表不符：由发包人确定15.2发包人供应材料设备的结算方法：无。
16承包人采购材料设备16.1承包人采购材料设备的约定：承包人应按照设计和有关标准要求采购工程所需材料设备，在采购前15日内通知业主并提供产品名称、规格型号、数量、品牌或厂家的样品，经业主认可价格和质量后方可采购，采购后若出现质量问题由施工单位承担责任。
并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。
承包人采购的材料设备在试用期，承包人应按照要求进行检验或试验，并经发包人和监理工程师验收合格后方可使用。
不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
七、工程变更因发包人原因的设计变更和技术核定所产生的费用，按招标文件中合同专用条款23条及招标文件有关规定调整的计算方式。
八、竣工验收与结算17竣工验收17.1承包人提供竣工图的约定：双方在施工合同中约定17.2中间交工工程的范围和竣工时间：双方在施工合同中约定九、违约、索赔和争议18违约承包方延迟竣工视为违约：按每天5%扣罚履约保证金；该保证金扣完时按每天一千元处以罚金；延期15天发包人有权无条件中止合同。
承包人所承包工程不能达到其所投标质量等级视为违约：评定质量不能达到投标质量等级时，由承包人负责采取返工、返修或采取其它弥补措施，修复至合格为止；由此引起的工期延误费用由承包人承担。
如果经采取措施加以弥补后仍不能达到投标质量时，比投标质量低一个档次扣罚履约保证金的50%（如其履约保证金因其他违约事项扣除后，不足支付时，从剩余工程款同量扣除；其保修期内的必要的质量保证金从剩余工程款中转入）；达不到合格工程的，除扣罚全部质量保证金和履约保证金外，业主不付剩余工程款，并按国家有关规定和合同执行。
19索赔按通用条款执行20争议20.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请监理工程师调节（2）采取第2方式解决，并约定向工程所在地仲裁委员会提请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。
十、其他21工程分包21.1本工程发包人同意承包人分包的工程：双方在施工合同中约定分包施工单位：无22不可抗力22.1双方关于不可抗力的约定执行通用条款39条23保险23.1本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：双方在施工合同中约定发包人委托承包人办理的保险事项：双方在施工合同中约定（2）承包人投保内容：双方在施工合同中约定24担保24.1本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：现金、银行保函，担保合同作为本合同附件。