养猪场工程施工合同

养猪场工程施工合同
第一篇：养猪场工程施工合同
养猪场工程施工合同
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况
工程名称：养猪场建筑
工程地点：景龙桥镇太平村十三组
工程内容：猪舍、办公室、宿舍及仓库建筑
二、工程承包范围
承包范围：猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准
三、合同工期：
开工日期：2005年6月27号
坯房竣工日期：2005年7月27号(中途如有下雨一天则往后推迟一天)
竣工日期：2005年8月17号
合同工期总日历天数：51天
四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延
（1）设计变更和工程量增加；
（2）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
（3）不可抗力自然条件；
五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。

因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

六、工程质量标准：慈利县质量检测局为准(不包括材料质量)
七、合同价款：
金额：建筑面积每平方米￥25元× 建筑面积的总平方米
工程预支款：￥1万元
竣工日付款：佘下总金额的50%
工程款结算：检测工程竣工日后六个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款
八、组成合同的文件包括：
１、本合同协议书
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。

乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

十一、甲方有权对乙方工程实施监督。

在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。

甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

十三、合同生效
合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日
合同订立地点：____________________________________________________________________ __________________
本合同双方约定___________________________________后生效。

发包人：（签名）_____________________________电话：______________________________
住所：_______________________________________
承包人：（签名）____________________________电话：______________________________
住所：_________________________________________________
第二篇：养猪场工程施工合同
养猪场工程施工合同
发包人（甲方）：乐至县恒丰猪业专业合作社
承包人（乙方）：
双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况
工程名称：养猪场建筑。

工程地点：乐至县劳动镇七门村。

工程内容：
1、修建沼气池300立方米；
2、改扩建猪舍300平方米；
3、修建猪粪堆粪场30平方米。

二、工程承包范围承包范围：猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准
三、合同工期：开工日期：2012年6月15日，竣工日期：2012年9月25日。

合同工期总天数：105天
四、工程建设标准：乙方必须按照甲方提供的《生猪标准化规模养殖小区（场）建设标准》进行建设。

五、工程价款：工程总价款为25万元。

在甲方按照《生猪标准化规模养殖小区（场）建设标准》进行验收后付款。

六、违约责任
1、乙方不能按期完工，每逾一天，支付误工费1000元。

2、甲方如果不能按合同要求支付工程款，每逾一日，甲方向乙方支付滞纳金1000元。

甲方：乙方：
年月日
第三篇：养猪场转让合同(参考文本)
猪场转让合同
养猪场转让合同
甲方：身份证号：住址：
乙方：身份证号：住址：
经甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规，就甲方生猪养殖场转让事宜达成如下协议。

