四川省2015年监理工程师考试《合同管理》：仲裁试题
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案（多选题）多项选择题51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。
A．自然人B．企业法定代表人C．企业法人D．非企业法人E．其他组织52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。
A．合同当事人违约B．代理发生变化C．法院判决D．仲裁机构裁定E．物价正常波动53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。
A．招标代理B．委托代理C．法定代理D．追加代理E．指定代理54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。
A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。
A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C．有办理招标手续的人员及能力D．有编制招标文件的能力E．有组织评标的能力56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。
A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。
A．投标截止时间后招标人不同意开标的B．投标截止时间止，投标人少于3家的C．投标人投诉中标人的D．经评标委员会评审后否决所有投标的E．招标人不接受评标评审结果的58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。
A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的C．不同投标人的投标文件异常一致的D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。
2015年下半年四川省监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题
2015年下半年四川省监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。
由于环境影n向评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。
若合同终止，发包人应向设计人支付。
A：合同约定设计费的60％B：双倍定金作为赔偿C：合同约定设计费的一半D：合同约定的全部设计费E：专业监理2、根据《房屋建筑施工旁站监理管理办法(试行)》，施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前小时，书面通知项目监理机构。
A：48B：24C：12D：6E：工程保险金3、【例2·单选题】下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是。
A：强化验收B：完善手段C：加强评定D：过程控制E：工程变更单4、【例2·单选题】在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是。
A：匀速进展横道图比较法B：前锋线比较法C：非匀速进展横道图比较法D：S曲线比较法E：自我评定5、某建设工程设备购置费为500万元，预备费90万元，建筑安装工程投资1200万元，固定资产投资方向调节税20万元，建设期利息55万元，土地使用费800万元；则上述投资中属于动态投资的为__万元。
A．2665B．2645C．75D．556、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是。
A：监理能力B：监理收费C：检测设备D：企业信誉E：专业监理7、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。
A：21．6B：23．6C：23．8D：24．0E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例1·单选题】发包人应在收到承包人进度款支付申请后的天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案解析
2014年监理工程师《合同管理》考试真题一、单选题1、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
答案：CA、施工合同B、监理合同C、勘察合同D、仓储合同解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。
合同签订3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费用的20%作为定金。
参考教材P67。
2、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
答案：BA、主体B、客体C、权利D、义务解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。
参见教材P6。
3、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
答案：CA、建筑材料B、建筑设备C、勘察设计D、知识产权解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。
参见教材P6。
4、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
答案：DA、招标代理机构B、招标监管部门C、投标人D、招标人解析：本题考查的是代理关系。
被代理人对代理行为承担民事责任。
参见教材P8。
5、根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
答案：AA、建设用地使用权B、股权C、注册商标专用权D、专利权解析：本题考查的是担保方式。
选项A适用于抵押。
参见教材P12。
6、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
答案：AA、60B、80C、350D、300解析：招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。
投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。
投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。
参见教材P13。
7、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
答案：CA、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
2015年下半年四川省监理工程师合同管理：签订施工合同考试试题
2015年下半年四川省监理工程师合同管理：签订施工合同考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程采用公开招标方式选定设计单位。
2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。
此设计合同中，设计期限起始时间应为。
A：2009年10月6日B：2009年10月25日C：2009年10月27日D：2009年10月28日E：专业监理2、建设项目总进度目标是在项目定义时确定的。
