2020年山西省阳泉市《一级建筑师之工程法规 》易错500题选择题含解析
2020年《一级建筑师之工程法规 》考点试题含答案共200题(4)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》考点试题含答案共200题(4)本资料精选选择题500题1．涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定的应取样数量的()。
A.20%B.25%C.30%D.50%【答案】C2．根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是()。
A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】C参考解析：大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。
一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。
注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。
发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的; (3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。
3．以下不属于行政强制执行决定必须载明的事项的是()。
A.强制执行的理由和依据B.当事人的姓名或者公司名称地址C.当事人依法享有的陈述权和申辩权D.行政机关的名称印章和日期【答案】C参考解析：我国《行政强制法》第37条：“强制执行决定应当以书面形式作出，并载明下列事项：(一)当事人的姓名或者名称地址;(二)强制执行的理由和依据;(三)强制执行的方式和时间;(四)申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限;(五)行政机关的名称印章和日期”之规定，A、B、D均属于行政强制执行决定必须载明的法定事项。
而C项系行政机关作出强制执行决定前，应当事先书面催告当事人时所必需载明的事项之一，故C为正确选项。
4．《招标投标法实施条例》规定，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于( )日。
A.5B.7C.10D.20【答案】A参考解析：本题考核的是发布招标公告或投标邀请书。
《招标投标法实施条例》规定，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。
2020年《一级建筑师之工程法规 》精选易错试题含答案共200题(20)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》精选易错试题含答案共200题(20)本资料精选选择题500题1．生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是()。
A.逃匿B.瞒报C.谎报D.擅离职守【答案】A参考解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款;对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款;属于国家工作人员的，并依法给予处分;构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任：(1)谎报或者瞒报事故的;(2)伪造或者故意破坏事故现场的;(3)转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的;(4)拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的;(5)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的;(6)事故发生后逃匿的。
故A 为正确选项。
记忆难度：容易(0)一般(0)难(2)笔记：记笔记2．合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是()条款。
A.违约责任B.解决争议C.价款或酬金D.数量和质量【答案】B3．以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并依法处以罚款，申请人( )不得再次申请建筑业企业资质。
A.3年内B.4年内C.5年内D.终身【答案】A参考解析：本题考核的是企业申请办理资质违法行为应承担的法律责任。
以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并依法处以罚款，申请人3年内不得再次申请建筑业企业资质。
4．某工程预计工期l0个月，施工合同价款为600万元人民币。
根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的资金原则上不得少于( )万元人民币。
2020年《一级建筑师之工程法规 》典型试题含答案共200题(16)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》典型试题含答案共200题(16)本资料精选选择题500题1．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是()。
A.行政责任B.宪政责任C.刑事责任D.国家赔偿责任【答案】A参考解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)未编制拆装方案，制定安全施工措施的;(2)未由专业技术人员现场监督的;(3)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的;(4)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。
施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有前款规定的第(1)项、第(3)项行为，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。
因此，施工起重机械安装单位可能承担的法律责任是行政责任，而刑事责任主体是直接责任人员而非单位。
故A为正确选项。
2．下列关于规章的说法中，正确的是()。
A.部门规章由部门首长签署决定予以公布B.涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当制定联合规章C.省级人民政府规章效力高于地方政府规章D.部门规章与地方政府规章之间具有同等法律效力【答案】D◆◆参考解析：部门规章由部门首长签署命令予以公布。
涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当提请国务院制定行政法规或者由国务院有关部门联合制定规章。
部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。
2020年《一级建筑师之工程法规 》精选易错试题含答案共200题(19)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》精选易错试题含答案共200题(19)本资料精选选择题500题1．申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的，其设立由( )审批。
A.国家发展和改革委员会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院对外贸易经济行政主管部门D.国务院建设行政主管部门【答案】C参考解析：本题考核的是外商投资建筑业企业设立与资质的审批权限。
申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的，其设立由国务院对外贸易经济行政主管部门审批，其资质由国务院建设行政主管部门审批。
