开发商房屋买卖合同协议书范本模板
开发商购房合同范本5篇
开发商购房合同范本5篇开发商购房合同范本如何拟定？买售人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询，如无异议视为双方同意内容。
下面小编给大家带来开发商购房合同范本。
开发商购房合同范本篇1出卖人(以下简称甲方)：_________________法定代表人：__________联系电话：________注册地址：___________邮政编码：__________营业执照号码：_______________________开户行：_____________帐号：_____________委托代理人(房地产经纪机构)：_____________法定代表人：__________联系电话：_________注册地址：____________邮政编码：_________营业执照号码：_____________________________房地产经纪机构资格证书编号：_____________开户行：__________帐号：_______________买受人(以下简称乙方)：______________________国籍/法定代表人：_____身份证(护照)/营业执照号码：_____地址：_____________邮政编码：_____________联系电话：_________________________________委托代理人：_______________________________国籍/法定代表人：________身份证(护照)/营业执照号码：___地址：____________邮政编码：______________联系电话：_____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条民屋情况该民屋销售许可证号：____民屋座落：_____区、县__路、道、街_____。
开发商房屋销售合同
开发商房屋销售合同开发商房屋销售合同范本（通用5篇）随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的用途越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。
你所见过的合同是什么样的呢？以下是店铺整理的开发商房屋销售合同范本（通用5篇），希望对大家有所帮助。
开发商房屋销售合同1甲方：身份证号：乙方：身份证号：经甲乙双方共同协商达成以下售房协议：1、甲方将工商银行后地税局家属区经济住房4号楼一单元202室(含地下室、小房)房屋出售给乙方，房屋总售价为11.5万元(壹拾壹万伍千元整)，签定此合同时乙方必须预付房款2万元(贰万元整)，甲方收到钱后出具收款收条。
2、自甲、乙双方签定此合同后，甲方必须及时向乙方提供办理过户手续相关房产证、土地使用证及身份证明。
乙方办理完相关房产过户手续后，30日内乙方必须将余款9.5万元(玖万伍千元整)一次性付清。
3、甲、乙双方签定此合同后，在余款支付时，非乙方原因造成余款支付延迟的，乙方不承担相关责任;因乙方原因造成余款支付延迟的，乙方将向甲方支付违约金1000元(壹仟元整)。
4、办理相关手续的费用由乙方承担。
5、经双方协议甲方将抽油烟机、过水热、数字电视、照明灯等设施已列入出售房屋的总房款内，甲方搬出时不得拆除。
6、乙方付清全款后，甲方必须保证其住房无任何贷款及电费、水费、取暖费、物业费、卫生费、电视费等费用。
7、甲方在收齐所有房款当日，必须将房屋、地下室、小房的所有钥匙交给乙方。
(此合同一式两份，甲乙双方各持一份)甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日开发商房屋销售合同2甲方：_________乙方：_________鉴于：_________1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司（以下简称“新发公司”）的授权，独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。
售楼处购房合同书范本6篇
售楼处购房合同书范本6篇篇1售楼处购房合同书范本购房合同书甲方（购房人）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（售楼处）：名称：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》和《不动产登记条例》的相关规定，甲、乙双方本着平等自愿、公平合理的原则，就甲方购买乙方售楼处的房产事宜，经协商一致，签订如下合同：第一条房产基本信息1. 房产名称：（根据实际填写）2. 房产地址：（根据实际填写）3. 房产面积：（根据实际填写）4. 房产总价：（根据实际填写）第二条付款方式1. 甲方支付购房款总额为人民币（大写金额）。
2. 付款方式：甲方需一次性支付购房款及相关费用。
3. 乙方收到购房款后，应立即向甲方提供相关房产证明文件。
第三条房产交付1. 乙方应在双方签订本合同之日起，将房产权属证明文件移交给甲方。
