刮胶工程劳务承包合同(2篇)
刮胶工程劳务承包合同经典版(5篇)
刮胶工程劳务承包合同经典版发包人（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：乙方是具有相应劳务资质的劳务输出单位，甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。
为公平、公正、合法执行劳务承包行为，双方协商订立本合同以遵照执行。
一、乙方承包的劳务作业工程名称甲方将项目的砼及砌体工程的劳务作业承包给乙方。
承包范围及承包内容：①以设计图纸及设计变更为依据，从基础承台及垫层开始施工至工程交工完毕所有砼工程（如墙柱梁板梯、飘窗台、雨棚、构架、屋面女儿墙和外墙返边、独立柱等;所有承包工种范围内的材料运输、施工操作架及运输架等）;②砌体工程（如砖砌体湿水、筛砂、发灰、砌体砌完后的湿水养护、材料转运架及操作架搭设、过梁安装、构造柱砼返边浇筑、其它与砌体相关的零星砼施工）;③屋面工程（保温层、找平层、聚苯板及刚性层等）;④前后台场地清理，做到工完料尽场地清及其施工范围内的所有现场文明。
⑤砼湿水养护。
⑥承担砼发生堵泵的一切费用。
⑦按甲方要求搭设施工场地操作棚等。
⑧每周脚手架底部清理一次，达到项目部验收条件。
⑨承包工程范围内的测量放线工作（甲方仅负责检查及复核）及基础钉龙门桩工作。
⑩墙、柱、板等接口部位模板漏洞采用砂浆封口封底。
由乙方负责招聘工人完成该工程施工，甲方支付乙方劳务费。
甲方与乙方招聘的作业人员不具有劳动关系，不承担劳动法等相关法律所规定的用人责任。
二、施工工期总日历天数为天，具体以阶段施工进度计划为准。
（标准层施工正常情况下必须保证4天1层楼）。
三、承包单价1、单价按：元2（建筑面积按国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算）;即：本协议书第一款所约定的工作内容和涉及完成本分项工程所约束的附属工作。
（该单价含管理费、完成该项工作的一切其它不可预见费。
）若班组在施工过程中能够保质、保量、按进度完成本工程，未发生安全事故，项目部另奖励一万元。
2、本结算价格是完成本合同内容的全部偿付，包括劳务、管理、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、安全生产管理费、防寒、防暑等辅助材料及本分项工程施工而引发的一切费用，甲方不另进行任何支付。
刮胶工程劳务承包合同5篇
刮胶工程劳务承包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方刮胶工程的劳务承包事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：刮胶工程，包括但不限于胶水涂抹、表面处理、瑕疵修复等。
二、承包方式1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程，即乙方负责提供施工所需的材料和劳动力。
2. 乙方应按照甲方的施工要求和工程标准进行施工，确保工程质量。
三、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
3. 如因乙方原因未能按期完工，乙方应承担违约责任。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：____________________元整）。
该价款为包干价，包括材料费、人工费、税金等一切费用。
2. 支付方式：甲方在乙方工程完工并验收合格后______天内支付工程款项。
五、工程质量及保修1. 乙方应严格按照甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行工程保修，保修期为______年。
在保修期内，如因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应负责免费维修。
六、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的技术支持及现场指导。
2. 甲方负责提供施工所需的水电等资源。
3. 甲方应按合同约定支付工程款项。
七、乙方责任1. 乙方应按照甲方的施工要求和工程标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。
3. 乙方应负责施工现场的文明施工，保持环境整洁。
4. 乙方应负责工程保修期内的维修工作。
八、违约责任1. 如因乙方原因未能按期完工，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
刮胶工程劳务承包合同6篇
刮胶工程劳务承包合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为保证刮胶工程的质量和进度，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方将刮胶工程劳务发包给乙方达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：刮胶工程。
2. 工程地点：_____________________。
3. 工程范围：刮胶工程图纸设计的全部内容。
二、承包方式及要求1. 承包方式：劳务总承包。
2. 承包要求：乙方必须具备相应的施工资质和安全生产条件，按照甲方的施工要求和进度安排，完成刮胶工程的施工任务。
在施工过程中，乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工现场的安全生产。
三、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如有特殊情况需调整工期，双方应签订书面补充协议。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价款为人民币__________元（大写：__________元整）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方劳务费用。
工程完工后，双方进行结算，甲方支付乙方剩余款项。
在支付劳务费用时，乙方应提供正规的劳务发票。
五、工程质量和验收1. 乙方应按照国家和地方的相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
如因乙方施工质量问题导致的工程返工或损失，由乙方承担。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的合理时间内组织验收，并出具验收报告。