2．根据施工企业资质的法定条件，房屋建筑工程总承包一级企业的技术负责人应具有10年以上从事施工技术管理工作的经历和()。
A.注册建造师执业资格B.一级注册建造师执业资格C.高级职称D.结构工程专业高级职称【答案】D3．下列选项中，既属于注册建造师享有的权利又属于义务的是( )。
A.使用注册建造师名称B.遵守法律、法规和有关规定C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D.接受继续教育【答案】D【解析】选项A、C是注册建造师享有的权利，B选项是义务。
D既是权利又是义务。
4．唐某刚满16岁周岁即被应聘于甲施工单位，下列说法中，正确的是( )。
A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全【答案】C参考解析：本题考核的是未成年工的特殊保护。
《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。
不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
5．某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后()小时内报告工程所在地建设行政主管部门。
2020年《一级建筑师之工程法规 》复习习题含答案共200题(15)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》复习习题含答案共200题(15)本资料精选选择题500题1．在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由()单位承担。
A.施工单位B.出租单位C.具有相应资质的D.检验机构【答案】C《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。
2．下列选项中，既属于注册建造师享有的权利又属于义务的是( )。
A.使用注册建造师名称B.遵守法律、法规和有关规定C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D.接受继续教育【答案】D【解析】选项A、C是注册建造师享有的权利，B选项是义务。
D既是权利又是义务。
3．承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为( )。
A.无效B.有效C.效力待定D.可变更、可撤销【答案】A试题难度：参考解析：本题考核的是无效合同。
承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
4．《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是( )。
A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意【答案】D参考解析：本题考核的是在文物保护单位保护范围内从事建设活动的相关规定。
2020年《一级建筑师之工程法规 》考点试题含答案共200题(13)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》考点试题含答案共200题(13)本资料精选选择题500题1．同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括( )。
A.著作权B.署名权C.人身权D.财产权【答案】D参考解析：本题考核的是商标专用权的内容。
商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利。
同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受著作权法保护。
2．唐某刚满16岁周岁即被应聘于甲施工单位，下列说法中，正确的是( )。
A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全【答案】C参考解析：本题考核的是未成年工的特殊保护。
《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。
不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
3．取得资质证书的企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，经整改仍未达到的，资质机关可以()其资质证书。
A.吊销B.注销C.撤销D撤回【答案】D参考解析：取得建筑业企业资质证书的企业，应当保持资产、主要人员、技术装备等方面满足相应建筑业企业资质标准要求的条件。
企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月;企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程;逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，资质许可机关可以撤回其建筑业企业资质证书。
D项正确。
4．在承揽合同履行过程中，承揽人的下列行为构成违约的是( )。
A.承揽人发现定作人提供的图纸短缺，立即停止工作并通知定作人，导致未能如期完成工作B.承揽人因定作人提供的材料不合格而通知定作人更换材料，因此导致工作延误C.承揽人未征得定作人同意将其承揽的工作转交给第三人完成D.承揽人因定作人未按期支付报酬而拒绝交付工作成果【答案】C【解析】本题考核承揽人的违约行为。
2020年太原市《一级建筑师之工程法规 》易错易混选择题500题精粹含解析
2020年太原市《一级建筑师之工程法规》易错易混选择题500题精粹本资料精选选择题500题1．对于紧急抢险、救灾和施工技术特别复杂的建设工程，发承包双方较宜采用()确定合同价款。
A.单价方式B.总价方式C.成本加酬金方式D.按进度付款【答案】C参考解析：发承包双方在确定合同价款时，应当考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价款的影响。
实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。
建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。
紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。
2．甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。
乙遵循的是合同的()。
A.诚实信用原则B.自愿原则C.对等原则D.公平原则【答案】A参考解析：诚实信用原则主要包括：(1)订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为;(2)履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务;(3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。
故A为正确选项。
3．下列不可以作为诉讼代理人的是()。
A.原告单位推荐的公民B.基层法律工作者C.被告单位的法务部经理D.原告单位的近亲属【答案】D参考解析：2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定：“下列人员可以被委托为诉讼代理人：(1)律师、基层法律服务工作者;(2)当事人的近亲属或者工作人员;(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。
”4．某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则()。
A.应由施工单位承担维修责任B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔C.应由设计单位负责维修D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔【答案】D参考解析：此质量缺陷是由设计原因造成的，处理方式是：先由施工单位负责维修，维修费用再通过建设单位向设计单位索赔，最终由责任方——设计单位承担。