A：项目决策阶段B：项目设计阶段C：项目实施阶段D：项目验收阶段E：自我评定3、下列不属于注册监理工程师业务范围的是。
A：工程监理B：工程施工C：工程经济与技术咨询D：工程招标与采购咨询E：工程保险金4、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元．第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8％，则该项目的净现值为万元。
A：-45．84B：-1．57C：27．76D：42．55E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生的情况下，发包方应对合同总价作相应的调整。
A：承包商漏算工程量B：工、料、机价格上涨C：工程范围调整D：出现恶劣气候E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。
A．重新划分施工过程数B．改变流水节拍值C．增加专业工作队数D．重新划分施工段7、依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是。
A：只能向有合同关系的对方提出索赔B：工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力C：工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬D：索赔处理应尽可能协商达成一致E：专业监理8、工程师一般不对进行计量。
A：承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成的返工B：工程量清单中的全部项目C：合同文件中规定的项目D：工程变更项目E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、某项目资金周转率的近似值为1．5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨，用资金周转率估算的项目建设投资为万元。
监理工程师《合同管理》真题及答案
C.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物的保护工作，并承担有关费用
D.按专用条款约定的数量和要求，向承包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施
36.施工合同范本的`组成中，具体工程项目编制专用条款的原则是，结合项目特点，针对( )的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。
D.当事人以土地使用权、城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效
3.下列选项中，属于合同法律关系客体中物的是( )。
A.借款合同
B.勘察设计
C.计算机软件
D.专利权
4，建设工程一切险的除外责任是( )。
A.火灾和爆炸
B.冰雹、地面下陷下沉
C.地震、海啸、雷电、飓风
D.非外力引起的施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失
施工合同范本的组成中具体工程项目编制专用条款的原则是结合项目特点针对的内容进行补充或修正达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定
监理工程师《合同管理》真题及答案
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
A.假借订立合同，恶意进行磋商
B.违反缔约中的保密义务
C.有违背诚实信用原则的行为
D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
11.甲施工企业于2010年承建某单位办公楼，2011年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用、维护的注意事项。此事体现了合同履行原则中的( )原则。
A.协议书
B.通用条款
监理工程师考试中合同管理考试真题及答案
2015年监理工程师考试中合同管理考试真题及答案单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2．在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3．下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4．招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5．根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6．某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007．下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8．关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性9．技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10．关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11．工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
2015监理工程师真题及答案：《合同管理》完整版
2015监理工程师真题及答案：《合同管理》完整版1.工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A.施工合同B.监理合同C.勘察合同D.仓储合同【答案】C2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A.主体B.客体C.权利D.义务【答案】B3.下列合同法律关系的客阼中，尾于行为的是（）。
A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】C4．招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人【答案】D5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】A6.某工程施工招标，合同估筲价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A.60B.80C.350D.3007．下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降【答案】C8．关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性【答案】B9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A.若招标项目设有标底，开标时应当公布B.设有投标限价时，应规定最低投标限价C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件【答案】A11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是()。
四川省2015年监理工程师合同管理：最终结清试题
四川省2015年监理工程师合同管理：最终结清试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、加快的成倍节拍流水施工的特点是。
