3.合同项目开工令√.
水利工程合同项目开工令
水利工程合同项目开工令一、前言水利工程作为关乎国计民生的重要基础设施建设，对于保障农业灌溉、防洪减灾、水资源合理利用以及促进经济社会发展具有举足轻重的作用。
而水利工程合同项目的开工，标志着工程建设正式拉开帷幕，是整个项目顺利推进的关键起点。
二、工程概述本次水利工程合同项目的名称为具体水利工程名称，位于具体地理位置。
该工程的主要建设内容包括详细列举主要建设内容，如水库大坝加固、渠道衬砌、泵站建设等，旨在解决阐述工程的主要目标和解决的问题，如提高水资源利用率、增强防洪能力等。
工程预计总投资为具体金额元，计划工期为工期时长。
项目由业主单位名称作为业主，施工单位名称负责施工，监理单位名称承担监理职责。
三、开工条件审查在下达开工令之前，对工程的各项开工条件进行了严格的审查：1、施工图纸和技术文件施工单位已经收到经过审查合格的施工图纸和相关技术文件，并组织了技术交底和图纸会审，施工人员对工程设计要求有了清晰的理解。
2、施工组织设计施工单位提交的施工组织设计已经经过监理单位的审查和批准，施工方案合理，施工工艺可行，质量保证措施和安全保障措施健全。
3、施工场地准备施工现场已经完成了“三通一平”（通水、通电、通路和平整场地）工作，具备了施工机械和材料进场的条件。
施工临时设施的搭建也符合相关要求。
4、施工人员和机械设备施工单位已经组建了项目经理部，项目经理和主要技术管理人员具备相应的资质和经验。
施工所需的机械设备已经进场，并经过了调试和检验，能够满足施工要求。
5、材料供应主要建筑材料的采购合同已经签订，材料供应商具备相应的资质和生产能力，能够保证材料的及时供应和质量。
6、资金落实业主单位已经按照合同约定落实了工程预付款，为工程的顺利开工提供了资金保障。
四、开工令的下达经过对上述开工条件的审查，确认本水利工程合同项目具备开工条件。
现根据合同约定和相关法律法规的要求，下达开工令。
开工日期定为具体开工日期，施工单位应严格按照施工图纸、技术规范和施工组织设计的要求进行施工，确保工程质量和工期。
合同项目开工令
合同项目开工令（监理[2012]合开工01号）合同名称：石屏县北水南调工程（第一标段）合同编号：SP-bsnd-2012-01 致：云南齐星建工集团有限公司你方2012年12月8日报送的石屏县北水南调工程（第一标段）工程项目开工申请（承包[2012]合开工01号）已经通过审核。
你方可从即日起，按施工计划安排开工。
本开工令确定此合同项目的实际开工日期为2012年12月10日。
监理机构：总监理工程师：日期：年月日今已收到合同项目的开工令。
承包人：项目经理：日期：年月日说明：本表一式四份，由承包人填写。
监理机构审签后，承包人，监理机构、发包人、设代机构各1份。
合同项目开工令（监理[2012]合开工02号）合同名称：石屏县北水南调工程（第二标段）合同编号：SP-bsnd-2012-02 致：云南今明建设工程有限公司你方2012年12月15日报送的石屏县北水南调工程（第二标段）工程项目开工申请（承包[2012]合开工01号）已经通过审核。
你方可从即日起，按施工计划安排开工。
本开工令确定此合同项目的实际开工日期为2012年12月18日。
监理机构：总监理工程师：日期：年月日今已收到合同项目的开工令。
承包人：项目经理：日期：年月日说明：本表一式四份，由承包人填写。
监理机构审签后，承包人，监理机构、发包人、设代机构各1份。
合同项目开工令（监理[2012]合开工03号）合同名称：石屏县北水南调工程（第三标段）合同编号：SP-bsnd-2012-03 致：大理州恒宇机械化工程有限公司你方2012年12月12日报送的石屏县北水南调工程（第三标段）工程项目开工申请（承包[2012]合开工01号）已经通过审核。
你方可从即日起，按施工计划安排开工。
本开工令确定此合同项目的实际开工日期为2012年12月15日。
监理机构：总监理工程师：日期：年月日今已收到合同项目的开工令。
承包人：项目经理：日期：年月日说明：本表一式四份，由承包人填写。
进场通知、开工令
合同项开工令
（天水钟山[2015]开工001号）
合同名称：仙游县钟山镇朗桥鸣和村2014年土地整理项目合同编号：
致：福建省展业建设工程有限公司
你方2015年 5月 22日报送的仙游县钟山镇朗桥鸣和村2014年土地整理项目 开工申请（展业钟山[2015] 开工申请001号）已经通过审核。你方可从即日起，按施工计划安排开工。
该工程项目的开工日期为2015年5月22日。
视施工合同双方的准备情况，监理机构另行签发合同项目开工令。
监理机构：福建天水工程管理有限公司
总监理工程师：
日期：2015年5月20日
今已收到福建天水工程管理有限公司签发的进场通知。
承包人：
签收人：
日期：年月日
说明：本表一式4份，由监理机构填写。承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
