合同交底记录表(模板格式)
合同交底记录(最新版)
合同交底记录(最新版)合同编号：__________合同交底记录（最新版）鉴于甲乙双方希望通过签署本合同交底记录，明确双方在合同履行过程中的权责和义务，确保合同的顺利实施，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、合同概述1.1 本合同为《__________》合同，甲乙双方于__________年__________月__________日在__________（地点）签署。
1.2 本合同的目的是__________，双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
1.3 本合同的有效期为自合同签署之日起至__________年__________月__________日止。
二、甲方的权利和义务2.1 甲方应按照本合同约定的条款向乙方支付合同价款。
2.2 甲方应按照合同约定的时间、地点和方式向乙方交付合同标的。
2.3 甲方应保证合同标的的质量和规格符合合同约定。
2.4 甲方应按照合同约定履行合同义务，不得无故拖延或拒绝履行。
2.5 甲方应承担因自身原因导致的合同违约责任。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方应按照本合同约定的条款向甲方提供合同标的。
3.2 乙方应保证合同标的的质量和规格符合合同约定。
3.3 乙方应按照合同约定的时间、地点和方式向甲方交付合同标的。
3.4 乙方应按照合同约定履行合同义务，不得无故拖延或拒绝履行。
3.5 乙方应承担因自身原因导致的合同违约责任。
四、合同的变更和解除4.1 甲乙双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认。
4.2 合同变更或解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律法规变化导致合同无法履行；（4）合同约定的其他变更或解除条件。
五、违约责任5.1 甲乙双方违反本合同的约定，应承担违约责任。
5.2 违约责任包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿因此给对方造成的损失；（3）承担因违约产生的其他费用。
六、争议解决6.1 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
合同交底记录表模板格式6篇
合同交底记录表模板格式6篇篇1合同名称：XXXX合同交底时间：XXXX年XX月XX日交底地点：XXXX记录人：XXXX一、合同基本信息1. 合同双方当事人：- 甲方：XXXX，地址：XXXX，联系人：XXXX，联系电话：XXXX，电子邮箱：XXXX。
- 乙方：XXXX，地址：XXXX，联系人：XXXX，联系电话：XXXX，电子邮箱：XXXX。
2. 合同标的：- 标的物名称：XXXX，数量：XXXX，质量要求：XXXX。
- 交付地点：XXXX，交付方式：XXXX，交付时间：XXXX。
3. 合同价款及支付方式：- 合同总价款：XXXX元，支付方式：XXXX，支付时间及金额：XXXX。
4. 违约责任：- 甲方违约责任：XXXX。
- 乙方违约责任：XXXX。
二、合同条款交底1. 合同双方的权利和义务：- 甲方权利和义务：XXXX。
- 乙方权利和义务：XXXX。
2. 合同的履行过程：- 履行步骤：XXXX。
- 履行期限：XXXX。
3. 合同的变更和解除：- 变更条件：XXXX。
- 解除条件：XXXX。
4. 争议解决方式：- 协商解决：XXXX。
- 仲裁解决：仲裁机构名称及地址：XXXX，仲裁规则及适用法律：XXXX。
- 诉讼解决：管辖法院名称及地址：XXXX。
三、风险提示及应对措施1. 甲方风险及应对措施：- 风险点1：合同标的存在质量问题。
应对措施：要求乙方提供质量保证文件，加强现场验收工作。
- 风险点2：合同履行过程中存在不可抗力因素。
应对措施：及时与乙方沟通，协商调整合同履行时间。
2. 乙方风险及应对措施：- 风险点1：甲方未能按时支付合同价款。
应对措施：及时向甲方发出催款通知，并保留相关证据以备仲裁或诉讼使用。
- 风险点2：合同履行过程中存在不可抗力因素。
应对措施：及时与甲方沟通，协商调整合同履行时间。
篇2一、合同基本信息合同名称：XXXX合同合同编号：XXXX-XXXX-XXXX签订日期：XXXX年XX月XX日甲方（委托方）：XXXX公司乙方（受托方）：XXXX公司二、合同交底目的本次合同交底旨在明确双方权利义务，确保合同的顺利履行，保障双方的合法权益。