A：同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系B：相邻专业工作队的流水步距不尽相等C：专业工作队数等于施工过程数D：专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间E：自我评定2、关于评标委员会组成的说法，正确的是。
A：招标人代表2人，专家6人B：招标人代表2人，专家5人C：招标人代表2人，专家4人D：招标人代表2人，专家3人E：专业监理3、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。
两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。
关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是。
A：自行负责B：由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C：不予补偿，但应合理顺延合同工期D：由发包人给予补偿，合同工期相应顺延E：专业监理4、建筑施工企业依法为职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费。
A：必须B：应当C：一定D：鼓励E：工程保险金5、下列关于Project Controlling模式与建设项目管理差异的说法中，不正确的是。
A：两者所起的作用不同B：两者的地位不同C：两者的权力不同D：两者的工作内容不同E：工程保险金6、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。
A：国家重点建设工程B：大中型公用事业工程C：利用外商援助资金的工程D：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程7、在保修期内，由于勘察设计方面的原因造成的质量缺陷，应由承担经济责任。
A：建设单位B：施工单位C：勘察设计单位D：监理单位E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、调整建设工程进度计划时，可以通过改变某些工作之间的逻辑关系。
A：组织平行作业B：增加资源投入C：提高劳动效率D：设置限制时间E：自我评定9、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4天，该工作到计划最迟完成时间尚需3天，则该工作。
四川监理工程师考试合同管理仲裁考试题
四川省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的—和其他专业人员的统称。
A.经济人员B.管理人员C.工程监理人员D.工程技术人员2、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的_。
A.优化方案B.施工原则C.内在规律D.科学方法3、—监理组织是具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式。
A.矩阵制B.直线职能制C.职能制D.直线制4、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在—中。
A.组织协调B.合同管理C.信息管理D.目标控制5、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据—制定相应的安全技术措施。
A.建设工程的特点B.建设单位的需要C.本单位的特点D.主管部门的要求6、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据—文件进行建设工程设计。
A.施工图设计B.设备调查C.勘察成果D.建筑材料配置7、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和—的义务和责任。
A.施工单位B.监理单位C.项目经理D.监理工程师8、工程项目建设监理实行—负责制。
A.总监理工程师B.项目法人C.监理单位D.项目经理9、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为—和项目实施两大阶段。
A.可行性研究B.项目建设方案C.编制可行性研究报告D.项目决策10、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用—可能是一个相当有效的协调方法。
A.交谈协调法B.书面协调法C.访问协调法D.情况介绍法11、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门一方可任职。
A.评审后B.考核合格后C.推荐D.资质检验后12、《中华人民共和国建筑法》规定，由—对全国的建筑活动实施统一监督管理。
A.国务院B.工商行政管理部门C.国务院安全行政主管部门D.国务院建设行政主管部门13、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是—的作用。
四川省2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试卷
四川省2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】工程进度控制的技术措施有。
A：完善职责分工B：协助完善质量保证体系C：对工期提前者实行奖励D：建立多级网络计划体系E：工程保险金2、新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。
A：监理方B：投资方C：设计方D：施工方E：工程保险金3、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生的情况下，发包方应对合同总价作相应的调整。
A：承包商漏算工程量B：工、料、机价格上涨C：工程范围调整D：出现恶劣气候E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先。
A：确定可调整进度的范围B：确定可利用的资源数量C：分析所采取措施的成本D：分析比较各种措施的优劣E：自我评定5、质量事故发生后，就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理工程师和业主。
A：施工单位有责任B：监理单位应要求施工单位C：监理员D：事故调查小组E：工程变更单6、2008版IS09000族标准包括核心标准。
A：一个B：两个C：三个D：四个E：工程变更单7、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A．生产许可证B．产品合格证C．检验合格证D．施工许可证8、【例2·单选题】流水节拍是组织流水施工的。
A：工艺参数B：时间参数C：空间参数D：非流水施工参数E：自我评定9、下列选项属于合同法律关系内容的是。
A：主体B：权利C：对象D：客体E：专业监理10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是。
2015年下半年四川省监理工程师《合同管理》：合同的解除试题
2015年下半年四川省监理工程师《合同管理》：合同的解除试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、编制工程质量评估报告的时间是。
A：分部工程验收合格后B：工程竣工验收合格后C：工程竣工预验收合格后D：保修期过后E：工程保险金2、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是（）。