2. 乙方应在合同生效后第（具体时间）内将房产交付给甲方。
3. 房产交付时，房屋结构、装修及设施应符合国家建筑标准及相关规定。
第四条违约责任1. 若甲方逾期支付购房款，应按日向乙方支付逾期利息。
2. 若乙方逾期交付房产，应按日向甲方支付逾期赔偿金。
第五条其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同在签订之日起生效，具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
（以下无正文，仅为签字）甲方签字：乙方签字：篇2售楼处购房合同书范本甲方：（购房人信息）证件号码：（购房人证件号码）联系地址：（购房人联系地址）联系电话：（购房人联系电话）乙方：（开发商信息）开发商地址：（开发商地址）联系电话：（开发商联系电话）经甲、乙双方友好协商，就甲方购买乙方所建售楼处的房产事宜达成一致，特立本合同如下：第一条房产信息1.1 项目名称：（项目名称）1.2 房产楼栋：（楼栋号）1.3 房产户型：（户型）1.4 房产面积：（建筑面积）1.5 房产用途：（住宅/商用/其他）第二条购买价格2.1 甲方同意以（数字）人民币的价格购买上述房产。
开发商售房合同范本5篇
开发商售房合同范本5篇篇1售房合同甲方（开发商）：_______________乙方（购房人）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就下列房屋的买卖事宜达成如下协议：第一条房屋基本情况1. 房屋坐落于_______________，具体地址为_______________，建筑面积约为______平方米，使用面积约为______平方米，属房屋所有权为_______________。
2. 房屋土地使用权具体情况为_______________。
3. 房屋交付时间为_______________。
4. 房屋标准总价为_______________，其中乙方首付________元，剩余款项分期支付。
5. 房屋交付标准为_______________。
6. 房屋装修标准为_______________。
第二条买卖方式1. 乙方在签署本合同时支付首付款项，从而确认购房意向。
2. 乙方应在_______________日内办妥按揭贷款手续，融资金额不足的由乙方自行解决。
第三条房屋交付1. 甲方应在约定日期将房屋按照标准要求交付乙方，并办理产权过户手续。
2. 甲方交付的房屋在墙体、地面、天花板、窗户等方面应符合国家建筑标准，房屋的安全性、实用性应得到保证。
第四条房屋质量保证1. 甲方对房屋的质量承担保修责任，自交付之日起计，保修期为一年。
2. 甲方在保修期内应负责维修和保养房屋，对因设计、工程、材料等问题导致的房屋质量问题负责解决。
第五条产权过户1. 甲方应在房屋交付之日起15个工作日内办理房屋的产权过户手续，乙方应提供所需材料并配合完成。
2. 关于房屋的土地权属、规划等情况如有变化，甲方应及时告知乙方，并保证其权益不受损害。
第六条违约责任1. 任何一方未能履行本合同约定内容，应承担相应的违约责任。
2. 乙方在签署本合同时支付首付款项，若未能按时办理按揭贷款手续或拒绝支付尾款，则视为违约，甲方有权解除合同并没收首付款项。
开发商的购房合同范本8篇
开发商的购房合同范本8篇篇1甲方（卖方）：____________________（开发商名称）乙方（买方）：____________________（购房人姓名）鉴于甲、乙双方就购房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况1. 物业地址：____________________（详细地址）。
2. 房屋类型：____________________（如公寓、别墅等）。
3. 房屋面积：____________________（详细面积）。
4. 购房款项：总价______元人民币，包含各项税费。
其中首付______元人民币，余款按照贷款合同规定支付。
房屋的具体售价与支付办法细则需依据相关法律进行协商约定。
乙方需按照约定时间支付房款，逾期未付需承担相应违约责任。
二、物业交付及所有权转移甲方需在乙方支付完房款并完成贷款手续后，交付房屋并保证乙方取得该物业的所有权。
所有权证书的办理将按照国家相关法律法规的规定执行。
在所有权证书完成之前，甲方提供暂时证件证明乙方的购房事实，以确保乙方对房屋的合法占有和使用权。
甲方承诺在完成房屋交付后一定时间内办理所有权转移手续，逾期未办理需承担相应违约责任。
三、物业质量保证与物业维修管理篇2甲方（卖方）：____________________注册地：____________________地址：____________________乙方（买方）：____________________注册地：____________________地址：____________________鉴于甲方是合法的开发商，拥有欲出售的房产的合法所有权和处置权；乙方有意购买甲方所拥有的房产。