如甲方在验收中发现质量问题或不符合要求的，应书面通知乙方整改。
整改完成后，双方重新组织验收。
六、安全生产和文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，加强施工现场的安全管理，确保施工现场的安全生产。
如因乙方违反安全生产法规导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应遵守文明施工的要求，保持施工现场的整洁、有序。
刮胶工程劳务承包合同格式版(4篇)
刮胶工程劳务承包合同格式版发包方（以下简称甲方）劳务承包方（以下简称乙方）为了明确甲乙双方的合作权利和责任，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据《中华人民共和国民法典》《劳动法》和相关法规，本工程具体情况，结合公司管理章程的相关规定，为明确双方权利、义务关系以及经济责任，经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。
第一条：工程概况工程名称：_____结构类型：_____建筑面积：_____层数：_____第二条：承包范围，内容及要求。
1、经双方商定，乙方劳务承包本工程具体包括为：乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐，做到工完料净场清，现场文明施工。
2、工期要求按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。
3、质量要求乙方承包的分部（分项）工程质量（按现有施工图纸施工）必须达到合格质量等级，观感为好，当时不能定出结果的，必须待主体工程验收得出结论，方可结算全部劳务费。
第三条：安全要求1、乙方人员进入工地，必须进行安全上岗教育，佩戴好安全防护用品，提高本人安全意识，要严格按操作规程施工。
如因违反操作规程而发生的安全事故及人员伤亡事故，其后果一切自负。
甲方概不承担经济责任和民事连带责任，全部由乙方负责。
2、施工现场严禁打架、斗殴事件发生，如有发生，不论有理无理，将对当事人双方各处罚5000元罚款，并送当地司法部门处理，后果自负。
3、乙方人员应爱护财产及半成品，如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工，工完场清。
对有损失、浪费、返工材料等费用，从乙方工资内扣除。
4、乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用，并照章办理一切手续。
凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳，如岗位证书、执业资格证、保险费等。
第四条：承包形式，价款结算方式。
1、承包形式为劳务承包。
2、承包价款：承包范围的工程，经验收评定后，达到①按实际加工面积计算元平方米。
3、结算程序乙方按实际加工平米结算。
中途甲方可以预支乙方生活费，剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%，其余的20%为保质金。
刮胶工程劳务承包合同电子版(3篇)
刮胶工程劳务承包合同电子版甲方：_____建设工程有限公司（简称甲方）乙方：_____ 身份证号：_____为了将甲方把该项目的所有砌体工程分包给乙方（包括线条及造型）。
为明确双方职责，经双方共同协商，特订如下劳务协议：一、工程名称：_____工程二、承包范围：地下室至天面所有砌体。
三、承包方式：_____四、施工工期：结合甲方的施工工期及进度，按时完成任务，并保证自进场之日起，_____完成所分部/项工程。
五、质量标准：达到国家验收规范标准（砌体分/项部工程），反工部分由乙方负责及赔偿材料款。
六、承包单价：按面积____元/㎡结算。
七、付款方式：每月完成工程量后甲方支付乙方工程进度款____%，余款____%在工程验收合格后的____天内付清。
八、甲方职责：1、负责对乙方办理用工合同、花名册、交底等符合用工规定的文件。
乙方必须给予配合及提交相关个人身份证复印件、盖拇指印等相关资料。
2、负责在开工前对乙方进行图纸、安全、质量技术交底，并定时召开班组协调会。
3、甲方不提供工人做饭等用电炒锅等大功率电器。
4、负责协调各施工班组在施工中的相互交叉配合。
5、负责与建设、地勘、设计、监理、质检等单位的协调工作。
6、木工机械，电源由专职电工搭接至配电箱。
配电箱外的电缆线由乙方自理，包括夜间加班时所用线缆，灯具等。
九、乙方职责：1、施工班组必须从甲方现场工长、安全工长统一安排指挥，必须严格按图纸及相关规范要求进行施工，不能随便更改图纸。
2、严格执行国家颁发的《施工验收规范》、《建筑安装安装质量检验标准》及《建筑安装工程施工工艺及操作规程》。
3、严格遵守项目部制定的施工现场规章制度，不准酗酒闹事、打架斗殴和称王称霸，违者将重罚。
在现场工地打架者，双方各罚款____元，班组负责人罚款____元，对施工造成严重后果和重大经济损失者，移交公安机关处理，项目部将从重处罚并强制性驱逐出场，处罚金额在保证金中和工程款中扣除。
刮胶工程劳务承包合同范文(3篇)
刮胶工程劳务承包合同范文甲方：乙方：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《民法典》及相关法律规定，发包人将双排脚手架工程（建筑面积约平方米，脚手架面积以主楼平方米为准，群楼不计算面积）的劳务承包给承包人。
本着平等互利的原则，为明确双方权利和义务，经双方商定特依法订本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、乙方单包的工作内容：1、乙方必须严格按照甲方《外脚手架施工方案》、安全技术交底及相关的技术规范标准执行，严格遵守各级安全监督的有关规章制度，服从各级有关部门的监督和检查，做好本班组的安全技术交底、班前活动记录、安全教育工作。
2、乙方应在甲方的口头通知2天内组织工人及材料进场，密切配合甲方的施工要求。
保质保量完成合同的要求的任务，外架子搭设应随主体的工程施工层同步，超过主体施工层1.2米，屋内部分乙方应根据甲方的实际要求搭设，不得影响施工进度，否则拖延工期间造成损失由乙方负责。
3、架子经甲方验收合格后交付使用时，乙方应在施工期间负责对架子工程的巡查，维护和加固。
若因搭设质量和防护不到位，引起的安全事故由乙方负责。
4、乙方对甲方有关部门提出外脚手架、安全防护的安全隐患应及时整改、消除隐患，并做好整改后复检工作，平时应主动配合做好架子搭设、临边及沿口防护的分段验收、做好交接手续。
5、乙方应按照甲方的相关规定自觉会好施工现场安全生产、文明施工等工作;堆放材料应根据现场管理人员指定的位置堆放，材料分类堆放整齐，做到工完料尽。