A．初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请B．注册有效期满需继续执业的，应在有效期满1周前，提出延续注册申请C．在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年D．每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料3、总监理工程师代表可以帮助总监理工程师处理__。
A．审批项目监理实施细则B．主持监理工作会议C．调换不称职的监理人员D．审核签署工程款支付证书4、某施工合同工期为300天，合同价为3000万元，在施工过程中，由于进行设计变更造成增加的工程量价格为20万元，则工程师应。
A：不批准顺延工期B：应批准顺延工期1天C：应批准顺延工期2天D：应批准顺延工期3天E：专业监理5、在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是。
A：总体平均值B：样本平均值C：中位数D：变异系数E：工程变更单6、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，已完工程及设备保护费是指在，对已完工程及设备进行保护所需的费用。
A：施工过程中B：施工结束后C：竣工验收前D：竣工验收后E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、施工单位质量记录资料包括三方面的内容，下列内容不属于的是。
A：施工现场质量管理检查记录资料B：工程材料质量记录C：工程设备价款记录D：施工过程作业活动质量记录资料E：工程变更单8、某建设工程设备购置费为500万元，基本预备费80万元，建筑安装工程投资1O00万元，建设期利息50万元，工程建设其他费750万元，涨价预备费90万元，则上述投资中属于动态投资的为万元。
2015年上半年四川省监理工程师《合同管理》：合同争议的解决试题
2015年上半年四川省监理工程师《合同管理》：合同争议的解决试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。
A．联系单B．变更单C．通知单D．回复单2、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告3、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
A．10万元B．50万元C．100万元D．1000万元4、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。
A．内部B．外部C．组织D．内部和外部5、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的__。
A．优化方案B．施工原则C．内在规律D．科学方法6、建设工程风险的特点之一是__。
A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小C．风险因素和风险事件的发生概率均较大D．风险因素和风险事件的发生概率均较小7、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A．监理大纲B．监理计划C．监理规划D．监理细则8、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。
A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款9、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四川省2015年监理工程师考试《合同管理》：仲裁试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。
由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。
若合同终止，发包人应向设计人支付。
A：双倍定金作为赔偿B：合同约定设计费的60％C：合同约定设计费的一半D：合同约定的全部设计费E：专业监理2、对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。
A：分部分项工程量清单B：措施项目清单C：其他项目清单D：零星工作项目表E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、由于是工程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由承担。
A：发包人B：承包人C：甲某D：乙某E：专业监理4、施工质量控制的系统过程可按不同的控制需要划分。
需要根据工程实体质量形成的规律进行控制时，则可按划分系统过程。
A：物质形态的转化阶段B：质量形成的时间C：施工对象的层次D：质量控制的程序E：工程变更单5、被转移者往往能较好地进行损失控制，这是的优点。
A：风险回避B：损失控制C：非保险转移D：风险自留E：工程保险金6、进行网络图费用优化，应针对的关键工作。
A：直接费用率最大B：直接费用率最小C：资源消耗最多D：资源消耗最少E：自我评定7、某被告人又聋又哑，受审判前要求其懂哑语的胞妹当辩护人或翻译人，法院应当：A．允许当辩护人B．允许当翻译人C．既允许当辩护人又允许当翻译人D．都不允许8、【例2·单选题】采用横道图比较法进行实际进度和计划进度的比较中，若每项工作累计完成的任务量与时间成线性关系，说明工作。
A：累计进展效果是均匀的B：累计进展效果是线性的C：进展速度是线性的D：进展速度是均匀的E：自我评定9、采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是。
A：衡量法B：理论换算法C：经验鉴别法D：物理试验E：专业监理10、对于承包商来说，下列合同中风险最小的是合同。
A：可调总价B：可调单价C：成本加奖罚D：成本加固定金额酬金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、【例2·单选题】发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报进行批准。
A：原设计单位B：原审批机关C：原备案部门D：建设行政管理部门E：专业监理12、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。
A．由总包单位负责B．由总包单位与分包单位承担连带责任C．由分包单位负责D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责13、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定。
A：结清全部设计费B：支付一半设计费C：停止支付设计费D：预留一定保证金后全部支付设计费E：专业监理14、某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。
由于供货方违约不能全部交货，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付承担违约责任。
A：4万元B：8万元C：10万元D：14万元E：专业监理15、【例1·单选题】资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。
A：技术难度较大B：投标人数量多C：标准化项目D：公开招标E：专业监理16、下列关于《监理工程师通知回复单》应用的说法中。
正确的是。
A：一般由监理员签认，重大问题由专业监理工程师签认B：一般由专业监理工程师签认，重大问题由总监理工程师签认C：承包单位可对多份监理工程师通知单予以综合答复D：由承包单位负责人对监理工程师通知单予以答复E：工程保险金17、在工程质量事故处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是。
