建筑工程监理合同标准版本

合集下载

建设工程监理合同范本最新版本

建设工程监理合同范本最新版本

建设工程监理合同范本最新版本随着建筑行业的快速发展,对工程质量的要求越来越高,而建设工程监理作为确保工程质量的重要环节,其作用日益凸显。

为了规范监理行为,提高工程监理的质量和效率,特制定此份建设工程监理合同范本。

以下是该范本的主要内容和要点。

一、合同双方信息甲方(委托方):【甲方全称】乙方(监理方):【乙方全称】二、合同目的为确保【工程名称】的建设质量,按照国家及地方相关法规和标准,甲乙双方在平等自愿的基础上,就该工程的监理工作达成如下协议。

三、监理范围1. 工程施工全过程的质量控制;2. 施工进度的监督与管理;3. 施工成本的控制与审核;4. 施工安全的监督管理;5. 环境保护与文明施工的监督。

四、监理依据监理工作应遵循国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准,以及合同约定的标准和要求。

五、监理人员乙方应指派具有相应资质的监理工程师负责本工程的监理工作,并保证监理人员的专业性和稳定性。

六、监理责任1. 乙方应严格按照合同约定的职责和义务,认真履行监理工作,确保工程质量符合规定标准。

2. 对于工程中出现的问题,乙方应及时提出整改意见,并监督整改措施的实施。

3. 乙方应对监理过程中的所有记录、报告等资料的真实性、准确性负责。

七、合同价款根据工程规模、复杂程度等因素,双方协商确定监理服务的费用,并在合同中明确。

八、违约责任若任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。

九、争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

十、其他条款双方可根据工程实际情况,协商确定其他需要约定的事项,并以书面形式作为本合同不可分割的一部分。

住建部监理合同范本

住建部监理合同范本

住建部监理合同范本合同范本。

监理合同。

甲方(监理单位),______________(以下简称甲方)。

乙方(被监理单位),______________(以下简称乙方)。

鉴于甲方具有监理资质,并愿意承担乙方的工程项目监理工作,双方经友好协商,达成如下合同:第一条项目名称及位置。

甲、乙双方根据实际情况确定项目名称及位置,并在合同附件中进行详细描述。

第二条监理范围。

甲方应当按照相关法律法规和监理规范,对乙方的工程项目进行全程、全方位的监理工作,包括但不限于工程质量、安全生产、合同履行、工程进度等方面的监督和检查。

第三条监理报酬。

乙方应当按照双方约定的监理报酬标准,按时足额支付监理费用。

甲方提供监理服务的费用标准详见附件。

第四条工期。

乙方应当按照合同约定的工期,保证工程项目按时完工。

如有变更,应当提前书面通知甲方,并取得甲方的同意。

第五条合同变更。

在工程项目实施过程中,如有需要变更合同内容的情况,应当经双方书面协商一致,并签订书面变更协议。

第六条违约责任。

任何一方违反合同约定,应当承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

第七条合同解除。

在工程项目实施过程中,如因不可抗力等原因需要解除合同,应当经双方书面协商一致,并签订书面解除协议。

第八条其他。

本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

第九条合同生效。

本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程项目竣工验收之日止。

甲方(盖章),______________ 日期,______________。

乙方(盖章),______________ 日期,______________。

附件,监理费用标准、项目名称及位置详细描述等。

建设工程监理合同最新版本

建设工程监理合同最新版本

建设工程监理合同最新版本建设工程监理合同一、甲方与乙方签订此合同,旨在规范并明确双方在建设工程监理方面的权利、义务和责任。

二、合同的主要内容及条款如下:1. 合同双方信息:甲方:(填写甲方名称、法定代表人、地址、联系电话)乙方:(填写乙方名称、法定代表人、地址、联系电话)2. 合同项目信息:项目名称:(填写项目名称)项目地点:(填写项目地点)项目范围:(简要描述项目范围)建设工程监理内容:(详细列出乙方在监理过程中应承担的职责和任务)3. 合同条款:3.1 建设工程监理费用:3.1.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式,向甲方收取建设工程监理费用。

3.1.2 甲方应按时足额支付建设工程监理费用,逾期支付的,乙方有权要求甲方支付滞纳金。

3.2 公平竞争及保密义务:3.2.1 乙方在执行监理任务过程中,应遵守公平竞争原则,不得参与与本项目有利害关系的其他竞争性活动。

3.2.2 双方在合作期间内应对涉及项目的商业秘密及相关信息予以保密,不得向第三方透露或泄露。

3.3 工期与质量管理:3.3.1 乙方应根据合同约定,对建设工程的质量进行监督和管理,并及时发现和解决可能影响工程质量的问题。

3.3.2 乙方应监督工程按照工期计划进行施工,及时向甲方提出工期调整的建议,并协助甲方与施工单位进行协调沟通。

3.4 合同变更与解除:3.4.1 双方一致同意,在项目实施过程中,如遇到特殊情况,可通过协商变更合同内容。

3.4.2 若一方违反合同约定,给对方造成重大损失或影响工程进度、质量的,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应赔偿责任。