做好安网的挂设，保证整个外架的垂直、牢固、整齐和清洁。
6、乙方应按照甲方的施工人员的要求搭设安全通道的防护棚、钢筋制作场、通道的隔离和围挡，“四口、五临边”的防护、施工人货电梯卸料平台及与楼层的连接件的预埋、材料的拆装平台、屋面部分的材料运输平台、人行爬梯和机械设备的防砸棚、临时围护钢管搭设，中间层水平防护大棚（宽度不小于3m），临边防护和外架钢管刷油漆，外架和电梯井、采光井每隔两层设置软防护，每三层设置硬防护并铺设竹席板等，不得另外计费。
刮胶工程劳务承包合同书
刮胶工程劳务承包合同书甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将__________项目的刮胶工程劳务承包给乙方施工，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：刮胶工程二、承包范围及要求2.1 乙方负责本工程的刮胶施工，包括材料采购、施工工具准备、施工人员配置、施工质量控制等。
2.2 乙方应按照甲方的施工图纸、施工规范和施工要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。
2.3 乙方应按照甲方的工程进度计划完成施工任务，不得延误工期。
2.4 乙方应承担施工过程中发生的一切安全事故及质量问题，并承担相应责任。
三、合同价格及支付方式3.1 双方经协商一致，本工程的合同总价为人民币__________元（大写：_________________________元整），其中包括材料费、人工费、施工工具费用等。
3.2 甲方根据乙方实际完成的工程量，按照约定的单价进行支付。
3.3 支付方式：甲方在验收合格后，按照实际完成的工程量支付乙方工程款。
四、工期4.1 双方约定本工程的工期为__________天。
4.2 乙方应按照甲方的要求，提前__________天提交施工进度计划，并根据进度计划合理安排施工人员及材料供应。
4.3 乙方如因自身原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。
五、质量及验收5.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
5.2 工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求提供相关资料，并办理移交手续。
5.3 乙方在施工过程中，应接受甲方的监督和检查，对甲方的合理要求应予以采纳。
六、安全及环保6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全要求进行施工。
刮胶合同(2篇)
刮胶合同甲方（委托方）：营业执照号：地址：联系电话：乙方（承包方）：营业执照号：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供刮胶服务事宜，达成如下协议：一、刮胶服务内容1. 乙方负责甲方指定的场所的刮胶工作，包括但不限于地面、墙面等部位的刮胶处理。
2. 乙方应按照甲方的要求和技术标准进行刮胶施工，确保施工质量符合甲方要求。
二、服务期限1. 合同约定的服务期限为____天，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 服务期满后，如甲方需要续约，应提前一个月通知乙方，并签订续约协议。
三、服务费用1. 甲乙双方约定，乙方提供刮胶服务的价格为人民币____元整（大写：____元整）。
2. 乙方应按照本合同约定的费用支付方式，按时支付服务费用。
四、材料供应1. 甲方负责提供刮胶所需的主要材料，包括但不限于胶水、刮板等。
2. 乙方应合理使用甲方提供的材料，并按照甲方的要求进行施工。
五、施工质量1. 乙方应保证施工质量符合国家标准和甲方的要求。
2. 乙方应对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程质量符合要求。
六、付款方式1. 甲方应按照本合同约定的付款方式，向乙方支付服务价款。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供相应的发票等财务凭证。
七、违约责任1. 甲乙双方应严格履行本合同各项约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
八、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：____年__月__日刮胶合同（二）甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行刮胶事宜，经友好协商，达成以下合同：一、刮胶工程概况1.1 甲方委托乙方的刮胶项目位于____________________。
劳务刮胶包工合同
甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方需要将某工程项目的刮胶工作委托给乙方进行施工，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：刮胶作业二、工期1. 本工程工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 乙方应严格按照甲方要求，按时完成工程任务。
三、工程款1. 乙方完成工程后，甲方应按照合同约定支付工程款。
2. 工程款支付方式：按工程进度分期支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。
3. 工程款支付期限：自乙方提交验收合格报告之日起____个工作日内支付。
四、工程质量1. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。
2. 乙方在施工过程中应接受甲方对工程质量的监督检查，对甲方提出的合理整改意见应及时予以整改。
五、材料供应1. 甲方负责提供本工程所需的刮胶材料，乙方负责材料的验收、保管和使用。
2. 乙方在施工过程中应合理使用材料，不得浪费。
六、安全生产1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场的安全生产。
2. 乙方应按照国家及行业相关标准，对施工现场进行安全防护，确保施工人员的人身安全。
七、违约责任1. 若乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
3. 若甲方未按约定支付工程款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
刮胶劳务合同范本三篇
