业主支付保证合同范本5篇

业主支付保证合同范本5篇
全文共5篇示例，供读者参考
篇1
保证合同
甲方（出租人）：
乙方（承租人）：
丙方（中介机构）：
1、乙方承诺并保证支付租赁房屋的租金及相关费用，并已向丙方支付相应的居间费；
2、乙方承诺并保证在签订租赁合同之日起的每月租期内按时向甲方支付租金，不得拖欠；
3、发生拖欠租金的情况，甲方有权解除租赁合同，并要求乙方返还全部已支付的租金和押金；
4、乙方应按照租赁合同的约定使用租赁房屋，不擅自转租或改变用途，不违反相关法律法规；
5、乙方应妥善保管房屋内的设施设备，并按照合同约定保持房屋的清洁和卫生；
6、乙方应按照合同约定定期维修和保养房屋，防止损坏和破坏的发生；
7、甲方保证提供符合卫生安全要求的租赁房屋，并在合同租期内保持房屋的基本设施设备的正常使用；
8、甲方在收到乙方支付的全部租金和押金后，将房屋交付乙方使用，保证在租赁合同期限内不干扰乙方的正常生活和工作；
9、三方对本合同的任何纠纷应通过友好协商解决，如无法协商达成一致意见，则提交有管辖权的人民法院进行裁决。

甲方（出租人）：乙方（承租人）：
丙方（中介机构）：
签订日期：签订日期：
签订日期：
篇2
业主支付保证合同范本
甲方(业主):______ 身份证号码:______ 联系电话:______
乙方(承建商):______ 身份证号码:______ 联系电话:______
为了明确甲方和乙方在业主承建商合作中的权利和义务，同时保证工程的顺利进行，特订立本保证合同，共同遵守下列条款：
一、保证内容
1. 甲方保证按照合同约定的工程款支付方式，及时足额支付工程款给乙方，并在支付之日提供相关支付凭证。

2. 乙方保证按照合同约定的质量标准和进度要求完成工程，并保证工程质量符合国家相关标准和规定。

3. 双方保证在合同有效期内不得私自解除合同，如有特殊情况需解除合同的，须提前书面通知对方，并经双方协商一致。

二、支付方式
1. 工程款支付方式：甲方将工程款在合同约定的时间内支付至乙方指定的账户，支付方式包括现金支付、银行转账支付等。

2. 工程款支付比例：甲方承建商按照合同约定的进度要求进行支付，具体比例如下：
- 工程开工前支付：______%；
- 工程中期支付：______%；
- 工程竣工验收通过支付：______%。

三、违约责任
1. 若甲方未按照合同约定的时间支付工程款给乙方，乙方有权终止工程，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

2. 若乙方未按照合同约定的质量标准和进度要求完成工程，甲方有权要求乙方重新进行工程，并赔偿由此产生的损失。

3. 双方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。

四、法律适用
本保证合同适用海事法、合同法及其他相关法律法规，并由双方共同遵守和执行。

五、争议解决
双方在履行本保证合同过程中如发生争议，应协商解决。

如协商不成，可向有关法院或仲裁机构申请解决。

六、其他条款
1. 本保证合同自双方签署之日起生效，至合同约定的工程竣工验收通过之日终止。

2. 本保证合同一式______份，双方各持______份，具有同等效力。

甲方(业主):______ 日期:______
乙方(承建商):______ 日期:______
以上就是关于【业主支付保证合同范本】的文档，希望对您有所帮助。

在签署合同前，请务必仔细阅读所有条款，确保双方权益得到有效保障。

如有疑问或需进一步协商，欢迎随时联系双方协商解决。

祝生意兴隆，合作愉快！
篇3
业主支付保证合同范本
甲方：（业主姓名/单位名称）
乙方：（施工单位名称/个人姓名）
鉴于，乙方经营有良好信誉且具备良好的施工能力，甲方拟将其（房屋/建筑）项目施工工程（以下简称工程）承包给乙方进行施工。