进场通知
（天水钟山[2015进场01号）
合Байду номын сангаас名称：仙游县钟山镇朗桥鸣和村2014年土地整理项目合同编号：
致：福建省展业建设工程有限公司
根据施工合同约定，现签发仙游县钟山镇朗桥鸣和村2014年土地整理项目进场通知。你方在接到该通知后，应及时调遣人员和施工设备、材料进场，完成各项施工准备工作。之后，尽快提交《合同项目开工申请表》。
本开工令确定此合同项目的实际开工日期为2015年05月23日。
监理机构：
总监理工程师：
日期：2015年05月22日
签收人：
承包人：福建省展业建设工程有限公司
项目经理：
日期：年月日
说明：本表一式份，由监理机构填写。承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
工程开工报告
二层
资金来源
财政资金
承包方式
包工包料
开工日期
2016年 7 月15日
竣工日期
2016年12月15日
计划批准机关及文号
滑教体(2015)348
建设单位
2016年7月15日
施工单位
2016年7月15日
合同项目开工令
（监理【】合开工号）
合同名称：合同编号：
致：河南城建建设集团有限公司（承包单位）
你方年月日报送的滑县富昊金城居住小区二期工程49#楼项目开工申请（承包【】开工号）已通过审核，你方可从即日起，按施工计划安排开工。
本开工令确定此合同项目的实际开工日期为年月日。
项目监理机构：滑县鸿泰建设监理有限公司
总监理工程师：
日期：年月日
今已收到合同项目的开工令
承包单位：河南城建建设集团有限公司
项目经理：
日期：年月日
工程开工报审表
工程名称：滑县富昊金城居住小区二期工程49#楼
致：滑县鸿泰建设监理有限公司
我单位承接的滑县富昊金城居住小区二期工程49#楼，已完成开工准备的各项工作，已具备开工条件，特此申请施工，请检查并签发开工报告。
附件：
1、开工报告
2、合同项目开工令
承包单位：河南城建建设集团有限公司
项目经理：
日 期：年 月 日
复查意见：
监理公司：滑县鸿泰建设监理有限公司
总监理工程师：
日 期：年 月 日
开 工 报 告
建设单位
滑县小铺乡大武庄中心小学
施工单位
河南超远建筑工程有限公司
工程名称
滑县小铺乡大武庄中心小学教学楼
工程地点
滑县小铺乡大武庄中心小学院内Biblioteka 建筑面积1238.9 m2
进场通知、合同开工令
监理机构：（全称及盖章）
总监理工程师：（签名）
日期：2013年12月24日
今已收到合同项目的开工令。
承包人：（全称及盖章）
项目经理：（签名）
日期：年月日
说明：本表一式4份，由监理机构填写。承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
JL01进 场 通 知
（监理[2013]进场01号）
合同名称：龙川县小庙河小流域综合治理工程合同编号：LCXMH-JL-01
致：惠州市水电建筑工程有限公司
根据施工合同约定，现签发龙川县小庙河小流域综合治理工程进场通知。你方在接到该
通知后，应及时调遣人员和施工设备、材料进场，完成各项施工准备工作。之后，尽快提交《合同项目开工申请表》。
日期：年月日
说明：本表一式4份，由监理机构填写。承包人签收后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
JL02合同项目开工令
（监理[2013]合开工 01 号）
合同名称：龙川县小庙河小流域综合治理工程合同编号：LCXMH- JL-01
致：惠州市水电建筑工程有限公司
你方2013年12月24日报送的龙川县小庙河小流域综合治理工程工程项目开工申请（承包[2013]合开工01号）已经通过审核。你方可从即日起，按施工计划安排开工。
该工程的开工日期为2013年12月25日。
视施工合同双方的施工准备情况，监理机构另行签发合同项目开工令。
监理机构：（全称及盖章）
总监理工程师：（Βιβλιοθήκη 名）日 期：2013年12月23日
今已收到河源市水利水电勘测设计院龙川县小庙河小流域综合治理工程监理部签发的进场通知。
承包人：（全称及盖章）
签收人：（签名）
开工令范本
开工令范本1.建筑开工令由谁签发建筑开工令由总监理工程师签发。
1.开发令签发制度（1）监理机构应在施工合同约定的期限内，经发包人同意后向承包人发出进场通知，要求承包人按约定及时调遣人员和施工设备、材料进场进行施工准备。
进场通知中应明确合同工期起算日期。
（2）监理机构应协助发包人向承包人移交施工合同约定应由发包人提供的施工用地、道路、测量基准点以及供水、供电、通信设施等开工的必要条件。
（3）真审核承包单位资质是否与所承担的工程规模、专业性质一致；审查其质量管理体系、技术管理体系及质量保证体系（包括有关人员的上岗证）是否完善健全，审查施工组织设计。