4. 合同生效与争议解决:4.1 本合同自双方签字或盖章之日起生效。

4.2 如发生与本合同有关的争议,应通过友好协商解决;协商不成时,可提交相关争议解决机构进行仲裁或诉讼解决。

三、合同签署本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章/签字):___________________ 日期:___________________乙方(盖章/签字):___________________ 日期:___________________。

广东省建设工程委托监理合同标准版本

广东省建设工程委托监理合同标准版本

文件编号:RHD-QB-K8782 (合同范本系列)甲方:XXXXXX乙方:XXXXXX签订日期:XXXXXX广东省建设工程委托监理合同标准版本广东省建设工程委托监理合同标准版本操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。

,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。

合同编号:____________第一部分建设工程委托监理合同委托人与监理人经过双方协商一致,签订本合同。

一、委托人委托监理人监理工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:______________工程地点:______________工程规模:______________总投资:______________二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

本合同自xx年xx月xx日开始实施,至xx年xx月xx日完成。

本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。

委托人:(签单)___________监理人:(签单)______________住所_________住所____________法定代表人:(签单)______________法定代表人:(签单)__________开户银行:__________ 开户银行:_____________帐号:______________帐号:__________邮编:______________邮编:__________电话:______________电话:__________本合同签订于:xx年xx月xx日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

建设工程监理合同最新版本

建设工程监理合同最新版本

建设工程监理合同最新版本第一篇范文:合同编号:__________甲方(委托方):__________乙方(监理方):__________鉴于甲方为进行__________(项目名称)的建设工程,需要乙方提供监理服务,为确保监理服务的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经充分协商,达成以下协议:第一条监理范围与内容1.1 监理范围:__________(监理范围详细描述)1.2 监理内容:__________(监理内容详细描述)第二条监理依据2.1 本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方协商一致签订的。

2.2 监理工作的依据还包括:__________(其他依据)第三条监理人员与资质3.1 乙方应向甲方提供具备相应资格和专业能力的监理人员,具体名单及资质证书复印件附后。