为了明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平的原则下，经友好协商，达成如下购房合同：一、房产基本情况1. 房产位置：____________________2. 房产类型：住宅/公寓/商业/其他（请根据实际情况选择并填写）3. 房产面积：____________________平方米4. 购房总价：人民币____________________元（大写：____________________）二、付款方式及期限1. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）签约时支付定金：人民币____________________元。
开发商购房协议书范本8篇
开发商购房协议书范本8篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地：________________________________营业执照注册号：____________________________资质证书号：_____________________________法定代表人：___________________________电话：_____________________________邮箱：_____________________________乙方（买受人）：____________________联系地址：________________________________电话：_____________________________邮箱：_____________________________身份证号或其他有效证件号码：____________鉴于甲方和乙方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方向甲方购买位于____________的房产一事，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况物业地址：____________________________。
物业类型：住宅/商业/其他，建筑用途包括但不限于自住/租赁等。
物业状态为新建/存量房，权属清晰无争议。
详细物业信息、配套设施等详见附件。
二、购房款项及支付方式购房总价款为人民币________元整（大写）。
乙方应按照以下方式支付购房款项：签订本协议时支付定金________元整；在双方签订《商品房买卖合同》时支付首付款________元整；余款通过银行贷款方式支付。
具体支付细节和节点按双方后续协商达成的约定执行。
三、交付日期及标准甲方应于本协议签订后______天内将物业交付给乙方。
交付标准为：物业通过竣工验收，配套设施齐全且正常运行。
甲方在交付物业时，应提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等相关文件。
房屋买卖合同协议书范本【】8篇
房屋买卖合同协议书范本【】8篇篇1甲方（出售人）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________乙方（购买人）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________鉴于甲方是房屋的合法所有者，乙方有意购买该房屋，双方在平等、自愿、公平的基础上，经过友好协商，就房屋买卖事宜达成以下协议：一、房屋基本情况1. 房屋地址：___________________2. 房屋类型：___________________3. 建筑面积：___________________ 平方米4. 房屋权属证明：该房屋已取得《房屋所有权证》，证件编号为____________。
二、交易价格及支付方式1. 交易价格：双方商定房屋总价为人民币（大写）___________________元整。
2. 支付方式：乙方按照以下方式支付房款：（1）合同签订之日起___日内，乙方向甲方支付定金人民币（大写）______元整。
（2）甲方办理完毕房屋过户手续后___日内，乙方支付剩余房款人民币（大写）______元整。
三、房屋交付及产权过户1. 甲方收到全额房款后___日内，将房屋钥匙交付给乙方，并将房屋所有权证等相关证件交由乙方保管。
2. 甲方应在房屋交付后___个月内办理完毕房屋产权过户手续。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付房款，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付违约金。
2. 若甲方未按照约定时间交付房屋及办理产权过户手续，乙方有权解除本合同，并要求甲方退还已支付的房款及支付违约金。
3. 若因甲方原因导致房屋权属存在纠纷，导致乙方无法取得房屋产权，甲方应退还乙方已支付的房款，并支付相应的赔偿金。
五、其他事项1. 甲方保证在交易时该房屋没有承租人或其他权利人的主张权利，如有此类情况发生，由甲方承担全部责任。
售楼部售房合同协议书6篇