刮胶劳务合同范本三篇篇一甲方（用人单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（劳务提供方）：姓名：____________________性别：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系电话：________________一、劳务内容1. 乙方同意在甲方指定的工作场所，按照甲方的要求和标准，进行刮胶相关工作。
2. 具体的刮胶工作包括但不限于[列举具体的刮胶工作任务和范围]。
二、劳务期限本劳务合同的期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
三、工作时间和休息休假1. 工作时间：乙方的工作时间为[具体工作时间安排]，每周工作[天数]天。
2. 休息休假：乙方享有国家规定的法定节假日、年假、病假、婚假、产假等休息休假权利。
四、劳务报酬2. 劳务报酬支付方式：甲方将于每月[支付日期]以[支付方式，如银行转账、现金等]支付乙方上月的劳务报酬。
3. 乙方应按照国家法律法规缴纳个人所得税，甲方将依法代扣代缴。
五、工作条件和保护1. 甲方应为乙方提供必要的工作条件，包括但不限于工作所需的工具、设备和材料。
2. 甲方应遵守国家有关劳动安全卫生的法律法规，为乙方提供必要的劳动保护用品，并确保工作场所符合安全卫生标准。
六、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权对乙方的工作进行监督、检查和指导，提出改进意见和要求。
2. 按照合同约定及时支付乙方劳务报酬。
3. 为乙方提供必要的工作条件和劳动保护。
4. 对乙方进行必要的培训和安全教育。
（二）乙方的权利和义务1. 有权按照合同约定获取劳务报酬。
2. 严格遵守甲方的工作制度和操作规程，服从甲方的工作安排和管理。
刮胶工程劳务承包合同模板(二篇)
刮胶工程劳务承包合同模板发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：二、技术及质量要求：1、乙方必须严格按甲方提供的图表资料、技术要求及施工工序等精心组织施工，服从甲方现场管理人员的指挥，自觉接受监理工程师的指导和监督。
2、工程质量必须达到设计要求和《公路工程质量检验评定标准》以及甲方提出的补充要求。
若质量达不到要求，甲方有权令其停工采取补救措施或返工，由此产生的一切费用由乙方承担。
三、施工安全乙方在本合同施工中，必须严格执行甲方《安全管理体系》及业主对安全操作的有关规定，按技术要求施工，确保施工安全。
发生安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
四、施工管理1、施工过程中乙方应服从甲方对工程质量、工程进度和环境保护的管理。
在施工中若发现乙方质量、进度、安全生产、文明施工、环境保护等不按规定执行的，将对乙方进行处罚并限期整改，严重者甚至解除合同。
甲乙双方密切配合，共同努力，确保工程按质、按量、按期完成。
2、本合同工程所需用临时用地，由甲方划定，费用由乙方支付，乙方不得随意占用规定范围以外的土地。
否则，所产生的后果及费用概由乙方负责。
3、本合同工程技术管理由甲方负责，并负责监督及技术指导、解释。
4、为了确保工程质量和工程进度，乙方除施工负责人或指定的全权代表须经常住工地外，每个施工点或每道工序，必须有专职的现场施工管理人员。
5、乙方若违反本合同有关条款的工程进度甲方有权终止合同。
6、工程安排：甲方根据乙方完成工程的工程质量、施工进度等情况安排乙方施工任务，若乙方完成工程的质量、进度等达不到要求，则甲方有权终止合同，由此产生的损失均由乙方承担。
7、乙方所招用的各种施工及管理人员必须符合国家相关法律、法规，严禁违法用工，严禁使用童工，否则由此引起的一切劳务纠纷概由乙方负责。
刮胶工程劳务承包协议书 (2)
刮胶工程劳务承包协议书刮胶工程劳务承包协议书甲方（承包方）：（名称）___________，地址___________，法定代表人___________，电话___________，营业执照注册号___________。
乙方（委托方）：（名称）___________，地址___________，法定代表人___________，电话___________，营业执照注册号___________。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：一、承包内容甲方承包乙方委托的刮胶工程，包括但不限于刮胶材料、设备和人力。
二、权利和义务1、甲方的权利和义务（1）安排工人、设备和材料，按照合同约定负责完成刮胶工程；（2）保证施工质量符合国家规定及委托方要求；（3）保证履行本合同期限，不延迟工期；（4）顺利完成施工后，进行清理现场，并交付给委托方。
2、乙方的权利和义务（1）按照约定支付工程款项；（2）提供施工现场的交通、安全、环境、用电等基础设施；（3）为甲方提供必要的配合和协助；（4）保障施工期间的安全和工程质量。
三、委托方式和期限1、委托方式甲方在合同签订后开始履行职责，委托期间甲方应在工期内完成工作。
2、履行期限合同工期_____________。
四、价款1、工程造价___________元，具体见《工程量清单》。
2、价款支付方式（1）合同签订后，乙方应向甲方支付合同总金额的10%作为预付款；（2）工程完成后，乙方应向甲方支付剩余总金额的90%。
五、违约责任1、若甲方未按照约定完成刮胶工程，乙方有权依照法律法规要求甲方承担相应的违约责任，并给予适当的赔偿。
2、若乙方未按照约定支付工程款项，甲方有权依照法律法规要求乙方承担相应的违约责任，并给予适当的赔偿。
六、法律效力和可执行性本协议是合法、有效和可执行的合同，双方受此协议的约束。
七、争议解决本协议如发生争议，双方应本着友好协商的原则，通过谈判解决；如协商不成，则提交有关仲裁机构仲裁，仲裁决定是双方的最终裁决。
刮胶劳务合同范本
刮胶劳务合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行刮胶劳务，乙方具有相应的劳务能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条劳务内容1.1 乙方负责甲方指定区域内的刮胶劳务工作。
1.2 乙方需按照甲方的要求和标准完成刮胶工作。
第二条劳务期限2.1 本合同劳务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条劳务费用3.1 劳务费用为人民币（大写）__________元整（￥_________元）。
3.2 劳务费用的支付方式为：______________________。
第四条质量要求4.1 乙方应保证刮胶劳务的质量符合甲方要求。