（4）承包人完成开工准备后，应向监理机构提交开工申请。
监理机构在检查发包人和承包人的施工准备满足开工条件后，签发开工令，并加盖项目监理部章。
（5）由于承包人原因使工程未能按施工合同约定时间开工，监理机构应通知承包人在约定时间内提交赶工措施报告并说明延误开工原因。
由此增加的费用和工期延误造成的损失由承包人承担。
由于发包人原因使工程未能按施工合同约定时间开工，监理机构在收到承包人提出的顺延工期的要求后，应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。
由此增加的费用和工期延误造成的损失由发包人承担。
2.什么是《建筑开工令》开工令就是开工日期时，由总监发的下达开工的书面文件。
3.定义开工日期是很重要的。
主要是因为它是计算工期的起点。
同时，承包商也需要有一个明确的开工日期，以便从分包商、供应商及其它有关方面预先得到所需要的承诺（如订货、租用机械、提供劳力等事项），并获得业主支付的预付款。
对于业主来说，则要在监理工程师发出开工通知的同时，按合同规定的施工顺序的要求，把所需的现场与通道交给承包商。
如拖延时间则会导致工程延期及业主支付一笔额外费用。
2.开工报告与开工令的区别开工报告是申请，开工令是执行。
1、性质不同开工报告为施工方准备的开工资料，需施工前上报给监理单位、建设单位的。
水利水电二级建造师历年真题及答案
真题及答案1沿渗流方向设置反滤，其反滤料粒径应按(排序。
A.中→大→小B.中→小→大c.大→中→小D.小→中→大【答案】D【解析】为避免因渗透系数和材料级配的突变而引起渗透变形，在防渗体与坝壳、坝壳与排水体之间都要设置2~3层粒径不同的砂石料作为反滤层。
材料粒径沿渗流方向由小到大排列。
限为(A.20B.30C.40D.50【答案】B限应为50限及耐久性3.水泵梁的钢筋混凝土保护层厚度是指混凝土表面到(之间的最小距离。
A.箍筋公称直径外边缘B.受力纵向钢筋公称直径外边缘C.箍筋中心D.受力纵向钢筋中心【答案】A【解析】钢筋的混凝土保护层厚度是指，从混凝土表面到钢筋(包括纵向钢筋、箍筋和分布钢筋)公称直径外边缘之间的最小距离。
限及耐久性4.目前我国采用的高程起算统一基准是(国家高程基准。
A.1985B.1995C.2000D.2005【答案】A1月1日起开始采用1985国家高程基准作为高程起算的统一5.计算普通混凝土配合比时，集料的含水状态基准一般为(。
A.干燥状态B.气干状态c.饱和面干状态D.湿润状态【答案】A【解析】计算普通混凝土配合比时，一般以干燥状态的集料为基准，而大型水利工程常以饱和面干状态的集料为基准。
6.常用于坡面防护的材料是(。
A.土工格栅B.土工网c.士工管D.土工合成材料黏土垫层【答案】B【解析】一般土工网的抗拉强度都较低，延伸率较高。
常用于坡面防护、植草、软基加固垫层和用于制造复合排水材料。
7.首先从龙口两端下料，保护创堤头部，同时施工护底工程并抬高龙口底槛高程到一定高度，再从龙口两端抛投块料截断河流的截流方法是(。
A.平堵B.立堵c.混合堵D.抬高底槛【答案】c【解析】混合堵是采用立堵与平堵相结合的方法。
有先平堵后立堵和先立堵后平堵两种。
用得比较多的是首先从龙口两端下料，保护俄堤头部，同时施工护底工程并抬高龙口底槛高程到一定高度，最后用立堵截断河流。
8.人工开挖土方时，预留建基面保护层厚度一般为(。
2019水利工程资料整理归档要求
2019水利工程资料整理归档要求要求整理水利工程和小型农田工程的竣工资料时，需要注意以下几点：1.资料装订时，要保证卷皮和页面资料的下口整齐，采用三孔一线的装订方法，孔距为7cm。
装订线不得压住字迹。
2.资料用纸统一为A4纸，装订厚度一般在0.5-1.5cm之间，最厚不得超过2cm。
若超过2cm，可分多本装订，并标明资料是一体的标志。
3.各类资料必须有封面（卷皮），资料内红印章，目录，页面要有页码，页底要有备考表。
4.资料整理成册后，必须有档案盒、卷皮、卷内目录、页面资料、页码、卷内备考表。
签字的地方必须签字到位，无遗漏，印章加盖到位。
5.施工单位应向建设单位提交竣工资料原件一份，复印件二份，并加盖印章。
资料移交时，施工单位应提供完整的资料清单供建设单位和档案室查阅（资料归档总目、分卷归档目录）。
施工单位资料包括以下部分：1.工程施工开工卷（第一卷），包括进场通知、合同项目开工令、合同项目开工申请、现场组织机构及主要人员报审表、单位工程开工令、单位工程开工申请、施工设备进场报验单、施工放样报验单、工程技术要求与图纸会审纪要、技术交底（包括设计交底）、成立项目经理部的通知等资料。
2.工程方案及报批文件（第二卷），包括施工组织设计、施工计划、方案、措施（含施工单位相应的报验资料）、质量、安全、保证体系、岗位职责、安全措施、防汛度汛预案等资料。
3.原材料及构件（第三卷），包括材料检验报告（含出厂合格证、质量复验报告）。