3.2 乙方应保证监理人员__________(保证内容)。

第四条监理工作目标4.1 乙方应确保工程建设项目的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

4.2 具体监理目标和要求见附件__________。

第五条监理工作方式与程序5.1 乙方应按照合同约定的监理范围和内容,采取日常巡查、定期检查、专项检查等方式进行监理工作。

5.2 监理工作程序见附件__________。

第六条监理工作成果6.1 乙方应向甲方提交完整的监理资料,包括监理报告、验收报告、整改通知等。

6.2 监理工作成果的提交时间、方式见附件__________。

第七条合同价款与支付7.1 双方同意合同价款为__________(金额),大写:__________元整。

7.2 支付方式:__________(支付方式)。

7.3 支付进度:__________(支付进度)。

第八条合同的履行、变更与解除8.1 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。

2024版标准施工监理合同

2024版标准施工监理合同

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024版标准施工监理合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方信息1.2 监理方信息第二条合同范围与内容2.1 监理范围2.2 监理内容第三条合同期限3.1 开始日期3.2 结束日期第四条监理人员的配备4.1 监理人员的数量4.2 监理人员的资质要求第五条监理费用5.1 监理费用的计算方式5.2 监理费用的支付方式第六条监理工作的要求6.1 监理报告的要求6.2 监理现场的要求第七条合同的变更与解除7.1 变更条件7.2 解除条件第八条违约责任8.1 发包方的违约责任8.2 监理方的违约责任第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点第十条合同的生效、变更和终止10.1 合同生效条件10.2 合同变更条件10.3 合同终止条件第十一条保密条款11.1 保密信息的内容11.2 保密期限第十二条合同的转让12.1 转让条件12.2 转让程序第十三条法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决第十四条其他条款14.1 合同的附件14.2 合同的修订历史记录第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1 发包方信息1.1.1 名称:1.1.2 注册地址:1.1.3 法定代表人:1.1.4 联系人及联系方式:1.2 监理方信息1.2.1 名称:1.2.2 注册地址:1.2.3 法定代表人:1.2.4 联系人及联系方式:第二条合同范围与内容2.1 监理范围2.1.1 工程名称:2.1.2 工程地点:2.1.3 工程规模:2.1.4 工程性质:2.2 监理内容2.2.1 监理工作的主要内容:2.2.2 监理工作的关键节点:2.2.3 监理工作的具体要求:第三条合同期限3.1 开始日期:3.2 结束日期:第四条监理人员的配备4.1 监理人员的数量:4.1.1 总监理工程师:4.1.2 专业监理工程师:4.1.3 监理员:4.2 监理人员的资质要求:4.2.1 总监理工程师资质要求:4.2.2 专业监理工程师资质要求:4.2.3 监理员资质要求:第五条监理费用5.1 监理费用的计算方式:5.1.1 费用的计算基础:5.1.2 费用的计算比例:5.1.3 费用的计算公式:5.2 监理费用的支付方式:5.2.1 支付的时间:5.2.2 支付的金额:5.2.3 支付的途径:第六条监理工作的要求6.1 监理报告的要求:6.1.1 报告的形式:6.1.2 报告的内容:6.1.3 报告的提交时间:6.2 监理现场的要求:6.2.1 现场监理的工作时间:6.2.2 现场监理的工作内容:6.2.3 现场监理的工作方式:第七条合同的变更与解除7.1 变更条件:7.1.1 变更的申请程序:7.1.2 变更的审批程序:7.2 解除条件:7.2.1 解除的申请程序:7.2.2 解除的审批程序:7.2.3 解除后的责任分配:7.2.4 解除后的费用处理:第八条违约责任8.1 发包方的违约责任8.1.1 发包方未按约定时间支付监理费用的,应支付逾期付款的违约金,计算方式为:8.1.2 发包方未按约定提供监理工作条件的,应承担由此造成监理工作延误的责任,并支付监理方因此产生的额外费用。

2024年-《工程建设监理合同(示范文本)

2024年-《工程建设监理合同(示范文本)

《工程建设监理合同(示范文本)》第一章总则第一条本合同遵循《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律、法规的规定,并参照国家建设部、国家工商行政管理局联合发布的《建设工程监理合同(示范文本)》的要求,结合本工程的具体情况,经双方协商一致后签订。

第二条本合同适用于各类建设工程的监理活动,包括新建、扩建、改建、维修、拆除等工程。

第三条监理合同双方应当遵守合同约定,履行各自的权利和义务,共同维护建设工程的合法性和安全性。

第四条监理合同双方应当遵循公平、公正、诚信的原则,严格按照合同约定和法律法规的规定履行职责。

第五条监理合同双方应当尊重社会公德,保护环境,确保建设工程的质量和安全。

第二章定义与术语第六条本合同中所称的“建设单位”是指具有法人资格,依法承担建设工程投资、组织、管理、使用等职责的单位。

第七条本合同中所称的“监理单位”是指依法取得监理资质,承担建设工程监理业务的单位。

第八条本合同中所称的“建设工程”是指建筑物、构筑物、市政公用设施、园林绿化、装饰装修等工程。

第九条本合同中所称的“监理”是指监理单位依法对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查的活动。

第十条本合同中所称的“监理人员”是指监理单位派驻建设工程现场,负责监理工作的人员。

第三章监理合同双方的权利与义务(一)建设工程的批准文件、设计文件、施工图纸等;(二)建设工程的投资、进度、质量、安全等方面的要求;(三)建设工程的施工组织设计、施工方案等;(四)其他与建设工程有关的资料。

第十二条监理单位应当根据建设单位提供的资料,制定监理规划和监理实施细则,并报建设单位批准。

第十三条监理单位应当对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查,发现问题及时向建设单位报告,并提出处理意见。

第十四条监理单位应当对建设工程的施工组织设计、施工方案等进行审核,确保其符合法律法规和技术规范的要求。

第十五条监理单位应当对建设工程的材料、构配件、设备等进行检查,确保其质量符合法律法规和技术规范的要求。

建设工程监理合同(通用版本)

建设工程监理合同(通用版本)

建设工程监理合同(通用版本)甲方(委托人):法定代表人: 乙方(监理方):法定代表人:甲方将开工建设的______________ 项目,因现场工程项目监理工作需要,为实现按既定的时间、质量实施工程建设的目标,根据现行有效的《合同法》、《建筑法》、《建设工程监理规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等其他相关法律、法规的规定,双方就下述工程委托监理事项与相关服务事项协商一致订立本合同供双方共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称: ______________ 。

1.2工程地点: ______________ 。

1.3工程规模: ______________ 。

第二条合同总价合同总价:固定单价人民币_______ 元/平方米(含人防工程),合同暂估总价为人民币______ 元,根据实际建成建筑面积(不计算增容)据实计算,合同价已包含金。