为保障甲方的利益，甲乙双方经友好协商一致，特订立本合同，以示共同遵守。

第一条保证内容
乙方保证在本合同项下施工期间，按照合同约定的工程内容和质量标准，对工程进行施工，并保证按时完工。

若因乙方原因导致工程无法按时完工，乙方应承担延期赔偿责任。

第二条保证期限
本保证合同期限自双方签订本合同之日起生效，至工程完工验收合格之日止。

第三条保证金额
乙方应向甲方支付一定金额的保证金作为履约保证，具体数额为________________（大写）（￥￥）。

第四条保证金的托管
1. 保证金由乙方一次性支付至甲方指定的账户，甲方应承诺将保证金专门开设账户并予以严格监管。

2. 保证金应通过合法渠道转账支付至甲方账户，乙方不得以任何理由拖延支付时间。

第五条保证金的返还
1. 甲方应在工程竣工并经验收合格后的（天/周/月）内，将保证金返还给乙方。

2. 若工程存在质量问题或工期超出约定，甲方有权在保证金中扣除相应的赔偿金额。

第六条保证金的使用
1. 若乙方违反本合同约定，导致工程质量问题或工期延误，甲方有权使用保证金作为赔偿。

2. 甲方应在使用保证金之前书面通知乙方并说明具体理由。

第七条保证金的保管
1. 甲方应妥善保管乙方支付的保证金，防止遗失或被他人私自挪用。

2. 保证金存放过程中如发生遗失或被盗事件，甲方应承担相应的责任。

第八条未尽事宜
本保证合同未尽事宜，由双方协商解决。

第九条合同变更
本保证金合同任何一方如需变更内容，均应经对方书面同意后方可生效。

第十条合同解除
1. 乙方如未能按照本合同约定支付保证金，甲方有权解除本合同。

2. 本合同解除后，甲方有权对乙方追究相应法律责任。

第十一条争议解决
双方因本保证金合同引起的任何争议，应友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院处理。

第十二条合同生效
本保证金合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：
签字：签字：
日期：日期：
篇4
业主支付保证合同范本
甲方（业主）：________（合同编号：____________）
乙方（开发商/承建商）：________（合同编号：____________）
根据《中华人民共和国合同法》相关规定，为规范双方合作，明确权利和义务，特订立本合同，具体内容如下：
一、合同标的
1. 甲方委托乙方完成房屋/装修/建筑/工程等相关项目的施工/服务。

2. 乙方接受甲方的委托，承诺按照合同约定的工程/装修标准和要求，保质保量地完成相关项目。

二、支付方式及金额
1. 甲方需按照工程进度及验收情况，按照合同约定的支付进度及金额，向乙方支付相关款项。

2. 乙方应及时报告工程进度及完成情况，并在甲方验收合格后向甲方提供相应的发票和收据。

三、履行保证
1. 乙方在本合同履行过程中，应保证工程/装修/建筑达到合同约定的品质标准。

2. 乙方应保证在工程/装修/建筑交付后的一定期限内，免费修复因质量问题导致的损坏或故障。

3. 如发现问题，甲方有权要求乙方及时进行整改，乙方应积极响应并及时处理。

四、违约责任
1. 若乙方未按照合同约定的时间节点提交工程进度或完工，甲方有权要求乙方赔偿延误造成的损失。

2. 若乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

3. 若甲方未按照合同约定的时间节点支付款项，甲方有权要求甲方支付违约金。

五、其他事项
1. 本合同经双方签字盖章后生效，自______年______月______日起计算。

2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，通过仲裁途径处理。

甲方（业主）：________签字：____________日期：____年____月____日
乙方（开发商/承建商）：________签字：____________日期：____年____月____日
本合同经双方签字盖章确认后生效，自____年____月____日起生效。

以上为《业主支付保证合同范本》，具体内容以实际签署的合同为准。

愿双方合作顺利，共同创造美好的工程/装修/建筑成果！
篇5
业主支付保证合同范本
一、合同双方
甲方：（业主姓名）
身份证号：
联系方式：
乙方：（承包商姓名）
统一社会信用代码：
联系方式：
二、合同内容
1.甲方作为业主，委托乙方作为承包商，进行以下工程项目的施工：（具体描述项目内容）
2.甲方承诺按照合同约定的进度和质量要求支付工程款，保证合同款项的支付不迟于约定的时间。

3.乙方承诺按照合同约定的工程质量和工期要求，完成施工任务。

4.本合同的工程款支付方式为：
（1）工程款按照工程进度支付，支付比例为____%。

（2）最终结算款项不得晚于工程竣工验收之日。

5.如因乙方原因导致工程质量问题或延期交付，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担修复费用等。

6.如因甲方原因导致工程款未能按时支付，乙方有权暂停施工，并有权向甲方追偿相应的损失。

7.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完毕之日终止。

三、特别说明
1.双方如有争议，应友好协商解决；如协商不成，则提交_____（仲裁机构或法院）仲裁。

2.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________
日期：____年____月____日日期：____年____月____日
以上是业主支付保证合同的范本，希望甲方和乙方双方严格遵守合同约定，共同维护工程质量和工程进度。

愿双方合作愉快，达成共赢的局面。