4.工程施工技术卷（第四卷），包括施工单位营业执照、资质、停工报告、停工令、返工处理报告、复工令、业主、监理、质量监督单位来文及通知等资料。
5.设计变更、联系单（第五卷），包括设计变更、业务联系单等资料。
6.施工定位（第六卷），包括水准点、导线点、基准线等资料。
7.基础处理（第七卷），包括桩基记录、地基验槽记录等资料。
8.施工日记、大事记（第八卷），包括施工日记、大事记等资料。
9.隐蔽验收（第九卷），包括隐蔽验收记录等资料。
合同工程开工通知和开工令
合同工程开工通知和开工令随着项目准备阶段的圆满结束，我们即将迎来工程建设的新篇章。
为确保工程顺利进行，特此通知贵公司关于合同工程的开工事宜，并附上开工令范本供参考。
一、合同工程开工通知根据双方签订的工程建设合同，我方已做好充分的前期准备工作，现正式通知贵公司，合同工程将于XXXX年XX月XX日正式开工。
请贵公司按照合同约定，组织好施工队伍，准备好相关设备和材料，确保工程按期开工。
二、开工令范本为了规范工程建设流程，确保工程质量和进度，我方特制定以下开工令范本，供贵公司参考：1. 工程名称：（请填写具体工程名称）2. 工程地点：（请填写具体工程地点）3. 开工日期：（请填写具体开工日期，如XXXX年XX月XX日）4. 施工单位：（请填写贵公司全称）5. 施工内容：（请简要描述工程的主要建设内容）6. 工程质量要求：（请明确工程质量标准及验收标准）7. 工程进度要求：（请明确各阶段工程进度要求及完成时间）8. 安全生产措施：（请列出具体的安全生产措施及责任分工）9. 环境保护措施：（请列出具体的环境保护措施及责任分工）10. 其他事项：（请列出其他需要双方共同遵守的事项）三、注意事项1. 请贵公司在接到本通知后，立即组织相关人员进行工程开工前的准备工作，确保工程按期开工。
2. 在施工过程中，请严格按照合同约定及开工令要求，确保工程质量和进度。
3. 如遇特殊情况需调整工程计划或变更设计，请及时与我方沟通协商，经双方同意后方可进行。
4. 请贵公司加强施工现场管理，确保安全生产和环境保护工作落实到位。
四、结语合同工程的顺利开工离不开贵公司的积极配合和努力付出。
在此，我们对贵公司表示衷心的感谢，并祝愿工程顺利推进，早日取得圆满成功！敬请予以关注并按照本通知要求执行。
如有疑问，请随时与我方联系。
期待与贵公司共同努力，共创美好未来！。
工程施工开工令证明范本
工程施工开工令证明范本一、前言根据我国相关法律法规和工程建设标准，为确保工程施工的顺利进行，保障工程建设质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，特制定本工程施工开工令证明范本。
本范本适用于各类建设工程项目，包括新建、扩建、改建及拆除工程。
二、工程施工开工令证明内容1. 工程概况工程名称：XXXX建设工程项目工程地点：XXXX工程规模：XXXX工程投资：XXXX工程性质：XXXX2. 施工准备情况（1）施工图纸及技术文件已齐全，经审查合格；（2）施工组织设计已编制完成，并经上级审批；（3）施工队伍及管理人员已到位，具备相应的资质和经验；（4）施工所需材料、设备、机具等已落实来源，并满足施工需求；（5）施工现场的临时设施已建设完毕，包括施工用房、临时道路、水电供应等；（6）施工安全防护措施已制定，并经审查合格；（7）施工环境保护措施已制定，并经审查合格；（8）其他相关准备工作已落实。
3. 开工条件（1）工程招投标及合同已签订，合同条款明确；（2）施工许可证已办理完毕；（3）施工现场的地上物清理完毕，施工场地已平整；（4）施工图纸及技术文件已交底，相关人员已熟悉工程要求；（5）施工现场的安全生产条件已满足；（6）施工现场的环境保护措施已落实；（7）其他相关条件已满足。
4. 开工要求（1）严格按照施工组织设计进行施工，确保工程质量；（2）遵守施工安全操作规程，确保施工安全；（3）按照施工环境保护措施要求，保护施工现场环境；（4）加强施工现场的管理，确保工程进度和投资控制；（5）及时办理施工过程中的相关手续，确保工程顺利进行；（6）做好工程资料的收集、整理和归档工作；（7）其他相关要求。
三、结论根据以上情况，本工程施工已具备开工条件。
现发布开工令，要求施工单位严格按照本证明范本的要求进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
同时，各相关部门要加强对施工现场的监督管理，确保工程顺利进行。
特此证明。
合同项目开工令
合同项目开工令合同编号：__________本合同项目开工令（以下简称“本开工令”）由合同协议双方于____年__月__日签署，并自签署之日起生效。
本开工令构成双方之间关于合同项目（以下简称“本项目”）的完整协议，并取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。