合同交底记录
4.定期对乙方相关人员进行教育培训；
5.每月25日8点前向工经部提报乙方施工用水、电统计表；租用项目部房屋统计表；代缴农民工工会会费、投保费统计表。
1.施工用水、电统计表
2.租用项目部房屋统计表
3.代缴农民工工会会费、投保费统计表
生产副经理
1.本合同中施工临时用电以二级配电箱为界，甲方负责电源至二级配电箱（含）部分，乙方负责二级配电箱（不含）至用电机具部分。
3.任何人员不能随意在分包队伍的签证单签字，签字需经项目合同评审小组通过，并填写分包签证台账；
4.本合同的工程数量为暂定工程量，最终结算量以完成经甲方验收的合格数量为准，本合同实行按合同约定进行计量，如按月结算每月25日8点前上报已完合同工程合格数量，并填写收方计量台账，并附计算书，合同履行完毕进行末次结算前10天内，重新核对分包队伍的实际完成总量，并且实行谁签字谁负责责任制，彻底做到杜绝超结现象；
4.乙方自行采购的辅料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方检验合格后方可使用；
5.本合同单价含临时设施费用，如临时设施由甲方提供，则应将临时设施费用摊销到乙方，提报工经部；
6.每月25日8点前根据工管部提供的材料应耗量，结合材料盘点等填写材料消耗量统计表，向工经部提供；提供使用甲方设备统计表。
1.临时设施摊销统计/扣款表
4.本合同按合同约定的结算方式进行结算，如按月结算本月25日前办理结算业务，最终结算无异议后，及时签订封账协议；
5.因变更设计或其他原因增减工作项目、数量按照固定单价办理，劳务单价未列明的项目，单价由分包队伍提报，工经部审核，合同评审小组确认后上报公司工经部确定；
6.甲方提供的材料包括***，其余均由乙方提供；
工程分包合同交底记录表
工程分包合同交底记录表
项目名称：
编号：
交底部门：交底人：(手写签名)交底时间：年 月 日
合同编号
签订日期
年 月 日
合同名称
专业分包和劳务分包合同
交底日期
年 月 日
分包商名称
全称
合同价款(万元)
分包方承包方式
设计/施工/设备/材料/...
交底地点
合同开始时间
年 月 日
合同结束时间
年 月 日
分包方资信情况
分包方承包范围
交底主要内容
采购定标后合同谈判情况
合同评审意见及采纳情况反馈说明、合同审批记录
履约担保
工程保险
质量目标及违约责任
工期目标及违约责任
安全目标及违约责任
文明施工要求及违约责任
项目经理及主要管理人员要求
劳动力保障要求
主要材料及供应方式要求(甲供材料和甲供设备)
机械设备要求
进度款支付
结算方式
质量保证金
税率及税务要求
合同/材料价格调整原则
合同范围外工程结算原则
竣工结算
缺陷责任期与保修期
竣工资料要求(如有)
仲裁或诉讼
其他说明事项
部门名称
签字
部门名称
签字
注：1．无相关内容时，标记为“/”；2．正文内容不够填写时，可自行添加附页。
甲、乙方的一般义务，如水电气的提供、机械材料的供应、施工相关资料的提供、生活营地的建设及要求、保险、施工手续办理、对外协调等工作边界条件
农民工工资管理
重点阐述农民工工资专用账户设立及日常管理工作
项目管理风险点Βιβλιοθήκη 分包方履约难点重要节点控制点
合同交底记录完整版本
合同交底记录完整版本合同编号：[填写合同编号]合同双方：名称：[填写甲方名称]地质：[填写甲方地质]法定代表人：[填写甲方法定代表人]名称：[填写乙方名称]地质：[填写乙方地质]法定代表人：[填写乙方法定代表人]鉴于：1.甲方是一家专业从事[填写甲方业务领域]的公司，拥有丰富的经验和专业知识；2.乙方是一家专业从事[填写乙方业务领域]的公司，具备相应的资质和能力；3.甲方希望委托乙方进行[填写委托事项]，乙方愿意接受甲方的委托。
第一条合同目的1.1甲方委托乙方进行[填写委托事项]，旨在实现[填写合同目的]。
第二条合同范围(1)[填写工作内容1]；(2)[填写工作内容2]；(3)[填写工作内容3]；(4)[填写工作内容4]。
第三条合同期限3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[填写合同期限]。
3.2在合同期限内，双方应按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
第四条费用与支付4.1甲方应向乙方支付的费用包括：(1)[填写费用1]；(2)[填写费用2]；(3)[填写费用3]。
4.2甲方应在合同签署后[填写支付时间]内，将上述费用支付给乙方。