第三条价款支付3.1监理合同签订30日内,甲方退还乙方缴纳的投标保证金并同时缴纳履约保证金人民币________ 元,合同签订后满6个月无息退还给乙方。

3.2合同签订后监理单位接到甲方书面通知之日起监理人员进场30日内支付已开工标段监理费总价款30%3.3其他每个标段首批付款均按监理人员进场30日内支付该标段监理费总价款的30% (每标段的监理费总价款为该标段实际不增容建筑面积乘以固定平方单价)。

3.4每标段主体全部竣工验收合格10日内支付至相应标段监理费总价款的60%3.5每个标段全部竣工验收合格后10日内支付至相应标段监理费总价款的95% 3.6工程竣工结束后待全部备案手续办理完成15日内全部结清。

3.7乙方每次要求支付款项时,应当按照甲方的要求提供合法的正式发票,甲方将款项支付到本合同中明确约定的与乙方名称一致的对公账户,否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。

3.8若甲方及其指定企业,在合同履行过程中依法新设立独立法人主体(包括但不限于分公司、子公司等),则甲方有权单方决定新设立法人主体承继本合同所有的权利义务,甲方应及时书面通知乙方,乙方有义务配合办理合同变更事宜,并有义务开具与新设立法人主体一致的合法正式发票,否则视为乙方违约,甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。

建设工程监理合同最新版本

建设工程监理合同最新版本
七、违约责任
7.1双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份,双方各执一份。
9.2本合同未尽事宜,可由双方签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.2委托人应协助监理单位开展监理工作,为监理单位提供必要的办公和生活条件。
4.3委托人应按照合同约定及时支付监理费用。
4.4委托人应尊重监理单位的独立性,不得干预监理单位依法履行职责。
五、监理费用
5.1监理费用包括基本监理费、奖励监理费和额外监理费。
5.2基本监理费为人民币____元(大写:__________元整)。
甲方(委托人):__________乙方(监理单位):__________
地址:__________地址:__________
联系人:__________联系人:__________
联系电话:__________联系电话:__________
签订日期:____年__月__日签订日期:____年__月__日
建设工程监理合同最新版本
一、工程概况
1.1工程名称:__________
1.2工程地点:__________
1.3工程性质:__________
1.4工程规模:__________
1.5工程投资:__________
1.6工程建设期:自____年__月__日至____年__月__日。
二、监理范围及内容
3.2监理单位应制定监理规划、监理细则,并报委托人批准。

启用《建设工程监理合同(示范文本)》(GF2022-0202)的通知

启用《建设工程监理合同(示范文本)》(GF2022-0202)的通知

启用《建设工程监理合同(示范文本)》(GF2022-0202)的通知[文档名称][文档编号][文档日期][文档制定者][文档审批者][文档颁布部门][文档颁布日期][修订记录]版本号修订内容修订人修订日期[1.0] 初稿[制定人] [日期][2.0] 修订稿 [修订人] [日期][3.0] 最终稿 [审批人] [日期][文档摘要]本文档旨在启用《建设工程监理合同(示范文本)》(GF2022-0202),详细阐述合同的相关条款,为建设工程的监理工作提供参考。

[文档正文]一、引言为规范建设工程监理合同的签订和执行,保障建设工程的质量、安全、进度和经济效益,现启用《建设工程监理合同(示范文本)》(GF2022-0202)作为参考范本,建议监理单位和建设单位在签订监理合同时参考本文档的条款。

二、合同的合用范围本合同合用于建设项目中的监理工作。

三、合同的主要内容1、监理工作的范围监理工作包括但不限于项目勘测、设计、施工、验收等阶段的监督和管理工作。

2、监理单位的职责和义务(1)监理单位应当按照合同约定完成监理工作,并向建设单位提供监理服务。

(2)监理单位应当聘用具有相应资质和经验的人员进行监理工作,监理人员应当独立从事监理工作。

(3)监理单位应当按照国家有关规定进行监理报告、监理检查、监理记录、监理目录等工作。

(4)监理单位应当及时向建设单位反馈关于建设工程的质量、安全、进度、成本等情况,并提出监理意见和建议。

(5)监理单位应当对建设单位违反合同约定行为进行监理和提出处理建议。

3、建设单位的职责和义务(1)建设单位应当按照合同约定提供施工许可、工程款支付等支持。

(2)建设单位应当按照监理单位的要求提供工作进度、计划和预算等信息。

(3)建设单位应当及时解决建设工程中的问题,配合监理单位完成监理工作,并按照合同约定支付监理费用。

(4)建设单位必须遵守国家有关法律、法规、规章和收费标准,不得违法利用监理工作牟取私利。

建筑工程监理合同范本

建筑工程监理合同范本

建筑工程监理合同范本甲方:(监理单位)地址:电话:传真:联系人:乙方:(施工单位)地址:电话:传真:联系人:经甲、乙双方友好协商,就甲方对乙方进行的建筑工程监理事宜达成如下协议:一、监理范围及内容1.1 甲方应根据相关法律法规,对乙方承接的建筑工程实施监理,并全程负责监督、检查和验收。

