建设工程勘察合同范文（3篇）

建设工程勘察合同范文
甲方：（委托人）
地址：
联系方式：
乙方：（承包人）
地址：
联系方式：
鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：
第一条项目名称
本合同的项目名称为（项目名称）。

第二条勘察内容
（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：
1. 综合性调研与摸底勘察；
2. 土地勘察与地质勘察；
3. 工程地质勘察与勘探；
4. 水文地质勘察与勘探；
5. 室内环境调研与勘察等。

第三条勘察范围
（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：
（详细描述勘察范围）
第四条勘察时限
1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；
2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。

第五条勘察费用
1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；
2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。

第六条勘察成果和报告
1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；
2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。

第七条保密条款
1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；
2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

第八条违约责任
1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；
2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；
3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。

第九条合同终止
1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；
2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：
a) 违约严重影响勘察工作的进行；
b) 出现无法预测的不可抗力事件。

第十条争议解决
本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。

第十一条其他约定
1. 本合同的附件为不可分割的合同组成部分，与本合同具有同等法律效力；
2. 本合同如有任何修改或补充，应由甲乙双方达成书面协议。

第十二条合同生效
本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：
签字：签字：
日期：日期：
建设工程勘察合同范文（二）
甲方（委托方）：（以下简称甲方）
地址：
邮编：
电话：
传真：
联系人：
乙方（承包方）：（以下简称乙方）
地址：
邮编：
电话：
传真：
联系人：
鉴于甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律、法规的规定，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事项达成如下合同，以兹共同遵守：
一、项目名称：（具体勘察项目的名称）
二、项目概况：（简要描述勘察项目的背景、规模、目的等）
三、勘察内容：（详细描述勘察项目的具体内容和范围，包括但不限于以下内容）
1. 勘察的地点范围；
2. 勘察的任务及目标；
3. 需要提供的勘察资料和数据。

四、工作期限：
1.本合同工作期限为_______（工作天/个月/年），自________（起始日期）起至________（终止日期）止；
2.如因不可抗力等因素导致工作延期，应及时通知对方并进行协商确定新的工作期限。

五、工作方式和方法：
1.乙方应根据勘察任务和目标，制定详细的勘察方案，并经甲方确认后执行；
2.乙方应严格按照国家有关勘察规范和标准进行勘察工作，确保勘察结果的准确性和可靠性；
3.乙方应配备经验丰富的工程师和技术人员，确保勘察工作的质量和进度；
4.甲方应提供必要的协助和支持，协助乙方顺利完成勘察任务。

六、费用支付：
1.乙方完成勘察任务后，甲方应按照双方经友好协商后确定的勘察费用标准支付费用；
2.勘察费用应在勘察工作完成后________（工作天/个月/年）内支付至乙方指定的账户；
3.如因乙方原因导致勘察工作不能完成或延期，乙方应承担由此产生的额外费用。

七、保密条款：
1.甲、乙双方应对勘察工作中涉及的相关业务、技术、商业秘密等保密，未经对方书面授权，不得向任何第三方披露或使用；
2.在勘察工作期间，乙方应采取合理的安全措施，防止勘察资料和数据泄露、丢失或损坏；
3.在合同终止后，乙方应按照甲方要求，将勘察资料和数据归还甲方或进行合理的处理。

八、风险责任：
1.乙方应根据勘察工作的特点和风险，购买相应的勘察工程责任保险，确保勘察工作的风险得到适当的分担和保障；
2.如因乙方责任导致勘察工作出现严重错误或损失，乙方应承担由此产生的相应责任和赔偿。

九、合同变更：
1.任何合同变更必须经过甲、乙双方书面协商一致，并签署书面的变更补充协议；
2.甲、乙双方若需解除合同，应提前_______（工作天/个月/年）以书面形式通知对方。

但如因一方违约导致解除合同，应承担相应的违约责任。

十、争议解决：
1.双方如对本合同的履行发生争议，应友好协商解决；若协商不成，可向有关仲裁机构提起仲裁；
2.仲裁地点为_______（仲裁地点），仲裁裁决结果对双方具有最终的法律约束力。

十一、其他约定：
1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力；
2.本合同的任何修改、补充或解除，应经过双方的书面确认并签署；
3.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（委托方）：乙方（承包方）：
签字：签字：
日期：日期：
建设工程勘察合同范文（三）
[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)
工程测量、工程物探]
工程名称：
工程地点：
合同编号：
(由勘察人编填)
勘察证书等级：建设部甲级勘察证_____07_____kj号
发包人：_____
勘察人：
签订日期：_____
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人
勘察人
发包人委托勘察人承担详细工程勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况
1.1工程名称：详细工程勘察。