一、项目概述1.1 本项目涉及__________（以下简称“乙方”）为__________（以下简称“甲方”）提供__________服务的合同。
1.2 项目的具体范围和目标详见附件一。
二、开工令的发布2.1 本开工令的发布标志着本项目正式进入实施阶段。
2.2 甲方应在本开工令发布后的____个工作日内，向乙方提供本项目所需的全部资料和信息。
三、项目实施与验收3.1 乙方应按照合同约定和甲方提供的资料和信息，按时完成本项目。
3.2 甲方应按照合同约定，对乙方完成的工作进行验收。
3.3 项目的验收标准和要求详见附件二。
四、合同的变更和解除4.1 除非双方另有约定，任何一方提出变更或解除合同，均应提前____个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。
4.2 如有合同变更或解除，双方应按照变更或解除后的约定履行各自的权利和义务。
五、违约责任5.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
任何一方违反合同约定，导致本项目无法按时、按质完成，应承担相应的违约责任。
5.2 违约责任的具体约定详见附件三。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
6.2 如协商无果，任何一方均有权向合同协议双方约定的法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________授权代表（签字）：__________ 授权代表（签字）：__________签署日期：____年__月__日附件一：项目概述附件二：验收标准和要求附件三：违约责任约定（注：以上仅为合同项目开工令的示例，实际合同内容应根据双方的具体情况和需求进行调整和完善。
水利工程合同项目开工令
JL02合同项目开工令（河南利水[2013]合开工号）工程名称：辉县市2013年农村饮水安全项目施工二标段监理合同编号：致：新乡市田野水利工程有限公司你方年月日报送的辉县市2013年农村饮水安全项目施工二标段：厂区土建工程项目开工申请（新乡田野[2013]合开工号）已经通过审核。
你方可从即日起，按施工计划安排开工。
本开工令确定此合同的实际开工日期为年月日。
监理机构：河南利水工程咨询有限公司辉县市2013年农村饮水安全项目施工二标段监理部总监理工程师：日期：年月日今已收到合同项目的开工令。
承包人：新乡市田野水利工程有限公司项目经理：日期：年月日说明：本表一式四份，由监理机构填写，承包人签收后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
补JL01单位工程开工通知（监理[2007]单开工001号）工程名称：2005年度省人大机电排灌议案技改工程合同编号：致廉江市水电建筑安装工程公司：你方2007年9月9日报送的2005年度省人大机电排灌议案技改工程单位工程开工申请表（承包[2007]单开工001号）已经通过审核。
此开工通知确定该单位工程的开工日期为2007年9月10日。
监理机构：湛江市河川工程建设监理有限公司总监理工程师：日期：2007年9月10日今已收到2005年度省人大机电排灌议案技改工程单位工程开工通知（监理[2007]单开工001号）。
承包人：廉江市水电建筑安装工程公司项目经理：日期：年月日说明：本表一式四份，由监理机构填写，承包人签收后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
L03分部工程开工通知（监理[2008]分开工020号）工程名称：2005年度省人大机电排灌议案技改工程合同编号：致廉江市水电建筑安装工程公司：你方2008年5月12日报送的高桥镇大陂头水轮泵技改工程分部工程开工申请表（承包[2008]分开工020号）已经通过审核。
此开工通知确定该分部工程的开工日期为2008年5月13日。
监理机构：湛江市河川工程建设监理有限公司总监理工程师：日期：2008年5月13日今已收到高桥镇大陂头水轮泵技改工程分部工程开工通知（监理[2008]分开工020号）。
开工令、开工申请、进场通知
(发包［2015］合开工005号)
合同名称：会理县果元乡（职中至黑泥桥）便道工程
致：泸州市蓝田建筑安装工程有限公司
你方2015年7月20日报送的会理县果元乡（职中至黑泥桥）便道工程开工申请(蓝田［2015］合开工005号)已经通过审核。你方可从即日起，按施工计划安排开工。
本开工令确定此合同项目的目监理机构：攀枝花市红叶工程项目管理有限责任公司会理分公司
监理工程师:
日期:
今已收到合同项目的开工令。
承 包 人：泸州市蓝田建筑安装工程有限公司
签 收 人：
日 期： 年 月 日
发 包 人：会理县果元乡人民政府
负 责 人：
日 期： 年 月 日