1.2 甲方具体监理内容包括但不限于:施工图审查、施工现场巡查、质量检验、工程验收等监理工作。

二、监理期限2.1 本监理合同自双方签署之日起生效,至建筑工程竣工验收结算完成之日终止。

2.2 如监理期限需延长,应经双方书面协商一致后变更。

三、监理费用及支付方式3.1 乙方应按照双方协商的监理费用标准及支付方式,按时足额支付监理费用。

3.2 若乙方延误支付监理费用,甲方有权暂停或终止履行监理义务。

四、保密协议4.1 双方应互相尊重对方的商业秘密,保守各自知悉的商业信息,并严禁将其透露给第三方。

4.2 乙方委托监理单位对工程资料和监理现场进行保密,禁止未经授权的人员进入。

五、不可抗力5.1 如果由于不可抗力事件导致监理工作无法继续进行,双方可暂停履行合同义务,并协商解决办法。

5.2 不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政治因素等影响。

六、违约责任6.1 如一方未履行合同义务或违反合同条款,应承担相应的违约责任。

6.2 如因一方违约造成对方损失的,违约方应承担赔偿责任。

七、解决争议7.1 因本合同引起的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交仲裁机构进行仲裁。

7.2 仲裁裁决是终局的,对双方具有法律约束力。

八、其他条款8.1 本合同经双方签字盖章后自动生效。

8.2 未尽事宜按双方另行协商确定。

甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:。

工程监理合同版本最新标准

工程监理合同版本最新标准

工程监理合同版本最新标准
一、合同主体资格
根据最新标准范本,工程监理合同的主体包括发包方(即建设单位)和承包方(即监理单位)。

双方应具备相应的资质等级,并按照法律法规和合同约定履行各自的权利和义务。

二、合同内容与范围
工程监理合同的内容主要包括监理工作的范围、任务、标准、期限等方面。

具体来说,监理单位需要对施工过程中的质量、安全、进度、成本等方面进行全程监控和管理,确保项目按照设计要求和规范顺利推进。

三、监理费用与支付方式
监理费用是发包方支付给监理单位的报酬,用于补偿其为完成监理任务所投入的人力、物力和时间等资源。

根据最新标准范本,监理费用的计算方法可以采用固定总价或按比例提成等方式,具体由双方协商确定。

支付方式则通常采用分期支付的方式,以减轻发包方的资金压力。

四、违约责任与争议解决
为确保合同的顺利履行,工程监理合同中还应明确约定违约责任和争议解决机制。

一旦发生违约行为,违约方应承担相应的法律责任。

同时,双方可以通过友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同纠纷。

五、其他条款
除了上述主要内容外,工程监理合同还应包括保密条款、知识产权条款、不可抗力条款等其他相关条款。

这些条款有助于保护双方的合法权益,降低合同风险。

贵州省工程建设监理委托合同(官方范本)(标准版)

贵州省工程建设监理委托合同(官方范本)(标准版)

贵州省工程建设监理委托合同〔官方范本〕〔标准合同模板整理版〕甲方:XXX个人或公司乙方:XXX个人或公司签订日期: XXXX年XX月XX日签订地点:XX省XXX市XXX地贵州省工程建设监理委托合同〔官方范本〕甲方:__________________地址:__________________邮码:___________________电话:___________________法定代表人:_____________职务:___________________乙方:__________________地址:__________________邮码:___________________电话:___________________法定代表人:_____________职务:___________________根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。

第一条监理项目范围甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。

第二条期限费用服务期限为____年____月至____年____月。

总费用为:________万元。

第三条条款定义1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。

2.甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。

乙方受甲方的委托,作为本项目监理公司,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。

3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。

4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。

5.在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。

建设工程监理合同(示范文本)5篇

建设工程监理合同(示范文本)5篇

建设工程监理合同(示范文本)5篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________二、监理范围及内容乙方承担甲方建设工程的监理任务,具体内容包括但不限于:1. 监督管理施工单位施工质量、进度和安全问题。