第五条权利与义务5.1甲方权利与义务：(1)按照合同约定向乙方支付费用；(2)提供与委托事项相关的必要资料和信息；(3)协助乙方完成委托事项；(4)对乙方的工作成果进行验收。
5.2乙方权利与义务：(1)按照合同约定完成委托事项；(2)提供与委托事项相关的专业知识和技能；(3)保守甲方的商业秘密和机密信息；(4)提交完整的工作成果报告。
第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
如一方违约，守约方有权要求违约方承担违约责任。
6.2如乙方未能按照合同约定完成委托事项，甲方有权要求乙方退还已支付的费用，并有权要求乙方承担相应的损失。
第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
合约交底记录表(模板)
合约交底记录表
合同编号：项目名称：合肥万达城
所属业态：
分包工程名称：合肥万达城xxxxxx工程
分包商名称：xxxxxxx有限公司
合同金额RMB 元合同工期20__年__月__日至20__年__月__日
一、工程范围
本工程包括但不限于___________________________________
二、承包方式：固定(总价\单价)包干合同。
三、合同工期：
合同工期：______日历天（开工至竣工）
绝对施工工期：_______日历天（开工至完工）
计划开工日期：暂定20__年__月__日
计划完工日期：暂定20__年__月__日
计划竣工日期：20__年__月__日（即整个工程竣工日期）
本工程具体开工日期以业主或总承包商发出的开工令（或通知）为准。
四、质量标准：合格。
五、合同金额及付款方式：
1、合同签署，_________________________________-
六、结算方式：
合同价款+设计变更+现场签证+分包合同范围内允许调整的材料、设备-甲供材料、设备-分包合同索赔、惩罚费用和各类扣款（包括但不限于代扣代缴、第三方实施等）
七、保修范围
八、其他合同说明事项
1.双方权利与义务
2.违约责任
联系方式：
业主：合肥万达城投资有限公司
联系人：职务：电话：总包：
联系人：职务：电话：监理单位：
联系人：职务：电话：分包单位：
联系人：职务：电话：联系人：职务：电话：
联系人：职务：电话：参加交底人员签名
成本部：工程部：
设计部：监理单位：
总包单位：分包单位：。
分包合同交底记录表
分包合同交底记录表合同编号：2023-SCJDR-001合同双方：甲方（委托方）：山东省济南市历城区建筑集团有限公司乙方（承包方）：山东省济南市历城区土木工程有限责任公司附件：附件一：《工程量清单》附件二：《工程图纸》附件三：《质量标准及验收方法》鉴于：1.甲方是依法成立并具有相应资质的建筑企业，拥有专业施工队伍和技术力量，具备承担大型建筑工程的能力；2.乙方是依法成立并具有相应资质的土木工程企业，拥有丰富的施工经验和良好的商业信誉；3.甲方拟将某工程项目的部分工程分包给乙方施工，双方经协商一致，达成如下分包合同交底记录：第一条：工程概况1.1工程名称：济南市历城区某住宅小区建设项目1.2工程地点：济南市历城区1.3工程规模：总建筑面积约100,000平方米1.4工程内容：土建、装饰装修、给排水、电气、暖通、消防等工程1.5工程期限：自合同签订之日起至____年__月__日止第二条：工程量清单2.1甲方应向乙方提供详细的工程量清单，作为乙方报价和施工的依据。
2.2乙方应根据工程量清单进行报价，并在合同签订后按照报价进行施工。
第三条：工程图纸3.1甲方应向乙方提供完整的工程图纸，包括设计说明、施工图纸、图纸会审记录等。
3.2乙方应按照工程图纸进行施工，并严格按照设计要求和质量标准进行。
第四条：质量标准及验收方法4.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和技术规范进行施工，确保工程质量。
4.2甲方应对乙方施工过程进行监督和检查，并提出整改要求。
4.3工程验收应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》进行，甲方应组织相关部门进行验收。
第五条：合同价款及支付方式5.1双方根据工程量清单和乙方报价确定合同价款。
5.2甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付合同价款。
第六条：违约责任6.1任何一方违反合同约定的，应承担违约责任，向守约方支付违约金。
6.2因乙方原因导致工程延期或质量不合格的，乙方应承担相应的赔偿责任。
合同交底记录完整版本-(2份)