售楼部售房合同协议书6篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就房屋买卖事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、合同目的及标的物本合同旨在明确甲乙双方关于房屋买卖的权利和义务。
标的物为位于_______（详细地址）的房产，具体包含房屋结构、面积、配套设施等信息详见购房合同中关于房屋描述的部分。
二、房屋价格及支付方式1. 房屋价格：甲乙双方商定，房屋总价为人民币______元（大写：______元整）。
该价格包括但不限于房屋本身的价值，还包括配套设施、装修等相关费用。
2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付购房款项：（具体支付方式）三、房屋交付及验收1. 交付时间：甲方应于本合同签订后___天内将房屋交付给乙方。
2. 交付条件：房屋交付时，甲方应确保房屋及其配套设施完好无损，符合购房合同约定的标准。
3. 验收：乙方在接收房屋时，应对房屋进行全面检查，如发现与合同约定不符的情况，应及时以书面形式通知甲方，由甲方进行整改。
四、违约责任1. 若甲方未能按照约定时间交付房屋，应按照未交付房屋的价值向乙方支付违约金。
若逾期超过___天，乙方有权解除合同。
2. 若乙方未按照约定时间支付购房款项，应按照未支付款项的___%向甲方支付违约金。
若逾期超过___天，甲方有权解除合同。
3. 若因甲方原因导致房屋无法办理产权过户手续，甲方应承担违约责任，并返还乙方已支付的购房款项及相应利息。
五、产权登记与过户1. 甲方应确保所售房屋产权清晰，无争议。
2. 甲方应在合同签订后___天内协助乙方办理产权过户手续。
3. 过户过程中产生的税费由甲乙双方按照国家规定各自承担。
六、其他约定事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式___份，甲乙双方各执___份，具有同等法律效力。
楼房买卖契约协议书格式范本(八篇)
楼房买卖契约协议书格式范本甲方（卖方）：_____身份证号码：_____电话：_____乙方（买方）：_____身份证号码：_____电话：_____甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下协议条款：一、甲方自愿将坐落在____市____区____楼房出卖给乙方。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币（大写）_____，即人民币（小写）_____。
三、乙方于____年____月____日向甲方支付定金：人民币（大写）_____，即人民币（小写）_____。
四、乙方于____年____月____日第二次付款：人民币（大写）_____，即人民币（小写）_____。
五、经甲乙双方同意，甲方于____年____月____日将该楼房购房合同及楼房一并交付给乙方所有，乙方届时将剩余款项一并付给乙方（乙方在付款时，为确保在以后的房产过户顺利，将暂时暂扣购房款人民币（大写）_____，即人民币（小写）_____，待该楼房的房产证顺利过户给乙方时，乙方再把此款项付给甲方）。
六、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权（已交纳土地出让金）。
甲方保证在该楼过户时积极提供协助，若因甲方原因造成产权不能过户的，产生的一切费用及法律后果由甲方承担。
交付乙方。
届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用，无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、网费、有线电视费等。
八、经双方确认，_____乙方把剩余购房款一次性付给甲方时，甲方届时应将该楼房及全部楼房钥匙和此楼购楼的售楼合同及购楼收据全部一并交给乙方。
交付该房产时甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件。
九、双方违约责任如下：甲方如违反本协议，则双倍返还乙方所付购楼房款项。
乙方如违反本协议，返还乙方所付购楼房款项，则甲方不予退还购楼房订金。
甲方（卖方）：_____身份证号：_____ 电话：_____ 住址：_____乙方（买方）：_____身份证号：_____ 电话：_____住址：_____签定日期：____年____月____日签定地点：_____楼房买卖契约协议书格式范本（二）新版正规版商铺买卖合同出卖方：_____（本人）（法定代表人）姓名：_____ 国籍：_____（身份证）（护照）（营业执照号码）：_____地址：_____ 编码：_____ 联系电话：_____ 委托代理人：_____ 国籍：_____ 电话：_____ 地址：_____ 编码：_____买受方：_____（本人）（法定代表人）姓名：_____ 国籍：_____（身份证）（护照）（营业执照号码）：_____地址：_____ 编码：_____ 联系电话：_____ 委托代理人：_____ 国籍：_____ 电话：_____ 地址：_____ 编码：_____第一条房屋的基本情况出卖方房屋（以下简称该房屋）坐落于_____;位于第_____层，共_____（套）（间），房屋结构为_____，建筑面积____平方米（其中实际建筑面积____平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____平方米），房屋用途为_____;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;（房屋所有权证号、土地使用权证号）（房地产权证号）为_____，楼房买卖的合同范本。