4.2 甲方有权对乙方的劳务质量进行监督和检查。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：5.1.1 甲方有权要求乙方按照约定的时间、地点和质量标准提供劳务。
5.1.2 甲方应按合同约定支付劳务费用。
5.2 乙方权利与义务：5.2.1 乙方有权按照合同约定收取劳务费用。
5.2.2 乙方应按照甲方的要求和标准提供劳务，并保证劳务质量。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付劳务费用，应向乙方支付违约金，违约金的金额为逾期支付金额的____%。
6.2 如乙方未按约定提供劳务或劳务质量不符合要求，应向甲方支付违约金，违约金的金额为劳务费用的____%。
第七条合同变更与解除7.1 双方协商一致，可以变更或解除本合同。
7.2 任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________________代表签字：_____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________代表签字：_____________________日期：____年____月____日。
刮胶工程劳务承包合同范文(2篇)
刮胶工程劳务承包合同范文甲方：乙方：根据《民法典》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程4、工程质量要求：主体结构优良5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行6、劳务费单价：平方米单价300元人民币7、工程类别：框剪结构二、工程承包方式与范围1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材（铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等）、承包范围内的垂直运输设备（塔吊、卷扬机等）、钢筋制作设备（对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等）、砼浇捣设备（砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器）、木工设备（大电锯、手动电锯）、内粉设备（喷毛机、砂浆搅拌机等）、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。
除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。
甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料（属拆带不走的所有材料）。
2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程（人工平土、夯实）。
主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。
乙方承担乙方使用的材料进出场装卸（在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料）。
施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。
二级配电的费用由乙方自理。
（上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责），施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。
刮胶工程劳务承包合同常用版(6篇)
刮胶工程劳务承包合同常用版甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：包工包料、包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围：图纸设计中包含的所有墙面刮大白;天棚刮胶;楼梯间墙面刮腻子、乳胶漆饰面，地下室墙面防潮大白，现场在施工作业中所需的一切施工用具和生活用具。
五、施工费计算办法：内墙墙面刮防潮大白18元/m，天棚刮胶7.5元/m;楼梯间刮腻子、刷乳胶漆（涂刷二遍）17.5元/m;地下室墙面防潮大白18元/m，地下室天棚、墙面刮胶7.5元/m，公建部分与标准层刮胶单价一致。
以上价格为不含税价格，付款时提供收款收据。
六、工期要求：乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，甲方有权对乙方予以相应处罚。
七、质量标准及验收要求：1、乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准，样板间要挂牌标明施工单位，以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。
在完成每项施工部位或工序后，经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收，检查内容：合同刮胶厚度为10mm，如有超出10mm厚度及时报项目部，由项目组织相关人员（模板班组）一起检查确认，并确认找补价格。
发生找补时要查明找补原因，确认是主体施工还是砌筑施工原因，否则不予找补。
2、乙方刮胶工程的施工质量，达到甲方、建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定的优良标准（内定标准房间规方、天棚周边500mm宽上水平、阴阳角棚边上线）。
3、按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。
乙方必须遵照甲方技术、质量交底，精心组织施工。
出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。
刮胶工程劳务承包合同
刮胶工程劳务承包合同合同编号：____签订日期：____年____月____日甲方〔发包方〕：____地址：____法定代表人：____联络：____乙方〔承包方〕：____地址：____法定代表人：____联络：____鉴于甲方需要进展刮胶工程，并决定将该工程的劳务局部承包给乙方。
乙方具备相应的资质和经历，愿意承接该工程的劳务工作。
双方本着平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，经协商一致，达成如下合同：第一章总那么第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在刮胶工程劳务承包中的合作内容、权利义务及违约责任。