1.2工程建设地点：
1.3工程规模、特征：建筑物高层，局部设一层地下库，及挡土墙(抗滑桩)边坡。

1.4工程勘察任务委托文号、日期：
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：
1.5.1按现行的国家规范_____《岩土工程勘察规范》
(GB50021_____)、《高层建设岩土勘察规程》(JGJ72_____)、《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87_____92)《土工试验方法标准》
(JB50123_____)、《广西膨胀土地区建筑勘察设计施工规程》及勘察合同书执行。

1.5.2勘察人依据场地及建筑物布置情况，按区域划分及边坡进行区域性和单项目评价。

对各区域应提供建筑物场地的持力层承载力;每一土层的名称、物理力学指标、厚度、坡向及岩石的风化程度等勘察规范中规定的数据。

勘察人对整体工程地质、地形、地貌、水文等参数作出综合评价。

依据规范布孔外，根据现场地形的变化可在单体建筑内加密钻孔。

1.5.3确定持力层以下有无不良地质，并作出结论。

1.5.4提供泥岩0~400Kpa的压缩曲线。

1.6承接方式详勘所有的一切工作内容及综合单价包干(包括进出场费、检测、测试费、成果资料、基槽验收等费用)按实际完成工作量结算。

1.7预计勘察工作量按国家现行规程规范及本工程的实际情况共布置钻孔个，其中，多层建筑布置钻孔个，预计进尺米;高层建筑布置钻孔个，预计进尺米，挡土墙(抗滑桩)边坡布置钻孔个，预计总进尺米。

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料六份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作合同生效后，进场日期以发包方通知为准。

发包人发出开工令之日起，第一阶段总工期为天(按土建出图栋号范围)其中：野外工期为天，室内土工试验和资料整理天内出中间资料;
第二阶段在完成第一阶段中间报告后天内完成全部勘察工作并提交勘察成果资料，提交日期作为工期的结算依据。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。

4.2收费标准及结算方式
4.2.1本工程勘察以“综合单价包干”方式、挡土墙(抗滑桩)边坡、多层住宅综合单价元/m;小高层、高层综合单价元/m，结算时按“实际完成工作量_____综合单价”计取(经双方核实认可签字后)。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察预算造价为￥元;(大写玖拾元整)，合同生效后设备进场实际工作后7天内，发包人应向勘察人支付预算造价的____%作为定金，计￥元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察工作外业结束双方核实工程量后五个工作日内，发包人向勘察人支付预算造价的
____%，计￥元;勘察工作完成，提交勘察成果资料给甲方，15个工作日内与甲方核对实际完成工程量，出结算结果后5个工作日内支付到工程勘察结算总造价的____%;各标段基槽验收合格后10个工作日内，发包人支付该标段工程勘察结算总价的____%;各标段楼房竣工验收合格后5个工作日内支付该标段工程勘察结算总价的%。

第五条：发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7勘察人的工作人员所需的生产、生活条件，由勘察人自行负责。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见
6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付\元计算加班费。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____%。

5.2.3在工程勘察前(合同签定后三天内)，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条：违约责任
6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在____%以内时，发包人应向勘察人支付预算造价____%的勘察费计￥\元;完成的工作量超过____%时，则应向勘察人支付预算额____%的勘察费。

6.3发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿还未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.4由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费的千分之一.
6.5本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项：
8.1勘察人勘察工作过程中发包人应派有专人与勘察人保持联系，为了不影响施工进度，在每完成一个钻孔施工，发包人应在终孔时进行检查签字确认，若勘察人通知发包人进行验收，发包人在2个小时之内不到现场验收，勘察人视为发包人已同意验收确认，影响工期按实际影响时间顺延。

工程结算以发包人委派现场人员签字确认的工作量为依据，并盖“工程技术专用章”为准。

8.2发包人向勘察人支付勘察费用，每支付一次，勘察人应向发包人开具有效正式发票，并且在开具发票后，发包人以转帐方式支付勘察费用。

勘察人应按结算总额开具发票。

8.3若遇不可抗拒的自然因素，勘察工期可相应顺延，但必须办理工期顺延手续，在24小时内签证延顺工期，否则发包人不予认可。

8.4勘察人提供的勘察工作组织及勘察方案作为本合同的附件。

8.5勘察人应积极配合建筑基槽验槽工作，应随叫随到工地解决问题。

勘察人接到发包人通知后应在约定时间内到达工地现场，若勘察人没能按时到达工地现场时每超过一个小时按延误半天的工作日时向发包人支付____元/每半天违约金，以此类推(不可抗力因素除外)。

第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向项目所在地人民法院起诉。

第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。

发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式六份，发包人肆份、勘察人贰份。