说明：本表一式三份，由发包人填写。承包人签收后，承包人、发包人、监理各1份。
工程施工项目开工令范本(3篇)
第1篇一、项目名称：[项目名称]二、项目编号：[项目编号]三、项目地点：[项目地点]四、建设单位：[建设单位名称]五、施工单位：[施工单位名称]六、监理单位：[监理单位名称]七、开工日期：[年月日]八、项目概况：1. 项目规模：[项目规模]2. 项目内容：[项目内容]3. 项目总投资：[项目总投资]4. 项目工期：[项目工期]九、项目审批情况：1. 项目立项批准文件：[批准文件名称及文号]2. 建设用地批准文件：[批准文件名称及文号]3. 建设工程施工许可证：[许可证名称及文号]4. 环境影响评价审批文件：[审批文件名称及文号]5. 建设工程规划许可证：[许可证名称及文号]十、项目开工条件：1. 施工现场已具备“三通一平”条件。
2. 施工单位已按合同要求完成施工人员的培训、资质审查等工作。
3. 施工单位已按合同要求准备好施工所需的主要设备、材料。
4. 监理单位已按合同要求配备监理人员，并完成了监理计划的编制。
5. 施工单位已按合同要求编制了施工组织设计、专项施工方案，并经监理单位审核通过。
十一、项目开工要求：1. 施工单位应严格按照合同约定的时间节点完成项目施工任务。
2. 施工单位应确保施工质量，按照国家标准、规范进行施工。
3. 施工单位应加强施工现场安全管理，确保施工安全。
4. 施工单位应加强环境保护，做好施工现场的垃圾处理和污水处理工作。
5. 施工单位应加强与监理单位的沟通协调，及时解决施工过程中出现的问题。
六、其他事项：1. 本开工令自签发之日起生效。
2. 本开工令未尽事宜，按国家有关法律法规和合同约定执行。
3. 本开工令由建设单位、施工单位、监理单位共同遵守。
建设单位（盖章）：________________施工单位（盖章）：________________监理单位（盖章）：________________总监理工程师（签字）：________________年月日第2篇项目名称：[项目名称]项目编号：[项目编号]发布单位：[发布单位]发布日期：[发布日期]致：[施工单位名称]根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，结合本项目实际情况，经审查，现将本项目开工令如下：一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目编号：[项目编号]3. 项目地点：[项目地点]4. 项目规模：[项目规模]5. 项目总投资：[项目总投资]6. 项目工期：[项目工期]7. 项目业主：[项目业主]8. 项目设计单位：[项目设计单位]9. 项目监理单位：[项目监理单位]10. 项目施工单位：[施工单位名称]二、开工条件1. 项目建设手续齐全，符合国家有关法律法规和政策要求。
2022年二级建造师考试《水利水电工程管理与实务》真题及详解
2022年二级建造师考试《水利水电工程管理与实务》真题及详解一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．均质土坝的防渗体是（）。
A．斜墙B．心墙C．截水墙D．坝体本身〖参考答案〗：D〖题目解析〗均质坝，整个坝体就是一个大的防渗体，它由透水性较小的黏性土筑成。
2．下列描述边坡变形破坏的现象中，松弛张裂是（）。
A．土体发生长期缓慢的塑性变形B．土体裂隙张开，无明显相对位移C．土体沿贯通的剪切破坏面滑动D．岩体突然脱离母岩〖参考答案〗：B〖题目解析〗松弛张裂指边坡形成过程中，由于在河谷部位的岩体被冲刷侵蚀掉或人工开挖，使边坡岩（土）体失去约束，应力重新调整分布，从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的拉张裂隙现象，又称为边坡卸荷裂隙。
裂隙张开是卸荷的主要标志，无明显相对位移。
3．环境类别为三类的水闸闸墩混凝土保护层最小厚度为（）mm。
A．30B．35C．45D．55〖参考答案〗：C〖题目解析〗环境类别为三类的梁、柱、墩混凝土保护层最小厚度45mm。
4．用于表示混凝土中的细集料粗细程度的是（）。
A．含砂率B．颗粒级配C．坍落度D．细度模数〖参考答案〗：D〖题目解析〗砂的颗粒级配和粗细程度常用筛分析的方法进行测定。
用级配区表示砂的颗粒级配，用细度模数表示砂的粗细程度。
5．常用于充填混凝土的土工合成材料是（）。
A．土工格栅B．土工网C．土工模袋D．土工格室〖参考答案〗：C〖题目解析〗土工模袋，由上下两层土工织物制成的大面积连续袋状材料，袋内充填混凝土或水泥砂浆，凝固后形成整体混凝土板，适用于护坡。
6．按照土的工程分类，砾质黏土的等级一般为）。
A．ⅠB．ⅡC．ⅢD．Ⅳ〖参考答案〗：D〖题目解析〗土的工程分类见下表，由表可知，砾质黏土属于Ⅳ类土。
7．不恰当的混凝土裂缝处理是（）。