一、转让标的物
甲方将座落于省市乡村的一处养猪场转让给乙方，包括房屋间、猪舍间、种猪头、生猪头。

二、转让价款
本合同约定的猪场转让费为元，乙方应在合同签订后5日内向甲方支付猪场转让费的20%，在猪场验收完成后的7日内，支付剩余的转让费。

上述转让费可通过现金或银行转账方式支付给甲方。

甲方在收到上述转让费后，应向乙方出具转让费收讫的收条。

三、转让物的移交
甲方应在合同签订后的15日内，将猪场移交给乙方。

由乙方清点并验收。

双方办理猪场交接验收手续，在交接验收手续完成后即为猪场正式交付乙方。

四、甲方的责任
1、甲方保证其经营的猪场有合法手续，在猪场转让后，如需到相关政府部门办理变更手续，甲方应积极协助乙方办理上述手续。

猪场转让合同
2、甲方在转让猪场前因经营猪场发生的债权债务由甲方自行负责，与乙方无关。

猪场转让后，由乙方负责经营和管理。

3、甲方应积极协助乙方办理猪场移交的相关手续。

五、乙方的责任
1、乙方应按合同支付转让费用。

2、按合同约定办理猪场的清点、验收及相关手续办理等工作。

3、在猪场完成移交后，承担猪场的经营管理。

猪场移交后的风险及经营由乙方承担，与甲方无关。

六、违约责任
1、合同签订后，双方均应认真遵守合同。

任何一方不得擅自解除合同。

2、任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均视为违约。

违约方应承担因自己的违约行为给守约方造成的损失。

七、纠纷处理
因合同发生的纠纷，由双方协商处理。

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院处理。

八、合同生效
此合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

双方愿意办理合同公证的，应提交给公证处一份。

甲方（签字）：乙方（签字）：
日期：年月日合同签订地：
第四篇：养猪场工程施工合同范本
养猪场工程施工合同范本
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的法律效力与日俱增，合同是对双方的保障又是一种约束。

那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的养猪场工程施工合同范本，希望对大家有所帮助。

发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况
工程名称：养猪场建筑工程地点：工程内容：猪舍、办公室、宿舍及仓库建筑
二、工程承包范围承包范围：猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准
三、合同工期：开工日期：______年______月______号坯房竣工日期：______年______月______号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：______年______月______号合同工期总日历天数：______天。

四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延（1）设计变更和工程量增加；（2）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；（3）不可抗力自然条件；
五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。

因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的'，乙方承担违约责任。

六、工程质量标准：慈利县质量检测局为准（不包括材料质量）
七、合同价款：金额：建筑面积每平方米￥______元× 建筑面积的总平方米工程预支款：￥______万元竣工日付款：佘下总金额的______% 工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款
八、组成合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、标准、规范及有关技术文件3、图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。

乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

十一、甲方有权对乙方工程实施监督。

在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。

甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

十三、合同生效
合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日
合同订立地点：_______________________________________________
本合同双方约定___________________________________后生效。

发包人：（签名）_____________________________电话：__________________ 住所：_______________________________________ 承包人：（签名）____________________________电话：___________________ 住所：_________________________________________________
第五篇：养猪场租赁合同
养猪场租赁合同
甲方：乙方：
经甲乙双方协商，甲方愿意将自己所有的养猪场出租给乙方经营使用，双方自愿平等原则下达成如下协议：
一、甲方出租的猪场坐落地址：建筑面积平方米。

甲方并保证该养猪场与第三方无争议。

二、租赁用途
乙方向甲方承诺租赁该猪场作为养猪使用，乙方保证需要在租赁期间内未征得甲方同意，不得擅自改变上述约定的用途及建筑结构。

三、租赁期限
租期年，自年月日至年月日止。

租赁期满，甲方有权回收该猪场。

乙方需要继续承租该猪场的，经甲方同意后重新签订租赁合同，同等条件下乙方享受优先承租权。

四、租金和租金缴纳期限
甲、乙双方约定，该猪场每年租金总计人民币大写：（¥: 元整)。

乙方每年月日前向甲方支付租金，直至合同结束为止。

五、各项费用的缴纳
1、化粪池污水排污问题由甲方解决，甲方不解决造成事情纠纷，事物损害由甲方负责，与乙方无关。

2、乙方经营产生的各项税费，经济往来自负，甲方不负责任何责任，甲方不干涉乙方经营管理。

3、合同期间，甲、乙双方各自经济纠纷互不相干。

六、甲方就负责保障乙方水、电、路的畅通，负责协调处理好养殖场周边村民关系，负责保障乙方正常安全生产。

七、在合同期间若养猪场因不可抗拒的自然灾害导致损坏或造成承租人损失的，双方互不承担责任。

合同期间，如遇国家征用土地，猪场内养猪经营（猪苗、成品猪）补偿归乙方所有，养猪场建筑设施及土地补偿归甲方所有。

租金按实际使用的月份收钱，没到月份，甲方需退还给乙方租金钱。

八、本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均可以向人民法院起诉。

九、猪场在自然灾害的条件下（如地震、台风）所产生的费用由甲方承担。

十、乙方在养猪场内经营期间，甲方不得进入猪场经营其它作物。

本合同一份两份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方：
乙方：
电话：
电话：
地址：
地址：
身份证号：
身份证号：
****年**月**日
****年**月**日。