2. 审查施工单位的施工组织设计、施工方案等。

3. 对工程设计变更、技术核定等进行审核。

4. 监督工程材料的选用及施工质量检验。

5. 协调甲方与施工单位之间的关系,处理有关问题。

三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币________元整。

2. 支付方式:监理费用分________次支付。

第一次支付________%,计________元;第二次支付________%,计________元;工程竣工验收合格后支付剩余款项。

五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。

2. 甲方应按时支付监理费用。

3. 甲方应向乙方提供必要的工作条件,协助乙方履行职责。

4. 甲方应及时提供工程相关文件、资料。

六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。

2. 乙方应按时进场履行监理职责,确保工程进度和质量。

3. 乙方应按照合同约定进行工程监理,严格执行国家有关工程建设的法律、法规和标准。

4. 乙方应客观公正地履行监理职责,对工程质量承担监理责任。

5. 乙方应妥善保管甲方提供的文件、资料,并承担保密责任。

建设工程监理规范新旧版本的区别及实施说明

建设工程监理规范新旧版本的区别及实施说明
9
应用表格
1.增加了5种监理表式:总监任命书、开工令、监理报告、旁站记录、复工令。
2.有6种表格与原版发生根本改变,增加了“审批意见栏表”,监理只是审核,审批权交还了业主。
B.0.1施工组织设计/(专项)施工方案报审表
B.0.2开工报审表
B.0.3复工报审表
B.0.11工程款支付报审表
B.0.12施工进度计划报审表
2.组织工程竣工预验收,组织编写工程质量评估报告,参与工程竣工验收。
3.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。
6
监理规划
1.新版明确了应在召开第一次工地会议前报送建设单位。
2.内容新增:1)监理人员的进退场计划。2)安全生产管理的监理工作。
7
监理细则
一、旧版
中型及以上或专业性较强的工程项目应编制细则
2.施工进展情况;
3.监理工作情况(包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况);
4.存在的问题及协调解决情况。
三、分析
监理日记改为监理日志,它是实施监理过程的真实反映,是工程事故责任划分的重要依据,也是保护监理的实证资料。监理日志须本人签署,总监定期审阅。监理单位应对其高度重视,保证真实性、及时性、规范性和实质性。
3.专业监理工程师:具有一年以上同类工程监理工作经验,必须是注册监理工程师。
4.监理员:经过监理业务培训,具有同类工程相关专业知识。
二、新版
1总监:监理单位法定代表人书面任命,必须是注册监理工程师。
2.总监代表:具有工程类执业资格的人员(如:注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册工程师、注册建筑师等)担任,也可由具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程监理实践经验的监理人员担任。
二、新版

工程监理合同标准示范文本

工程监理合同标准示范文本

工程监理合同标准示范文本合同编号:[填写合同编号]甲方(业主):[填写甲方全称]乙方(监理单位):[填写乙方全称]鉴于甲方拟对其投资项目进行工程质量、进度和投资控制管理,经双方协商一致,特订立本合同,以便共同遵守。

一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目监理过程中的权利、义务和责任,确保工程按照预定的质量、进度和成本目标顺利完成。

二、监理范围及内容1. 乙方应根据国家有关法律法规、行业标准和技术规范,对甲方工程项目的建设全过程进行监督、检查和管理。

2. 监理内容包括但不限于工程质量、进度、成本、安全和环保等方面。

3. 乙方应定期向甲方提交监理报告,并对发现的问题提出整改建议。

三、监理期限监理期限自[填写开始日期]起至[填写结束日期]止,共计[填写天数]天。

四、监理费用1. 监理费用总额为[填写金额]元人民币。

2. 甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付监理费用。

五、双方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供专业的监理服务,并对乙方的工作进行监督和评价。

2. 乙方有权按照合同约定收取监理费用,并要求甲方提供必要的工作条件和支持。

3. 甲方应提供完整、准确的工程资料,配合乙方开展监理工作。

4. 乙方应遵守职业道德,保证监理工作的独立性、公正性和科学性。

六、违约责任如任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交[填写仲裁机构名称]进行仲裁。

八、其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。

3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

甲方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日。

建设工程监理标准合同

建设工程监理标准合同

建设工程监理标准合同合同编号:________甲方(业主):________乙方(监理单位):________鉴于甲方拟进行________(工程项目名称)的建设,为保证该工程按质按量完成,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,依据相关法律、法规和规章,就甲方委托乙方进行工程监理服务事宜,经友好协商,达成如下合同条款:一、合同目的与范围本合同旨在规范双方在建设工程监理过程中的行为,确保工程按照设计要求、施工规范和合同约定顺利完成。