2020年《一级建筑师之工程法规 》精选易错试题含答案共200题(8)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》精选易错试题含答案共200题(8)本资料精选选择题500题1．关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不正确的是( )。
A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议【答案】D参考解析：本题考核的是劳动合同与劳务派遣协议。
劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议。
2．建设单位拟修建一座化工厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是( )。
A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用【答案】D【解析】本题考点是环境保护“三同时”制度。
根据《环境保护法》，“建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。
3．工伤保险按照()计提保险费。
A.职工人数B.工资总额C.施工合同额D.建筑面积【答案】B参考解析：工伤保险是社会保险的一种，实行实名制，并按工资总额计提保险费，较适用于企业的固定职工。
建筑意外伤害保险则是一种法定的非强制性商业保险，通常是按照施工合同额或建筑面积计提保险费，针对施工现场从事危险作业的特殊群体，较适合施工现场作业人员流动性大的行业特点。
故B选项正确。
4．关于担保的说法，正确的是()。
A.担保是用益物权的一种B.担保的目的是保障特定债权实现C.担保合同是主合同D.反担保不适用《担保法》的规定【答案】B参考解析：《中华人民共和国担保法》(以下简称《担保法》)规定，在借贷、买卖、货物运输、加工承揽等经济活动中，债权人需要以担保方式保障其债权实现的，可以依照本法规定设定担保。
2020年《一级建筑师之工程法规 》精选易错试题含答案共200题(1)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》精选易错试题含答案共200题(1)本资料精选选择题500题1．下列情形中，属于应当作否决投标处理的是()。
A.投标文件附有招标人不能接受的条件B.投标文件在个别地方存在漏项C.投标文件提供了不完整的技术信息D.投标文件提供了不完整的数据【答案】A参考解析：根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件附有招标人不能接受的条件的，属于未能对招标文件作出实质性响应，应当予以否决。
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。
细微偏差不影响投标文件的有效性。
故A为正确选项。
2．在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由()单位承担。
A.施工单位B.出租单位C.具有相应资质的D.检验机构【答案】C《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。
3．根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于建设单位安全责任的说法中，错误的是()。
A.对向施工企业提供的勘察资料的真实性、正确性、完整性负责B.施工前进行安全施工技术交底C.依法履行合同，不得压缩合同约定的工期D.对拆除工程进行备案【答案】B4．职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在()小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。
A.12B.24C.48D.60【答案】C参考解析：职工有下列情形之一的，视同工伤：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的……职工有以上第(1)项情形的，按照《5-伤保险条例》的有关规定享受工伤保险待遇。
故C为正确选项。
5．根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列关于分包的说法正确的是()。
A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位可以直接指定分包工程承包人C.分包工程承包人应具备相应的资质条件D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝【答案】C参考解析：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，严禁个人承揽分包工程业务，A选项错误;建设单位不得直接指定分包工程承包人，B选项错误;对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择，D选项错误;承包工程的单位须持有依法取得的资质证书，并在资质等级许可的业务范围内承揽工程，这一规定同样适用于工程分包单位，不具备资质条件的单位不允许承包建设工程，也不得承接分包工程，故C选项正确。
2020年《一级建筑师之工程法规 》典型试题含答案共200题(8)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》典型试题含答案共200题(8)本资料精选选择题500题1．某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。
如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为( )。
A.6月4日B.6月9日C.7月19日D.7月24目【答案】D参考解析：本题考核的是行政复议的申请期限。
公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但法律规定的申请期限超过60日的除外。
2．某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。
采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为( )万元。
A.10B.4C.16D.12【答案】D【解析】本题考核点为定金与违约金条款的选择适用。
当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
如果采购方选择了定金条款，那么能主张12万元;如果选择违约金条款，定金还可以收回，则可以主张10万元。
因此，本题中如果要主张最高金额，只能选择定金条款。
3．下列关于规章的说法中，正确的是()。
A.部门规章由部门首长签署决定予以公布B.涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当制定联合规章C.省级人民政府规章效力高于地方政府规章D.部门规章与地方政府规章之间具有同等法律效力【答案】D◆◆参考解析：部门规章由部门首长签署命令予以公布。
涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当提请国务院制定行政法规或者由国务院有关部门联合制定规章。
部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。
D项正确。
4．行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由()人民法院管辖。
A.最先收到起诉状的B.共同上一级法院指定的C.被告最先提交书面答辩状的D.最先收取案件受理费的【答案】A参考解析：《行政诉讼法》第20条规定：“两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。