A：总监理工程师指定的检测单位B：建设单位指定的检测单位C：具有资质的法定检测单位D：监理工程师审查批准的施工单位实验室E：工程变更单18、下列属于专业监理工程师职责的是。
A：进行工程计量B：进行见证取样C：检查工序施工结果D：复核工程计量有关数据E：工程保险金19、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的__倍时，签订的合同可确认为可变更、可撤销合同。
A．3B．4C．5D．620、某项目的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。
其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。
则其项目资本金净利润率(ROE)为。
A：10％B：15％C：20％D：30％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、施工阶段质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节，其工作重点应是控制。
A：事前B：事中C：事后D：事前和事中E：工程变更单22、在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由__负责。
A．供货方B．运输部门C．采购方D．供货方和运输部门共同23、对履约保证金等项目。
监理工程师一般采用进行计量支付。
A：均摊法B：凭据法C：图纸法D：分解计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工24、下列风险识别方法中，有可能发现其他识别方法难以识别出的工程风险的方法是__。
A．流程图法B．初始清单法C．经验数据法D．风险调查法25、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。
因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由承担。
A：承包人B：发包人C：政府部分D：发包人和承包人E：专业监理二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。
A．运至施工现场待安装设备的损害B．承包人机械设备的损坏C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用D．施工人员的伤亡费用E．工程所需的修复费用2、根据建设工程费用项目组成，在下列费用中，应列入分部分项工程费中人工费的有。
A：生产工人奖金B：生产工人加班工资C：生产工人退休工资D：生产工人补贴E：生产职工教育经费3、某分部工程双代号网络计划如图4-4所示，提供的正确信息有（）。
A．工作B为关键工作B．工作D的自由时差为4C．工作F为关键工作D．工作G、E为非关键工作E．工作M、H为非关键工作4、下列与建设工程监理有关的施工文件，由建设单位永久保存的是。
A：分项工程质量验收记录B：幕墙工程验收记录C：分部(子分部)工程质量验收记录D：检验批质量验收记录E：基础、主体工程验收记录5、工程建设设计阶段，监理工程师控制进度的主要任务包括__。
A．审核项目总进度计划B．审核设计总进度计划C．审核各专业工程的出图计划D．提供设计基础资料E．监督设计进度计划的实施6、竣工结算要有严格的审查，一般从方面入手。
A：核对合同条款B：检查隐蔽验收记录C：落实设计变更签证D：实测工程数量E：执行定额单价7、承包人请求竣工验收时，应满足的条件有。
A：完成了合同约定的各项施工任务B：质量监督机构确认了工程质量C：有完整的技术档案和管理资料D：圆满地通过了试车检查E：有完整的现场周期记录8、下列组织协调工作中，属于项目监理机构内部组织关系协调工作的有。
A：在目标分解的基础上设置组织机构B：恰到好处地调解个人矛盾C：明确每个部门的职责和权限D：建立信息沟通制度E：事先约定各个部门在工作中的相互关系9、依据《建设工程监理规范》，实施工程监理的依据包括。
A：咨询师的资质水平B：监理单位的水平C：法律法规及工程建设标准D：建设工程监理合同E：建设工程勘察设计文件10、建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间、衔接关系根据原则编制计划并付诸实施。
A：进度总目标B：进度计划C：质量计划D：资源优化配置E：投资计划11、美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括。
A：传统模式B：CM模式C：设计—建造模式D：集成化管理模式E：Partnering管理模式12、建设工程合同管理的目标包括。
A：提高工程建设的管理水平B：发展和完善建筑市场C：培训合同管理人才D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E：推进建筑领域的改革13、政治法律风险因素的典型风险事件有。
A：骚乱B：战争C：通货膨胀D：经济制裁E：法律法规的变化14、【例4·多选题】监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括。
A：协助业主确定工期总目标B：办理工程立项审批或备案手续C：办理建筑材料及设备订货手续D：调查和分析环境及施工现场条件E：编制施工图出图计划15、施工图设计包括。
A：建筑设计B：结构设计C：设备设计D：总体设计E：方案设计16、自由时差的特点是。
A：独立的，利用了不影响其他工作的开工时间B：本工作时差，及时使用过期作废C：非关键线路上自由时差一定为零D：它为全线路所共有E：自由时差一定小于等于总时差17、关于成本加酬金合同，下列描述正确的是__。
A．合同双方分担风险B．一般用于工期较长的工程合同中C．发包人负担工程成本D．发包人支付承包人酬金E．可用于灾后修复工程18、某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中错误为。
A：节点编号有误B：工作代号重复C：多个起点节点D：多个终点节点E：存在循环回路19、工程计量的依据一般有（）。
A．质量合格证书B．工程量清单前言C．工程量清单技术规范D．设计图纸E．施工图纸20、分项工程质量验收记录应有__签字。
A．施工班组长B．监理工程师C．项目经理D．项目专业质检员E．项目专业技术负责人21、影响项目监理机构人员数量的主要因素包括。
A：工程建设强度B：建设工程复杂程度C：建设工期长短D：监理单位的业务水平E：项目监理机构的组织结构和任务职能分工22、为了有效控制建设工程进度，就必须对影响进度的有利因素和不利因素进行全面、细致的分析和预测，以实现对建设工程进度的（）。
A．主动控制B．纠编控制C．动态控制D．事中控制E．事后控制23、施工进度计划审核的内容包括（）。
A．进度安排是否符合总目标和分目标的要求B．施工顺序的安排是否符合工艺要求C．施工进度控制目标实现的风险分析D．审批工程延期E．总包和分包单位编制的施工进度计划是否相协调24、关于我国现行工程变更价款的确定，下列说法正确的有__。
A．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经总监理工程师确认后执行B．工程变更价款需经造价工程师确定后执行C．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款D．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款E．业主和承包商未能就工程变更价款等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据25、建设工程项目监理机构的组织形式和规模，应根据委托监理合同规定的__。