售楼处房屋买卖合同5篇
售楼处房屋买卖合同5篇篇1甲方（出卖人）：[甲方姓名]身份证号：[甲方身份证号]乙方（买受人）：[乙方姓名]身份证号：[乙方身份证号]鉴于甲、乙双方就位于[地址]的售楼处房屋（以下简称“该房屋”）的买卖事宜，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况该房屋坐落于[具体地址]，为商品房。
建筑面积共计XX平方米，具体面积以房产测绘报告为准。
该房屋的产权证明文件编号为[产权证明文件编号]。
二、交易价格及支付方式1. 该房屋的总价款为人民币（大写）[金额汉字大写]圆整（￥[金额数字小写]元）。
此价格包含了房屋的装修及配套设施。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）合同签订之日起XX日内支付定金人民币（大写）[定金金额汉字大写]圆整（￥[定金金额数字小写]元）。
（2）该房屋过户手续办理完毕后，支付剩余款项人民币（大写）[剩余款项金额汉字大写]圆整（￥[剩余款项金额数字小写]元）。
三、房屋交付及产权转移1. 甲方在收到全额购房款后的XX日内，将该房屋交付给乙方。
交付时，甲方应与乙方共同确认房屋状况，并签署房屋交接确认书。
2. 甲方应自本合同签订之日起XX个月内，办理完毕该房屋的产权转移手续，并将产权证明文件交付给乙方。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付购房款，甲方有权解除本合同，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
若乙方支付了定金，但未支付剩余款项，甲方有权继续履行本合同并要求乙方支付剩余款项。
2. 若甲方未按照约定时间交付房屋或办理产权转移手续，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担由此产生的损失。
若甲方逾期超过XX 日仍未履行上述义务，乙方有权解除本合同，并要求甲方返还已支付的款项及承担相应损失。
五、其他约定事项1. 该房屋的质量问题、装修标准等应符合相关法律法规的规定及合同约定。
如因甲方原因导致房屋存在质量问题，乙方有权要求甲方修复或赔偿。
2. 甲方应保证在交易前该房屋无任何形式的法律纠纷和经济纠纷。
房地产买卖合同模板8篇
房地产买卖合同模板8篇篇1甲方（卖方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________住址：___________________乙方（买方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________住址：___________________鉴于甲、乙双方就房地产买卖事宜，在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条房地产基本情况甲方自愿将其所有的房地产出售给乙方，该房地产具体情况如下：房产地址：____________；建筑面积：____________平方米；土地使用权证号码：____________；土地使用权取得方式：____________。
该房地产内的附属设施、家具、电器等一并转让给乙方。
第二条交易价格及支付方式双方约定，该房地产的交易价格为人民币________元整（大写：____________________元整）。
乙方应按照以下方式支付购房款：签订本合同后，乙方支付定金人民币________元整给甲方；在交易过户手续办理完毕后，乙方支付剩余购房款人民币________元整。
第三条房屋产权及手续办理甲方承诺对该房屋拥有完全的产权，并保证在交易时该房屋没有其他的债权纠纷或产权争议。
甲方应在合同签订后XX日内提供办理房屋过户所需的所有资料，并协助乙方办理房屋过户手续。
乙方应积极配合办理相关手续。
第四条房屋交付及费用承担甲方应于本合同签订之日起XX日内将房屋交付给乙方。
交付前，房屋内的水、电、煤气、有线电视、物业管理等费用由甲方承担；交付后，上述费用由乙方承担。
双方应共同办理物业交接手续。
第五条违约责任1. 甲方如未按本合同约定的时间交付房屋或提供相关手续资料，应支付乙方违约金人民币________元整；2. 乙方如未按本合同约定的时间支付购房款，应支付甲方违约金人民币________元整；3. 如因甲方原因导致房屋无法完成过户手续，甲方应退还乙方已支付的购房款并支付违约金；4. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