监理范围包括但不限于工程设计审核、施工过程监督、质量安全检查、进度控制以及成本管理等。

二、监理职责与权利乙方应根据国家有关法律法规和技术标准,对甲方的建设工程进行全面监督管理。

乙方有权对不符合规定的施工行为提出整改要求,并有权参与工程变更、延期、索赔等相关事务的处理。

三、业主职责与义务甲方应提供必要的工程资料,保障乙方能够顺利开展监理工作。

同时,甲方应按时支付监理费用,并协助解决监理过程中出现的问题。

四、费用与支付方式监理费用根据工程规模、复杂程度及监理工作量等因素综合确定。

费用的支付方式和时间应在合同中明确约定,通常包括预付款、进度款以及竣工后的尾款等。

五、违约责任若任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。

具体违约情形及责任承担方式应在合同中详细列明。

六、争议解决合同执行过程中出现的争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、其他事项合同中还应包括对保密条款、知识产权、不可抗力等特殊情况的规定,以应对可能出现的各种情况。

八、合同生效与期限本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并结清全部监理费用之日止。

九、附件本合同的附件包括工程概况、监理细则、费用支付计划等,与本合同具有同等法律效力。

十、签字页本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

合同副本交换完成后,双方代表应在每份合同上签字盖章。

甲方代表(签字):________乙方代表(签字):________签订日期:________。

工程建设监理合同模板封面

工程建设监理合同模板封面

工程建设监理合同模板封面这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!标题:工程建设监理合同模板封面合同编号:__________合同名称:工程建设监理合同甲方(委托方):________________乙方(监理方):________________签订日期:____年____月____日有效期限:自____年____月____日至____年____月____日合同签订地点:________________一、工程概述1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程规模:________________4. 工程类型:________________5. 监理范围:________________二、监理义务与职责1. 乙方负责对甲方委托的工程进行全程监理,确保工程按照国家法律法规、行业标准及合同约定进行。

2. 乙方应制定监理计划,明确监理目标、内容、方法、周期等。

3. 乙方应定期向甲方报告工程进度、质量、投资等情况,对发现的问题提出整改意见,并督促整改。

4. 乙方应参与工程验收,对工程质量、安全、功能等方面进行评估。

5. 乙方应协助甲方处理工程质量、安全事故等事宜。

三、监理费用及支付方式1. 监理费用:________________2. 支付方式:________________四、违约责任1. 甲方未按合同约定支付监理费用的,应承担违约责任。

2. 乙方未按合同约定履行监理职责,导致工程质量、安全事故的,应承担相应责任。

3. 双方应遵守国家法律法规,如有违反,应承担相应法律责任。

五、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生的争议,应优先通过友好协商解决。

2. 如协商不成,双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

文件编号:RHD-QB-K6550 (合同范本系列)甲方:XXXXXX乙方:XXXXXX签订日期:XXXXXX建筑工程监理合同标准版本建筑工程监理合同标准版本操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。

,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。

为了确保工程建设质量,提高工程建设水平,充分发挥投资效益,促进工程建设监理事业的健康发展,发包方基于《中华人民共和国合同法》、《工程建设监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理的规定,委托有监理资质的监理机构依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规,对_________工程建设实施的监督管理。

第一条适用法律、法规、规章和监理依据1.适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。

法律是由全国人大及常委会制定的。

行政法规是由国务院制定的。

2.监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。

这里的技术标准是工程建设标准的一种。

工程技术标准是指在工程建设中各类工程的勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所需要制定的标准。

工程建设标准可分为强制性标准和推荐性标准,前者时必须执行的标准,后者是自愿采用的标准,经过双方签订合同予以确认,经合同确认的推荐性标准也必须严格执行。

设计文件是施工的依据,同时也是监理依据。

施工单位应该按设计文件进行施工。

监理单位应该按照设计文件对施工活动进行监督管理。

第二条监理方权利义务(一)监理方义务1.向发包方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同中约定的监理工程范围内的监理业务。

项目监理机构不得从事所监理工程的施工和建筑材料、构配件以及建筑机械、设备的经营活动。

2.监理方在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为发包方提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作。

帮助发包方实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。

3.监理方使用发包方提供的设施和物品属于发包方的财产。

在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给发包方,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

4.在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

5.监理方不得转让监理业务。

6.监理方不得承包工程,不得经营建筑材料、构配件和建筑机械、设备。

7.监理方在监理过程中因过错造成重大经济损失的,应承担一定的经济责任和法律责任。

8.监理方不得与所监理工程的建设单位、建筑业企业或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有其他利害关系。