A．在低温季节修补裂缝B．在地下水位较低时修补裂缝C．采用外粘钢板修补裂缝D．在低水头下修补裂缝〖参考答案〗：C〖题目解析〗ABD三项，混凝土裂缝处理的一般要求：①一般裂缝宜在低水头或地下水位较低时修补，而且要在适宜于修补材料凝固的温度或干燥条件下进行。
工程施工程开工令
工程施工程开工令尊敬的各位领导、施工单位、监理单位及相关人员：根据我国相关法律法规和工程建设程序，为确保工程建设质量和安全，提高工程建设的效率和效益，现将本项目施工工程正式开工。
特此下达开工令。
一、工程概况本项目位于XX市XX区，工程名为“XX工程项目”，主要包括以下内容：1. 建筑工程：包括主体结构、建筑装饰、给排水、电气、暖通等工程；2. 市政工程：包括道路、桥梁、排水、燃气、供电等工程；3. 绿化工程：包括园林景观、绿化、照明等工程。
本项目预计总投资为XX亿元，工期为XX个月。
二、开工准备1. 施工单位应严格按照国家相关法律法规和工程建设标准，组织施工人员认真学习施工图纸、技术规范和安全生产要求，做好施工前的各项准备工作；2. 施工单位应做好施工现场的布置和管理，确保施工场地平整、道路畅通、安全防护设施完善；3. 施工单位应配备足够的施工设备和人员，确保工程进度和质量；4. 监理单位应认真履行监理职责，对施工过程进行全程监督，确保工程安全、质量和进度；5. 各相关单位应密切配合，加强沟通协调，确保工程顺利推进。
三、工程质量与安全1. 各参建单位应严格按照国家相关法律法规和工程建设标准，确保工程质量；2. 施工单位应加强施工现场安全管理，落实安全生产责任制，做好安全生产各项工作；3. 施工单位应做好环境保护和文明施工，减少施工对周边环境的影响；4. 监理单位应加强对工程质量与安全的监督检查，发现问题及时整改。
四、工程进度1. 各参建单位应严格按照工程进度计划，确保工程按时完成；2. 施工单位应合理安排施工计划，确保工程关键节点按时完成；3. 监理单位应加强对工程进度的监控，及时发现和解决问题。
五、合同履行1. 各参建单位应严格按照合同约定，履行合同义务；2. 施工单位应做好工程变更和签证工作，确保合同履行；3. 监理单位应加强对合同履行情况的监督检查，确保合同合法、合规。
六、其他事项1. 各参建单位应严格遵守国家保密法律法规，确保工程信息安全；2. 施工过程中如发生突发事件，各参建单位应立即启动应急预案，妥善处理；3. 各参建单位应积极配合政府有关部门的监管和检查。
水利工程合同项目开工令
JL02合同项目开工令（河南利水[2013]合开工号）说明：本表一式四份，由监理机构填写，承包人签收后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
补JL01单位工程开工通知（监理[2007]单开工001号）工程名称：2005年度省人大机电排灌议案技改工程合同编号：说明：本表一式四份，由监理机构填写，承包人签收后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
L03分部工程开工通知（监理[2008]分开工020号）说明：本表一式四份，由监理机构填写，承包人签收后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
L03分部工程开工通知（监理[2008]分开工022号）工程名称：2005年度省人大机电排灌议案技改工程合同编号：说明：本表一式四份，由监理机构填写，承包人签收后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
L03分部工程开工通知（监理[2008]分开工021号）工程名称：2005年度省人大机电排灌议案技改工程合同编号：说明：本表一式四份，由监理机构填写，承包人签收后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
L03分部工程开工通知（监理[2008]分开工023号）说明：本表一式四份，由监理机构填写，承包人签收后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
L03分部工程开工通知（监理[2008]分开工016号）说明：本表一式四份，由监理机构填写，承包人签收后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
L03分部工程开工通知（监理[2008]分开工004号）工程名称：2005年度省人大机电排灌议案技改工程合同编号：说明：本表一式四份，由监理机构填写，承包人签收后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
L03分部工程开工通知（监理[2008]分开工005号）说明：本表一式四份，由监理机构填写，承包人签收后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