开发商买卖房屋协议书（精选9篇）
开发商买卖房屋协议书开发商买卖房屋协议书（精选9篇）随着社会一步步向前发展，用到协议书的地方越来越多，签订签订协议书可以使事务的结果更加完美化。
那么什么样的协议书才是有效的呢？下面是小编为大家收集的开发商买卖房屋协议书（精选9篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
开发商买卖房屋协议书1卖方：_______________(以下简称甲方)买方：_______________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》等相关规定，经友好协商，本着平等互利的原则，就该存量房买卖的有关事项达成一致，订立本合同，共同遵守。
1、甲方将坐落在xx村的房地产出售给乙方，该房屋建筑面积平方______米，储藏室(或车库)平方______米。
乙方已对甲方所出售的房地产做了充分了解，愿意购买该房地产。
2、甲乙双方约定上述房地产的成交价格为人民币(大写_________元，小写：__元，付款方式：____。
）3、甲乙双方于________年___月___日前向房屋登记机构申请办理转移登记。
4、甲方定于________年___月___日前将上述房地产交付给乙方。
5、甲乙双方约定上述房地产转移登记中产生的费用由方承担。
6、本合同一式份，经双方签字后即生效，未尽事宜，由双方约定后签订补充协议。
甲方签字：_______________乙方签字：_______________________年___月___日_______年______月______日开发商买卖房屋协议书2甲方：__________________________乙方：__________________________丙方：________房地产服务有限公司甲、乙、丙三方经协商一致，就乙方向甲方购买房屋一事，达成如下协议：一、房屋概况出卖房屋坐落于________市______路______号，建筑面积约______平方米，该房屋未办理房产证、契证、土地证。
开发商售房合同范本(6篇)
开发商售房合同范本出卖方(简称甲方)：__________买受方(简称乙方)：__________甲、乙双方本着平等、自愿的原则，同意就下列事项订立本《商品房认购协议书》，以资甲、乙双方共同遵守：一、乙方认购甲方开发的位于__________住宅小区的下列物业1.商品住宅：____号楼____座____号，建筑面积____平方米。
2.商铺：____号楼____号，建筑面积____平方米。
3.车位(库)____号，建筑面积____平方米。
二、上述房屋的价格1.商品住宅：人民币每平方米____元，合计人民币：____元。
优惠价为____，实际成交价格为人民币：____元。
(买受人如选择公积金按揭贷款方式，商品住宅的优惠价为____元，成交价格为____元)2.商铺：人民币每平方米____元，合计人民币：____元。
优惠价为____，实际成交价格为人民币：____元。
3.车位：人民币每间(位)____元，合计人民币：____元。
以上____项合计人民币：____元(大写)____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整。
三、乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约定金人民币____万元整(其中住宅定金____万元，商铺定金____万元，车位定金____万元)甲方另开《收款收据》。
四、乙方选择的付款方式1.一次性付款：乙方须在签订《商品房买卖合同》的同时，一次性付清购房款(已付的定金抵作价款)2.分期付款：(1)首期付款：乙方须在签订《商品房买卖合同》时交付总房价款的____%，计人民币____元。
(已付的定金抵作首期付款)(2)第二期付款：乙方须于签订《商品房买卖合同》后____天以内，交付总房价款____%，计人民币____元。
(3)第三期付款：乙方须于签订《商品房买卖合同》后____天以内，交付总房价款____%，计人民币____元。
(4)第四期付款：乙方必须在《商品房买卖合同》约定的交房时间之前____天付清余款，即人民币：____元，乙方付清余款后，方可办理房屋交接手续，甲方通知延期交房的，交款时间顺延。
商品房买卖合同模板三5篇
商品房买卖合同模板三5篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地址：____________________营业执照注册号：____________________法定代表人：____________________乙方（买受人）：____________________联系地址：____________________身份证号码：____________________联系电话：____________________鉴于甲方和乙方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方购买甲方开发的商品房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同双方基本信息及物业基本情况甲方为合法的房地产开发企业，具备销售商品房的合法资质。