第二章工程概况第二条工程名称工程名称为____。
第三条工程地点工程地点位于____。
第三章工程内容和质量第四条工程内容乙方应按照甲方的要求，完成____等劳务工作。
第五条质量标准工程质量应符合____标准。
第四章劳务费用和支付第六条劳务费用劳务费用总计为____。
第七条支付方式甲方应按照以下方式支付劳务费用：。
第五章施工期限第八条开工日期工程开工日期为____年____月____日。
第九条开工日期工程开工日期为____年____月____日。
第六章双方的权利和义务第十条甲方的权利和义务甲方有权监视工程进度和质量，并有义务按时支付劳务费用。
第十一条乙方的权利和义务乙方有权按照合同约定获得劳务费用，并有义务按时完成工程任务。
第七章违约责任第十二条违约责任如一方违背合同条款，应承当违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第八章合同的变更和解除第十三条合同变更合同一经双方签订，未经双方协商一致，不得擅自变更。
第十四条合同解除合同可在以下情况下解除：。
第九章争议解决第十五条争议解决合同履行过程中发生的争议，双方应通过协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会仲裁。
第十章其他第十六条其他约定双方可根据实际情况，对本合同内容进展补充和完善。
第十一章合同生效第十七条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方〔签字或盖章〕：____乙方〔签字或盖章〕：____。
刮胶劳务合同范本
刮胶劳务合同范本甲方（发包方）：_________法定代表人：_________地址：_________联系方式：_________乙方（劳务方）：_________身份证号码：_________地址：_________联系方式：_________鉴于甲方有刮胶劳务需求，乙方具备相关技能和经验，双方经友好协商达成如下协议：一、劳务内容乙方负责按照甲方要求进行刮胶工作，包括但不限于[具体刮胶的范围、部位等]。
二、劳务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、劳务报酬及支付方式1. 劳务报酬为人民币____元/平方米（或其他具体计算方式）。
2. 甲方应在乙方完成工作并经甲方验收合格后____日内，以____方式（如现金、转账等）支付乙方劳务报酬。
四、双方权利与义务1. 甲方应提供必要的工作条件和材料。
2. 甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，如发现不符合要求的情况，有权要求乙方整改。
3. 乙方应按照甲方要求的标准和时间完成刮胶工作。
4. 乙方应遵守甲方的现场管理规定，确保工作安全。
五、质量保证乙方保证刮胶工作的质量符合行业标准和甲方要求，如在质保期内出现质量问题，乙方应负责免费修复。
六、违约责任1. 若甲方未按照约定支付劳务报酬，应按照未支付金额的__%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照约定完成工作或工作质量不符合要求，应按照合同总价的__%向甲方支付违约金，并负责无偿整改。
七、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜，可由双方另行书面补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________签订日期：____年__月__日乙方（签字）：_________签订日期：____年__月__日。
刮胶劳务合同协议书
刮胶劳务合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！合同编号：________甲方（雇主）：________乙方（劳务提供方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供刮胶劳务的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、劳务内容1.1 乙方同意按照甲方的要求，为甲方提供刮胶劳务服务。
1.2 乙方应按照甲方的要求，完成劳务任务，并保证劳务质量符合甲方的要求。
二、劳务报酬2.1 甲方应支付给乙方的劳务报酬为人民币____元（大写：__________________________元整）。
2.2 甲方支付劳务报酬的方式为：____期支付。
具体支付时间为：________。
三、劳务时间3.1 乙方同意按照甲方的要求，在________时间内完成劳务任务。
四、保密条款4.1 乙方同意在合同期限内和解除合同后，对甲方提供的所有商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息予以保密，并不得向任何第三方披露。
五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本合同的各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（雇主）：________乙方（劳务提供方）：________签订日期：________这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！。
刮胶劳务合同范本
刮胶劳务合同范本甲方（发包方）：__________法定代表人：__________地址：__________联系方式：__________乙方（劳务方）：__________身份证号码：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方有刮胶劳务需求，乙方具备相关技能和经验，双方经友好协商达成如下协议：一、劳务内容乙方负责按照甲方的要求进行刮胶工作，包括但不限于[具体刮胶的范围、地点等]。
二、劳务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、劳务报酬1. 甲方应按照约定向乙方支付劳务报酬，具体金额为______元/平方米（或其他计算方式）。
2. 支付方式：[现金支付、银行转账等具体方式]。
3. 支付时间：[具体支付时间节点]。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务提供必要的工作条件和材料。
对乙方的工作进行监督和检查。
按照约定支付劳务报酬。
2. 乙方的权利和义务按照甲方要求认真完成刮胶工作，确保质量。
遵守甲方的工作纪律和安全规定。