2020年《一级建筑师之工程法规 》考点试题含答案共200题(10)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》考点试题含答案共200题(10)本资料精选选择题500题1．对建设工程项目管理而言，( )是指可能出现的影响项目目标实现的不确定因素。
A、风险B、风险量C、风险等级D、风险概率【答案】A【解析】本题考查的是项目的风险类型。
风险指的是损失的不确定性，对建设工程项目管理而言，风险是指可能出现的影响项目目标实现的不确定因素。
2．潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间( )日前提出。
A.5B.7C.10D.20【答案】C参考解析：本题考核的是投标文件异议。
潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间l0日前提出。
3．甲、乙、丙三个施工单位组成联合体进行投标，甲为一级资质，乙为二级资质，丙为三级资质，则联合体的资质等级应为()。
A.特级B.一级C.二级D.三级【答案】D参考解析：根据《招标投标法》，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。
由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
甲、乙、丙为同一专业单位，因此联合体资质等级应按照资质等级较低的丙来确定。
故D为正确选项。
4．对在建工程项目执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是()。
A.规划审查机关B.施工图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D工程质量监督机构【答案】C参考解析：不同的阶段对实施工程建设强制性标准监督管理的部门是不同的，规划审查机关主要针对建设规划阶段;施工图设计文件审查单位主要针对建设勘察设计阶段;建筑安全监督管理机构针对施工阶段;工程质量监督机构针对工程建设施工监理验收等阶段，故C为正确选项。
5．《循环经济促进法》规定，在废物( )过程中，应当保障生产安全，保证产品质量符合国家规定的标准，并防止产生再次污染。
A.减量化和资源化B.再利用和集约化C.再利用和减量化D.再利用和资源化【答案】D参考解析：本题考核的是循环经济的法律要求。
2020年《一级建筑师之工程法规 》典型试题含答案共200题(2)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》典型试题含答案共200题(2)本资料精选选择题500题1．下列标准中不属于工程建设国家强制标准的是()。
A.工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准B.工程建设施工(包括安装)及验收通用综合标准C.工程建设行业专用的术语、符号、代号量与单位和制图方法标准D工程建设重要的通用信息技术要求【答案】C参考解析：根据《标准化法实施条例》规定，国家标准和行业标准都分为强制性标准和推荐性标准，对需要在全国范围内统一的技术要求，应当制定国家标准;对没有国家标准而有需要在全国某行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。
本题C选项属于在工程建设行业专用的强制性标准。
故C为正确选项。
2．关于物权特征的说法，正确的是()。
A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权【答案】B参考解析：物权是权利人直接支配的权利，物权是绝对权，物权具有排他性，即一物一权。
故B为正确选项。
3．发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，( )。
A.视为拒绝竣工结算文件B.视为认可竣工结算文件C.承包人重新提出竣工结算文件D.待争议解决后再进行结算【答案】B【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。
4．下列选项中，既属于注册建造师享有的权利又属于义务的是( )。
A.使用注册建造师名称B.遵守法律、法规和有关规定C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D.接受继续教育【答案】D【解析】选项A、C是注册建造师享有的权利，B选项是义务。
D既是权利又是义务。
5．根据《民法通则》规定，按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之问产生的特定的权利和义务关系的是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020年山西省阳泉市《一级建筑师之工程法规》易错500题选择题本资料精选选择题500题1．甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订了设备买卖合同。
丙按照合同要求的时间及时向甲交付了该设备，但却一直没提供该设备的质量证明文件，于是甲拒绝向乙支付租金。
对此，下列说法中错误的是()。
A.甲有权拒绝向乙支付租金B.乙可以收回该设备C.乙可按约定协助甲向丙索取质量证明文件D.甲可直接向丙主张权利【答案】A参考解析：《合同法》第239条规定：“出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，出卖人应当按照约定向承租人交付标的物，承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。
”因此，对于丙未向甲提交设备质量证明文件，甲应直接向丙主张，不享有不履行支付租金的抗辩权。
2．在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由()单位承担。
A.施工单位B.出租单位C.具有相应资质的D.检验机构【答案】C《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。
3．关于法的效力层级，表述错误的是( )。
A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由全国人民代表大会常务委员会裁决C.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由国务院裁决D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】D参考解析：本题考核的是法的效力层级。
D选项错误在于：部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
4．根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过()个月。
A.6B.7C.10D.12【答案】A参考解析：《劳动合同法》第19条规定：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。
故A为正确选项。
5．某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后()小时内报告工程所在地建设行政主管部门。
A.1B.2C.12D.24【答案】D参考解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
故D为正确选项。
6．对于因故中止施工的，( )应当按照规定的时限向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作，以防止建设工程在中止施工期间遭受不必要的损失，保证在恢复施工时可以尽快启动。
A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.总监理工程师【答案】A参考解析：本题考核的是施工许可证制度。
对于因故中止施工的，建设单位应当按照规定的时限向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作，以防止建设工程在中止施工期间遭受不必要的损失，保证在恢复施工时可以尽快启动。