乙方为自愿购买甲方商品房的合法公民。
本合同项下的物业位于____________（详细地址），物业类型为商品房，具体户型、面积等以附件中的平面图及说明为准。
二、物业买卖条件及价款乙方购买甲方销售的商品房，建筑面积为______平方米，单价为______元/平方米，总价为______元人民币。
乙方应按照约定支付定金及购房款项。
具体支付方式和时间如下：签订合同时支付定金______元，房屋交付前支付购房款项余额______元。
三、物业交付及验收甲方应于本合同签订后的______个月内将物业交付给乙方。
物业交付时，甲乙双方应按照附件中的交房标准进行验收。
如物业存在质量问题，乙方有权要求甲方修复或承担相应责任。
四、物业权属及登记甲方在物业交付后，应按照国家的有关规定为乙方办理房屋所有权证书。
乙方应支付办理产权证书所需的费用。
甲方承诺，自物业交付之日起的______年内，为乙方办理完毕房屋所有权证书。
五、违约责任及风险承担1. 若甲方未能在约定的时间内交付物业，应自逾期之日起，每日按已付购房款的万分之______向乙方支付违约金。
逾期超过______个月的，乙方有权解除合同。
2. 若乙方未按照约定时间支付购房款项，应自逾期之日起，每日按未付购房款的万分之______向甲方支付违约金。
开发商商品房买卖合同完整版7篇
开发商商品房买卖合同完整版7篇开发商商品房买卖合同完整版（篇1）卖方：____________，身份证号码：____________________________买方：____________，身份证号码：____________________________买卖双方依据中华人民共和国法律，经过友好协商，自愿制定本房产转让合同，条款如下：一、卖方有房产________个单元，坐落在________________________________，合计面积________平方米。
现自愿将该房产卖给买________方。
售价为________币________佰________拾________万________仟________佰________拾________元整(原楼价为________币________佰________拾________万________仟________佰________拾________元整)二、买方对上述房屋已核实，并批阅了房产权证书及有关资料，同意交付上述房产价款。
买卖双方全都自愿成交。
三、本合同一经签署，买方当即将房产全部价款交给卖方，卖方在收到该房产价款后，即将上述房产权证书及有关资料交给买方。
四、双方买卖成交后，即携带房产权证书到__________市房地产权登记处办理房产权转移登记手续，该房产全部权即归买方全部。
五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时，概由卖方负责，与买方无关。
六、买方交付房产价款后，而卖方不能交房时，则卖方应即退回房产价款，并负责赔偿买方损失。
七、本合同发生纠纷时双方应友好协商解决，如不能解决时，按下列第________项方式解决：1、向________仲裁委员会申请仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
八、本合同自双方签署后经________市公证处公证之日起生效。
九、本合同用钢笔填写与打字油印的文字具有同等效力。
十、本合同共__________页，一式________份，买卖双方各执________份，市公证处执________份，均具同等效力。
购买开发商一房两卖的房子合同5篇
购买开发商一房两卖的房子合同5篇篇1购房合同协议甲方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（开发商）：____________________营业执照号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方欲购买乙方开发的一处房产，现双方在公平、公正、自愿的基础上，就购房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 乙方所售房屋位于____________________（详细地址）。
2. 房屋结构为____________________，建筑面积为____________平方米。
3. 房屋配套设施包括____________________等。
4. 房屋权属证明及土地使用证明齐全。
二、交易条款1. 房屋价格：甲方购买该房屋的总价为人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 付款方式：甲方应按照以下方式支付房款：（1）合同签订之日起______日内支付定金人民币________元；（2）房屋交付前支付房款余额人民币________元。