L03分部工程开工通知（监理[2008]分开工002号）说明：本表一式四份，由监理机构填写，承包人签收后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
合同项目工程开工令
合同项目工程开工令【标题】《XX项目工程开工令》【】甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________根据双方签订的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），现就__________项目（以下简称“项目”）的开工事项，特发布如下开工令：一、项目基本情况项目名称：_________项目地点：_________项目规模：_________合同工期：从____年____月____日至____年____月____日合同金额：人民币（大写）_________元整（￥_________）二、开工条件确认1. 乙方已按合同约定完成前期准备工作，包括但不限于施工组织设计、人员配备、设备材料准备等；2. 施工现场已具备开工条件，临时设施搭建完毕，安全生产措施到位；3. 乙方已取得必要的施工许可和相关政府部门的批准；4. 甲乙双方已就工程质量、安全、进度等关键问题达成共识，并签署书面协议。
三、开工时间及要求1. 开工日期定为____年____月____日；2. 乙方应严格按照合同规定的工程质量标准执行施工任务；3. 乙方必须遵守国家有关建筑工程安全生产的法律、法规，确保施工现场安全无事故；4. 乙方应按照合同约定的进度计划进行施工，确保工程按期完成；5. 如遇不可抗力或其他特殊情况影响工程进度，乙方应及时通知甲方，并采取相应措施减少损失。
四、其他事项1. 甲乙双方应保持密切沟通，及时解决施工过程中出现的问题；2. 本开工令自发布之日起生效，直至工程竣工验收合格为止；3. 本开工令未尽事宜，按照合同及相关法律、法规执行。
甲方（签字盖章）：________________日期：____年____月____日乙方（签字盖章）：________________日期：____年____月____日【结语】本开工令是对双方合作的一个起点，标志着工程项目正式启动。
甲乙双方应本着诚信合作、共同发展的原则，确保工程顺利进行，最终达到预期目标。
风电场开工令范本
风电场开工令范本
根据我方与您方签订的《风电场建设合同》，现我方决定开工
建设风电场项目。
请您按照以下要求进行准备和安排：
项目背景：
1. 项目名称：[项目名称]
2. 地理位置：[项目地理位置]
3. 总装机容量：[总装机容量]
4. 项目规模：[项目规模]
5. 开工日期：[开工日期]
6. 预计竣工日期：[预计竣工日期]
工程准备：
1. 根据《风电场建设合同》的要求，按照项目规模和工期，合
理确定各项工程准备进度。
2. 确保所需建设材料、设备的准备及时跟进，以避免延误施工。
3. 合理安排项目所需的人员、技术支持和专业工作人员，确保施工进度和质量。
安全生产：
1. 严格遵守国家和地方安全生产法律法规的要求，确保施工期间的安全环境。
2. 三级安全教育制度全面落实，保证每位工作人员的安全意识和技能培训。
3. 建立并完善施工现场安全监控系统，确保施工现场的安全监督与管理。
进度控制与报告：
1. 每周对项目的进展情况进行全面掌握，及时制定具体的施工计划和调整方案。
2. 根据施工实际情况，及时向我方提交施工进度报告和问题汇报，确保项目按时按质量进行。
其他事项：
1. 在施工期间，我方将派遣专人进行现场指导和协调工作，请您配合协调工作人员的工作。
2. 如发现任何问题和困难，请及时与我方沟通，以便我们共同解决。
3. 本开工令经您方签字确认后生效。
请您务必按照上述要求进行准备和安排，确保项目能够按时顺利进行。
如有疑问，请随时与我方联系。
谢谢您的合作！
[我方公司名称]
[日期]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
监理机构：（全称及盖章）河南卓越工程管理有限公司
总监理工程师：（签名）日 期Fra bibliotek2012年月日
今已收到合同项目的开工令。
承包人：（全称及盖章）广西恒广建筑工程有限公司
项目经理：（签名）
日 期：2012年02月28日
说明：本表一式3份，由监理机构填写。承包人签收后，承包人、监理机构、发包人各1份。
JL02合同项目开工令
（监理［2012］合开工01号）
合同名称：苍梧县木双镇黎壁村大陂至踏路组农田水利项目工程
致：（承包人）广西地矿建设工程有限公司
你方2012年02月28日报送的苍梧县木双镇黎壁村大陂至踏路组农田水利工程项目开工申请（承包［2012］合开工01号）已经通过审核。你方可以从即日起，按施工计划安排开工。