7．下列关于终止招标的说法中，正确的是()。
A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金【答案】C参考解析：根据《招标投标法实施条例》，招标人终止招标的，应当及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人。
已经发售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。
故C为正确选项。
8．以下关于民事诉讼证据的正确表述是()。
A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【答案】C参考解析：我国《民事诉讼法》第70条规定：“书证应当提交原件”;第72条规定：“凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证”;第78条规定：“当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证”。
根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第68条之规定，未经对方当事人同意私自录制的谈话资料，只要未侵害他人合法权益且不违反法律禁止性规定，则有可能作为证据使用。
故C为正确选项。
9．《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，( )负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.勘察单位【答案】A参考解析：本题考核的是安全施工技术交底。
《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
10．法人进行民事活动的物质基础是( )。
A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称D.能够独立承担民事责任【答案】B参考解析：本题考核的是法人进行民事活动的物质基础。
有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物11．下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。
A.合法原则B.诚实信用原则C.公平原则D.自愿原则【答案】C12．根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是()。
A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】C参考解析：大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。
一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。
注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。
发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的; (3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。
13．《仲裁法》的调整范围仅限于( )。
A.行政争议仲裁B.农业承揽合同纠纷仲裁C.民商事仲裁D.劳动争议仲裁【答案】C参考解析：本题考核的是《仲裁法》的调整范围。
根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠份的仲裁不受《仲裁法》的调整，依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。
记忆难度：容易(0)一般(0)难(0)笔记：记笔记查看网友笔记(0)14．甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。
乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院。
根据我国《合同法》的规定，下列表述中，正确的是( )。
A.合同无效，已履行部分双方返还B.合同无效，但已履行部分双方不再返还C.合同未成立，已履行部分双方相互返还D.合同已成立，甲公司承担违约责任【答案】D参考解析：本题考核的是合同的形式。
采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。
15．某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。
则甲施工单位违背了合同订立中的()。
A.平等原则B.诚实信用原则C.公平原则D.自愿原则【答案】B16．《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由()承担。
A.总承包单位B.专业分包单位D.有相应资质的单位【答案】D17．《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的颁布是由()。
A.国家主席签署主席令公布B.国务院总理签署国务院令公布C.国家发改委主任签署命令公布D.住建部部长签署命令公布【答案】D18．下列不属于建设工程安全生产基本方针的是( )。
A.安全第一B.预防为主C.防治结合D.综合治理【答案】C【解析】建设工程安全生产坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针。
19．关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的程序表述正确的是()。
A.核对当事人——举证质证——法庭调查——法庭辩论——宣判B.核对当事人——法庭调查——法庭辩论——举证质证——宣判C.法庭调查——核对当事人——举证质证——法庭辩论——宣判D.核对当事人——法庭调查——举证质证——法庭辩论——宣判【答案】A20．甲建筑工程公司与乙房地产开发公司签订了一份承包合同，由甲公司承建乙公司开发的某住宅小区项目。
在施工工程中，甲公司依法分立为丙建筑工程公司和丁建筑材料供应公司，分立协议约定，该住宅小区项目由丙公司负责完成。
在项目竣工验收时被认定为不合格，因此而产生的责任应当由( )。
A.甲公司承担B.丙公司承担C.丁公司承担D.丙公司和丁公司连带承担【答案】D参考解析：本题考核的是企业法人的分立。
企业法人分立、合并或者有其他重要事项变更，应当向登记机关办理登记并公告。
企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担。
21．一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人()。
A.可以拒绝承担保证责任B.应当承担保证责任C.只对主债权承担责任D.免除保证责任【答案】A参考解析：《担保法》第17条规定，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。
故A为正确选项。
22．甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。
该合同终止的方式是()。
A.免除B.抵消C.混同D.提存【答案】C参考解析：《合同法》第91条规定：“债权、债务同归于一人”的，合同的权利、义务终止。
本题甲、乙公司兼并，也称混同，即指某一具体之债的债权人和债务人合为一体，产生合同权利、义务终止的法律效果。
故C为正确选项。
记忆难度：容易(0)一般(0)难(3)笔记：记笔记23．下列关于诉讼代理人说法正确的是( )。
A.当事人可以委托多人作为诉讼代理人B.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，不需要委托代理人的特别授权C.诉讼代理人代通常分为法定诉讼代理人和委托诉讼代理人两种D.在建设工程领域，最常见的是委托诉讼代理人【答案】D【解析】A选项，当事人可以委托1到2人作为诉讼代理人，而不是多人，故错误。