3. 房屋交付：乙方应在甲方支付房款余额后的______日内，将房屋交付给甲方使用。
三、一房两卖处理措施1. 若乙方将房屋同时出售给第三方，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的损失。
2. 若发生一房两卖的情况，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的房款及相应利息。
3. 为保证交易的公正、公平，乙方在签订本合同时，需提供真实的房屋权属证明及土地使用证明，否则，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。
四、质量保证与保修责任1. 乙方保证所售房屋符合国家及地方相关建筑规范和质量标准。
2. 房屋保修期限及保修责任按照国家和地方有关规定执行。
在保修期内，因房屋质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________开发商房屋买卖合同
甲方：________________________________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
出售人：（以下简称甲方）
购房人：（以下简称乙方）
第一条建设依据及标准
一、甲方在_____________________住宅一栋，改建七层住宅楼，其中一层为车库、煤屋，共建筑面积约____________________________m2。
二、设计标准、结构见设计图纸。
三、房屋配备标准：
1、房屋结构为砖混结构。
2、内地面为水泥砂浆找平。
3、内墙、厨、卫粗砂灰抹平。
4、所有外窗户安装品牌铝合金。
5、前阳台封闭，门连窗的推拉门不安装。
6、外卫设蹲式大便器，内卫设坐式大便器，但不安装。
7、进户门安装优质门一张，其它留空洞。
8、电到户（一户单相表），室内线路不安装。
9、水到户（一户一表），进厨、卫。
10、所有外墙贴瓷砖或墙漆。
11、梯级间、踏步设花岗岩，不锈钢管扶手。
12、梯级入口设对讲不锈钢门，并具照明用电。
13、数码电视、宽带、入网暗入户，但乙方交开户费。
14、六楼带户外花园。
第二条乙方所购住房、车库、煤屋的核算与付款方式及费用承担
1、房屋为砖混结构，层高___米，一层是车库、煤屋，二至六层是住宅，未封闭的阳台，是按50%的面积计算。
2、乙方所购住房在住房的楼号，建筑面积 m2，原价为元m2，优价元m2，优价后总金额为元。
3、乙方所购的车库号，建筑面积 m2，单价______元/m2（不讲价），煤屋号，建筑面积 m2，单价______元/m2（不讲价），共计付款元。
A、一次性付款元。
B、分期付款元。
其中年月首付元；年月再付元，年月三付元。
4、乙方所购住房、车库或煤屋共计价款（小写）元，（大写）元。
5、本合同房屋面积是根据施工图纸初步估算，最终结算以房产局测绘的房产证为准结算。
6、乙方所购的住房、车库、煤屋，甲方在交付使用办证时，乙方必须提供所有相关资料，按国家规定的办证手续费、服务费、契税、维修基金、工本费由乙方承担。
7、甲方负责电话、有线电视、多媒体线路安装至每户进门处，开通费用由乙方负责，并由乙方与各个部门联系。
8、结算时，乙方必须留装修押金2000元到甲方。
9、每户收装修垃圾清收运费300元
第三条
1、乙方必须确保房屋使用安全，不损坏房屋结构，不损坏厨、卫防水地面，不得在外墙，特别在立柱上凿糟、打洞。
2、房屋装修时不污、不损外墙，不占用外墙空间。
3、临正面，乙方在安装防盗网时，应嵌入墙体内，违者除拆除外，罚款1000元/户。
4、乙方不能妨碍其它业主的正常生活，不占用公共场所。
第四条保修
属工程质量问题，由甲方按国家有关规定进行保修，自竣工之日起计算。
第五条房屋交付时间及手续
1、房屋交付使用时间为_______年___月___日左右，因特殊情况交房时间可延期60天内，视甲方不违约。
2、交房手续：房屋竣工验收合格后，甲方以电话的方式通知乙方接房，乙方应保证电话畅通，在通知确定交房的1个月内，乙方应办理完所有手续，否则视为违约。
3、甲方应在交房时，将所有的办证资料，报送有关部门，接房2个月内，如资料未备齐，则视为甲方违约。
第六条违约责任
1、甲方应保证上述房地产权属清楚。
若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责全部赔偿。
2、甲方如延期竣工，甲方根据延期时间，按乙方所付金额，按银行贷款利率计算付给乙方。
3、如果甲方不将乙方已购的房屋售给乙方，除退还全部房款外，按乙方已购房款的10%赔给乙方。
4、如乙方中途要求退房，扣交房款的10%给甲方。
5、如乙方在接到电话通知，第1个月内未来结算，乙方应按月息的1%，2-3个月按2%计算利息付给甲方，超过3个月，甲方视为乙方自动放弃，甲方将此房屋对外出售，乙方以前所交款项甲方在扣除30%后，退给乙方，乙方不得有异议。
6、乙方所购的住房、车库、煤屋在未交清所有房款前，一律不允许进行装饰。