合同交底记录完整版本甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方办理事项达成如下协议：一、合同目的甲方委托乙方办理事项，具体内容1.___________________________________________________________ ___________2.___________________________________________________________ ___________3.___________________________________________________________ ___________二、合同履行期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至______________________止。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2. 甲方应按照以下约定向乙方支付合同价款：a) 签订本合同后____个工作日内，支付合同总价款的____%；b) 乙方完成事项____后____个工作日内，支付合同总价款的____%；c) 合同履行完毕后____个工作日内，支付剩余合同总价款。
四、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：a) 按照本合同约定向乙方支付合同价款；b) 提供乙方办理事项所需的全部资料和文件；c) 配合乙方办理事项，确保乙方顺利履行合同；d) 事项办理过程中，甲方有权了解事项进展情况，乙方应及时向甲方报告事项办理情况。
2. 乙方权利和义务：a) 按照甲方的要求和本合同的约定办理事项；b) 事项办理过程中，乙方应尽最大努力确保事项的顺利进行；c) 乙方应确保办理事项的质量，如因乙方原因导致事项无法办理或办理结果不符合甲方要求，乙方应承担相应责任；d) 乙方应妥善保管甲方提供的资料和文件，事项办理完毕后，乙方应将全部资料和文件归还甲方。
合同交底记录表(模板格式)
合同交底记录表
SQY—QG 4.12—2012—41
签订合同责任单位：主持合同交底部门：年月日
项 目 名 称
甲方单位名称
工
程
概
况
工程类别、规模
质量、工期要求
保证金(保函)条件
工程价格、费率
利润率期望值
工程款支付条件
合同要点：
合同文本
责任人：
项目经理部：
责任人：
计划财务部：
责任人：
国内市场部：
责任人：
合同交底记录表
合同交底记录表第一条服务/产品内容1.2乙方同意接受甲方提供的服务/产品，并按照本记录表的规定支付相应的费用。
第二条服务/产品交付2.1甲方应于______年______月______日前将服务/产品交付给乙方。
2.2交付方式为______。
第三条费用支付3.1乙方应按照本记录表的规定向甲方支付服务/产品费用，共计人民币______元（大写：______元整）。
3.2乙方支付费用的方式为______。
第四条保密条款4.1双方同意，在本记录表有效期内及终止后______年内，对于在履行本记录表过程中获得的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等机密信息，应予以严格保密，并不得向任何第三方披露或泄露。
4.2双方违反保密条款的，应承担相应的违约责任。
第五条违约责任5.1双方应严格按照本记录表的规定履行各自的权利和义务。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2双方应按照本记录表的规定解决争议，如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第六条合同的变更、解除和终止6.1双方同意，本记录表的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方确认。
6.2在合同履行期间，如发生不可抗力等导致合同无法继续履行的情况，双方可协商变更或终止本记录表。
第七条争议解决7.1双方因履行本记录表发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条法律适用和管辖8.1本记录表的签订、效力、解释、履行和争议的解决等，均适用法律。
8.2双方同意，本记录表的签订地为中国______省/市/自治区______市/县。
第九条其他条款9.1本记录表一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本记录表自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：______年______月______日注：本合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况调整。