9.监理方与承包方串通,为承包方谋取非法利益,给发包方造成损失的,应当与承包方承担连带赔偿责任。

10.工程监理人员必须严格遵守监理工作职业规范,公正、及时地处理监理事务,不得利用职权谋取不正当利益。

(二)监理方权利1.发包方在委托的工程范围内,授予监理方以下监理权利:(1)选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。

(2)选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。

(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向发包方的建议权。

(4)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,自主向设计单位提出建议,并向发包方提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价,或延长工期,应当事先取得发包方的同意。

(5)工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,自主向承建商提出建议,并向发包方提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期,应当事先取得发包方的同意。

(6)工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权,重要协调事项应当事先向发包方报告。

(7)报经发包方同意后,发布开工令、停工令、复工令。

(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。

对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备,有权通知承建商停止使用;不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业,有权通知承建商停工整改、返工。

承建商取得监理方复工令后才能复工。

发布停、复工令应当事先向发包方报告,如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向发包方作出书面报告。

(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。

(10)在工程承包合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及结算工程款的复核确认权与否定权,未经监理方签字确认,发包方不支付工程款。

2.监理方在发包方授权下,可对任何第三方合同规定的义务提出变更。

如果由此严重影响了工程费用,或质量、进度,则这种变更须经发包方事先批准。

在紧急情况下未能事先报发包方批准时,监理方所作的变更也应尽快通知发包方。

在监理过程中如发现承建商工作不力,监理方可提出调换有关人员的建议。

3.在委托的工程范围内,发包方或第三方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理方提出,由监理方研究处置意见,再同双方协商确定。

当发包方和第三方发生争议时,监理方应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。

当其双方的争议由政府建议行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时,应当提供作证的事实材料。

第三条发包方权利义务1.实施监理前,项目法人应当将委托的监理单位、监理的内容、总监理工程师姓名及所赋予的权限,书面通知被监理单位。

2.发包方应该负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。

3.发包方应当在双方约定的时间内免费向监方提供与工程有关的为监理方所需要的工程资料。

4.发包方应当在约定的时间内就监理方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

5.发包方应当授权一名熟悉本工程情况能迅速作出决定的常驻代表,负责与监理方联系。

更换常驻代表,要提前通知监理单位。

6.发包方应当将授权监理单位的监理权限,监理机构主要成员的职能分工,及时书面通知已选定的第三方,并在与第三方签订的合同中予以明确。

7.发包方应当为监理方提供如下协助:(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

(2)提供与本工程有关的写作单位、配合单位的名录。

8.发包方有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签订权。

9.发包方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能需求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

10.监理方调换总监理工程师必须经发包方同意。

11.发包方有权要求监理方提交监理工作月度报告及监理业务范围内专项报告。

12.发包方有权要求监理方更换不称职的监理人员,直到终止合同。

第四条监理方责任1.在监理方的责任期即监理合同有效期内,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定期限,双方应进一步约定相应延长的合同期。

2.监理方在责任期内,应当履行监理合同中约定的义务。

如果因监理方过失而造成经济损失应当向发包方进行赔偿。

累计赔偿总额不应超过监理酬金数(除去税金)3.监理方对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任;因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行,监理方不承担责任。

4.监理方向发包方提出赔偿要求不能成立时,监理方应当补偿由于该索赔所导致发包方的各种费用支出。

5.监理方在责任期内如果失职,应当承担责任,赔偿损失的计算方法:赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)第五条发包方责任1.发包方应当履行监理合同约定的义务,如果违反则应当承担违约责任,赔偿给监理方造成的经济损失。

2.发包方如果向监理方提出的赔偿要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理方的各种费用支出。

第六条违约责任1.由发包方原因要求终止合同,发包方应至少提前2个月通知监理方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

2.由监理方原因要求终止合同,监理方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

3.发包方或监理方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。

4.违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。

第七条特殊条款双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。

具体条款如下:1.额外服务:如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的任务,发包方应另行补签委托合同。

如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方,发包方应增加额外服务费。

2.双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。

3.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,监理方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。

4.合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。

5.发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,发包方与承建施工单位签订的合同副本2份。

监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还发包方。

6.发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知监理方。

7.监理方不承担施工中工伤事故的责任。

8.违约金(1)由于发包方原因终止合同,发包方支付监理方违约金_________元;(2)由于监理方原因终止合同,监理方支付发包方违约金_________元;(3)因发包方决策不当而影响工程进度、质量,应由发包方负经济责任。

第八条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。

未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。

但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

保密期限为________年。

一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第九条争议的处理1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决(1)提交_________仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。

第十条不可抗力1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

相关文档
最新文档