自行负责工作期间的个人安全。
五、质量保证乙方应保证刮胶工作的质量符合行业标准和甲方的要求，如出现质量问题，乙方应负责及时整改。
六、违约责任1. 若甲方未按照约定支付劳务报酬，应承担违约责任，向乙方支付违约金______元。
2. 若乙方未按照要求完成工作或违反工作纪律，应承担违约责任，甲方有权扣除部分或全部劳务报酬。
七、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________签订日期：____年__月__日乙方（签字）：__________签订日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
刮胶工程劳务承包合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就县建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致，订立承包协议如下。
一、工程概况工程名称：县建筑工程工程地点：县工程规模：总建筑面积：约㎡承包内容：施工图（含散水沟）以内的劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用（详尽内容见乙方投标预算标书）。
二、合同工期施工工期：个月，即：____年____月____日开工，____年____月____日完工。
除基础超深，重大设计修改，人力不可抗因素及室外附属工程外，双方不得更改工期，若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。
三、工程质量工程施工质量等级标准为：达到合格，力创优良。
并保证达到：（1）按设计施工图和甲方以及业主要求施工，施工执行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300以及相关配套的现行国家规范标准;（2）分户检测合格：即房间几何尺寸、层高均符合设计，偏差值小于规定误差值;（3）实体检测合格：即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度，偏差值小于规定误差值。
所完成工程质量不合格，以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等，所有损失均由乙方承担。
四、工程费用计算1、施工图（含散水沟）以内的施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用，乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性万元总承包包干;2、因设计施工变更须增减工程量，另行据实计算（按清单报价方式进行签证）。
五、工程款支付1、为确保工程施工履约能力，乙方必须交纳万元履约保证金，签订本协议时缴纳，双方约定，工程施工完毕时退还;2、工程款先由乙方自行垫支，甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款，具体支付时段为：完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的%，主体工程全部完工时累计支付达到%，主体验收合格后，累计支付达到%，装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后个月内支付至总价95%;其余5%留作质保金，____年保修期满，无承包范围内的质量问题时一次性付清。
六、双方权利义务和职责1、甲方的职责（1）负责除本合同约定由甲方负责采购的施工辅助材料外的全部材料提供;（2）负责监督管理乙方施工，以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;（3）负责对乙方申报的施工进度款进行审查和拨付等所有相关工作;（4）负责提供施工设计图纸和技术交底。
2、乙方的职责乙方负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和所有施工机械、文明施工、施工管理等费用总包干承包和组织施工，即包含下列内容：（1）施工图范围内所有施工人员劳务人工费用（含水电安装预埋费用）;（2）完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料，模具架料及其铺助材料自备，（机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯（施工操作工作面内）等）;（3）负责安全文明施工管理，强化安全措施，并承担投入此项工作的材料设备费用，即：①安全文明施工管理工作，如安全教育、专职安全员管理等;②安全保证措施的人工、安全设施：如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等，其他项目施工涉及的安全设施、材料（如外架和架板高凳等）应无偿使用;（4）负责本工程临设搭拆人工费用;（5）负责本工程承包范围内的施工管理费用，即①施工组织工作安排;②指导工人按图施工，并检查其质量合格，交验甲方以及监理或业主;③本工程按图施工抄平放线;④本施工内容以及相关安全文明施工管理，工程材料管理及保卫工作费用;（6）负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用，应达到不记名100万元保险金额，承包范围内直接的、间接的（含提供安全设施所引起的）一切安全事故均由乙方负责;（7）负责配合有关施工项目的配合费用;（8）负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;（9）负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。
3、相关权利义务（1）施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度，服从甲方监督管理，否则甲方有权对乙方进行处罚;（2）乙方必须加强安全管理，全体职工自觉按安全管理制度施工，在施工前要进行质量安全交底，坚持班前教肓，严禁酒后作业，严禁违章施工，保证达到安全文明施工检查（现场部分）合格，否则，出现的一切后果均由乙方自行负责，甲方有权对乙方人员予以处罚。