建设工程施工合同合同交底记录表
建设工程施工合同合同交底记录表合同交底记录表是建设工程施工合同中的重要文件，用于记录合同双方在合同签订之后进行的交底事项。
本协议旨在规范合同交底的流程和内容，确保施工合同的有效实施。
一、合同基本信息1. 项目名称：2. 合同编号：3. 合同签订日期：4. 甲方（建设单位）：5. 乙方（承包单位）：二、合同交底内容1. 工程范围：详细描述合同涉及的工程范围，包括但不限于建筑、土木、装饰、设备等。
2. 工期计划：说明合同规定的工程开始日期、竣工日期及各阶段工期要求。
3. 施工组织设计：描述施工单位的施工组织设计方案，包括施工队伍组织、施工工艺流程等。
4. 施工方法与技术：详细说明施工单位将采用的施工方法与技术，并列出相关的施工规范和标准。
5. 质量要求：阐述合同对工程质量的要求，包括但不限于材料、施工工艺、验收标准等。
6. 安全生产：说明施工单位在施工过程中应遵守的安全生产规定，包括劳动保护、消防安全、现场管理等。
7. 环境保护：描述施工单位在施工过程中应遵守的环境保护要求，包括噪音、扬尘、废弃物处理等。
8. 合同变更：说明合同变更的程序和要求，包括变更申请、审批流程、变更后的合同条款等。
9. 合同索赔：说明索赔的条件、程序和要求，包括索赔申请、证据要求、索赔金额计算等。
10. 合同支付：详细列出合同支付的方式、时间节点和支付比例等要求。
11. 合同违约：说明合同违约的后果和处理方式，包括罚款、解除合同等。
三、合同交底流程1. 合同交底会议：规定合同交底会议的时间、地点、参会人员及议程安排。
2. 交底材料准备：规定双方在交底会议前需准备的相关材料，包括但不限于合同文本、技术规范、图纸等。
3. 交底会议记录：详细记录交底会议的内容，包括与会人员、交底内容、问题讨论、决策结果等。
4. 交底会议纪要：由甲方起草，记录交底会议的主要内容和要求，并由双方签字确认。
5. 交底材料归档：规定交底会议结束后，相关材料的整理、归档和保管方式。
最新合同交底范本
最新合同交底范本
甲方（需方）名称：
- 乙方（供方）名称：
- 签订日期：
- 交底日期：
- 交底地点：
2. 合同主体内容概述
- 合同目的和范围：
- 服务/产品描述：
- 交付时间表和里程碑：
- 质量标准和验收条件：
- 价格条款和支付方式：
- 违约责任和解决争议的途径：
3. 甲方权利与义务
- 甲方提供的信息和资源要求：
- 甲方的监督和检查权利：
- 甲方支付义务的履行：
- 甲方变更和终止合同的条件：
4. 乙方权利与义务
- 乙方履行的服务/产品供应：
- 乙方的质量保证措施：
- 乙方的交付和安装责任：
- 乙方在合同变更和终止时的权利与义务：5. 风险管理和应对措施
- 预见的风险因素：
- 风险分担原则：
- 应急处理流程：
- 保险和赔偿机制：
6. 保密条款和知识产权
- 保密信息的定义和范围：
- 保密义务的履行：
- 知识产权的归属和使用：
7. 合同修改和补充
- 合同修改的程序和条件：
- 补充协议的签订流程：
8. 其他重要条款
- 适用法律和管辖权：
- 通知和送达方式：
- 附件清单及效力：
9. 交底确认
- 甲方代表签名：
- 乙方代表签名：
- 交底记录的分发和存档：
注意事项：
- 确保所有参与交底的人员充分理解合同内容。
- 交底过程中的任何疑问和澄清都应记录在案。
- 交底完成后，双方代表应签署确认，以证明合同条款已被充分理解和接受。
请根据实际情况调整上述范本内容，以确保其符合合同的具体要求和双方的实际情况。
合同交底记录表 (2)
云南省第二安装工程公司合同交底记录表合同编号：云建安二（2013）合字 143 号 No:
云南省第二安装工程公司合同交底记录表合同编号：云建安二（2013）合字144号 No:
云南省第二安装工程公司合同交底记录表合同编号：云建安二（2013）合字156 No:
云南省第二安装工程公司合同交底记录表合同编号：云建安二（2013）合字227 No:
云南省第二安装工程公司合同交底记录表合同编号：云建安二（2013）合字177 No:
云南省第二安装工程公司合同交底记录表合同编号：云建安二（2013）合字157 No:
云南省第二安装工程公司合同交底记录表合同编号：云建安二（2013）合字250 No:
云南省第二安装工程公司合同交底记录表合同编号：云建安二（2013）合字276 No:
云南省第二安装工程公司合同交底记录表合同编号：云建安二（2013）合字275 No:
云南省第二安装工程公司合同交底记录表合同编号：云建安二（2013）合字251 No:。
合同交底记录表6篇
合同交底记录表6篇篇1合同名称：XXXX合同交底时间：XXXX年XX月XX日交底地点：XXXX记录人：XXXX参与交底人员：1. 甲方代表：XXXX2. 乙方代表：XXXX3. 监理单位代表：XXXX4. 设计单位代表：XXXX5. 施工总承包单位代表：XXXX6. 其他相关方代表：XXXX交底内容：一、合同背景与目的本次交底旨在明确各方在合同执行过程中的权利和义务，确保合同双方能够准确理解合同内容，保证合同的顺利履行。
二、合同主要条款1. 合同双方的权利和义务：甲方的主要义务包括提供必要的设计资料、施工图纸等，按时支付合同款项，并协调其他相关方的配合。
乙方的主要义务包括按照合同约定完成施工任务，保证施工质量，及时提交相关报告等。
2. 履约保证金：乙方需在合同签订后XX日内向甲方支付履约保证金，金额为合同总价的XX%。
履约保证金将在合同执行完毕后退还乙方，但若乙方违约，甲方有权扣除部分或全部履约保证金。
3. 付款方式与时间：甲方将按照合同约定的付款节点向乙方支付合同款项。
具体付款时间和金额详见合同条款。
乙方需在收到款项后及时提交相应的发票和收据。
4. 施工进度与工期：乙方需按照合同约定的施工进度完成施工任务，确保工期符合甲方要求。
如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金。
5. 质量保证与验收：乙方需确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。
施工完成后，甲方将组织相关方进行验收，验收标准和程序详见合同条款。
6. 违约责任与处罚：若甲方或乙方违反合同约定，需承担相应的违约责任。
具体违约责任和处罚措施详见合同条款。
7. 争议解决与仲裁：如双方在合同执行过程中发生争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁。
仲裁结果对双方均具有法律约束力。
三、交底事项与要求1. 各方需认真阅读合同条款，充分了解自己的权利和义务；2. 各方需指定专人负责合同执行过程中的沟通与协调工作；3. 各方需严格按照合同约定的时间和质量标准完成各自的任务；4. 如有任何疑问或问题，应及时向对方提出并协商解决；5. 各方应共同维护合同的严肃性和权威性，确保合同的顺利履行。
建设工程施工合同合同交底记录表
建设工程施工合同合同交底记录表1. 合同基本信息a. 合同名称：b. 合同编号：c. 合同签订日期：d. 甲方（建设单位）：e. 乙方（施工单位）：f. 工程名称：g. 工程地点：h. 工程规模：i. 工期要求：2. 合同交底内容a. 工程概况- 工程范围：- 工程性质：- 工程设计依据：- 工程施工图纸：- 工程施工总平面布置图：b. 施工组织设计- 施工组织设计方案：- 施工方法与工艺：- 施工机械设备配置：- 施工人员组织与管理：c. 施工工期计划- 施工总工期：- 施工各阶段工期：- 施工进度控制措施：- 施工进度报告要求：d. 质量控制要求- 施工质量要求：- 施工质量控制措施：- 施工质量检测与验收标准： - 施工质量报告要求：e. 安全生产要求- 施工安全生产组织与管理： - 施工安全防护措施：- 施工安全事故应急预案： - 施工安全检查与报告要求：f. 环境保护要求- 施工环境保护措施：- 施工环境监测与报告要求：- 施工环境影响评价报告要求： - 施工环境保护验收标准：g. 合同履行保证金- 保证金金额：- 保证金支付方式：- 保证金退还条件与程序：- 保证金使用范围与方式：3. 合同交底方式与记录a. 合同交底方式：b. 合同交底记录人员：c. 合同交底记录内容：d. 合同交底记录时间：e. 合同交底记录存档方式与位置：4. 合同交底确认与签字a. 甲方（建设单位）确认与签字：b. 乙方（施工单位）确认与签字：以上是根据您提供的任务名称编写的《建设工程施工合同合同交底记录表》，详细记录了合同的基本信息、交底内容、交底方式与记录、以及确认与签字等要素。
请核对并确认无误后进行使用。
如有任何问题，请随时与我联系。
建设工程施工合同合同交底记录表
合同编号：_______建设工程施工合同合同交底记录表甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担的_______（工程名称）建设工程施工项目，达成如下合同交底记录：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程规模：_______5.工程期限：_______6.工程质量：_______二、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元2.支付方式：_______三、施工图纸及技术文件1.甲方应向乙方提供施工图纸及技术文件，并对其准确性、完整性负责。