上班不戴安全帽罚款50元人次，高空不系安全带罚款200元人次;（3）乙方在施工期间应按月优先支付工人工资，并接受甲方的监督，严禁出现拖欠工人工资闹事，否则甲方有权对乙方罚款10000_元次;（4）乙方应爱惜甲方材料，严禁浪费材料，注意成品保护，否则，甲方有权对乙方罚款5000_10000元次;（5）乙方必须文明施工，严禁出现打架斗殴，否则甲方有权对乙方罚款500_1000元人次;（6）乙方应抓紧时间施工，因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工，造成业主和公司对甲方处罚，以及给予第三人的赔偿，乙方必须赔偿甲方相应损失;（7）若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度直接支付給乙方;（8）合同有效期内发生的安全责任事故概由乙方负责承担。
七、违约责任1、出现下列情形之一视为乙方违约（1）乙方未经甲方同意，连续停工达到____日以上;（2）乙方超出本合同约定工期达到____日以上;（3）乙方因资金不到位，拖欠工人工资，导致施工人员不足，施工进度严重滞后，影响竣工交付：（4）乙方因组织施工和管理不善，出现重大安全责任事故;（5）工程施工不按规范要求进行，导致质量验收不合格或重大返工损失;（6）法律规定的其他违约情形。
2、出现下列情形之一视为甲方违约（1）业主单位拨付工程款后，甲方未按合同约定支付乙方施工进度款;（2）甲方收到乙方竣工验收资料后，不及时组织验收和竣工决算;（3）法律规定的其他违约情形。
3、违约后果（1）任何一方单方违约，违约方须按本合同标的总价款的10%向守约方承担违约金;（2）任何一方单方违约,守约方有权单方解除合同;（3）乙方违约，其所交履约保证金甲方不予退还。
八.本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，双方各持二份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日刮胶工程劳务承包合同（二）甲方：乙方：根据《民法典》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程4、工程质量要求：主体结构优良5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行6、劳务费单价：平方米单价300元人民币7、工程类别：框剪结构二、工程承包方式与范围1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材（铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等）、承包范围内的垂直运输设备（塔吊、卷扬机等）、钢筋制作设备（对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等）、砼浇捣设备（砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器）、木工设备（大电锯、手动电锯）、内粉设备（喷毛机、砂浆搅拌机等）、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。
除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。
甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料（属拆带不走的所有材料）。
2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程（人工平土、夯实）。
主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。
乙方承担乙方使用的材料进出场装卸（在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料）。
施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。
二级配电的费用由乙方自理。
（上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责），施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。
三、合同价款1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计算执行____年《____省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。
承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包单价100元2。
综合单价合计300元2。
2、基础按地下室的建筑面积100元2计算承包费。
3、承包范围外的零星用工，按50元工结算付款。
四、结算及付款1、按甲方与中建一公司签定合同的相应条款参照执行。
2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在____年内付清。
3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。
4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。
5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方承担，另外工期也随着延长。
6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。
五、双方责任（一）甲方责任1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。
甲方负责部分工程施工方案编制，乙方负责对工人进行技术交底和安全交底，甲方负责监督，检查工程质量和文明施工。
甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高，分支线由乙方负责。
乙方在施工中遇到的技术难题，甲方及时予以指导。
乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定，需要乙方返工的，甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单，签字并盖章后交给乙方进行返工。
2、协调施工现场内各分包单位之间的关系，负责企业规章制度的教育，乙方主动配合安排实施。
3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退（书面通知乙方）。
4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。
5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。