2.乙方应按照施工图纸及技术文件进行施工，并对其施工质量负责。
四、施工组织设计及施工方案1.乙方应根据工程实际情况，编制施工组织设计及施工方案，并报甲方审批。
2.甲方应在收到施工组织设计及施工方案后_______日内完成审批工作。
五、施工进度及工期1.乙方应根据施工组织设计及施工方案，制定施工进度计划，并报甲方审批。
2.甲方应在收到施工进度计划后_______日内完成审批工作。
3.乙方应按照审批后的施工进度计划进行施工，并确保工程按期完成。
六、工程质量及验收1.乙方应按照施工图纸及技术文件、施工组织设计及施工方案进行施工，并确保工程质量符合相关法律法规及甲方的要求。
2.工程完成后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方进行工程验收。
七、安全生产及文明施工1.乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
2.乙方应加强文明施工，保持施工现场的整洁，减少施工对周边环境和居民的影响。
八、违约责任1.甲方未按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付逾期付款违约金，具体标准为：逾期付款金额×逾期天数×_______‰。
建设工程施工合同合同交底记录表
建设工程施工合同合同交底记录表一、合同基本信息1. 项目名称：2. 建设单位：3. 施工单位：4. 合同编号：5. 合同签订日期：6. 合同总价：7. 合同工期：二、合同交底内容1. 工程范围：根据合同约定，详细描述本合同所涉及的工程范围，包括但不限于建筑物、设备、材料等。
2. 工程质量要求：根据合同约定，详细描述本合同所要求的工程质量标准，包括但不限于工程结构、材料强度、外观质量等。
3. 工程工期安排：根据合同约定，详细描述本合同的工程工期安排，包括起止日期、各阶段工期、关键节点等。
4. 施工组织设计：根据合同约定，详细描述本合同的施工组织设计，包括但不限于施工方案、现场布置、施工流程等。
5. 施工安全措施：根据合同约定，详细描述本合同的施工安全措施，包括但不限于安全防护设施、施工人员培训、施工现场安全管理等。
6. 施工进度控制：根据合同约定，详细描述本合同的施工进度控制措施，包括但不限于进度计划编制、进度监控、延期处理等。
7. 工程款项支付：根据合同约定，详细描述本合同的工程款项支付方式和时间节点，包括但不限于工程款支付比例、支付条件等。
8. 变更管理：根据合同约定，详细描述本合同的变更管理程序，包括但不限于变更申请、评审、批准等。
9. 合同索赔和争议解决：根据合同约定，详细描述本合同的合同索赔和争议解决程序，包括但不限于索赔申请、仲裁申请、争议解决方式等。
三、合同交底记录1. 交底时间：2. 交底地点：3. 交底人员：建设单位代表：施工单位代表：4. 交底内容：根据合同交底内容部分的详细描述，记录交底会议的具体内容，包括但不限于工程范围、工程质量要求、工程工期安排等。
5. 交底确认：建设单位代表签字：施工单位代表签字：四、备注在此部分可记录其他需要补充说明的内容。
以上是根据任务名称“建设工程施工合同合同交底记录表”所编写的标准格式的协议。
请核对内容是否准确无误。
如有需要，可在备注部分进行补充说明。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
“不能哭泣，那么就微笑吧！”是否，这是你遭遇折时候的自勉？本学期，应该说你还算努力也算坚持，应该说发自内心自慰多了些。然而，或许老师看到的潜力你自己没有发觉——你可以更好！对自己要求高一些吧。
合同交底记录表
SQY—QG 4.12—2012—41
签订合同责任单位：主持合同交底部门：年月日
项目名称
甲方单位名称
工
程
概
况
工程类别、规模
质量、工期要求
保证金(保函)条件
工程价格、费率
利润率期望值
工程款支付条件
合同要点：
英语单元考试有时你能考到90多分，语文考试你能进入中上水平，或许你没有想开去，但老师觉得，只要你想要，就可以很好。但愿你真能做到“只要有百分之一的希望，就会付出百分之九十九的努力”请付之行动！合同文本、附件及参照资料交代：
预结算部：
责任人：
项目监管部：
责任人：
项目经理部：
责任人：
计划财务部：
责任人：
国内市场部：
责任人：